的安装承包合同模板汇编9篇.doc

的安装承包合同模板汇编9篇第一条 工程名称 _。(指分包局部之工程名称) 其次条 工程地点 _。 第三条 工程范围 _。(可用列附表方法) 第四条 质量标准 _。(可依照工程施工详图、施工说明书及安装工程施工验收技术标准列出) 第五条 承包方式 _。(如按预算实行包工包料，属于总承包人及发包方负责供给之材料，分包方应将材料品种、规格、数量、交货时间、技术要求等用附表具体注明) 第六条 工程总价 本工程包价计人民币_元整。 第七条 工程包价 本工程包价计人民币_元整(本工程全部总造价减去发包人及总承包方供给材料总值)。 第八条 付款方法 _。 第九条 工程期限 按本合同第三条规定的工程范围自_年_月_日开工至_年_月_日止全部完工。 第十条 中间交工 本工程工程范围内的_工程，自_年_月_日开工于_年_月_日开工于_年_月_日完成交工。 第十一条双方联系制度及协作方法 _。 第十二条关于工程保密方法 _。 第十三条违约责任 _。第十四条特别条款 _。 第十五条 合同有效期限，本合同自双方签字盖章后马上生效，在全部工程竣工，办理交工验收款项结清后失效。 第十六条合同份数 本合同正式本二份，双方各执一份，副本_份，总承包方收执_份(其中送拨款银行及发包人各一份);分包方收执_份。 总承包方(盖章)：_ 分包方(盖章)：_ 负责人(签字)：_ 负责人(签字)：_ 地址：_ 地址：_ 电话：_ 电话：_ _年_月_日 _年_月_日 安装承包合同 篇3 甲方（发包方）： 乙方（承包方）： 甲乙双方本着公平、互利的根底上，经协商达成以下协议： 一、 工程名称：金桥社区住宅楼 二、 工程地点：南坊 三、 安装范围： 1400A空气型母线槽200米，分三栋楼。 2插接箱63台，始端箱3台。 乙方负责从配电室始端箱起至每栋楼21层终端之间，全部的弹簧支架固定、接头连接、始端箱及插接箱固定（插接箱及始端箱内不用连接出线局部）。 四、双方责任及要求： 1甲方负责按时将货物运至工地，由乙方负责卸车、二次搬运及其他全部安装工作。 2乙方须严格根据甲方要求及相关施工标准施工，并做到文明施工、安全施工。 3乙方须投入足够的人力、物力、资金，保证工期。 4对于因乙方自身缘由造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场杂乱等产生的损失及各种罚款，均由乙方担当。 5本工程全部费用已包含在双方商定的工程总价款内，甲方不再支付其它任何费用。 五、安装工期： 自施工之日起 10 日内全部安装完成。 六、工程总价： 小写： 11000元，大写：壹万壹仟元整 。 七、付款方式： 八、本协议一式两份，双方各执一份 双方必需严格执行，如有一方违约赔偿对方全部损失，本协议未尽事宜，由双方协商解决，如有协商不成，由兰山区人民法院仲裁委员会仲裁。 甲方： 乙方： 托付人： 托付人： 日期：年 月 日 日期：年 月 日 安装承包合同 篇4 甲方： 乙方： 为了搞好工地的安全生产，文明施工，保证工程质量，按时完成施工任务，甲方将车王镇中心街模板安装工程以单包清工的方式承包给乙方，为了明确双方合法权益和义务，依据中华人民共和国经济合同法中华人民共和国建筑法以及其它法律规定，遵循公平自愿公正的原则，经甲乙双方协商全都，特制定以下条款： 1、承包范围： 以包清工的方式发包给乙方，但是乙方所用的一切小型工具(包括：电锯、手开工具用的电缆线、手动锯、安全帽等各种木工用的工具均由乙方自备)。甲方只供应井字吊等大型机械。乙方安装模板所用的铁钉、铁丝均由乙方负责，甲方工程的全部模板安装工程(含柱、梁、板面模板安装，以及二次构造的构造柱、门窗、过梁、二层墙体的压顶梁等各种模板安装)。 2、承包价格： 以模板安装的实际绽开面积(混凝土的实际接触面积)计算 /元，大写 。 3、付款方式： 乙方每一栋楼的一个板面模板安装完工，且浇灌完混凝土后，清算工程量付款一次，其中安装模板付总工程量的 %，模板撤除后付总工程量的 %， 余下的 %在二次构造模板安装完成后付清。 4、甲方责任： 甲方托付安全员、技术员帮助乙方的作业施工，并确保工程的安全文明施工。 5、乙方责任： 乙方必需熟识图纸，严格根据国家的模板安装标准要求细心施工。乙方安装的梁、柱、板面均要到达标准要求，平稳坚固，由于乙方安装模板不当，加固不牢所引起的胀模、塌模的各种返工损失及材料损失均由乙方自负。 6、乙方必需根据甲方的施工进度规划进展安全文明施工，由乙方的自身缘由引起工地的停工，中途退出作业，甲方有权终止本合同，且乙方中途退出作业所完成的工程量,甲方只按总单价的50%付给乙方。 7、乙方安装的梁、柱、板消失的混凝土胀模现象，必需根据甲方的要求准时处理，如不听从甲方安排，则甲方另叫他人处理，在处理过程中所产生的工资费用从乙方的工程款中双倍扣除。 8、乙方进入现场施工的全部作业人员必需戴好安全帽，不得喝酒进入施工现场作业，如发觉乙方的作业人员未戴安全帽作业，每人每次处100元罚金，此罚金从班组长工程款中扣除。 9、本合同一式两份，甲乙双方各持一份，本合同自签订之日起生效。 甲方(签章)： 乙方(签章)： 身份证号码： 身份证号码： 联系电话： 签订日期： 联系电话： 签订日期： 安装承包合同 篇5 建立单位： 年月日 合同协议书 发包人(甲方)： 承包人(乙方)： 依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律法规，遵循公平、自愿、公正和诚恳信用的原则，合同各方当事人就合同工程施工有关事项达成全都意见，为明确各方责任，订立本合同。 一、工程概况 1、工程名称：机电安装总承包工程 2、工程地点：。 3、工程规模：。 二、工程承包方式和范围 1.承包方式: 依据招投标文件、招标图纸、国家施工标准和验收标准的要求及其它有关资料，并结合施工现场环境状况，按工程量清单固定综合单价总价包干。包括但不限于包工包料、包质量、包机械、包治理费、包工期、包安全、包文明施工措施、包环境爱护、包设备调试、包机电总承包工程治理、包与土建总承包协作治理、包措施费、包施工组织设计（各专项方案）中实行的技术措施、工艺方法等费用、包税金、包利润、包风险、包各种材料检测费及包完工后的场地清理与余渣、废弃物、余泥外运费用、包竣工验收合格、并综合考虑甲供材料设备采保与运输、装卸费用等一切风险因素。 2.承包范围： 招标文件、附件及甲方要求完成电气、给排水、消防、通风空调专业工程施工图全部内容，包括电气安装工程、给排水安装工程、通风空调安装工程、喷淋灭火系统、室内消防栓工程、火灾自动报警工程、气体灭火工程、安装工程总承包治理,安装工程各专业管线三維空间设计、留洞图设计及预留、预埋件等的协调治理工作, 听从和协作帮助土建总承包等工程治理.详细工作范围包括但不限于以下内容： 2.1强电系统: 2.1.1配电室低压柜系统图暂为方案图，从配电室低压柜出线的电缆及母线槽暂按方案图以单项工程计量报价，该局部按实结算。 2.1.2自低压电房外墙开头，至全部动力配电箱（含消防动力配电箱、双电源切换箱）、照明配电箱（含应急照明配电箱）安装、电缆敷设均由机电施工单位施工。包括全部供应给其它机电系统 的动力配电箱（含配电箱）如：电梯/扶梯系统、室内/室外（园林）系统、擦窗机设备、厨房设备、电话/电讯设备、有线电视/卫星电视系统、机械停车系统、泛光照明系统，各机电/弱电系统设备机房、消防掌握室、室内/室外动力电源接点和人防机电系统动力电源接点等。 2.1.3负一层商业区域、裙楼局部的动力系统、照明系统均由机电施工单位负责施工至配电箱、双电源箱（含配电箱、双电源箱）等，楼梯间照明、应急照明系统、疏散指示系统施工至灯具末端。 2.1.4地下负三层、负二层动力系统、照明系统由机电单位施工。 2.1.5全部楼梯间照明、全部应急照明系统、疏散指示系统、设备房照明由机电施工单位施工。 2.1.6塔楼局部由机电单位施工至各办公室内开关箱（含开关箱体、载流元件），新风机组、空调盘管配电由机电单位施工至末端设备，动力系统由机电施工单位负责施工至配电箱、双电源箱（含配电箱、双电源箱）。办公室室内照明、电梯厅、内走道、卫生间、管井的照明由装饰单位施工。 2.1.7避难层（15楼）除卫生间、电梯厅外，其余照明系统均由机电单位施工。出屋面层照明由机电单位施工。 2.1.8发电机（含环保工程、废气净化、降噪措施和相关验收协作工作）由招标方另行托付设计及施工。发电机至低压配电柜的连接母线按暂估工程量由机电施工单位报价，按实结算。并帮助做好机房的环保工程以及报建、验收工作。 2.1.9负责电力监控系统、火灾漏电报警系统的设备安装，并协作智能化工程施工单位进展综合调试。 2.1.10 本工程消防水泵房位于沥王大厦地下室，从本工程配电房至沥王大厦消防泵房的供电线路计入本次投标范围，供应电子幅员纸计算工程量，工程分界点为消防泵掌握柜上接线端（不含消防泵掌握柜）。从消防水泵掌握柜到消防水泵间的管线（含掌握柜）不在本次招标范围内。 2.1.11防雷工程不在本次招标范围内，由招标人另行托付土建总承包人施工。 2.1.12凹凸压配电房由招标方另行托付安装，工程分界点为低压柜出线开关出线端子。地下室侧壁预留的强弱电进线套管由机电单位预埋。 2.1.13消防水泵掌握箱柜、污水泵掌握箱、卷帘掌握箱由设备厂商配套供给安装，机电单位接线至掌握箱进线端子。 2.2给排水系统: 2.2.1室内排水（雨水、污水、废水、压力排水、通气管）及室外化粪池、隔油池由土建总承包单位施工，室外排水管道由园林单位施工，不在本次招标范围内。 2.2.2自市政自来水表后起（不含水表组、水表井）的室外给水管道、包括室外消火栓的安装， 由机电单位施工。 2.2.3除卫生间给水支管外，其余室内给水管道系统均由机电单位安装；卫生间给水由机电单位在管井内预留给水阀门供装饰二次接驳。 2.2.4除卫生间淋浴支管外,热水管道及设备由机电单位安装，热供水及热回水管均接至沐浴间内，预留阀门供装饰接驳。 2.2.5室内外园林景观由本次机电系统施工单位负责预留给水接驳点。 2.2.6机电单位与装饰单位的工程分界点为给水立管、干管上的给水阀门；与消防单位的工程分界点为各消防水池、消防水箱的进水口；分界点的管线由机电单位安装。 2.2.7成品生活水箱由机电单位供给及安装，地下室生活水池由机电单位预留孔洞、预埋套管及安装管道、设备、附件。 2.2.8由机电单位成套供给的给水设备与掌握柜掌握箱掌握器之间的管线属本次招标范围。 2.3消防系统: 2.3.1按招标人供应的设计资料所规定的内容，主要包括以下内容（以下描述的工程范围及介绍仅是概括性的，并不仅限于以下内容，承包人应全面了解工程的实际范围，并担当其全部风险）； 2.3.2按招标人供应的本工程工程消防设计施工图，并按有关消防设计施工标准和承建标准所规定的内容，进展消防工程承包。 2.3.3包括自动喷淋灭火系统、室内消防栓系统、火灾自动报警系统、手提/推车式灭火器、气体灭火系统等的施工。 详细工作范围包括但不限于以下内容： 2.3.3.1自动喷水灭火系统：由喷淋泵取水口开头的全部喷淋系统均在招标范围内，包括安装于室外的水泵接合器等附件。 2.3.3.2室内消火栓系统：全部室内消火栓系统均在招标范围内, 包括安装于室外的水泵接合器等附件。室外消火栓由机电单位安装。 2.3.3.3、火灾自动报警系统：从消防掌握中心至各末端设备的火灾自动报警系统均在招标范围内， 包括火灾报警、消防联动、消防播送、消防电话等图纸所示全部内容，并供应与智能化系统、城市联网报警系统的接口。其中消防播送系统须单独报价。 2.3.3.4、应急照明、疏散指示系统由机电单位安装，消防单位帮助消防验收，从消防掌握中心至应急照明配电箱的掌握线路由消防单位安装。 2.3.3.5、通风防排烟系统由机电单位安装，消防单位帮助消防验收，从消防掌握中心至通风防排烟系统的联动掌握线路由消防单位安装。 2.3.3.6、防火门、防火卷帘由招标方另行发包，消防单位帮助消防验收，从消防掌握中心至卷帘掌握箱的联动掌握线路由消防单位安装。 2.3.3.7、本工程消防泵房位于沥王大厦地下室，除消防水池进水口和配电房至消防泵房的主供、备用配电回路以外，泵房其他管线、设备以及从泵房至本工程地块内的管线均在本次招标范围内。 2.3.3.8、消防水系统、消防电系统必需的阀门井、电缆井、预埋件等附属工程均在本次招标范围内。 2.3.3.9、消防泵、稳压泵等成套设备的掌握器掌握箱掌握柜至设备的管线均在本次招标范围内。 2.3.3.10、设备房气体灭火系统由消防单位深化设计，并单独报价。 2.3.3.11、手提/推车式磷酸铵盐等干粉灭火器：型号及要求详见经消防主管部门审核的消防图纸； 2.3.3.12、本工程消防系统统一由消防单位组织调试、协调验收，建筑、装饰、机电、电梯、防火门及防火卷帘等相关单位协作。 2.3.3.13、其他发包人认为有需要的且属于消防的一切零星工程。承包人拒绝或在通知规定的合理期限内不完成，则发包人有权对承包人处以增加工程造价2倍的违约金，由此造成的工期延误责任也由承包人担当。 2.4通风空调系统: 2.4.1地下室、裙楼、塔楼的通风空调（风、水）系统、卫生间排风系统、防排烟系统均属本次招标范围。 2.4.2空调、通风设备与配套供给的掌握箱掌握柜掌握器之间的配电线路、掌握线路计入本次招标范围。 2.4.3空调、通风设备与消防自动报警、楼宇自控等专业的联接由招标方另行托付相关单位施工，机电单位供应接口。 2.4.4空调冷水机组由发包方选购，机电单位负责设备验收、卸货、保管、二次搬运及安装、调试（费用已包含在总价内）。 2.5地下室人防战时机电管线由人防单位施工，不在本次招标范围内；平战共用设备、管线计入机电报价范围。 安装承包合同 篇6 订立合同双方： 建立单位：（以下简称发包方） 施工单位：（以下简称承包方） 双方经充分协商，达成如下协议： 第一条：工程名称： 其次条：工程地点： 第三条：建筑面积： 第四条：工程价款及付款方法： 第五条：工程期限（开工、竣工时间） 第六条：工程质量标准 第七条：承包形式及材料设备供给 第八条：发包方义务： 开工前天，甲方给乙方施工图一式份，并做到“三通一平”； 办好施工许可证。（甲方可托付乙方做“三通一平”工作，另行签订协议执行） 按协议分工，开工前天甲方办好材料供给并交乙方签认。 负责组织设计、施工单位，共同审查施工组织设计，负责组织验收工作， 负责监视工程质量。 按协议负责按期拨款。 第九条：承包方义务 乙方负责： 按协议分工负责材料供给。 编制施工组织设计和施工形象进度表。开工前天交甲方一式二份。 按施工图负责组织施工，按期竣工。 竣工后，天内按规定将竣工资料整理好交甲方。 保证施工质量，严格根据国家施工验收标准进展。 第十条：违约责任及嘉奖条款 第十一条：其他帮助条款。 第十二条：本合同正本份，承包方、发包方各一份，报送、 各一份。 第十三条：合同有效期及合同争议解决。 第十四条：附表及其他具有合同效力的文件。 发包方：（盖章）承包方：（盖章） 法定代表人：法定代表人： 地址：地址： 开户银行：开户银行： 帐号：帐号： 签约日期：年月日 安装承包合同 篇7 建立单位：_（以下简称发包方） 施工单位：_（以下简称承包方） 双方经充分协商，达成如下协议： 第一条工程名称 _。 其次条工程地点 _。 第三条建筑面积 _。 第四条工程价款及付款方法 _。 第五条工程期限（开工、竣工时间） _。 第六条工程质量标准 _。 第七条承包形式及材料设备供给 _。 第八条发包方义务 1开工前_天，甲方给乙方施工图一式_份，并做到“三通一平”；办好施工许可证。（甲方可托付乙方做“三通一平”工作，另行签订协议执行） 2按协议分工，开工前_天甲方办好材料供给并交乙方签认。 3负责组织设计、施工单位，共同审查施工组织设计，负责组织验收工作，负责监视工程质量。 4按协议负责按期拨款。 5_。 第九条承包方义务 乙方负责： 1按协议分工负责材料供给。 2编制施工组织设计和施工形象进度表。开工前5天交甲方一式二份。 3按施工图负责组织施工，按期竣工。 4竣工后，5天内按规定将竣工资料整理好交甲方。 5保证施工质量，严格根据国家施工验收标准进展。 6_。 第十条违约责任及嘉奖条款 _。 第十一条其他帮助条款 _。 第十二条本合同正本_份，承包方、发包方各一份，报送_各一份。 第十三条合同有效期及合同争议解决 _。 第十四条附表及其他具有合同效力的文件 _。 发包方（盖章）：_ 承包方（盖章）：_ 法定代表人（签字）：_ _年_月_日 安装承包合同 篇8 托付方：(以下简称甲方) 承包方：(以下简称乙方) 甲、乙双方经充分协商，签订本合同，以资信守。 第一条、工程概况 1.1本工程是指：工程电梯安装工程。 1.2甲乙双方同意：由甲方托付乙方承包本工程的全部工作。 1.3工程地点：工程内。 其次条、承包方式及承包范围： 2.1承包方式：乙方以包设计、包工、包料、包质量、包安全、包文明施工、包协作费、包工期、包施工用水用电费、包验收合格、包保修、包税金、等进展大包干施工。 2.2详细的承包范围如下： 本工程属交钥匙工程，乙方按时按量保证合同电梯质量，包运输保管、安装调试、验收(包括乙方内部验收及质量技术监视局对电梯的验收并取得电梯准用证)及售后效劳的方式由乙方一次性包干并担当全部发生费用。 第三条、质量标准及乙方的质量保证 3.1本工程的施工应符合以下的质量标准： 电梯安装验收标准(gb10060-93)、电梯技术条件(gb10058-88)、电梯制造与安装安全标准(gb7588-95)、电梯试验方法(gb10059-88)。 3.2乙方必需严格根据本合同商定的质量标准及甲方确认的施工图纸和用料进展施工，保证质量。 第四条、工期 4.1按以下第种方式确定工期： 甲方供应符合电/扶梯土建布置图技术要求的井道、机房、电源后，乙方应在甲方通知进场安装之日起天内完本钱工程的全部安装工作并将通过竣工验收合格的工程移交给甲方(含政府主管部门验收时间)。 4.2乙方在本工程的施工过程中必需按甲方的要求协作甲方建立工程的施工。 4.3在履约过程中，假如由于甲方设计变更等甲方责任所延误工期的，经甲、乙双方协商同意，可对工期进展调整。 第五条、合同大包干总价款 5.1本工程的大包干总价(含税)为： 合同总价款：人民币:元整(￥元) 5.2合同大包干总价款已包含安装费用、材料费用、施工协作费、搭棚费、吊装费及税费等乙方为完本钱合同商定的全部工作所需支出的全部费用，除合同大包干总价款外，甲方无须就本安装工程之事宜另行向乙方支付任何其他的费用。甲方供应电源(及电缆)至屋面机房电梯掌握箱(掌握箱由乙方配套安装)，机房内电梯掌握箱及后续电梯井道配线、变压器由乙方配套安装，并包含在合同价款内。 5.3本合同大包干总价款结算时不予调整。 第六条、付款方式 6.1付款方式：甲方以现金/支票/转账方式支付合同价款。 乙方银行帐号为： 开户银行： 银行帐号： 6.2本合同有无预付款，若有，预付款为￥元(人民币元)，于支付。 6.3除预付款外，其他款项按以下第种方式支付： 甲方在合同签订之日起3天内支付合同总价的10%(￥元)，作为定金。甲方于乙方正式进场安装前20天内向乙方支付合同总价的30%(￥元)。安装完成并经市技监局及相关政府部门验收合格并移交竣工资料后3天内支付合同总价的10%(￥元)。安装完成并经市技监局及相关政府部门验收合格之日起四个月后的3天内支付合同总价的50%(￥元),对于该笔款项的支付，甲方在乙方发货期前14日内负责向乙方供应由出具的保证担保，担保函的内容以供货合同附件三为准。付款同时，乙方应向甲方供应金额相当于合同总价5%的银行保函，保函担保期限与电梯质保期全都。 6.4乙方必需在每次领取款项之前向甲方提交付款申请报告，甲方收到乙方付款申请报告之日起10个工作日内审核完毕，并按上述条款的商定向乙方付款。若甲方对乙方提交的付款申请报告存有异议，应在收到报告之日起10个工作日内书面通知乙方，由双方协商确定后再行付款。 6.5甲方每次付款前，乙方应向甲方开具与甲方已付金额全都的符合财税规定合法有效的发票。 第七条、甲方责任 7.1甲方任命为甲方代表。 7.2甲方代表对工程进度、工程质量进展监视与治理，并检查隐藏工程。对于工程进度或质量不符合甲方要求的，有准时下发进度通知单或质量整改通知单的权利;有要求乙方加快施工进度和整改工程的权利。 7.3按合同商定的付款方式，按时向乙方支付合同规定的款项。 7.4甲方负责对乙方编制并提交的施工规划、施工组织方案、工程预决算的审定工作。 7.5负责组织工程竣工验收和办理竣工结算。 7.6负责供应符合电梯土建布置图技术要求(含大楼基准轴线、楼层标高等)的电梯土建或电梯井道和机房。 7.7负责井道的土建工程。井道完工后要准时清理井道的杂物，包括排水、防水，并通知乙方商定检查日期。检查后如有不合格局部需要修正的，甲方应在双方商定的时间内完成。 7.8按当地建委及劳动安全监察部门、消防部门等政府主管部门的要求供应所需资料文件给乙方，由乙方办理安 装施工报批、有关安全施工手续及政府有关部门的验收手续，相关费用乙方负责。 第八条、乙方责任 8.1乙方任命为乙方代表。乙方代表按甲方代表批准的施工组织规划(或施工方案)和依据合同发出的指令、要求组织施工。在状况紧急且无法与甲方代表联系的状况下，可实行保证工程和人员生命、财产安全的紧急措施，并在实行措施后24小时内向甲方代表送交书面报告。 8.2乙方保证其具有从事本合同商定工程施工所需的施工资质，并保证其资质的真实性、合法性、有效性。 8.3乙方应协作总包土建进度供应相关预埋资料，另须包括：本电梯设备设计、供给、安装合同所需的一切土建工程之协作要求;有关梁和架构上的荷载资料;开关、通风及设备等所需的一切开孔的位置资料;电梯、井道和底坑，包括导轨固定件和有关的轿箱平台位置资料。 8.4乙方在安装工程开头前，须依据工程标准编制设计及施工详图，并提交甲方、设计人审批，全部施工图纸均应得到设计人确认。 8.5乙方应在安装开头前将具体施工组织方案、施工进度规划报甲方审核确认。施工期间，乙方应作好施工原始记录。 8.6井道及机房土建完工后，在双方商定的时间内负责检查电梯井道、机房以及总包协作预埋或预留的构件等。 8.7负责电梯的安装、调试工作，移交备用件和随机资料一套。 8.8负责吊装及搭棚工作。 8.9负责施工所需的水电费，按工程需要供应施工所需的照明、看护、围栏等安全文明施工措施。 8.10电梯安装调试过程中的任何与电梯安装有关的施工安全责任由乙方负责，并担当由乙方过失造成的一切的法律责任与经济责任。 8.11除井道内隔梁外其余所需的工料和施工设备均由乙方负责。 8.12安装期间轿厢内加设爱护板，试用期满后撤除。井道照明的安装。清理安装杂物。 8.13负责供应三方通话设备，并且安装监控中心的母机是一台母机可以对多台主机(机房机)并且帮助安装三方通话系统的单位进展调试。 8.14负责电梯在运输、施工前、施工期间、安装后至验收合格且甲乙方办理正式工程移交手续前的全部保管工作。如发生损坏，乙方自费予以修复。 8.15遵守地方政府和有关部门对施工场地交通、卫生文明施工和施工噪音等治理规定，办理有关手续，因此产生的费用由乙方担当。如受有关部门惩罚，由乙方自行担当罚款和一切损失。 8.16按本合同商定的工程质量及验收标准进展施工，保证施工质量。按合同商定工期竣工。指定安全防火负责人，做好现场施工治理和安全治理，将施工物件堆放整齐、使道路畅通。乙方对乙方工作人员及乙方聘用的人员的人身安全负全部的责任，并应催促他们遵守工地施工安全和所在地政府的法令法规以及有关规章制度。凡施工期间的施工质量、安全事故，均由乙方负责，并且乙方须准时报告给甲方及有关部门。 8.17负责将甲方供应的有关申报文件向当地政府主管部门办理安装进场前的报验手续和费用，以及安装完工后的报检手续直至合格为止。乙方应担当因报验不合格造成的违约责任，并赔偿因此造成的甲方的一切损失。非因乙方电梯质量/安装的缘由不能通过验收除外。 8.18工程竣工验收完成并由甲方签发竣工验收合格证书后，由甲乙方办理正式工程移交手续。乙方施工单位人员必需在3天内撤离施工场地。 8.19乙方在进场施工前，应与总承包单位协调确定各自的权利义务，在施工期间应听从总承包单位的统一治理，但无须向总承包单位支付施工协作费或总承包效劳费。 8.20竣工验收合格后，乙方须按甲方规定提交正式的竣工结算报告，经过甲方审定后作为确定结算款的依据。 8.21应积极协作其他专业施工单位进展装修施工。 8.22乙方在施工前办理安装施工报批和有关安全施工手续，以及安装调试完毕后报劳动安全及电梯质量检测部门进展安装质量及安全检验，费用由乙方负责。 第九条、材料设备供给 9.1本工程所需的全部材料、设备均由乙方负责购置和供应。乙方购置的材料应符合甲方的设计标准要求和工程质量要求，相关规定如下： 9.1.1乙方所选购的材料，由甲方验收合格前方可使用。 9.1.2对乙方所选购的与设计和标准要求不符的材料，甲方代表有权拒绝验收，由乙方按甲方代表要求的时间重新选购符合设计和标准和质量要求的材料，并担当由此发生的费用，工期不予顺延。 9.2若乙方供应的材料未经甲方验货，乙方不得擅自开工。否则，应赔偿甲方因此患病的损失。由此造成逾期竣工的，乙方还应担当相应的责任。 第十条、工程验收 10.1隐藏工程验收：工程到达施工过程中的隐藏工程验收阶段时，乙方应在隐藏工程自检合格后通知甲方及监理验收。验收合格，甲方及监理公司代表在验收记录上签字后，方可进 行此后工程施工。验收不合格，乙方应在甲方要求的时间内修改后重新通知验收并担当由此而产生的全部费用，若因此而造本钱工程逾期竣工的，乙方还应担当逾期竣工的违约责任。若乙方自行隐藏，甲方有权要求剥离或开孔，乙方应进展剥离或开孔，并在检验后重新掩盖或修复，乙方应担当有关费用，且工期不得顺延。 10.2竣工验收：本工程完成安装调试后，乙方应通知甲方及监理公司对本工程进展验收。鉴于本工程还需要报有关政府部门验收合格，故乙方应负责办理该报验工作并保证本工程在交付甲方验收前已通过政府有关部门的验收。若本工程竣工验收到达标准后，叁方签字盖章确认本工程验收合格，同时乙方把竣工验收资料(含竣工图)及验收报告一式四份移交给甲方。若本工程因乙方缘由未能通过验收的，乙方应在甲方要求的时限内对本工程进展整改并担当由此而产生的全部费用，若因此而造本钱工程逾期竣工的，乙方还应担当逾期竣工的违约责任。 10.3假如在验收中产生纠纷，由XX市的产品技术质量监视检查机关核验为准。 10.4在工程未通过验收前甲方提前使用的，并不免除乙方应担当的质量保证及保修责任。但未经乙方许可甲方擅自使用电梯时造成的一切后果由甲方自行担当。 第十一条结算 11.1工程竣工备案之日起天内，乙方应提交以下结算资料： 11.1.1工程结算书打印稿四份及电子文件一份，结算书装订内容及挨次为封面、单项(或分部)工程验收证明书、编制说明、计费表、分局部项结算书、主要材料用量价格表; 11.1.2工程竣工设计资料(含工程竣工设计图纸、图纸会审纪要、修改及变更通知书)一套(原件、独立编号装订); 11.1.3现场签证单一份(原件、独立编号装订); 11.1.4合同书一份(复印件); 11.1.5施工组织设计或施工方案(经甲方确认)一份。 11.1.6备案表 工程竣工结算资料的内容必需完整、精确，若乙方未按上述要求报送工程竣工结算资料，则甲方有权拒收结算资料，由此造成结算工作延误概由乙方负责。 11.2双方按甲方最终确认的经甲方批准由乙方实际完成的工程量作为本合同的竣工结算工程量。监理公司和甲方收到乙方提交的完整工程竣工结算资料后个工作天内，由甲方根据上述竣工结算工程量核实审定工程结算总价