2022年监理工程师《建设工程合同管理》魔法集训.docx

第一章建设工程合同管理法律制度1第一节合同管理任务和方法1第二节合同管理相关法律基础2第三节合同担保6第四节工程保险12第二章 建设工程勘察设计招标14第一节工程勘察设计招标特征及方式14第二节工程勘察设计招标主要工作内容15第三节工程勘察设计开标和评标18第三章建设工程施工招标及工程总承包招标20第一节工程施工招标方式和程序20第二节投标人资格审査24第三节施工评标办法25第四节工程总承包招标26第四章 建设工程材料设备采购招标27第一节材料设备采购招标特点及报价方式27第二节材料采购招标29扌召小.”.“.”.30第五章建设工程勘察设计合同管理31第一节工程勘察合同订立和履行管理31第二节工程设计合同订立34第六章建设工程施工合同管理35第一节施工合同标准文本35第二节施工合同有关各方管理职责37第三节施工合同订立37第四节施工合同履行管理41第七章建设工程总承包合同管理48第一节工程总承包合同特点48第二节工程总承包合同有关各方管理职责48第三节工程总承包合同订立49第四节工程总承包合同履行管理51第八章建设工程材料设备采购合同管理53第一节材料设备采购合同特点及分类53第二节材料采购合同履行管理54第三节设备采购合同履行管理56第九章国际工程常用合同文本57第一节 FID施工合同条件57第二节FC设计采购施工（EPC） /交钥匙合同条件57第三节 NEC施工合同（ECC）及合作伙伴管理59第四节 AIA系列合同及CM和IPD合同模式602022年建设工程合同管理魔法集训第一章建设工程合同管理法律制度第一节合同管理任务和方法1.建设工程合同管理的目标招标采购阶段开展项目招标采购的总体策划根据标准文本编制招标文件和合同条件-细化项目参建各方的合同界面管理J合理选择合同计价方式合同签订及履行阶段组织做好合同评亩工作-制定完善的合同管理制度和实施计划一落实细化合同交底工作- 及时进行合同跟踪、诊断和纠偏灵活规范应对处理合同变更开发和应用信息化合同管理系统- 正确处理合同履行中的索赔和争议- 开展合同管理评价与经脸教训总结倡导构建合同各方合作共嬴机制2 .合同标准示范文本的作用（九部委标准文本系列） 确保招标和合同文件中的内容符合法律法规的要求。可以帮助当事人正确拟定招标和合同文件条款,保证各项内容的完整性和准确性,避免缺 款漏项，防止出现显失公平的条款，保证交易安全。 有助于降低交易成本,提高交易效率。 有利于当事人履行合同的规范和顺畅。 有利于对合同的审计和监督。 有助于仲裁机构或人民法院裁判纠纷。3 .合同计价方式缺点实际工程款可能超过估算,控制投资难度较大适用 范围多适用于在发包时施工工程内容和工程量尚不能明确确定的情况一般适合于工期较短、工作内容和工程量变化幅度不大的项目5.总价合同项目内容固定 总价合同 承包商几乎承担了工作量及价格变动的全部风险 业主承担的风险较小 一般适用于工程范围和任务明确，工程设计图纸完整详细，承包商了解现场 条件、能准确确定工程量及施工计划，施工期较短、价格波动不大的项目 适用于施工期限一年左右的项目可调 总价合同 市场价格波动、设计变更、工程量变化和其他工程条件变化所引起的费用变 化也可以进行调整 市场价格变动等风险由业主承担,降低承包商的风险,但对业主而言,突破 合同既定价格的风险有所增大 适用于建设周期一年半以上的工程项目6.成本加酬金合同承包商利润有保证,价格变化或工程量变化的风险基本都由业主承担。但承包商往往缺乏降低成本的激励,还可能通过提高工程成本而增加自身利润,不利于业 主的投资控制。通常适用于工程复杂,工程技术、结构方案难以预先确定,时间特别紧迫（如抢险救灾） 的项目。第二节合同管理相关法律基础r合同法律关系1 .合同法律关系的构成要素（三主体三客体两内容）自然人主体法人/、非法人组织同律系合法关改变其中任何个要素,就改变了原来设定的法律关系。2 .法人成立的规定法人应当依法成立。法人应当有自己的名称、组织机构、住所、财产或者经费。设立法人,法律、行政法规规定须经有关机关批准的，依照其规定。子公司有法人资格,分公司、项目部没有法人资格3 .法人的法定代表人法人的法定代表人以法人名义从事的民事活动,其法律后果由法人承受。法人章程或者法人权机构对法定代表人代表权的限制,不得对抗善意相对人。法定代表人因执行职务造成他人损害的,由法人承担民事责任。法人承担民事责任后,依照法律或者法人章程的规定,可以向有过错的法定代表人追偿。4 .法人的分类 有限责任公司 股份有限公司 其他企业法人 事业至位 社会团体 注会服务机构 机关法人 农村集体经济组织法人 城镇农村的合作经济组织法人 基层群众性自治组织法人5 .非法人组织非法人组织是不具有法人资格,但是能够依法以自己的名义从事民事活动的组织。（能作 合同主体但不是法人）包括个人独资企业、合伙企业、不具有法人资格的专业服务机构等。非法人组织的财产不足以清偿债务的，其出资人或者设立人承担无限责任。6 .法律关系的客体（三客体）客体内涵物货币作为一般等价物也是物（如借款合同）注意施工合同的客体不是物行为指人的有意识的活动表现为完成一定的工作（勘察设计、施工安装）表现为提供一定的劳务（绑扎钢筋、土方开挖）智力 成果知识产权技术秘密在特定情况下的公知技术7.法律事实能够引起合同法律关系产生、变更和消灭的客观现象和事实，就是法律事实，包括行为和 事件。行政行为和发生法律效力的法院判决、裁定及仲裁机构发生法律效力的裁决也是法律事 实。内容内涵行为主体有意识的活动作为/不作为合法行为/违法行为事件不以合同法律关系主体的主观意志为转移而发生,当事人无法预见和控 制的自然事件/社会事件代理关系1.代理的特征代理人必须在代理权限范围内实施代理。代理人以被代理人名义实施代理。代理人在被代理人授权范围内独立地表现自己的意志被代理人对代理行为承担民事责任:既包括对代理人在执行代理任务的合法行为承担民事 责任,也包括对代理人不当代理行为承担民事责任。2.代理的种类（两大类）种类内涵典型案例委托 代理基于委托授权形成的代理关系,又称 为意定代理委托合同、合伙合同关系、工作隶属 关系法定 代理法律直接规定产生的代理关系适用于无行为能力或限制行为能力人未成年人的代理人是其父母3.委托代理项目内容特点仅被代理人一方授权即可产生效,无需对方同意。被代理人有权随时撤销授权，代理人有权随时辞去所受委托。代理人辞去委托时，不能给被代理人和善意第三人造成损失，否则应负赔偿责 任典型 案例项目经理是施工企业的委托代理人总监理工程师是监理单位的委托代理人招标代理机构是发包人的委托代理人4.特定情况下代理法律后果的承担情况法律后果超出授权范围或者职权范围的行为应由行为人自己承担授权范围不明确被代理人与代理人承担连带责任代理人知道或者应当知道代理事项违法仍 然实施代理行为被代理人知道或者应当知道代理人的代理 行为违法未作反对表示的被代理人与代理人承担连带责任【原则】如单方有过错,由过错方承担责任,如双方均有过错,则过错各方承担连带责任。5.无权代理项目内涵种类无权代理/越权代理/代理权终止后的代理追认与 撤销相对人可以催告被代理人自收到通知之日起一个月内予以追认被追认前,善意相对人有撤销的权利。撤销应当以通知的方式作出无权代理 的效 （看追认否） 被代理人追込,即转化为合法的代理,由被代理人承担民事责任 被代理人拒绝，即为无权代理,由行为人承担民事责任 被代理人未作表示的,视为拒绝追认6.代理关系的终止代理类型终止条件委托代理代理期间届满或者代理事务完成（完成或到期的）被代理人取消委托或代理人辞去委托（单方取消的）代理人丧失民事行为能力（代理人不能做事了）代理人或者被代理人死亡（主体有一个不存在了）作为代理人或者被代理人的法人、非法人组织终止（主体有一个不存 在了）法定代理被代理人取得或者恢复完全民事行为能力代理人丧失民事行为能力代理人或者被代理人死亡法律规定的其他情形r民事责任1.承担民事责任的方式停止侵害排除妨碍消除危险返还财产恢复原状修理、重作、更换继续履行赔偿损失 支付违约金 消除影响、恢复名誉 赔礼道歉违约责任缔约过失责任2.民事责任的承担原则项目内容按份责任能够确定责任大小的，各自承担相应的责任。难以确定责任大小的,平均承担责任连带责任权利人有权请求部分或者全部连带责任人承担责任。（对外责任）连带责任人的责任份额根据各自责任大小确定,难以确定责任大小的,平 均承担责任。（对内责任）实际承担责任超过自己责任份额的连带责任人，有权向其他连带责任人追 偿3 .发包人承担过错责任的情形提供的设计有缺陷。提供或者指定购买的建筑材料、建筑构配件、设备不符合强制性标准。（甲供材不符合强 制性标准的）直接指定分包人分包专业工程。4 .施工合同中未经竣工验收擅自使用的责任建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后,又以使用部分质量不符合约定为由主张权利 的,不予支持。但是承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础工程和主体结构质量承担民事 责任。（这两部分终身保修,不验收施工单位也得终生承担质量责任）5 .施工合同中借用资质的连带赔偿责任缺乏资质的单位或者个人借用有资质的建筑施工企业名义签订建设工程施工合同，发包人请 求出借方与借用方对建设工程质量不合格等因出借资质造成的损失承担连带赔偿责任的，人 民法院应予支持。（挂靠方和被挂靠方承担连带责任）第三节合同担保担保的概念与种类1.担保的概念（四主体两合同）担保合同是从合同，被担保合同是主合同。主合同无效,从合同也无效。但担保合同另有约定的按照约定。2.担保的种类及内涵大类类型谁来作担 保抵押物占有方式典型案例人的担 保保证第三人大哥拍着胸脯说小弟还不了的钱 我替他还物的担 保抵押债务人本 人 第三人不动产 特殊动 产不转移占 /1把房子抵押给银行借款质押债务人本 人 第三人动产转移占有把存单质押给银行借款4.保证人的资格具有代为清偿债务能力的法人、其他组织或者公民,可以作为保证人。不能作保证人的机构例外企业法人的分支机构、职能部门分支机构有法人书面授权的,可在授权范围内提供保 证国家机关经国务院批准,为使用外国政府或国际经济组织贷款 进行转贷的除外学校等以公益为目的的事业单位、 社会团体非公益类可以5 .保证合同的内容被保证的主债权种类、数额债务人履行债务的期限保证的方式保证担保的范围保证的期间双方认为需要约定的其他事项6 .保证的范围（五类,在合同中可约定）主债权利息违约金损害赔偿金实现债权的费用当事人对保证担保的范围没有约定或者约定不明确的,保证人应対全部债务承担责任。7.保证期间及主合同变动项目内容未约定保证期间的形式时间为主债务履行期届满之日起6个月主合同变动应当取得保证人的书面同意否则保证人不再承担保证责任8.可作抵押物的财产建筑物和其他土地附着物建设用地使用权海域使用权生产设备、原材料、半成品、产品正在建造的建筑物、船舶、航空器交通运输工具法律、行政法规未禁止抵押的其他财产9 .禁止抵押的财产土地所有权 宅基地、自留地、自留山等集体所有的土地使用权,但法律规定可以抵押的除外学校、幼儿园、医院等以公益为目的的事业单位、社会团体的教育设施、医疗卫生设施和 其他社会公益设施 所有权、使用权不明或者有争议的财产 依法被查封、扣押、监管的财产 依法不得抵押的其他财产10 .抵押的生效（两类）自登记之日起设立（必须登记否则无效）自合同签订之日设立 （有无登记均生效）建筑物和其它土地附着物建设用地使用权荒地等承包经营获得的土地使用权正在建造的建筑物其它财产未经登记,不得对抗善意第三人11.抵押的效抵押人经抵押权人同意转让抵押财产的,应当将转让所得的价款向抵押权人提前清偿债务或者提存。转让的价款超过债权数额的部分归抵揑所有,不足部分山债务人清偿。12 .同一财产设定多重抵押的处理抵押合同均登记生效«按登记的先后顺序清偿顺序相同的按债权比例清偿已登记的 先于未登 记的受偿抵押合同未登记的«按债权比例清偿13.质权的概念项目抵押质押对象不动产 特殊大型动产动产占有形式不转移占有转移占有14.质押的分类（两大类）动产质押权利质押各类动产 汇票、支票、本票 债券、存款单 仓单、提单 可以转让的基金份额、股权 可以转让的注册商标专用权、专利权、著作权等知识产权中的财产权 座收账款 其他15 .质押的设立质权自出质人交付质押财产时设立。质权人在债务履行期届满前,强与出质人约定债务人不履行到期债务时质押财产归债权 人所有。16 .留置的概念留置是指债务人不履行到期债务时,债权人对已经合法占有的债务人的动产,可以留置不 返还占有,并有权就该动产折价或以拍卖、变卖所得的价款优先受偿。法律规定或者当事人约定不得留置的动产,不得留置。【留置的案例】甲委托乙运输批货物,乙按约定将货物运至某地，但甲却无钱支付运输费, 此时,乙可以留置部分货物，用变卖货物的钱来抵付运输费。17.定金的概念项目内容概念一方当事人向另一方当事人提供定数额的金钱作为担保的担保方式形式定金应以书面形式约定生效定金合同从实际交付定金之日起生效数量由当事人约定，但不得超过主合同标的额的20%履约的处理定金抵作价款定金收回不履约的处理«给付定金一方不履约,无权要 求返还定金收受定金一方不履约,应当双 倍返还定金保证在建设工程中的应用18.定金的处理1 .施工投标保证的相关规定 招标人可以在招标文件中要求投标人提交投标保证金。 投标保证金可以是现金、银行出具的银行保函、保兑支票、银行汇票或现金支票。 投标保证金数额不得超过招标项目估算价的2%» 投标人不按招标文件要求提交投标保证金的,该投标文件将被否决（视为废标）。2 .投标保证的有效期提交投标文招标文件规定1nD1起始点终止点若由于评标时间过长而使保证到期,招标人应当通知投标人延长保证有效期（投标人有权拒 绝）。3 .投标保证金的退还投标保函或者保证书在评标结束之后应退还给承包商。只要在招标期间无违规,无论中标与否,均可退还保证金。（投标保 证金I退还提交履约担保时退还一般在签订合同时向业主最迟应当在书面合同签订后5日内退还。 同时须支付同期存款利息4 .没收投标保证金的情形（四种情形）投标人在投标有效期内撤回其投标。中标人在规定期限内无正当理由未签订合同,或根据规定接受对错误的修正。中标人根据规定未能提交履约保证金。投标人采用不正当的手段骗取中标。5 .履约保证的形式及数额（三种形式）招标文件要求中标人提交履约保证金的,中标人应当提供。形式内涵数额履约担保金 （保证金）投标人自己出具的保兑支票、银行汇 票或现金支票合同价格的10%履约银行保函银行出具合同价格的10%履约担保书由保险公司、信托公司、证券公司、 实体公司或社会上担保公司出具合同价格的30%6.有权凭履约保证索取赔偿的情形施工中承包人中途毁约,或任意中断工程，或不按规定施工承包人破产、倒闭7.履约保证的有效期| 十日亠胃!一般情况到保修期满并括各盥颁发保修责任终止证书!约保证后15天或14天止1nn1起始点截止点如果工程拖期，不论何种原因，承包人都应与发包人协商，并通知保证人延长保证有效期, 防止发包人借故提款。【对比辨析】履约保证的有效期种类保证有效期起点保证有效期结束第一章P17提交履约保证保修期满并颁发保修责任终止证 书后15天或14天勘察设计合同P76签订勘察设计合同发包人签收最后批勘察成果文 件之日起28日施工合同P90签订施工合同签发工程移交证书日工程总承包合同 P126签订工程总承包合同颁发工程接收证书完成竣工后试验第四节工程保险1.建筑工程一切险的内涵保险项目内容一切险原因自然灾害和意外事故（包括火灾、爆炸和地震）时间在建设过程中（开前、竣工验收后不保）弟二苕贝 任险谁是 第三者不是参建主体的员（不是一切险被保险人）原因因工地上发生意外事故造成工地及邻近地区的第三者人身伤亡 或财产损失赔偿 范围人身伤亡或财产损失被保险人因上述原因而支付的诉讼费用以及事先经保险人书面 同意而支付的其他费用。2.投保人与被保险人被保险人 国外:承包人（施工单位） 合同示范文本:发包人（建设单位） 标准施工招标文件：承包人应以发包人和承包人的共同名义向双方同意的保险人投保 业主或工程所有人 承包商或者分包商B技术顾问:包括业主聘用的建筑师、工程师 及专业顾问3.责任范围与除外责任责任范围（两类）除外责任（四类共10项）自然事件（包括地震）意外事故（包括火灾和爆炸）正常的无法避免的损失责任事故保险范围外、期限外的损失己由其它保险予以保障的损失安装工程一切险的除外责任由于超负荷、超电压、碰线、电弧、漏电、短路、大气放电及其他电气原因造成电气设备 或电气用具本身的损失:施工机具、设备、装置失灵造成本身的损失。4.【归纳解析】建筑工程一切险的除外责任（4231）除外责任内容必然的、正常的、 无法避免的损失自然磨损、内在或潜在缺陷、自燃、渐变原因造成的损失非外力引起的机械或电气装置本身失灵损失维修保养或正常检修费用盘亏责任事故设计错误引起的损失因原材料缺陷或工艺不善引起的损失保险范围外、期 限外的损失文字资料及包装物料工地内及周围已有的财产期限终止前已竣工验收或实际占用的部分已有其他保障领有公共运输执照或已保险的运输设备损失5.保险期限项目内容期限开始 （先发生者）工地动材料设备运至工地期限结束 （先发生者）工程所有人对部分或全部工程签发完验收证书或验收合格工程所有人实际占用或使用或接受工程期限最长时间不超过保险单中列明的保险期终止日6.安装工程一切险的保险期限通常应以整个工期为保险期限。一般是从被保险项目被卸至施工地点时起生效到工程预计竣工验收交付使用之日止。如验收完毕先于保险单列明的终止日,则验收完毕时保险期也终止。7.施工企业职意外伤害险 鱷建筑施工企业为从事危险作业的职办理意外伤害保险。 施工企业一般办理建筑施工人员雌意外伤害险。 投保人:施工企业或其他对被保险人具有保险利益的团体。 被保险人:16-65周岁 投保人数:按被保险人人数投保时,其投保人数必须占约定承保团体人员的75%以上, 且投保人数不低于5人。8.责任范围（破保险人自意外伤害发生之日起180日内）项目内容身故保险责任 死亡:按保险金额给付死亡保险金，保险责任终止。 下落不明:经人民法院宣告死亡的，按保险金额给付身故保险金。 被保险人被宣告死亡后生还的:应于知道或应当知道被保险人生还后30 日内退还身故保险金伤残 保险责任合同所列残疾程度之一的：按该表所列给付比例乘以保险金额给付残疾 保险金。如第180日治疗仍未结束的：按第180日的身体情况进行残疾鉴定，据 此给付残疾保险金9.保险期间项目保险期间按照被保险人A 教计收保险费的保险期间为1年或根据施工项目期限的长短确定起点:自保险人同意承保、收取保险费并签发保险单的次日零时起终止:至约定的终止日的24时止按照建筑工程项 目总造价或建筑 面积计收保险费 的起点:自施工工程项目被批准正式开,并且投保人已交付保险费 的次日（或约定保险期间开始之日）零时起终止:至施工合同规定的工程竣工之日止10.特殊情况下的保险期间项目内容提前竣工的保险责任自行终止工程延长工期需书面通知保险人并办理保险期间顺延手续工程停需书面通知保险人并办理保险期间顺延手续工程停工期间,保险责任中止,保险人不承担保险责任工程重新开投保人可书面申请恢复保险合同效累计有效保险期间丕得超过保险合同对 保险期间的约定保险合同期间届满 程仍未竣工的需办理续保手续1.工程勘察设计招标的第二章建设工程勘察设计招标第一节工程勘察设计招标特征及方式 学征（9条）特征内容在招标标的物特征上设计阶段是决定建设项目性能,优化和控制工程质量及工程造价 最关键、最有利的阶段在招标工作性质上是专业服务性质的招标,设计工作对技术要求高。设计方案的优劣不易在短期内准确地量化评判在招标条件上无具体量化的工作量,灵活性较大在招标阶段划分上可按设计工作深度不同,刎、一分阶段超热逐步细化落实设计 成果（如方案设计/初步设计/施工图设计）在投标书编制要求上设计投标首先提出设计构思和初步方案,在此基础上提出报价在开标形式上设计开标时由各投标人自己说明投标方案的基本构思和意图,而 不是由招标单位的主持人宣读投标书并按报价高低排定标价次序在评标原则上设计评标更加注重所提供设计的技术先进性、所达到的技术指标、 方案的合理性,而不是过于追求低报价在投标经济补偿上对未中标的有效投标人给予费用补偿。对选为优秀设计方案的投标人给予奖励在知识产权保护上招标人如果要采用未中标人投标文件中的技术方案，应征得未中 标人的书面同意并给予合理的使用费2.必须招标、公开招标与的适用范围项目内容必须招标 的项目纳入所规定范围的项目勘察、设计等服务的采购，单项合同估算价在逆 万元人民币以上的,必须进行招标应当公开 招标的项目国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目（国有主导）必须招标的项目is 必须公开招标的项目3.可以不招标的项目和可以邀请招标的项目可以不招标的项目可以邀请招标的项目（3家以 上）涉及国家安全、国家秘密、抢险救灾或者属于利用扶 贫资金实行以工代赈、需要使用农民工等特殊情况,不 适宜进行招标（保密、时间来不及、扶持）主要工艺、技术采用不可替代的专利或者专有技术, 或者其建筑艺术造型有特殊要求（只有一家会的） 采购人依法能够自行勘察、设计（自己能干的） 已通过招标方式选定的特许经营项目投资人依法能够 自行勘察、设计（自己能干的） 技术复杂或专业性强，能够满足条件的勘察设计单位 少于3家，不能形成有效竞争（只有3家以下能干） 已建成项目需要改、扩建或者技术改造,由其他单位 进行设计影响项目功能配套性（别人干影响功能配套的）技术复杂、有特殊要求或者 受自然环境限制，只有少量潜 在投标人可供选择（可选范围 小的，人少的）采用公开招标方式的费用占 项目合同金额的比例过大（公 开招标不划算的,钱多的）可以不招标的项目1/可以邀请招标的项目第二节工程勘察设计招标主要工作内容1.工程勘察设计招标应具备的条件 招标人已经依法成立。（主体） 按照国家有关规定需要履行项目审批、核准或备案手续的,已经审批、核准或备案。（手续） 勘察设计有相应资金或者资金来源已经誕。（钱） 所必需的勘察设计基础资料已经收集完成。（资料） 法律法规规定的其他条件。除投标人须知前附表另有规定外,勘察设计投标有效期为90日。2 .对投标人资格要求项目内容对投标人资格要求 （甲方给乙方的要求）资质要求、财务要求、业绩要求、信誉要求、项目负责人的资 格要求、其他主要人员要求、其他要求资格审查资料 （乙方提交给甲方的）投标人基本情况表近年财务状况表近年完成的类似勘察设计项目情况表正在勘察设计和新承接的项目情况表近年发生的诉讼及仲裁情况拟委任的主要人员汇总表拟投入本项目的主要勘察设备表3.勘察资质和设计资质勘察资质资质序列综合资质专业资质劳务资质综合资质行业资质专业资质专项资质三禁止:禁止超越资质承揽业务,禁止借用别人资质,禁止把资质借给别人。4 .勘察设计招标文件的内容招标公告或投标邀请书投标人须知评标办法合同条款及格式发包人要求投标文件格式投标人须知前附表规定的其他资料5 .发包人要求的内容6 .发包人财产清单施工现场及毗邻区域内的水、电气等地 下管线資料,气象和水文观测资料,相邻 建筑物和构筑物、地下工程的有关资料, 以及其他与建设工程有关的原始资料，/定位放线的基准点、基准线和基准标高; I +*”、上发包人取得的有关亩批、核准和备案材料,如规划许可证;/ k发包人提供的勘察资料（适用于设计招标），/4、技术标准、范，（冲人），-I财产清电，T发包人提供的设备设施）7r发包人财产使用要求及退还要求、7.工程勘察设计范围要求勘察设计阶段范围（一个或多个 阶段）可行性研究勘察初步勘察详细勘察施工勘察方案设计初步设计扩大初步（招标）设计施工图设计工作范围（项或多项 工作）工程测量 岩土工程勘察 岩土工程设计（如有） 提供技术交底、施工配合 参加试车（试运行）、竣工验收 发包人委托的其他服务 编制设计文件 编制设计概算、预算 提供技术交底、施工配合 参加试车（试运行） 编制竣工图 竣工验收 发包人委托的其他服务8.联合体的规定（通用）项目审查内容资质由同一专业的单位组成的联合体,按照资质等级拉低的单位确定资质等 级。（资质就低原则）联合体各方丕将再以自己的名义单独或参加其他联合体在本招标项目中 投标法律责任对内联合体协议书约定对外一联合体各方承担连带责任9,分包的规定（通用）项目审查内容分包要求中标项目的非主体、非关键性勘察或设计工作可以进行分包。其他工作不得分包法律责任中标人和分包人应当就分包项目向招标人承担连带责任10.投标保证金（通用） 投标保证金是投标文件的组成部分。境内投标人以现金或者支票形式提交的投标保证金,应当从其基本账户转出。 联合体投标的,其投标保证金可以由牵头人递交。 投标保证金以现金或者支票形式递交的，还应退还银行同期存款利息。【归纳总结】招投标中的保证金比例及投标保证金的上限招标种类投标保证金的上限投标保证金估算价的2%履约保证金合同价的10%质量保证金结算价的3%招标种类投标保证金的上限勘察设计招标10万元施工招标80万元材料设备采购招标80万元11.不退还投标保证金的情形投标人在投标有效期内撤销投标文件 中标人无正当理由不与招标人签订合同 中标人在签订合同时向招标人提出附加条件 中标人不按照招标文件要求提交履约保证金发生投标人须知前附表规定的其他可以不予退还投标保证金的情形 第三节工程勘察设计开标和评标1.开标项目内容时间招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间主持由招标人主持,邀请所有投标人参加程序首先检查投标文件的密封情况再按照顺序当众开标，公布投标的内容异议投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出,招标人应当场作出答复，并制作 记录2.评标委员会的组成项目内容评标机构评标委员会,是个临时工作机构组建方招标人成员 （两类人）招标人的代表有关专家人数 5人以上的单数其中技术、经济方面的专家不得少于2/33 .勘察评标方法建设工程勘察设计评标,应当以投标人的业绩、信誉和勘察、设计人员的能力以及勘察、 设计方案的优劣为依据综合评定,通常采用综合评估法。评标分为初步评审和详细评审两个阶段（注意不能用评标价法,因评标价法中价格是最重要因素）综合评估法1/ 5 评标价法4.【归纳总结】各类合同的评标方法合同类型最低评标价法综合评估法勘察、设计合同X4施工招标V4材料、设备采购招标V增加了以设备寿命周期 成本为基础的评标价法4施工总承包招标经评审的最低投标价法45.勘察、设计评标程序初步评审详细评审 （量化打分!00制）形式评审资格评审响应性评审（形式+资格+响应） 资信业绩（主体） 勘察纲要或设计方案（技术） 投标报价（价格） 其他因素（资信+技术+价格）评标委员会在评审过程中的任何个环节做出否决投标文件的决定,都意味着对投标文件的 评审结果即告结束,无需再做后续评审。6 .勘察设计评标规则应按得分由高到低的顺序推荐中标候选人,或根据招标人授权直接确定中标人。如综合评分相等时,以投标报价低的优先。投标报价也相等的，以勘察纲要或设计方案得分高的优先。如果勘察纲要或设计方案得分也相等,则按照评标办法前附表的规定确定中标候选人顺 序。综合评分弓'投标报价（高）（低）5"、方案得分、评标办法前 （高）附表规则7 .备选投标方案的确定除投标人须知前附表规定允许外,投标人不得递交备选投标方案,否则其投标将被否决。如允许投标人递交备选投标方案,只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为史近的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的,招标 人可以接受该备选投标方案。投标人提供两个或两个以上投标报价,或者在投标文件中提供个报价,但同时提供两个 或两个以上勘察或设计方案的,视为提供备选方案。8 .否决投标（通用）投标文件未按招标文件要求经投标人盖章里单位负责人签字。 投标联合体没有提交共同投标协议。 投标人不符合国家或者招标文件规定的资格条件。同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价,但招标文件要求提交备选投标的 除外。 投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应。 投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。 法律法规规定的其他应当否决投标的情形。9.确认中标人项目内容确定中标人 的主体招标人招标人授权评标委员会确定中标人 的标准评标委员会推荐的中标候选人应当限定在13人，并标明排 列顺序国有资金占控股或者主导地位的依法必须招标的项目,招标人 应当确定排名第一的中标候选人为中标人10.可依次确定中标人的情况项目内容可以依次确定中标人的情况 排名第一的中标候选人放弃中标 因不可抗力提出不能履行合同 不按招标文件要求提交履约保证金 被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标 条件的招标人可以重新招标的情况依次确定其他中标候选人与招标人预期差距较大的或者对 招标人明显不利的11方案的补偿招标人对符合招标文件规定的未中标人的技术成果进行补偿的,招标人将按投标人须知前附表规定的标准给予经济补偿，未中标人在投标文件中声明放弃技术成果经济补偿费的除 外。招标人将于中标通知书发出后结旦内向未中标人支付技术成果经济补偿费。第三章建设工程施工招标及工程总承包招标第一节工程施工招标方式和程序1.编制招标文件招标公告或投标邀请书/前附表'投标人须知/正文（''附表格式逹价办法原始招标文件，合同条款及格其工程量清单卜图纸卜技术标准和要求投标文件格式招标人对招标文件的澄清、修改V投标人须知前附表规定的其他材料2.投标人须知项目内容前附表 明确新项目的要求 招标程序中主要工作步骤的时间安排 对投标书的编制要求等内容正文总则招标文件投标文件投标开标评标合同授予 重新招标和不再招标 纪律和监督 需要补充的其他内容附表格式开标记录表问题澄清通知书格式中标通知书格式中标结果通知书格式3 .编制工程量清单或标底工程量清单是载明建设工程分部分项工程项目、措施项目、其他项目的名称和相应数量以 及规费、税金项目等内容的明细清单。标底是山担昼厶组织专门人员为准备招标的工程计算出的个合理的基本价格。标底是招标人的绝密资料,在开标前不能向任何无关人员泄露。