企业管理资料-给排水电气安装工程劳务合同文档范本.docx

安装编号：,001工程劳 务 合 同工程地点：XXXX建设单位：XXXX总包单位：XXXX分包商：给排水、电气安装工程签订地点：XXXXX丞电安M工程劳务合同发包单位：XXXXX（以下简称乙方）（以下简称乙方）承包单位：XXXXXXXXXXXXXX工程已由甲方总承包，因生产需要，经甲乙双方友好协商,由乙方提供技术熟 练的承建制劳务队伍及相应的管理班子参与本工程的施工.为了明确双方的责任和义务，双方 依据中华人民共和国合同法和中华人民共和国建筑法，协商1致，特制定如下合同条 款,供双方共同遵守.1、工程名称；XXXXXX2、工程地点；XXXXX3、工程概况；地下X层，主楼地上X层，裙房X层,总建筑面积约XXXXXm：框架结构.4、承包方式采取甲方负责项目管理、主要材料、大型机械设备（列出大型机械设备清单）的供应；乙 方提供承建制劳务队伍包工、包辅材（钉子、铁丝、扎丝、胶带、胶水、线管接头锁母、各 种螺栓螺母、油漆、稀释剂、铜鼻子、铜接头、焊条、氧气、乙快、各种规格管卡，其余辅 材以XX省安装工程计价定额XXX版为准）包小型工具及设备（3级配电箱以外的电缆 乙方自备）、包安全文明施工、包相关质量、包工期的包干方式承包.5、承包内容施工图纸、设计变更、图纸会审中的工作内容（包括但不限于）：（1）给（冷、热水）、排水工程范围：1 .室内给水（冷、热水）安装工程（不包括卫生洁具、水龙头、淋浴龙头、水泵房变频 设备、水箱、热水系统屋顶以上的甩项部分），各层的水表、用水点给水（冷、热水） 系统安装工程，配合资料相关部门收集整理相关资料；.室内、外排水安装工程，包括地下室潜水泵及排出管道安装至污水井、雨水、污水、设 备排水系统安装工程、室外雨、污水管网安装工程（不包含石方开挖）及配合资料相 关部门收集整理相关资料；2 .包括但不限于所有室内、外给（冷、热水）、雨水、污水、设备排水管线的孔洞预留预 埋、封堵.（除消防水池侧壁消防管道防水套管）；3 .安全文明施工措施,材料进出场的装卸，进场材料到指定位置堆放整齐.（2）电气工程范围：1 .强电部分：高、低压配电柜、各楼层所有配电总箱、T接箱、双电源切换箱、照明配 电总箱、事故照明箱、等电位箱、防火卷帘控制箱等、相关电线、电缆、接地母线、 桥架、线管的敷设安装、2次预埋（包含剔槽、补槽、线盒）安装、支架、支座制 作安装；弱电部分：综合布线系统、建筑设备监控系统、有线电视系统、视频视教系 统、门禁1卡通系统、入侵报警系统、病房护理呼应信号系统图、车库管理系统所有 安装工程调试和验收工程（强电部分不包括开关、插座、灯具等甩项部分；弱电部分 不包含服务器、电脑、交换机、监控摄像等甩项部分），配合资料相关部门收集整理相 关资料；2 .所有强、弱电线管、箱盒的孔洞预留预埋、封堵；3 .防雷接地工程；4 .安全文明施工措施，材料进出场的装卸，进场材料到指定位置堆放整齐.（3）现场临水、临电工程范围：1.现场临水、临电安装维护、维修保养；配合安全员做好记录；2.安全文明施工措施，材料进出场的装卸，进场材料到指定位置堆放整齐.6、材料供应与管理1、工程直接材料，乙方必须按照施工图纸、施工损耗耗用量在每月25日前填报下个月的 材料需用月计划，甲方审核后及时供应各种材料、乙方必须按规范施工，在保证相关质量的 前提下尽量节约材料用量，乙方领用的直接材料用量按施工现场实际用量限额领料.2、所有甲供材料由乙方材料员会同保安、甲方材料员、甲方库管员及时验收并办理领用 手续,材料1经乙方验收，即视为认可该材料满足使用要求.3、乙购材料配件的品牌必须同甲供材料的品牌1致.7、工程工期本工程总工期为 天，开工时间暂定为：年 月 日，具体开工时间以甲方指令为准; 竣工时间为： 年 月 日（以土建总施工进度为准）.工期控制计划：按甲方项目经理 部于工程开工前制定的施工进度计划表和每月计划执行.因以下原因，工期可顺延（但必须办理书面确认）：1、人力不可抗拒的自然因素（台风、水灾、地震、瘟疫）的影响；2、连续停水、停电在8小时以上；3、甲方不能按时提供开工条件；4、因业主现场代表、监理非正常原因，致使验收不能通过，施工不能正常进行；5、因其它施工方原因影响乙方施工并造成关键工作工期延误在2天以上（不含1天）时;6、由于设计变更造成关键工作工期延误在3天以上时；乙方必须按照甲方的施工进度计划组织足够的人员进场施工，并接受业主代表及其委派 的监理公司或者机构对进度的检查督促.工程实际进度与计划不符时，乙方应按甲方的要求提 出改进措施,报甲方批准后执行.由于乙方原因引起的工期延误，即使甲方代表批准同意进度 计划调整,但总工期不能顺延.8、工程相关质量及检验验收目标：确保甲方总承包的工程达到分部分项全部合格市优.1、乙方的施工相关质量以现行的国家施工规范和建筑安装工程相关质量检直评定相关 标准及设计图纸、施工说明、设计变更等技术文件为依据，乙方所施工的分部工程相关质量确 保1次交验合格，若A、乙方达不到1次交验合格，乙方同意按101.3规定执行（因甲方设 计违反相关强制性条文规定的情形除外）.B、达到1次交验合格 工程，甲方奖励乙方人民币2或元.2、工程相关质量不符合设计要求和双方约定的相关标准，甲方可要求乙方停工和返工, 停工和拆除、返工费用由乙方承担并承担甲方的材料费，工期不顺延.3、乙方在施工过程中应根据甲方的要求进行自检、互检、交接检，随时接受业主、监理 公司或者机构、设计院和甲方代表的检查检验,为检查检验提供便利条件.4、工程达到阶段验收条件，乙方应准备好自检资料.验收不合格，乙方在限定的时间内整 改合格后重新验收，如因乙方原因隐蔽验收不合格造成的业主返工、罚款及经营费用，由乙方 承担.5、除以上条款外，甲乙双方在施工过程中分项相关质量控制，如在过程控制中达不到约定 相关标准，乙方必须承担相应的罚款,罚款在当月进度款中予以扣除.9、工程保修给排水、电气安装工程保修期为两年.10、安全及文明施工目标：必须确保施工期内无任何重大安全事故,年轻伤事故率控制在2人以内；并保证安 全文明施工达到双优文明工地,达不到双优文明 工地，乙方同意按101.3规定执行，达到 双优文明 工地,甲方奖励乙方人民币 元.（D甲方工作1、甲方应向乙方提供工程所需的安全技术资料；对乙方进场人员进行安全教育和检查、 监督和指导；协助乙方作好工伤事故的调查、处理和事故隐患的整改工作.2、向乙方传达国家、省市和甲方有关相关部门下发的有关安全生产的方针、政策、法规、 规定和其它文件.3、按照业主及当地要求和本项目部规定规划整个工程的文明施工,编制安全生产和文明 施工方面的管理规章制度和方案,并下发乙方.（2）乙方工作1、乙方必须严格执行国家有关安全生产的方针、政策、法规，必须严格遵守甲方制定的有关安全文明施工的规定.2、乙方在施工期间必须接受甲方的监督和指导，并定期向甲方安监相关部门汇报安全工作情况.编制切实可行的劳动力计戈k材料计划,工人工资的发放规定报甲方.3、乙方必须建立健全安全生产责任制,配备专职安全员，并报甲方备案.4、乙方必须对工人经常性地进行安全教育，分项工程安全交底、签字手续要齐全；并建 立由生产管理人员和班组长参加的安全生产管理体系，做好安全班前活动工作及做好记录,对 施工进行监督检查,发现隐患及时消除；全体工人应自觉遵守安全操作规程不得违章作业,且 有权拒绝任何人要求的违章作业.5、乙方必须对安全生产负全面责任,切实加强安全管理；如在施工过程中，发生的1却安 全事故均由乙方负责.必须向操作工人配发必要的劳动保护用品、用具,改善劳动条件.生活用 品、工作服、安全帽必须统1,由甲方统1购买发放给乙方,按乙方实际进场人数核发，费用由 乙方承担,完成该工程时在进度款中予以扣除；6、乙方特殊工种（电焊、电工）要持证上岗，无证者严禁从事高空作业.7、乙方必须按照甲方的整体规划搞好现场的文明施工,按照甲方要求，配合悬挂安全、相 关质量、CI宣传牌（幅）.施工现场每天下班前作到材料排列、堆码规范，应将作业层垃圾运 至工地指定地点，不得到处乱扔.8、乙方应做到工完场清、文明施工；但乙方在分项工程施工成品后，因非乙方原因造成 的修补、清理，不由乙方负责.9、乙方在施工期间应加强班组内部文明施工教育，搞好承包范围内的现场文明施工及住 宿范围内的清洁卫生，不得违章作业、野蛮施工以及穿拖鞋、骂人、争吵、扯皮打架等不文明 行为.10、甲方项目部制订的安全、文明施工及生活区管理等相关规章制度、处罚条例与本合 同具有相同法律效力，乙方必须遵守.11、乙方必须按照甲方的上下班考勤规章制度执行工人考勤,每月上报考勤表给甲方.12、除以上条款外，如在施工过程中由于乙方发生大小安全事故，费用按责任划分：费用 不超过20000元是由乙方全部承担；费用超过20000元时，则事故所在责任班组承担50% ,则 事故所在责任人承担20%，项目部承担30%,如双方协调不成,交当地政府相关部门处理.101、承包工程费用在合同承包范围内，且施工工期、相关质量、安全及文明施工等均达到甲方要求.合同劳 务承包价按XX市场价给排水、电气施工图纸的全部工作内容；本工程相关质量保证金 元,竣工验收合格后返还.1、承包范围:按 年 月给排水、电气施工图纸的全部工作内容.2、承包费用：.强电、给排水按XX市场价 元/n?包干（相应的人工、辅助材料、机械价格包 干），如因甲方变更及图纸以外的工作内容如在 元以内不予计算,如超过 元以内签证按实际完成工程量计算：扣减部分如在 元以内不予计算,如扣减部分超过 元按实际工程量计算；.弱电按XX市场价 元/有 包干（相应的人工、辅助材料、机械价格包干）；如因甲方变更及图纸以外的工作内容如在 元以内不予计算，如超过 元以内签证按实际完成工程量计算；扣减部分如在 元以内不予计算,如扣减部分超过元按实际工程量计算；.现场临水、临电安装维护工程 元Ai?包干（相应的人工、辅助材料、机械价格包干），临建部分水电安装按 元/疗包干.3、表中基准单价的人工费即为给操作班组的价格，当工程进展顺利时，甲方不得干涉乙方 内部价格，如因乙方给操作班组价格过低造成工程进度或相关质量未达到甲方要求或造 成劳资纠纷时，甲方有权要求乙方按表中基准单价（人工费）给操作班组结算和发放.4、本综合价格已包括了 的相关质量奖，%的安全文明施工奖.如相关质量、安全、 文明施工全部达到合同相应要求,则按总价的100%计算,如部分达不到要求,则扣罚相应的组 合比例.如相关质量未能达到市优质工程则扣罚总结算价的 %,文明施工未能达到货州省双 优文明样板工地则扣罚总结算价的 %.5、乙方同意竣工验收工期每延误1天支付甲方违约金人民币1000元，违约金限额不超 过合同价款的6、甲方同意竣工验收工期每提前1天奖励乙方人民币1000元,奖励金限额不超过合同 价款的7、本合同价格已包含相应项目所有工作内容，即人工、辅材及机械费.8、本工程1般不存在计时工及其它零星人工费用.除非发生甲方要求乙方承担合同范围 外的工作以及因甲方指令错误导致的返工外，1律不予签工.9、超出合同第10L 2条的设计变更的工程量按实计算，价格按第101. 2条计取.10、因乙方原因造成的返工、修补费用人工费由乙方承担，材料费从乙方工程进度款中扣 除，因非乙方原因造成的返工、修补费用按现场签证计算.签证的时效为发生或完成之日起2 天内，超过时效则甲方不予认可；甲方在收到乙方签证单后，应在5日内审核完成.102、付款方式1、每月按实际完成工程量，经甲方审定后按承包人工费、材料费（不计主材）及机械费 的支付进度款.（强弱电、给排水主体预埋 元/M；强、弱电、给排水砌体预埋 元/裙；电线、电缆、桥架、配电箱安装 元/疗；给排水管道安装 元/寸；强弱电、给排水调试 元/裙；竣工验收 元/62；）2、工程竣工验收合格后，甲方自收到乙方递交的竣工结算书后3个月内办完工程结算, 并在办完结算后30天内支付至结算总价款的 给乙方.3、留工程结算总价款%的工程款作为保修金，保修两年期满后1个月内付清剩余款项给乙方.103、双方权利、责任、义务 甲方权利、责任、义务：1、对乙方进行技术指导及分部分项技术、安全交底工作，解决施工中遇到的技术难题. 提供施工图纸 壹 套给乙方,如乙方需加晒图纸，甲方予以配合解决，但费用由乙方承担.2、根据材料需用月计划，及时供应材料，并运至施工现场.3、为乙方提供临时设施用房及水电设施.4、负责协调施工现场各分包商之间的生产工作.5、负责审核乙方提交的已完工作量月度报表，按合同约定支付工程款.6、如乙方不能满足甲方对工期、相关质量、现场安全及文明施工的要求，甲方有权要求 辞退相关的乙方管理人员、工人及班组，如仍不能改善，甲方有权勒令乙方停工整顿或终止合 同，乙方须无条件退场.由此造成的损失由乙方承担.7、乙方不能满足甲方进度等要求时，甲方有权要求乙方增加人力物力以满足甲方的工期 等要求，如乙方无力按甲方要求实施，则甲方有权派其它人员增援乙方工作，其支援工日按实 际工日数以200元/工日向乙方计收,如无法按工日计取费用的则按实际发生费用的两倍向乙 方计收.乙方权利、责任、义务：1、乙方必须配备好1套完整的管理体系,提供管理人员配置表（不低于2人）及相应身份证 复印件1份，乙方管理人员不得擅自离开施工现场,管理好自身的劳动班组之外应接受我司管 理人员的领导和安排并无条件配合其它分包队伍的工作，并不得计取配合费.参加工地监理例 会,现场设办公台.2、乙方必须根据承包范围和内容组织足够的人员进场施工，以确保工程进度不受人力不 足的影响.特殊工种必须经甲方考核合格后才能录用，特殊工种和管理人员必须持有上岗证. 乙方必须在进场后3天内将进场人员花名册、身份证、健康证以及特殊工种上岗证复印件1 式3份交付甲方备案.高血压、心脏病、癫痫病患者严禁进入施工现场,生活区内不得带家属 （小孩），禁止男女混居.3、乙方必须严格按照甲方施工方案、施工方法、技术交底、作业图、进度作业卡及指令 进行作业，并按甲方要求及时编制甲方供应材料需用月计划，以及劳动力计划、施工方案 等,并交由甲方审核或者签字.4、乙方须为从事作业的职工办理意外伤害保险,并为施工场地内自有人员生命财产和施 工机械设备办理保险,支付保险费用；费用由乙方自理.5、紧密配合好与其它分包商的施工,承担由于乙方原因给甲方或第3方造成的1切损失.6、按工程需要自备和维修本合同规定乙方承担的机械设备、照明灯具、配电箱、开关箱 等.机械设备、配电箱、开关箱及测量仪器等必须在型号、规格、感观和使用功能上满足甲方 要求,并必须经甲方验收后才能进场投入使用.7、施工过程中，在任何情况下，如无甲方指令乙方不得擅自停工,如发生，乙方负责赔偿甲 方1切损失.由任何原因导致工人停工、闹事、无理要求应由乙方出面处理，甲方予以配合， 如果乙方推脱责任直接将事件推给甲方管理人员处理，甲方管理人员有权直接处理,处理结果 及所发生的费用由乙方承担.在施工过程中，在任何情况下不得关停配电房、塔吊、电梯等用 电设备，如发生1次将处以2000元/次罚款,造成项目损失的费用由乙方承担.8、乙方必须遵守甲方现场和生活区的安全、保卫、生活、卫生管理规章制度，爱护公共 财务,注重环境卫生，做到文明施工，施工现场和生活区域的各项设施必须达到国家环境保护 的各项要求,并配备专职后勤管理员1名，配合甲方对生活区的规划和管理.及时对施工现场、 生活区的建筑垃圾和生活垃圾应进行清理（负责所在生活区区段的卫生清理），并运至指定地 点堆放.保证工人的安全及疾病治疗等.9、乙方每月的工人工资发放签字后的花名册上报甲方1份.10、无论任何原因，乙方不得发生聚众闹事、上街游行等事件，如有发生则每次处以 1000-30000元的罚款；情节恶劣者,直接清退出场，1切损失由乙方负责.11、乙方未按要求履行合同的，除注明外每违约1项甲方视情节轻重给予2000元5000兀的罚款.104、其它事项1、合同签订，乙方进场后要求加价，或中途因乙方原因造成劳资纠纷或工程相关质量、工 期、安全文明施工等方面无法满足甲方和业主的要求,给甲方造成较大经济损失或恶劣的社会 影响，甲方有权终止合同并勒令乙方无条件退场后，再另行协商办理双方经济往来事宜，并责 令乙方赔偿损失和罚款.2、甲方常驻现场代表为 同志，乙方常驻现场代表为 同志，负责在施工现场联系解决问题.1、本合同未尽事宜，由甲乙双方协商解决.2、甲乙双方发生争议时,可以通过协商或申请施工合同管理机构会同有关相关部门调解. 不愿通过协商或调解不成的，以第 种方式处理：（1）向 仲裁委员会申请仲裁；（2）建筑物所在地法院诉讼.4、本合同1式2份，甲方1份，乙方1份，由各自代表签字和盖章后生效,在甲乙双方款清 后自动失效.附件：1、安全施工协议2、乙方项目管理人员配备表（1页）甲方：（盖章）乙方：（盖章）代表人：（签字）代表人：（签字）联系电话：联系电话：签订时间：年 月 日签订时间：年 月 日