委托代建合同新(合同版本).docx

编号:WD-HT-0907委托代建合同新（合同版本）-合同书一CONTRACT DOCUMENT甲方：乙方：日期：合同系列文字均可修改一-合同范本 | CONTRACT TEMPLATE委托管理合同第二十三条委托人应在工程建成、代建人组织竣工验收合格后, 在规定时间内与代建人办理工程移交手续。第二十四条委托人应协助代建人办理与本工程相关的其他事宜。代建人义务第二十五条代建人对建设工程全权负责。代建人在履行本合同义 务期间，应遵守国家有关法律、法规、维护委托人的合法权益。第二十六条代建人应严格按照专用合同条款约定的代建工作范 围和内容完成代建工作，并按月向委托人汇报代建工作进展。第二十七条代建人应按批准的建设规模、建设内容和建设标准实 施组织管理，严格控制工程投资、确保工程质量，按期交付使用。第二十八条代建人不得在实施过程中利用洽商或者补签其他协 议随意变更建设规模、建设标准、建设内容和投资额。因技术、水文、 地质等原因必须进行设计变更的，应由设计单位填写设计变更单，并 经监理单位、施工单位签署意见后，由代建人报委托人核准。第二十九条代建人在委托人的监督下负责组织施工、监理等招标 工作，签订施工、监理等相关合同，报有关部门备案。第三十条代建人使用委托人提供的设施和物品属于委托人的财 产，在工程管理工作完成或中止时，应将其设施和剩余的物品按合同 约定的时间和方式移交给委托人。合同范本 | CONTRACT TEMPLATE委托管理合同第三十一条代建人应根据工程进度需要及合同执行情况，向委 托人提出资金计划申请。第三十二条代建人应根据工程进度需要及合同执行情况使用建 设资金，并接受委托人监督。第三十三条定期向委托人汇报工程进度，接受委托人的监督和管 理。第三十四条代建人应严格按照国家相关规定，组织工程竣工结算 和财务决算，并接受委托人的监督。第三十五条代建人应在工程建成后，会同委托人组织竣工验收, 并将验收合格的工程在规定时间内向委托人办理移交手续。第三十六条代建人应建立完整的工程建设档案，在代建工程完成 后将工程档案、财务档案及相关资料向委托人和有关部门移交。未征 得有关方面同意，不得泄露与本工程有关的保密资料。第三十七条代建过程中假设发生重大伤亡及其他安全事故，代建人 应付全部责任，做好善后工作，并应及时通知委托人委托人责任第三十八条委托人应全面实际地履行本合同约定的各项合同义 务，如有违反那么应当承当违约责任，赔偿给代建人造成的经济损失。第三十九条因委托人责任使工程建设发生变化，而造成代建人实第10页合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 委托管理合同 际损失的，委托人应承当相应的赔偿责任。第四十条因不可抗力导致合同不能全部或局部履行，委托人同代 建人协商解决。不可抗力包括因战争、动乱、空中飞行物体坠落或非 合同双方责任造成的爆炸、火灾，一定级别的风、雨、雪、洪、震等 自然灾害。代建人责任第四十一条代建人的责任期即工程工程管理合同有效期O在工程 工程管理过程中，如果因工程建设进度的推迟或延误而超过书面约定 的日期，双方应进一步约定相应延长的合同期。第四十二条代建人在责任期内，应当履行约定的义务。如果因代 建人过失而造成了委托人的经济损失，应当向委托人赔偿。第四十三条因不可抗力导致合同不能全部或局部履行，代建人同 其他各方协商解决。不可抗力包括因战争、动乱、空中飞行物体坠落 或非合同双方责任造成的爆炸、火灾，一定级别的风、雨、雪、洪、 震等自然灾害。合同生效、变更与终止第四十四条本合同自签订之日起生效。第四十五条由于委托人的原因致使代建工作受到阻碍、延误、暂 停或终止，以至发生了附加工作或延长了持续时间，代建人应将此情第11页合同范本 | CONTRACT TEMPLATE委托管理合同况与可能产生的影响及时通知委托人，委托人应采取相应的措施。完 成工程工程管理工作的时间相应延长，并得到附加工作的报酬。第四十六条在委托工程工程管理合同签定后，实际情况发生变化，使得代建人不能全部或局部执行工程工程管理业务时，代建人应 当立即通知委托人。该工程工程管理业务的完成时间应予延长。当恢 复执行工程工程管理业务时，应当增加不超过42天的时间用于恢复 执行工程工程管理业务。并按双方约定的数量支付工程工程管理报 酬。第四十七条代建人在应当获得工程工程管理代建费之日起30天 内仍未收到支付单据，而委托人又未对代建人提出任何书面解释时， 或已暂停执行工程工程管理业务时限超过六个月的，代建人可向委托 人发出终止合同的通知，发出通知后14日内未得到委托人答复，可 进一步发出终止合同的通知，如果第二次通知发出后42日内仍未得 到委托人答复，可终止合同或自行暂停或继续暂停执行全部或局部工 程工程管理业务。委托人承当违约责任。第四十八条代建人由于非自己的原因而暂停或终止执行工程项 目管理业务，其善后工作以及恢复执行工程工程管理业务的工作，应 当视为额外工作，有权获得额外的报酬。第四十九条当委托人认为代建人无正当理由而又未履行工程项第12页 合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 委托管理合同 目管理义务时，可向代建人发出指明其未履行义务的通知。假设委托人发出通知后21天内没收到满意答复，可在第一个通知发出后35天内发出终止工程工程管理合同的通知，合同即行终止。代建人承当违 约责任。第五十条当事人一方要求变更或解除合同，应当在30日前以书面形式通知另一方。因解除合同使另一方遭受损失的，除依法可以免 除责任的情况外,应由责任方负责赔偿。第五十一条代建人与委托人办理完成工程移交手续，并经委托人 审核通过工程竣工财务决算，代建人收到代建报酬尾款后，本合同即终止。代建人报酬第五十二条正常的工程工程管理业务、附加工作和额外工作的报酬，按照工程工程管理合同专用条件中约定的方法计算，并按约定的 时间和数额支付。第五十三条如果委托人在规定的支付期限内未支付工程工程管理报酬，自规定支付之日起，应当向代建人支付滞纳金。滞纳金从规 定支付期限最后一日起计算。第五十四条支付工程工程管理报酬所采用的货币币种、汇率由合同专用条件约定。第13页合同范本 | CONTRACT TEMPLATE委托管理合同第五十五条如果委托人对代建人提交的支付通知书中报酬或局部报酬工程提出异议，应当在收到支付通知书24小时内向代建人发 出表示异议的通知，但委托人不得拖延其他无异议报酬工程的支付。其他 第五十六条代建人驻地管理机构及其职员不得接受工程工程任何参建各方的任何报酬或经济利益。代建人不得参加合同规定与委托 人的利益相冲突的任何活动；第五十七条隐蔽工程的验收。进行地基基础主体结构施工、隐蔽工程验收及使用功能试验时，代建人应事先书面通知委托人到场，在 验收合格后才能进行其它施工。第五十八条工程变更。发生工程变更在施工合同额5%以内或者变更总额在50万元以内的由委托人、代建人、设计单位、监理单位 签证同意后实施，并填写备忘录报委托人备案；超过5%或总额超过50万元由代建人报委托人审核,并填写备忘录，委托人按现行规定会同有关部门审查批复后实施。假设工程出现意外的安全及质量险情, 代建人可边采取紧急抢险避险措施，边通报委托人。第五十九条建设工程工程所必要的委托人、代建人、设计人外出考察、材料设备复试，其费用支出经委托人同意的，在预算范围内经委托人同意，从建设费用中支出。第14页合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 委托管理合同第六十条在工程工程管理业务范围内，如需聘用专家咨询或协助，由代建人聘用的，其费用由代建人承当,由委托人聘用的，其费用从建设费中支出。第六十一条代建人在工程工程管理工作中提出的合理化建议，使委托人得到了经济效益,委托人按专用条件中的约定给予经济奖励。第六十二条代建人在工程工程管理过程中，不得泄露委托人申明的秘密，不得泄露设计人、施工方提供并申明的秘密。第六十三条代建人对于由其编制的所有文件拥有版权，委托人仅有权为本工程使用或复制此类文件。第六十四条本合同未尽事宜，双方可协商并另行签订补充协议。争议的解决第六十五条在合同执行过程中引起的争议，应当协商解决，如未能达成一致，应按专用合同条款约定解决。第三局部专用合同条款第一条本合同适用的法律、标准及及工程工程管理依据L中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法以及其他有关相关法律、行政法规。2、本工程设计合同、施工合同、工程工程管理合同以及施工过程中形成的其他合同及文件。第15页合同范本 | CONTRACT TEMPLATE委托管理合同3、湖北省现行的预算定额、取费标准及有关建设管理方法。第二条代建范围和代建工作内容代建范围： 代建工作内容：L负责办理土地征用、建设工程规划许可证等有关手续。2、负责组织工程监理、施工、设备材料采购招标。3、负责与施工单位及建筑材料、设备、购配件供应等单位签订合同并监督实施。4、编制适应于本工程实际的资金及进度计划，报委托人批准;负责建立工程资金专户，按计划领取并拨付建设资金，按月委托人报 送工程进度和资金使用情况。5、负责组织工程竣工结算，组织竣工验收，组织工程后评估， 向委托方移交竣工档案资料。6、严格按批准和审定的建设规模、功能、标准、概算和工期组 织建设，如有重大设计变更，报委托人审批执行。7、工程管理合同约定的其他工作。第三条委托人应提供的工程资料及提供的时间委托人应在前向代建人提供如下工程资料：L工程可行性报告第16页合同范本 | CONTRACT TEMPLATE委托管理合同2、立项批文3、用地建筑规划报批情况4、工程建筑总体方案5、规划红线图6、施工设计（包括施工图及方案）、施工概算7、资金来源和总投资金额第四条委托人应在3个工作日内对代建人书面提交并要求作出 决定的事宜作出书面答复。第五条委托人的常驻代表为。第六条委托人同意按以下的计算方法、支付时间与金额，支付建 设资金和代建人的报酬：建设资金核拨程序：1、代建人根据代建工程概算投资、进度控制目标及工程建设计 划，编制工程资金计划报委托人审批；2、根据核批的资金年度计划，及时拨付到代建人的资金专户，确保工程顺利进行；代建工程管理费用支付方式：1、正常代建费按工程总概算*万元的2%计算,其中-* 万元,*万元,在工程结算之前按概算总价计算并支付工程第17页合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 委托管理合同 工程管理费。2、本合同签定后一周内支付代建管理费（*万元的）30%计*万元；3、工程进行一半时，再支付代建费的40%计*万元。4、工程竣工审计后支付至全部实际费用的95%。5、代建费5%作为质检费一年后支付。6、工程代建费支付方法按此进行。第七条工程建设质量达不到合同规定质量标准按有关部门确认 的实际损失进行赔偿。第八条因代建人原因未能按期完工，应对代建人进行处分,按以下方式计算处分金：罚金=管理费总额：合同期（日）x延长工期（日）第九条因代建人管理不当，未科学安排施工造成投资增加，委托人按以下方法予以处分：处分金额=工程费用超支额x 3 0 %第十条委托人原因导致工期延长，委托人同意按以下的方法计算并支付代建人延长期工程工程管理费：延长期管理费=管理费总额合同期（日）x延长工期（日）。延长期管理费从合同期届满之日起计算并按月支付；第18页合同范本 | CONTRACT TEMPLATE委托管理合同委托代建合同新（合同版本）说明：甲乙双方为明确各自的权利和义务，经友好协商签署合同，在合同期限内按照合同约定或 者依照法律规定履行义务，保证权利双方合法权益不受损害，如有需要可以下载修改或直接打印。第一局部建设工程委托代建合同委托人（全称）：某某宾馆代建人（全称）：某某建设工程管理依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法和 有关建设工程管理方法，经委托人研究，同意将南山甲所、梅岭1 号、2号、3号建设工程委托给代建人实施代建管理按照平等、自愿 和老实信用的原那么，就代建管理事项协商一致，订立本合同。一、工程概况：工程名称：1号、2号、3号改造工程工程地点：东湖路146号工程内容：前期工作代理和建设实施代建总投资（估算投资）：壹亿元人民币（财政投资9000万元，东 湖宾馆1000万元）工程立项批准文号：二、工程总建设期合同范本 I CONTRACT TEMPLATE委托管理合同第十一条因代建人的合理化建议、科学管理、规范操作在到达设 计要求满足使用功能和保证质量的前提下所节约的工程投资，委托人 按以下方法予以奖励：奖励金额=工程费用节省额X 30%工程费用节省额二工程概算投资（不含征地拆迁投资）-竣工审 计决算第十三条本合同在履行过程中发生争议时，当事人双方应及时协 商解决。协商不成时，双方同意由仲裁委员会仲裁。一方如不接受仲 裁结果，可向人民法院起诉。第十四条本合同壹式*份，正本贰份,双方各执壹份；副本*份, 双方各执*份。正、副本具有同等法律效力，遇争议时以正本为准。您可以在此处填写公司名称或地址YOU CAN FILL IN THE COMPANY NAME OR ADDRESS HERE第19页合同范本 | CONTRACT TEMPLATE委托管理合同工程总建设期（自合同签订日起）：2005.7.1-2006.1.20,三、质量标准:优良四、合同价款甲方以工程总概算的2%作为乙方的代建管理费（工程概算为 9000万元，开班费等其他费用1000万元）。工程竣工后，根据审 计结果据实调整代建管理费。五、合同组成的文件组本钱合同的文件包括：1、双方认可的有关工程的变更、洽商等书面文件或协议修正文 件2、委托代建合同书3、本合同专用条款4、本合同通用条款5、描述代建工程的技术性文件6、标准、规范及有关技术文件构本钱合同的文件假设存在歧义或不一致时，那么按上述排列次序进 行解释。六、本协议书中的有关词语含义与本合同第二局部通用合同条 款中分别赋予它们的定义相同。合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 委托管理合同 七、代建人向委托人承诺，按本合同的规定承当本合同专用条款中议定范围内的工程委托代建工作。八、委托人向代建人承诺，按本合同专用条款中议定的期限、方式和币种，向代建人支付代建管理费。九、合同生效合同订立时间：年月日合同订立地点：武汉东湖宾馆本合同约定双方签字盖章后生效。委托人：(公章)代建人：(公章)法定代表人：法定代表人：委托代表人：委托代表人：地址：地址：第二局部通用合同条款词语定义、适用范围和法规第一条以下词语除专用合同条款另有约定外，应具有本条所赋予的定义：(1 ) 工程是指委托人委托实施建设工程工程管理的工程。(2) 委托人"是指承当投资责任并委托工程工程管理工作的一方以及其合法继承人。合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 委托管理合同(1) "代建人"是指承当建设工程工程管理业务及其责任的一 方及其合法继承人。(4) 工程管理机构是指代建人派驻本工程现场实施工程项 目管理业务的组织。(5) 工程经理是指经委托人同意，代建人派到工程管理机 构全面履行本合同的全权负责人。(6 ) 工程工程管理的正常工作”是指双方在专用条件中约定, 委托人委托的工作范围和内容。(7)"工程工程管理的附加工作是指：委托人委托工程管 理以外，通过双方书面协议另外增加的工作内容；由于委托人原因, 使工程管理工作受到阻碍或延误,因增加工作量或持续时间而增加的 工作。(8 )”工程工程管理的额外工作"是指正常工作和附加工作 以外或由于委托人原因而暂停或终止代建业务，其善后工作及恢复代 建业务的工作。(9)"日"是指任何一个零时至第二天零时的时间段。(10)"月是指根据公历从一个月份中任何一天开始到下一 个月相应日期的前一天的时间段。第二条建设工程委托代建合同适用的法律是指国家的法律、行政 法规,以及专用合同条款中约定的部门规章或工程所在地的地方法合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 委托管理合同 规、地方规章。第三条本合同文件使用汉语语言文字书写、解释和说明。如专用条件约定使用两种以上（含两种）语言文字时，汉语应为解释和说明 本合同的标准语言文字。委托人权利第四条委托人有对工程规模、设计标准、规划设计、工艺设计和 设计使用功能要求的认定权，以及对工程设计变更的审批权。第五条委托人对工程监理、施工、设备采购等专业工作单位招标 工作进行全程监督和审核，监督代建人与专业工作单位签订相关合 同。第六条委托人有权对代建工程工程质量和施工进度进行监督，并 参与工程验收工作对代建人提出的资金计划进行审核，对代建工程的 合同执行情况和资金使用情况进行监督。第七条委托人有权要求代建人提交工程工程管理工作月度报告及工程工程管理业务范围内的专项报告。第八条委托人有权对代建人组织的工程竣工结算和财务决算进行监督。第九条委托人有权对代建人的违规行为予以纠正。第十条代建人调换工程经理需经委托人同意。合同范本 | CONTRACT TEMPLATE委托管理合同代建人权利 第十一条代建人根据委托人授权以及有关法律、法规的规定，享有以下工程建设的组织、管理及协调权：(1 )根据国家相关规定的程序选择专业工作单位,并监督委托 人与其签订合同。(2 )对工程建设有关事项包括工程规模、设计标准、规划设计、 施工工艺设计和使用功能要求,有向委托人的建议权；(3)对工程设计中的技术问题,按照安全和优化原那么，向设计 方提出建议；如果由于提出的建议会提高工程造价，或延长工期，应 当事先取得委托人的同意。当发现工程设计不符合国家公布的建设工 程质量标准或设计合同约定的质量标准时，代建人有权要求设计人更 正。(4)按照保质量、保工期和降低本钱的原那么，审核并批准工程施工组织设计和技术方案，同时上报委托人。(5)主持工程建设有关的协作单位的组织协调，重要协调事项 应事先向委托人协商。(6 )代建人有权发布开工令、停工令、复工令。(7)代建人有对工程上使用的材料的决定权和对施工质量的检验权。对于不符合设计要求及国家质量标准的材料、构配件、设备,合同范本 | CONTRACT TEMPLATE委托管理合同有权通知施工方停止使用；对不符合规范和质量标准的工序、分局部 项工程和不安全的施工作业，有权通知施工方停工整改、返工。施U 方得到代建人批准，并经监理单位下达复工令后才能复工。(8)工程施工进度的检查、监督权，以及工程实际竣工日期提 前或超过工程施工合同规定的竣工期限的签认权。(9)在工程施工合同约定的工程价格范围内,工程款支付的审 核和签认权，以及结算工程款的复核确认权与否认权。委托培训合同审计鉴定合同委托投资合同委托书(10 )对工程建设资金的使用进行管理。(11)与有关单位商定处理保修、返修内容和费用。第十二条代建人在委托人授权下，可对施工、监理及大宗材料采 购合同规定的义务提出变更。如果由此影响了工程费用或质量、或进 度，那么这种变更需经委托人事先批准。第十三条代建人有权拒绝委托人提出的本合同约定之外或违反国家相关法律、法规、政策的要求。第十四条代建人有权取得代建报酬，并有权按专用合同条款约定从工程投资节余额中提取奖酬金。第十五条代建人处理代建业务时，因委托人原因的事由受到损失 的，可以向委托人要求赔偿损失。合同范本 | CONTRACT TEMPLATE委托管理合同委托人义务第十六条委托人应协助代建人与代建工程有关的各政府行政主 管部门和宾馆内有关部门的关系的协调，为工程管理公司工作提供便 利条件。第十七条委托人应当授权3名以上熟悉工程情况、能在规定时间 内代表委托人作出决定的常驻代表（在专用合同条款中约定），负责 与代建人联系，协调关系，监督代建工作。更换常驻代表,要提前通 知代建人。第十八条委托人应按代建合同规定支付代建管理费。第十九条委托人应按专用合同条款约定，及时足额将建设资金拨 付到代建人工程工程资金专户0假设因委托人资金不能按时到位影响工 程进度，由委托人承当相应责任。第二十条委托人应在专用合同条款约定的时间内就代建人书面 提交并要求做出决定的一切事宜给予书面答复。第二十一条，委托人协助代建人办理须以委托人名义办理的各项 建设手续，并根据代建人申请，经双方与有关部门交涉认可后，由委 托人及时交纳规划、城市管理和其他政策性等各种相关政策性费用。第二十二条委托人应当在专用合同条款约定的时间内免费向代 建人提供与工程有关的为工程管理工作所需要的工程资料。