简单装修项目合伙协议书（5篇）.doc

简单装修项目合伙协议书（5篇）第一条：工程概况： 1、工程地点： 。 2、工程内容及做法： 3、工程承包方式：双方商定 ，材料、设备详见附件3：昆明艺维业装饰工程有限公司德宏分公司供应装饰装修材料明细表。 4、工程期限为 工作日(如遇工程变更或合同商定缘由则工期相应顺延)，从甲方签认图纸的第 天起算，详见附件4：昆明艺维业装饰工程有限公司德宏分公司设计图纸。 5、工程工程：以预算工程为准，详见附件1：昆明艺维业装饰工程有限公司德宏分公司装饰装修工程预算表。 6、合同价款：本合同工程造价预算为人民币大写 百 拾 万 千 百 拾 元，详见附件1：昆明艺维业装饰工程有限公司德宏分公司装饰装修工程预算表。 其次条 施工图纸： 双方商定由甲方供应设计图纸，乙方按图纸施工，图纸一式二份，甲乙双方各一份，详见附件4昆明艺维业装饰工程有限公司德宏分公司设计图纸。 第三条 甲方权利义务 1、开工前 ，办理正式工程和临时设施范围内的土地征用、租用，申请施工许可证执照等，以不影响施工为原则; 2、开工前，确定建筑物(或构筑物)、道路、线路、上下水道的定位标桩、水准点和座标掌握点，负责到有关部门办理有关手续和协调邻里关系; 3、供应施工期间的水、电和运输道路，拆迁施工场地的障碍物(也可托付乙方担当); 4、施工期间甲方负责做好施工现场的安全保卫及消防等工作; 5、按时支付工程款和结算，参加工程质量和施工进度的监视，负责材料进场验收及竣工验收，乙方所进材料进场通知甲方，乙方应在接到通知后的8小时内验收，超过八小时没有验收的视为验收合格; 6、组织相关人员对施工图等技术资料进展签认，全部图纸一经签认不得随便更改，如需更改需提前协商，工程中途停建、缓建或变更造成的返工、停工、窝工，甲方应实行措施弥补或削减损失，同时，赔偿乙方由此而造成的窝工、返工、倒运、人员、材料和构件积压的实际损失，延误的工期顺延; 7、派驻工地代表，对工程进度、工程质量进展监视，检查隐藏工程，办理中间交工工程验收手续，负责签认、解决应由甲方解决的问题及其他事宜; 8、工程未阅历收，甲方提前使用或擅自动用，由此而发生的质量或其他问题，由甲方担当责任; 9、在施工过程中由甲方引起的一切安全责任事故由甲方负责，与乙方无关。 第四条 乙方权利义务 1、编制施工方案，做好各项施工预备工作，施工中严格执行安全施工操作标准、防火规定，施工标准及质量标准，按期保质完成工程; 2、按双方商定的分工范围，做好材料和设备的选购、供给和治理， 严格执行有关施工现场治理的规定; 3、爱护好原房内的水、电、气管道，保证管道的畅通; 4、准时向甲方提出开工通知书。施工进度规划表、施工平面布置图、隐藏工程验收通知、竣工验收报告; 5、严格根据施工图进展施工，确保工程质量，按合同规定的时间如期完工和交付; 6、根据有关规定提出竣工验收技术资料，办理工程竣工结算，参与竣工验收; 7、由于乙方缘由，工程质量达不到双方商定的质量标准，乙方负责修理，工期不予顺延; 8、在合同规定的保修期内，对属于承包责任的工程质量问题，负责无偿修理; 9、在施工过程中由乙方引起的一切安全责任事故由乙方负责，与甲方无关。 第五条 工程变更： 工程工程及施工方式如需变更，双方应协商全都，签定书面变更协议，同时调整相关工程费用及工期，详见附件5昆明艺维业装饰工程有限公司德宏分公司装饰装修工程变更单。 第六条 材料的供应： 由乙方供应的材料、设备(详见附件3：昆明艺维业装饰工程有限公司德宏分公司供应装饰装修材料明细表)，应在材料运到施工现场前通知甲方，经甲方检验签字前方可使用;由甲方供应的材料、设备，材料质量由甲方负责，工程质量由乙方负责。 第七条 工期延误： 对以下缘由造成的工期延误，工期顺延; 1、工程变化和设计变更，停水、停电; 2、 因甲方未按商定完成其应负责的工作而影响工期的，工期顺延： 3、甲方不按期支付工程款，合同工期相应顺延; 4、因甲方责任不能按期开工或中途停工而影响工期的，工期顺延;因乙方缘由造成工程质量存在问题的，返工费用由乙方担当，工期不顺延; 5、不行抗力及甲方同意工期顺延的其他状况; 第八条 质量标准 双方商定本工程施工质量标准根据昆明艺维业装饰工程有限公司德宏分公司的工程质量验收标准(详见附件9：昆明艺维业装饰工程有限公司德宏分公司的工程质量验收标准)执行，并按双方合同约 甲方： 乙方： 时间： 简洁装修工程合伙协议书2 立协议方（以下简称甲方）： 施工方（以下简称乙方）： 为装修房屋，经双方协商，订立本协议，以共同遵守。在双方同意的状况下，本协议由起草。 一、工程工程： 1、（房间） 打地角线，包暖气及管线（客厅要对称），房顶四周打石膏线，包三个房间的门、窗；客厅、卧房铺强化木地板；去除全部房间原有涂料，客厅、卧房打腻子，刷立邦漆两次。 2、卫生间、洗脸间、厨房铺磁砖到顶，屋顶吊PVC板；厨房地面铺磁砖，打一灶台。 3、房间电源线路依据甲方要求适当调整，客厅门后一多用途柜（底下放鞋，上面挂衣服）。 4、未尽细节的之处，由甲方提出方案，商议确定。 二、承包方式： 甲方按乙方要求必需保证装修期间的所需材料（乙方需提前通知甲方），乙方负责施工。 三、质量标准： 施工质量要符合安全要求，装修质量不得低于同一施工类型的装修标准，双方认可。 四、施工期限： _年_月_日至_年_月_日，如不能按期完成，每天将惩罚金五十元。 五、工程造价： 材料由甲方供应，甲方只支付乙方装修人工费伍仟陆佰圆人民币。 六、付款方式： 工程完工后，经甲方验收，如符合以上施工工程和设计要求，三天内一次将装修人工费付清。 七、其它问题：装修工程的详细要求，由甲方提出，乙方实施。本协议未尽事宜，由双方协商解决。本协议自双方签字之日起生效。 八、本协议一式两份，甲乙方各执一份，具有一样效应。 甲方签字：（盖章） 乙方签字：（盖章） _年_月_日 简洁装修工程合伙协议书3 物业治理工程： 电话： 托付人(业主)： 栋 层 号： 电话： 受托付人/公司： 电话： 为加强庄园装修治理，保证装修质量及居民的居住安全和正常生活，特制定双方的责任、义务如下： 治理公司： 1、负责庄园楼内的装修治理。 2、保证装修期间正常水电供给。 3、帮助业主定期对室内装修进展质量、安全的检查。 4、合理收费，严禁向施工队吃、拿、卡、要、乱罚款。 5、投诉电话： 装修负责人/装饰公司： 1、 开工之日起，实行必要防火措施，并指定专人负责，自备灭火器，确保户内的安全，并承受治理分公司检查和指导。 2、 破坏建筑构造，不擅自拆改水、电、暖气、电信等各种住宅配套设施。 3、 厨房、厕所等部位需要改造时，严格按施工标准操作，避开造成漏水、渗水等质量问题。 4、 装修、装饰住宅时，不得影响建筑物整体外观及周边环境，不得影响四周居民的正常生活，装修、装饰住宅时，所产生的废料、杂物渣土等垃圾应自行准时清运，不得倒入垃圾桶，不得堵塞排水道。 5、 对其他业主和公共设施设备(建筑、电气、给排水、采暖、空调、消防、电梯、门禁系统、监控系统等)造成损坏的，责令恢复原状，或赔偿经济损失。(赔偿经济损失的额度按受损失的设施或零部件的市场价及安装价格的和来考虑)，设施恢复期限及赔偿期限从事发之日起计三日内完毕，事故第一责任人为装修负责人，如业主和装修负责人有商定的，按商定的责任人执行。因设施设备被损坏而且影响其它业主的正常生活及给物业治理造成的不良影响而带来损失的赔偿问题由物业公司、业主、装修负责人三方来协商解决。 6、 室内空调机和安装要做到楼上楼下保持横平竖直。需要重新打洞的，请先到治理公司部协商，并由治理公司确定位置，空调支架必需采纳不锈钢或喷塑支架， 托付人： 1、 按规定对住宅进展装修，并事先对装饰公司进展全面评价。 2、 对受托付方的行为负有连带责任。 以上各项双方仔细遵守，如有违反，请按物业治理有关规定处理。 受托付人/公司(签章) _物业治理公司 年 月 日 简洁装修工程合伙协议书4 业主 (以下简称甲方)： 联系电话： 施工队(以下简称乙方)： 联系电话： 身份证号码及复印件 工程工程：居室装潢 甲、乙双方经过屡次友好洽谈和协商，现甲方打算将居室装潢权托付给乙方。为了保证工程顺当的进展，依据国家有关法律规定，特签订本合同(包括本合同附件和全部补充合同)，以便共同遵守。 一、 工程概况 1、工程地址： 2、居室规格： 房型 层 (式) 室 厅 厨 卫 总计：施工面积 平方米; 3、施工内容：详见本合同附件(一)家庭装潢施工工程明细和户型施工图。 4、托付方式： 二、 工程价款 清包工费： 元，大写： 三、 付款方式 1、施工队进场，预支生活费： 元， 2、水电工完工，付 元 3、木工完成，付 元， 4、泥工完成，付 元， 5、工程竣工，付 元， 6、工程施工中如有工程增减或需要变动，增减工程的价款甲乙双方协商后，待增减工程完工时一并结清。 7、工程质量保修金 元，从竣工之日起1年后支付。 8、若工程竣工时全部验收工程均到达甲方验收标准且验收满足，甲方将多支付乙方额外的工程嘉奖基金元。 四、 设计 1、甲方若有图纸须向乙方供应图纸一套，并负责交底工作; 2、甲方若无图纸，须向乙方交代清晰要求，乙方施工前须画草图让甲方认可。 五、 材料 1、乙方应提前3天向甲方供应需购材料清单，甲方应在4天内准时选购材料供施工队使用，双方应各自担当各自拖延工期的责任和经济损失。 2、凡由甲方所供应的全部建筑材料，经由乙方验收后并赐予保管，非经甲方同意，不得挪作他用;乙方如挪作他用或保管不当造成遗失的，应按材料的实际价格的2倍补偿给甲方。 3、未经甲方同意，乙方不得自行选购材料;若已选购，甲方有权无条件拒绝使用并可拒绝支付该材料的费用。 4、若需乙方代购局部材料，乙方应在甲方指定的建材供给点购置材料，并开具正式发票。 5、乙方应验收甲方所购建材的质量，发觉质量问题应向甲方准时提出并有权拒绝使用。若甲方坚持使用，应书面要求乙方，并担当因材料质量引起的损失。 6、乙方应帮甲方收货，核对数量和配件的精确性。 7、乙方应做好材料的保管工作，制止闲杂人等进入工地现场。 8、未经甲方许可，乙方不得携带任何建材出门，若发觉此类现象，按材料价格加倍从人工费中扣除。 六、 工期及工程质量检查与验收 1、从 年 月 日起至 年 月 日止，工期为 天，因甲方因素拖延，工期顺延;因乙方因素拖延工期，甲方可扣除乙方人工费50元/天。 2、施工期间，乙方每天的工作时间为：上午 _ 点 _ 分至 _ 点 _ 分;下午 _ 点 _ 分至 _ 点 _ 分。 3、工程质量检查及验收 a、本工程质量评定验收标准的依据： 施工图纸、作法说明、设计变更; 住宅装饰装修工程施工标准 市家庭居室装饰工程质量验收标准 b、过程验收工程：根底改造工程、水电线路改造工程(封闭前)，防水工程(铺设瓷片前)，吊顶工程(封石膏板涂料前)，门窗工程、细木工程、墙漆工程; c、验收合格工程双方确认;不合格工程限期整改，另行验收，直至合格为止。 七、 材料搬运 甲方材料送至工程所在地的楼下，乙方任何施工人员应无条件搬运。 八、 垃圾清运 1、垃圾袋装化; 2、垃圾应日日清; 3、垃圾应由乙方清运至物业指定的垃圾堆放场所。、 九、 劳动力治理 1、开工前乙方应向甲方供应全部施工人员的身份证复印件; 2、未经甲方许可，非工地施工人员不得在工地过夜; 3、乙方应具备在长沙市暂住的一切证件，因证件不全引起的相关损失由乙方自行担当; 4、乙方未经甲方同意不得任意调换施工人员; 5、未经甲方同意，任何状况下乙方不得停工或怠工。 十、 施工机具 乙方自带施工所需工具，并保证工具的安全性和良好使用性，乙方自行担当工具修理费。 十一、工地现场治理 1、现场制止使用明火; 2、油漆材料必需和其他材料分开放置。 十二、修理 1、因乙方施工缘由导致的质量问题， 乙方应在两年内无偿修理。 2、一般修理乙方应在甲方通知乙方后三天内准时修理，特别状况(水、电问题)乙方必需在24小时内赶到并修理。 3、若因乙方未能按合同准时完成修理，甲方可以安排其他施工队进展修理工作，所发生的人工费用按实从工程保修金中扣除。 十三、合同附件 1、施工内容工程及造价明细。 十四、合同争议 1、消失争议甲乙双方先协商。 2、协商不成可向争议所在地法院提起诉讼。 十五、其它说明和要求： 1、须隐藏的管线应在甲方验收合格后再进展隐藏作业，竣工交验前应向甲方供应室内水电管线的竣工图。 2、除上述装潢要求外，如有增加工作，双方另行协商，施工费不得高于同类平均水平。 甲方： 乙方： 时间： 简洁装修工程合伙协议书5 甲方：_基业物业治理有限公司（以下简称甲方） 乙方：_（以下简称乙方） 甲方系_物业治理单位，乙方系小区住宅单元物业的购置者或使用者托付进展装修的单位或个人。现甲、乙双方就装修的有关事宜，经过公平协商，特签此协议。 一、 装修申请与报批 第一条 乙方在装修前应以书面形式向甲方提出装修申请，并填写装修申请表；乙方向甲方供应以下材料： 1施工单位营业执照及资质证书复印件（加盖公章），如托付个人则需装修托付书。 2比例不小于1：100的装修设计图（包括：平面图、隐藏工程图、机电工程施工图）或上述图纸的复印件。 3乙方向甲方供应现场施工人员的名单、身份证复印件及1寸近照2张。 4装修队电工、焊工等特种工种的上岗证及复印件。 其次条 甲方在收到乙方申请后，对乙方供应的资料进展审核，甲方自接到资料后7个工作日内完成审核工作，并将审核结果通知乙方。如审核合格后，甲方为乙方开据施工许可证。乙方应根据许可证时间开工装修，同时应将许可证贴在装修现场明显位置以便甲方检查。 第三条 对于乙方供应的资料，甲方认为需要修改或重新提交时，乙方应进展修改或重新提交，并将修改后的资料报甲方，以便甲方进展最终审核。 第四条 甲方审核完毕的资料，乙方不得擅自转变。如需修改或变动，应以书面形式提前通知甲方，并将修改后的资料报甲方审核。 第五条 假如乙方不提交装修申请擅自施工，或在甲方未准许之前开工，甲方有权责令其停工，而由此造成的一切后果均由乙方负责。 二、 出入证 第一条 为保证乙方装修工作的顺当进展，乙方需要为其聘请的施工人员办理现场出入证，如有未办理出入证的、丧失出入证的或将出入证转借他人的，甲方有权阻挡其进入小区，而因此产生的一切后果均由乙方自负。 其次条 假如甲方发觉乙方聘请的施工人员有违法行为，或有不符合小区治理规定的行为，甲方有权将该施工人员清理出小区，由此产生的一切后果均由乙方负责。第三条装修完毕后，乙方应准时将其申请的全部出入证全部收回交给甲方，甲方核查无误后，退还临时出入证押金。 三、 装修保证金 第一条 为保证业主的利益和楼宇构造及配套设备的安全，甲方收取乙方保证金每户5000元。 其次条 乙方缴纳垃圾清运费：20元/自然间；治理费（含设备使用费）按15元/天计费，自审批合格领取施工许可证起至验收合格清场之日止。 第三条 装修完毕经甲方验收合格后，扣除实际发生的费用（以甲方验收合格之日停顿计费），3个月未发生质量问题，按规定退还尾款。如验收不合格，甲方将连续收取乙方整改期间的相关费用。 四、 留意事项 第一条 楼宇土建构造装修 1不得改动门、窗，保持楼宇、房屋外观的美观统一。 2严禁拆改破坏原构造、承重墙、配重墙、楼板地面。不得擅拘束主体构造上剔槽、打洞，不得凿穿地面、屋顶、阳台隔断板。 3装修室内地面石材厚度不得超过12cm，地面装修总厚度不得超过3cm，按施工进度铺地砖前须申报物业治理公司工程部检查批准。 4不得擅自破坏原设计卫生间、洗衣间防水层，如有破损须重做防水处理，需进展24小时闭水试验，物业工程部试验通过前方可连续施工。 5乙方装修所使用的木制材料需经防火阻燃、防腐处理。 6不得将没有防水要求的房间设为卫生间、厨房间。 7厨房应有门，不得做成放开式厨房。 其次条 水、暖气、燃气管道设施装修 1严禁改动室内供暖管线设施，严禁加装暖气片或拆改移位。加装暖气罩，必需留有长、宽不少于400mm的检修口，便于日后修理，否则后果自负。 2严禁拆改室内水表，不得擅自拆改原设计管线。 3严禁改动或遮挡燃气管线、仪表设施。 4室内全部管线节门、接口四周需留有100mm以上距离，并必需按规定预留长、宽不小于400mm的检查口，便于日后修理检查。 5不得擅自封包燃气管道。 6安装燃气热水器必需采纳强排式，且其排气管不得超出外墙10cm，不得排入烟道或管井。 7卫生间、厨房间墙体改动的，应当根据防水标准制订施工方案，重新做防水。 第三条 配电、弱电信号设施装修 1配电系统布局必需按审批方案、图纸施工，负责此项工作的施工人员必需有劳动局核发的电工操作证（特种工种证明复印件在物业治理公司备案）。 2严禁破坏室内原设计配线回路，严禁强电、弱电线路直埋，必需按施工标准穿线铺设，如有违规造成的一切后果由乙方负责。 3不得擅自增改原设计配电掌握和计量仪表，隐藏施工局部：照明、插座、空调插座必需按原设计负荷单路掌握施工。 4严禁拆改原设计电视、对讲、通讯网络布线，如擅自改动，造成不良后果自负。 5浴室安装浴霸必需从插座重新引线，不能使用原预留灯线。房间内不得使用超过原设计负荷的电器 第四条 楼宇外观装修 1严禁拆改外窗、防火窗、阳台，不得擅自加装护栏。 2严禁在户门以外公共区域平台违章搭建或悬挂其他物品。违者物业公司有权要求其无条件撤除，损失自负。 3空调室外机必需按指定位置安装，冷凝水排放管须接入空调冷凝水管或靠墙固定在外窗一侧 第五条 装饰施工现场 1装饰材料搬运：乙方须提前申请电梯使用时间，按规划安排时间搬运，切勿损坏电梯、公共区域墙壁、楼梯间墙壁等公共设施设备。搬运建筑材料必需封装不漏，搬运完毕须将搬运路线准时清扫洁净。 2装修垃圾清运：乙方必需遵守甲方的规定，按指定时间将封闭袋装垃圾运至指定地点，随时清扫门前杂物。严禁在公共区域堆放建筑材料、装修垃圾，严禁将杂物、油漆倒入下水管线。 3施工人员：乙方施工人员须衣着整齐，佩带通行标志，按指定通道进入；严禁在本小区非工作区域闲逛，不得损坏小区公共设施设备及他人财务；严格遵守治理规定，保持公共区域墙壁、楼道墙壁的干净。 4装修施工时间： 1）工作时间：8：00-12：00，14：00-18：00其它时间严禁施工人员进入或滞留在小区内，严禁施工人员在本小区内留宿。 2）机械设备作业时间：8：00-11：30，14：30-18：00，其它时间为静音作业时间，严禁施工扰民。（周六、日静音作业） 5消防安全：每户装修施工现场必需配置两个5公斤灭火器，工作现场制止吸烟。乙方必需遵守各项安全防火规定，履行与甲方签订的安全防火责任书。 五、 装修竣工验收 装修完成后，乙方须提前通知甲方商定时间，甲方自接到乙方正式验收申请5个工作日内，由工程部、业主、装修公司负责人及装修施工相关技术人员共同验收。验收不合格工程由施工单位限期整改合格。因整改造成的各项损失费用，均由施工方担当。 六、 其它 第一条 乙方在此保证：因其装修而引起的一切后果，如造成房屋构造、布局、外装修的损坏，房产毗邻房屋的损坏或他人人身安全或财产的损失，房屋渗漏而对四邻造成的损失等均由乙方担当。因此后果而产生的一切事宜如诉讼、仲裁的均由乙方自费处理。 其次条 如因乙方装修给他人人身财产造成损失，而引起他人向甲方索赔时，乙方负责赔偿因此给甲方造成的一切损失。 第三条 本协议未尽事宜，由双方协商解决。 第四条 本协议一式两份，由甲、乙双方各执一份，自双方签字之日起生效。 第五条 签约方 甲方：_基业物业治理有限公司 乙方：_ 经办人：_ 经办人：_ 日期：_ 日期：_