地暖安装工程施工合同.docx

地暖安装工程施工合同发包方（以下简称甲方）：承包方（以下简称乙方）：签订地点：根据中华人民共和国民法典中华人民共和国建筑法 的有关规定，为明确甲乙双方在施工过程中的权利、义务和 经济责任，经双方协商后同意签订本合同。第一条工程项目【工程名称工 地暖安装工程工程地点】：【承包范围及内容】：分集水器（含）以内地暖施工部分安 装，不含回填层部分施工。做法和选材详见施工图纸。【工程单价1 元/平米，工程面积 m20工程 预算总造价 元（大写金额）：。第二条施工准备【甲方工1、保证施工现场平整，地面障碍物清除干净，地面无大 的突起物。水、电能保证正常供应。2、进场前应提供用于存放材料及施工工具、器件的库房。【乙方】:本合同签订后收到甲方进场通知后 五 天内组织施工管理人员和材料、施工工具进场。第三条工程期限一、工程总工期为一天，从甲方通知的开工日期算起, 顺延一个日历日竣工验收。二、如遇下列情况，经甲方现场代表签证后，工期相应顺 延：1、按施工准备规定，不能提供施工场地（经乙方和有关各 方验收不符合条件要求），障碍物未能清除，影响进场施工;2、凡甲方负责提供的条件未能保证施工需要或因交验时 发现缺陷需要修配、代换而影响进度；3、不属于包干系统范围内的重大设计变更，致使设计方 案改变或由于施工无法进行的原因而影响进度；4、在施工中如因停电、停水影响正常施工；5、人力不可抗拒的因素而延误工期。第四条工程质量一、工程质量经双方研究要求达到规范要求和图纸设计要 求。二、乙方在施工过程中必须遵守下列规定：1、由乙方提供的主要原材料必须经监理和甲方审验合格 后方可用于施工；2、乙方应按质量及验证标准对工程进行分项、分部和单 位工程质量进行评定，并及时将单位工程质量评定结果送甲方和监理方，单位工程结构完工时，应会同甲方、监理方等进行结构中间验收；3、乙方在施工过程中发生质量事故，应及时报告甲方派 驻代表和监理方代表。一般质量事故的处理结果应送甲方和 监理方备案;重大质量事故的处理方案，应经设计单位、监 理单位、甲方等单位共同研究，并经设计、建设单位签证后 实施；4、竣工后，乙方对工程进行保修二年，保修时间自通过 竣工验收之日算起。第五条工程款的支付与结算一、合同单价在合同实施内为固定价款，不因市场因素 和其它因素而变动（此价格不含工程配合费、水电费、检测 费、地税等）；二、乙方在交付工程时按合同约定的价款向甲方提供工 程结算单，甲方应在三日内予以审核确认，否则视同甲方确 认乙方提供的工程结算单。甲方按合同约定的期限和价款向 乙方支付款项。甲方在支付合同款项时不得另行以任何其它 合同以外费用名义、项目卡扣乙方款项。三、本合同签订后日内，甲方应支付工程材料备料 款 元（大写金额：）,乙方收到该款项后，组织 工程材料及施工管理人员进场。材料进场后甲方应支付工程 材料款 元（大写金额： ）,工程竣工验收合格后,甲方根据工程量付清余款。备注:四、因甲方拖欠工程款，而影响工程进度造成乙方的停工、 窝工的损失应由甲方承担。第六条施工与设计变更乙方在保证工程质量和不降低设计标准的前提下，提出修 改设计、修改工艺的合理化建议，经甲方、设计单位或有关 技术部门同意后采取实施。增加的工程量经甲乙双方协商确 定后，由甲方追加工程款。第七条工程验收一、竣工验收，以国家颁发的GB 50242-20xx即建筑 给水排水及采暖工程施工质量验收规范、及企业的验收标 准和施工图纸说明书、施工技术文件等为依据。二、该工程应具有隐蔽验收签证、试压、试水等记录，甲 方须及时办理验收签证手续。三、乙方验收通知书送达三日内甲方未进行验收的，视 同甲方验收合格。四、工程竣工验收后，甲方方可使用，在规定的二年保修 期内，凡因乙方施工造成的质量事故和质量缺陷由乙方无偿 保修。第八条施工现场安全管理1、乙方进场前，甲方必须对乙方进行施工安全技术书面交底;2、乙方施工人员必须熟悉和掌握建筑工程施工安全技 术规范，否则不得参加现场施工；3、乙方对建设单位提供的施工设施在施工前须全面检查, 合格后方可使用；4、特种作人员（电工、焊工）必须持证上岗，并报甲方备案。 乙方必须为施工人员配备相应的防护用品及安全保护用品， 并提供清洁的卫生、餐饮场所，且必须接受甲方的监督。对 不符合卫生要求的，甲方有权要求其整改；5、所有配电箱需严格执行安全用电规范，配电箱执行三 级配电、二级漏保，电缆使用三相五线制，用电机具必须满 足一机、一闸、一箱、一保护，如总包方已提供一级配电, 乙方需设置分配电箱及开关箱，所用的电缆需经严格绝缘测 试并有相应合格证，分配电箱必须配备隔离开关、断路器、 漏电保护开关；6、在施工中，乙方违反施工安全技术规范违章作 业而发生的事故，由此造成的一切损失均由乙方负责，施工 队必须为施工人员参加工伤保险，对特种作业人员另加意外 保险，甲方有权要求乙方提供任何相关的资料，乙方不得拒 绝；7、由于乙方安全生产管理或安全措施不到位，导致业主、 监理、总包等对甲方进行罚款时，所造成的费用由乙方承担;8、乙方必须按照国家法律、法规及地方政府及总包、监 理、业主规定，做好现场的安全及文明施工措施的各项工作, 由此发生的费用由乙方承担。第九条文明施工管理1、乙方施工人员要严格遵守现场各项管理制度，在建设 方及甲方的统一领导下有序地组织施工；2、乙方必须按照文明施工规定做到工完、料尽、场地清， 每日一小清，做到现场文明施工的标准化工作；3、由于乙方文明施工管理或文明施工措施不到位，导致 业主、监理、总包等对甲方进行罚款时，所造成的费用由乙 方承担；4、乙方必须对施工人员进行遵纪守法、安全操作、爱护 财物的教育，严禁现场偷盗，如有违反现场管理制度和不法 行为的，建设方和甲方有权采取必要措施，乙方对此应承担 经济损失和法律责任。第十条不可抗力1 .如果本合同任何一方因受不可抗力事件影响而未能履 行其在本项合同下的全部或部分义务，该义务的履行在不可 抗力事件妨碍其履行期间应予中止。2 .声称受到不可抗力事件影响的一方应尽可能在最短的 时间内通过书面形式将不可抗力事件的发生通知另一方，并 在该不可抗力事件发生后 日内向另一方提供关于此种 不可抗力事件及其持续时间的适当证据及合同不能履行或 者需要延期履行的书面资料。声称不可抗力事件导致其对本 合同的履行在客观上成为不可能或不实际的一方，有责任尽 一切合理的努力消除或减轻此等不可抗力事件的影响。3 .不可抗力事件发生时，双方应立即通过友好协商决定 如何执行本合同。不可抗力事件或其影响终止或消除后，双 方须立即恢复履行各自在本合同项下的各项义务。如不可抗 力及其影响无法终止或消除而致使合同任何一方丧失继续 履行合同的能力，则双方可协商解除合同或暂时延迟合同的 履行，且遭遇不可抗力一方无须为此承担责任。当事人迟延 履行后发生不可抗力的，不能免除责任。4.本合同所称“不可抗力”是指受影响一方不能合理控 制的，无法预料或即使可预料到也不可避免且无法克服，并 于本合同签订日之后出现的，使该方对本合同全部或部分的 履行在客观上成为不可能或不实际的任何事件。此等事件包 括但不限于自然灾害如水灾、火灾、旱灾、台风、地震，以 及社会事件如战争（不论曾否宣战）、动乱、罢工，政府行 为或法律规定等。第十一条违约责任一、乙方的责任1、工程质量不符合合同规定的，负责无偿修理或返工。2、工程不能按合同规定的工期完工的，按相关“建设工 期提前或拖后的奖罚规定”偿付逾期罚款。二、甲方的责任1、未能按照合同的规定履行自己应负的责任，除竣工日 期得以顺延以外，还应赔偿乙方由此造成的实际损失。2、工程中途停建、缓建或由于设计变更以及设计错误造 成的返工，应采取措施弥补或减少损失。同时，赔偿乙方由 此造成的停工、窝工、返工、储运、人员和机械设备、材料 和构配件积压等实际损失。3、工程未经验收，甲方提前或擅自使用，由此而发生的 质量或其他问题，由甲方承担责任。4、乙方验收通知书送达七日内甲方未进行验收的，应按 规定偿付逾期违约金。5、不按合同规定拨付工程款，按逾期天数每日千分之八 付给乙方赔偿金。6、工程竣工验收合格后，甲方不得在地暖施工面上进行 打眼、凿洞、取暖等作业行为，否则由此造成的一切后果由 甲方承担。第九条纠纷解决办法任何一方违反合同规定，双方协商解决，协商不成，向 人民法院起诉解决；第十条附则一、本合同一式四份，甲方执二份，乙方执二份。二、本合同自双方代表签字、加盖双方公章或其他有效印 章后生效。三、合同签订时，甲乙双方如需提出修改，经双方协商一 致后，可以签订补充协议，作为本合同的补充合同。甲方（盖章）：授权代理人：（签字）住址：邮政编码：联系电话:传真:电子信箱:日期：乙方（盖章）：授权代理人：（签字）住址：邮政编码：联系电话：传真:电子信箱：日期：