简易施工合同.doc

简易施工合同简易施工合同 1 甲方： 乙方： 甲乙双方依据中华人民共和国合同法中华人民共和国建筑法和绵竹市房屋治理拆迁规定等法律法规，本着公平互利的原则，经友好协商签订如下合同： 一、工程概况： 工程名称： (一)工程地点： (二)撤除范围：甲方指定的撤除房屋、门窗设备及构筑物及场地内的杂草树木。房屋撤除范围须撤除至自然地坪。撤除的旧材料归乙方全部，由乙方自行处理。 (三)撤除面积：撤除房屋总面积为 。 (四)承包方式及旧材料费支付方式：承包方式为全包。合同签订后至乙方进场三日内，乙方一次性按建筑面积每平米 元(大写：)，并且乙方向甲方支付工程撤除保证金共计人民币 万元(大写：)，待乙方按合同商定撤除施工完毕后，通知甲方进展验收，经甲方验收合格且无任何违反本合同商定的违规惩罚等扣款状况，甲方在验收后三日内退还乙方保证金人民币元(大写： )。甲方不向乙方支付任何费用。 二、工程内容： 1、乙方负责撤除甲方场地内指定的全部建筑物及构筑物及场地内的杂草，并清运全部建渣。 2、乙方严格负责根据施工标准要求进展撤除施工，搭设撤除施工过程中的全部安全防护措施。 三、工程期限： 工期以甲方书面通知乙方撤除日期之日起 天，全部撤除清渣施工完毕，除不行抗力及甲方同意延期因素外，乙方必需按期施工完毕，否则视为违约。 四、甲乙双方责任 (一)甲方责任 1、负责通知及申请相关部门对拟撤除房屋进展断水、断电、断气、断通讯等工作。 2、协作和协调相关撤除工作。 3、负责对撤除完毕的地块进展验收。 4、甲方指定 为工程工程负责人，负责协调撤除施工中的有关事宜。 (二)乙方责任 1、按甲方要求按时进入撤除现场，保证工期的顺当完成。 2、负责对甲方指定撤除范围内全部建筑物及附属物的撤除、清运、清扫等工作。 3、乙方在施工过程中，必需确保四周道路畅通，四周设施完好，严禁在道路与通道处堆放任何材料，不得违规影响周边居民的正常生活和工作。 4、乙方在撤除施工过程中，不得破坏到周边接近建筑物。 5、乙方指定 为工程工程负责人，全权负责工程撤除事宜并准时向甲方通报工程扫除的有关状况。 6、乙方在开工前及施工过程中，须办理的一切拆房手续及相关须协调工作，均由乙方全权负责。 五、安全施工 1、乙方按有关规定，负责搭设现场施工范围的一切安全防护措施，撤除施工过程中保证文明施工，安全防护设施必需严格有效标准，符合文明施工的要求。 2、乙方撤除施工前必需制定施工方案、安全作业规程及紧急救援预案，并配备应急救援的必要器材。 3、撤除现场应实施封闭作业，制止非施工人员进出，工程经理或技术负责人必需亲临现场组织指挥撤除施工，严格根据安全、科学，标准的进展施工，撤除施工过程中如发生伤亡责任事故，必需按相关程序和时限报告有关部门，不得拖延、隐瞒不报。 4、乙方在撤除施工过程中消失的一切安全责任事故，由乙方负责并担当一切由此产生的法律与经济责任，与甲方无关。乙方必需为施工作业人员购置意外损害险，并供应专职安全员资格证，并在开工前将复印件报甲方处留存，如无则视为乙方违约。 六、违约责任。 1、乙方未按工期要求完成合同商定的撤除面积，超过一天，乙方向甲方支付 元(大写： )人民币罚款，以此类推，至双方按规定解除合同为止。 2、任何一方违反本合同规定，则违约方担当一切经济、法律责任，并赔偿未违约方的全部损失。 七、争议 甲乙双方发生争议时，协商解决，协商不成，可向德阳市仲裁委员会申请仲裁或向德阳市人民法院提起诉讼。 八、其它 1、本合同签字盖章生效后，甲、乙双方如有未尽事宜或对合同条款修改，需经双方协商同意并签订补充协议。 2、补充协议及附件与本合同正文有同等的法律效力，双方须共同遵守。 3、本合同自甲、乙双方的法定代表或授权托付代理人签字并加盖各自公章之日起生效。 4、本合同一式三份，甲乙双方各执一份，一份保底，具有同等法律效益。 甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_ 法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_ _年_月_日 _年_月_日 简易施工合同 2 发包人：（以下简称甲方） 承包人：（以下简称乙方） 经过甲乙双方协商，就本工程施工事项协商全都，订立本合同，共同遵照执行。 一、工程工程 1、工程名称： 2、工程地点： 3、承包范围： 4、承包方式： 5、合同价款：合同总价每公里万。单位造价每平方米元（竣工后以实际丈量面积为准进展结算）。 二、技术要求 1、路面为cm厚水泥混凝土路面，宽米。 2、自然级配砂砾石垫层，厚度cm自然级配砂砾石，宽度6M。 3、cm厚灰土垫层。 三、施工及质量要求 1、路基处理 在原有路基的根底上，对凹凸不平路段，采纳推土机或装载机整平，并去除地表杂草，然后用压路机压实。 2、严格掌握路面材料质量，垫层必需夯实，否则返工。 四、双方权利和义务 1、发包人的权利和义务 发包人委派的业主代表： 姓名：职务； 职权：对施工阶段质量、进度以及现场工程质量进展监理与掌握、参加工程竣工验收以及保修阶段的相关工作。 2、发包人主要工作： 负责场地三通一平； 3、承包人的权利和义务 工程负责人姓名： 工程负责人代表承包人就此工程工程全权对发包人负责。 4、承包人主要工作： 负责本工程施工范围内的施工安全工作。承包人应按有关规定严格实施安全防护措施，担当由于自身安全措施不当造成事故的责任和因此而发生的费用；做好现场设备、材料的照管工作。做好现场施工记录，协作发包人和监理单位进展质量检查： 五、工程价款的支付 本合同签订之日付%，工程竣工验收完后分阶段视状况支付下剩款项。工程质量保证金为总造价的%，质保期一年，质保期自竣工验收之日计算，期满后一次性支付质保金。 六、安全文明施工 承包人应按建立总承包单位工程施工现场治理规定及发包人统一治理制度的规定，细心组织、文明安全施工；发包人、总承包单位对承包人任何违反现场治理制度的行为均有权予以制止，直至罚款和解除合同。 承包人在施工过程中发生的一切安全事故、质量事故均有承包人自行负责并担当相应的经济责任、法律责任及相应的一切经济赔偿。 七、竣工验收 承包人在工程具备竣工验收条件钱24小时通知发包单位组织竣验收。发包人在收到通知后准时组织有关单位进展验收，并在验收后2天内赐予认可或提出整改意见。承包人按要求整改，并担当自身缘由造成的整改费用。 八、本合同一式两份 甲乙双方各执一份，经双方签字盖章后生效。工程工程有关款项全部计算完毕后自行失效。 发包人：（签章） 承包人：（签章） 年月日 简易施工合同 3 发包方（以下称甲方）： 承包方（以下称乙方）： 依据中华人民共和国合同法和中华人民共和国建筑法及其它有关法律、行政法规，为明确双方在施工过程中的权利、义务，经双方协商自愿签订本合同。 第一条 工程工程 一、工程名称： 麻城宋埠40MW光伏发电工程光伏板安装工程 二、工程地点： 麻城宋埠 三、承包方式：包工、包机械、包安全 其次条 工程期限 一、合同工期总日历天数 10 天 第三条 工程价款、结算及付款方式 本合同实行固定单价按实结算，经双方商定，光伏板安装工程按每组300元/组（一组24块电池板)。 1、乙方施工完成并经甲方验收合格后，甲方确认工程量后，对其进展费用的核定。 3、工程量确实认，全部工程量需双方到现场进展核对，到达标准的按单价*安装组数进展费用结算。 4、费用支付，施工完毕后，甲方10日内支付相关工程费用. 第四条 甲乙方责任 1、甲方需把料运至安装现场。 2、乙方安装光伏板必需到达组与组之间高差不大于1cm。 3、乙方安装光伏板在每组中需要保证整组光伏板在一个水平面上。 4、乙方需每天对自己成员进展安全检查，保证施工现场零事故。 5、乙方需对自己完成的成果进展爱护，如现场发生破损，乙方需无条件进展修理。 第五条 安全施工 乙方必需留意安全事项，保证安装前对其相关人员进展安全教育。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方担当。 第六条 奖惩责任 1、如8月20日前安装到达1MW光伏板安装，则按1MW=50000元标准进展结算。 2、协议一方擅自解除或终止本合同的，违约方应按工程款的20%向守约方支付违约金。 第七条 纠纷解决方法 因本合同产生纠纷，如协商无法解决，双方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。 第八条 附 则 二、本合同一式二份，甲乙双方各执一份，自双方代表签字。 甲方： 乙方： 代表： 代表： 年_月_日 年_月_日 简易施工合同 4 甲方： 乙方： 甲方工程由乙方城建，为明确双方的责任和义务，确保工程顺当完成，依据中华人民共和国合同法及有关法律法规规定，结合本工程详细状况，经双方协商签订本合同如下： 一、工程概况 1、工程名称： 2、工程内容： 二、工程合同造价 本工程共计 ，单价 元/，合计 元。 三、施工期限 本工程工期自 年 月 日至 年 月 日。 四、工程价款的支付与结算 在乙方施工任务完成后，甲方一次性付清工程款。 五、甲乙双方责任 （一）甲方 1、协作乙方迁移一切影响施工的障碍物，帮忙乙方协调所需用土、沙方。 2、待工程完毕后，负责组织有关人员进展验收。 3、定期不定期对工程施工进展质量检测。 （二）乙方 1、严格根据合同、工程技术标准及工程质量治理要求组织施工。 2、工程完成经业主等有关单位验收合格交付为准，如消失质量问题由乙方负责修理赔偿。 3、施工期间无条件听从甲方及监理部门的监管。 4、保证全部施工机械符合施工要求。 六、安全施工与检查 乙方应遵守安全生产有关治理规定，严格根据安全标准组织施工，因乙方安全措施不力造成事故和因此发生的费用，由乙方担当。甲方不得要求乙方违反安全规定进展施工，因甲方导致的安全事故，由甲方担当相应责任。 七、本合同未尽事宜，甲乙双方应本着相互谅解的原则，随时协商解决。因协商无效，提交新野县人民法院解决。 八、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，经双方签字盖章后生效。工程工程有关款项全部计算完毕后自行失效。 甲方：（签章） 乙方：（签章） 年 月 日 简易施工合同 5 建立单位：(以下简称甲方) 施工单位：(以下简称乙方) 乙方施工，达成如下协议，供双方共同遵守。 第一条、工程概况 1、工程名称： 2、工程地点： 3、建筑面积：约2。 4、工程总造价： 其次条、工程造价及承包方式(以下单价均含税费) 1、承包方式按包工包料执行;地面铺设/ m2结算、砼12公分按40元/ m2结算、砼18公分按50元/ m2结算。 2、钢架棚按/ m2计算，按水平投影面积结算;材料规格：柱子;125×2.0厚，上下弦;50×1.8厚，行条;20×1.6厚，盖0.326彩钢瓦。 3、封边按/ m2计算;材料用32管和15管。 4、砌墙40元/平方，(390×20×14水泥砖、不包含批灰)。 第三条、工程工期 1、本合同工程工期为连续的，自年日算起。 2、若遇不行抗力，停水停电工期顺延。 第四条、工程质量及保修 1、工程保修期为个月(，保修期从验收之日起计算(延期验收则从初步验收或交付使用之日算起)。 2、保修期内若工程消失问题需要修理时，甲方通知乙方，乙方应在接到通知之日起15日进展修理。 第五条、结算方式及付款方式： 1、付款方式：乙方材料进场3天内付工程总造价的30%，主体完工盖瓦前付工程总造价的50%，余款工程验收后以实际测量面积结算十天内一次性付清。 第六条、双方责任 1、为确保工程的顺当进展，甲方无偿供应水电给乙方。 2、乙方应全权负责工程施工安全，在施工过程中发生安全事故由乙方负责。 甲方(公章)：_乙方(公章)：_ 法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_ _年_月_日_年_月_日 简易施工合同 6 发包人(甲方)： 地址： 法定代表人： 开户行及帐号： 承包人(乙方)： 地址： 法定代表人： 开户行及帐号： 根据中华人民共和国合同法和中华人民共和国建筑法的原则，结合本工程详细状况，经双方友好协商，达成如下合同： (本合同中内容不行空白不填，若无某一方面的规定，需注明“无”。) 第1条工程概况 1.1工程名称： 1.2工程地点： 1.3工程内容： 1.4承包方式：除甲方供应的材料(假如有)外，乙方以包工包料、包质量、包工期、包安全、总价包干的方式承包上述工程。 第2条双方一般责任 2.1甲方责任 1)供应工程的设计图纸及技术资料; 2)组织有关设计及监理单位对乙方现场施工技术人员进展图纸会审及技术交底; 3)对工程的材料材质进展检验。 2.2乙方责任 1)乙方负责做好施工场地建筑物、构筑物和地下管线及其他设施的爱护，因乙方缘由造成损坏的，乙方应自费负责修复至初始状态。 2)因乙方过失致使甲方患病经济损失的，乙方应全数补偿。 3)依据施工图、设计意图及标准要求编制施工组织设计，进展按质按时的施工。 4)对进场的材料及半成有品应出厂合格证和质检报告单，并对材料及半成品加强保管，杜绝材料及半成品的损伤。 5)乙方负责在工程施工、竣工及保修的整个过程中施工现场全部人员的安全。除因甲方、甲方代表或雇员的行动或过失而造成的伤亡外，甲方不担当乙方或其分包单位雇用的工人或其他人员的伤亡赔偿或补偿责任。 6)乙方负责整个工程施工至工程竣工交验前的施工现场安全保卫工作及所施工工程和安装的全部设备的成品、半成品爱护。工程竣工验收前的全部工程及设备的成品或半成品的破坏、损坏或设备及部件的丧失，乙方均应无偿担当修复或更换或赔偿责任。 7)乙方在工程完毕后，向甲方提交竣工资料及竣工图一式陆份 第3条工期 3.1本工程开工日期： 竣工日期 总工期(日历天数)： 3.2除合同条件商定外，如在本合同条款商定开工时间内，因甲方缘由不能按期开工的，可延期开工，工期顺延。 第4条质量 4.1质量等级：本工程要求到达的质量等级为合格，依据建筑工程施工质量验收标准和乙方供应的样品验收。 4.2因乙方缘由导致工程质量达不到合同规定的要求，乙方负责无偿返修,并赔偿甲方因此而造成的经济损失，且此类返工工期不予顺延。 第5条合同价款与支付 5.1合同总价： 本工程合同价价。 5.2结算方式 结算方式:本工程范围内总价包干、不需结算。 5.3工程款支付： 1)工程竣工验收合格后向乙方支付至合同价的95%。 2)其余5%作为工程质量保修金，在工程保修期满后结清，保修金不计利息。 第6条争议和违约 6.1双方发生合同争议，应本着友好协商的原则，尽量协商解决。协商不成，双方均同意向发包方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。 6.2违约责任： 甲方未能按合同商定履行自己的各项义务、支付款项及发生其他使合同无法履行的行为，应担当违约责任。赔偿因此给乙方造成的直接经济损失，造成工期延误的，应相应顺延。 乙方未按合同商定履行自己的各项义务，致使工程不能按合同工期竣工、施工质量达不到本合同条款及工程设计和标准要求，或发生其他使合同无法履行的行为，应担当违约责任，赔偿因此给甲方造成的经济损失。 第7条工程保修 7.1本工程保修期规定如下： 本合同工程的质量保修期为工程竣工验收之日起一年。 7.2保修期从甲方代表在最终验收记录上签字之日起算。 保修期内，乙方应在接到保修通知后的5日内派人修理。否则，甲方可以托付其他单位和人员修理，所发生费用从预留保修金中支付。 保修期内因工程质量及其他乙方缘由造成的返修费用，甲方在保修金内扣除，缺乏局部由乙方支付。因上述之外的缘由造成返修的费用支出，由甲方担当。 7.3保修期满，甲方在扣除上述任何由乙方缘由造成的费用支出后，将剩余的保修金在期满后10日内支付给乙方。 第8条不行抗力 在合同生效后至履行完毕前，任何一方由于不行抗力的缘由不能履行合同时，应在不行抗拒的状况发生后5天内向对方以书面形式提出不能履行或者不能完全履行合同有效证明的报告，对方在收到报告后5天内予以确认，经双方协商后允许延期履行、局部履行或者不履行合同，并不因此而担当违约责任;但逾期履行过程中发生不行抗力情形的，任何一方均不得以不行抗力为理由不履行合同。 第9条合同份数 8.1本合同未尽事宜，经双方协商全都后可签订补充合同，补充合同与本合同具有同等法律效力。 8.2本合同自双方签字盖章之日起生效，若双方签字盖章时间不全都，以后签字盖章一方时间为合同生效时间，有效期至双方履行完毕全部义务止。 8.3合同一式陆份，甲、乙方各执叁份。 8.4本合同的签定地点为： 发包人： 承包人： 代表： 代表： 盖章： 盖章： 日期： 日期： 简易施工合同 7 建立单位： （以下简称甲方） 施工单位： （以下简称乙方） 依据中华人民共和国经济合同法建筑安装工程承包合同条例及有关规定，经甲乙双方协商全都，甲方愿把 改造工程承包给乙方施工，为明确双方责任，确保工程顺当完成，特订立如下合同条款，以致共同遵守： 一、工程工程 1、工程名称： 2、工程地址： 3、工程范围： 4、承包方式：包工包料。 5、承包造价： 元（大写：）。 二、工程期限 依据本工程，经甲乙双方协商全都，总工期天。（雨天及人力不行抗拒特别状况需经甲方代表签证后，工期相应顺延） 开工日期为20xx年 月 日至20xx年 月 日，总工期 天。 三、本工程竣工质量为一次性合格工程 1、乙方必需严格根据国家颁发的建筑工程标准、规程施工和标准进展施工； 四、工程价款支付及结算 本工程按进度付款，详细金额由双方协商为准。 五、其它商定 1：甲方担当的安全责任、权利 （一）甲方负责制订施工现场的安全生产规章制度和操作规程； （二）甲方有权要求乙方必需严格遵守安全生产法律、法规、标准、安全 生产规章制度和操作规程，娴熟把握事故防范措施和事故应急处理预案； （三）甲方治理人员有权制止乙方人员违章作业，并按规定赐予惩罚； （四）甲方有权对安全意识差、不听安全生产指挥的乙方人员责令退场。2：乙方的责任、权利 （一）乙方施工时是安全生产的直接责任人，必需严格执行甲方的有关安 全生产的规定、制度； （二）乙方负责为全部乙方安装施工人员办理医疗及工伤社会保险，并根 据需要为从事高度危急工作的人员购置适当的人身意外损害保险，在施工过程中如发生的违章作业而造成的人身伤亡事故，由乙方担当全部负责； （三）乙方应对现场安装施工的行为完全负责，乙方安装施工人员不得违 章作业，不得冒险作业，不能疲惫作业，并按规定做好防护工作； （四）乙方在施工现场人员必需有配备齐全的安全防护用品，不能满意安 全施工需要时，人员不得进入施工现场。 六、其它未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。 甲方： 代表人： 身份证号： 公章 年月 乙方： 代表人： 身份证号：公章 年日 日 月 简易施工合同 8 工程名称：工程地点：发包人：承包人： 发包人：(全称)承包人：(全称) 依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律法规，遵循公平、自愿、公正和诚恳信用的原则，发包人承包人就本工程施工有关事项达成全都意见，订立本合同。 一、工程概况 工程名称：工程地点：工程内容：工程立项、规划批准文件号：资金来源： 二、工程承包范围 承包范围： 三、合同工期 工程合同工期总日历天数：_天。拟从_年_月_日开头施工，至_年_月_日竣工完成。 四、质量标准 工程质量标准： 五、合同价款 合同总价(大写)：_元; (小写)：_元。 工程单价：详见承包人的投标报价书(招标工程); 详见经确认的工程量清单报价单或施工图预算书(非招标工程)。 六、组成合同的文件 组本钱合同的文件及优先解释挨次按有关规定执行。 七、词语含义 本协议书中有关词语含义按有关规定执行。 八、承包人承诺 承包人向发包人承诺根据本合同商定施工、竣工，并在质量保修期内担当工程质量保修责任，履行本合同所商定的全部义务。 九、发包人承诺 发包人向承包人承诺按招标文件商定的期限和方式支付工程价款及其他应当支付的款项，履行本合同所商定的全部义务。 十、合同生效 本合同订立时间：_年_月_日 本合同订立地点：发包人承包人商定本合同自双方签字盖章于后生效。 本合同共六份，双方各执三分。 发包人：(公章)承包人：(公章) 简易施工合同 9 第一条 工程概况 一、工程名称：油污水处理厂污水管道安装工程。 二、工程地点：镇海化工区油污水处理厂 三、工程内容：管道安装；阀门安装，电动机修理等。 四、工程造价：合同造价暂定为人民币（大写）壹拾贰万元整，即￥120230.00元，详见预算书，结算按实。 其次条 工程价款结算与支付 一、工程承包方式：包工包料。 二、工程结算方式：工程直接费单价参照20xx版浙江省建筑工程预算定额和浙江省安装工程预算定额。取费统一参照20xx版浙江省建筑安装工程取费定额，民用三类收费标准，费率取中间值，工程量按实结算。在施工过程中，甲方若需要增加预算以外的工作内容，以双方确认的工程联系单为准，并作为结算调整的依据。本次工程总价下浮率为10%。 三、工程款支付方式：本工程不支付备料款；工程完成80%时支付进度款90000.00元（玖万元整），竣工验收合格后支付至结算价的95%；余款一年保修期满后无息支付。 第三条 工期 本合同全部工程工期为30日历天，起止时间：20xx年2月28日至20xx年3月29日， 详细开工日期以开工报告为准。 第四条 物资供给 一、本合同全部工程所需材料按以下方式办理：本工程全部材料由乙方按工程供应，但主材的品牌型号价格需经甲方确认，其余材料价格结算时按宁波市20xx年1月份镇海区（地区）建筑造价信息的价格结算。 二、全部材料、设备进场均应符合有关规定。 第五条 施工预备 一、甲方 1、负责接通施工现场三通一平。 2、本合同签订后 / 天内供应完整的建筑安装施工图 / 份。 3、甲方现场代表：王海 二、乙方 1、负责施工区域的临时道路、临时设施、水电管线铺设治理。 2、编制施工组织设计和施工方案、施工预算、施工进度规划送甲方。 3、乙方现场代表：陈英妙 第六条 施工与设计变更 一、乙方在组织施工中，必需遵照国家、行业及设计要求的施工验收标准和质量检验标准组织施工。 二、在组织施工中，如必需变更设计，应按以下程序办理： 1、施工中发觉设计有错误或严峻不合理的地方，乙方应以书面通知甲方，由甲方在3天内提出修改或变更设计文件，经甲乙双方办理签证手续后，方可连续施工。 2、施工中如遇变更超出原设计标准或规模时，须经原批准单位审批同意，甲乙双方办理签证手续前方可连续施工。在设计变更未批准前，任何一方不能强行施工。 3、在施工中如遇中途停建、缓建，甲乙双方对在建工程应商定做到合理部位。 4、乙方不得擅自将合同工程转包、分包给第三方，全部工程必需由乙方自行完成。否则按乙方违约处理，并责令施工单位退出工地。 由上述缘由延期施工而造成的经济损失，由责任方担当。 三、在施工中由乙方本身的缘由造成的停工、返工、材料构件的倒运、机械二次进场等损失，由乙方自行负担。 四、乙方要严格执行隐藏工程验收制度。隐藏工程完成后必需经过验收合格做出记录，方能进入下一道工序的施工。凡隐藏工程均应由乙方书面通知甲方，共同进展验收，并办理验收手续；届时如甲方未参与，乙方可以自行检查验收，并应作好记录，甲方应予成认。如甲方以后提出检查时，其检查结果不符合要求的，检查费由乙方负担，符合要求其检查费由甲方负担。 第七条 竣工验收与保修 一、本工程质量标准：按国家验收标准一次性验收合格。 二、工程竣工验收后，乙方对施工的工程质量负责保修，保修期 1 年。 第八条 经济责任 一、由于乙方责任未按本合同规定的日期竣工（按国家现行标准），每逾期一天，须付甲方500元逾期违约金；质量达不到一次性验收合格的一次罚款5000元，并整改至验收合格。 第九条 其他商定 一、甲方供应施工现场的水电接口，但水电费由施工方担当。 二、乙方必需遵守国家有关安全生产的法律、法规。 三、甲乙双方必需同时签订廉政合同和安全生产合同。 第十条 附则 一、本合同共 陆 份，甲方执 肆 份，乙方执 贰 份。 二、本合同自签定之日起生效，在本合同全部工程竣工验收并结算尾款后失效。 三、本合同条款如对特别状况有未尽事宜，双方可依据详细状况结合有关规定议定附则条款，经审定后作为本合同附件以便共同遵守。 四、有关承包合同的其他问题，均根据中华人民共和国合同法中华人民共和国建筑法及建筑安装工程承包合同条例的规定执行。 五、本合同有未尽事宜，由双方协商解决。协商不成可向工程所在地人民法院提起诉讼。 甲方：（盖章） 乙方：（盖章） 代表（签字） 代表（签字） 年 月 日 工程施工合同道路工程施工合同工程施工合同示范文本 简易施工合同 10 甲方：陕西省安康大路局 乙方：陕西省安康市大路局机修厂 为确保工程工程顺当完工，经甲乙双方充分协商，并在此根底上达成如下协议内容： 1、工程工程：s207线吉河桥便道抢修工程。工程内容包括：环境协调、路基土石方、简易路面、钢便桥、道路安全标志、后期养护及旧桥的交通管制等一切工作。 2、工程总价： 元（大写 元）。 3、工程工期：自XX年1月13日至XX年1月29日，工 期17天。 4、工程质量：乙方必需根据大路工程相关工程的技术标准、规程要求施工，仔细选择施工方案及施工工艺，对关键工序的施工方法和工艺，必需报经甲方或甲方代表审查同意前方可实施。工程质量乙方负全部责任。 5、工程安全及法规制度 、合同签订后由甲方安全、生产负责人对施工现场进展移交，乙方应对全部施工现场作业和施工方法的适应性、稳定性和安全性负责，甲方不担当责任。 、乙方在合同执行期间，应对工程中的全部构造、材料、设备、临时工程等进展积极爱护，如因治理不善造成的”经济损失，由乙方全部自理和担当相关责任。 、乙方应加强安全生产治理，并做到安全生产、文明施工，由于治理不善或民工的过失，或第三者缘由造成自身或第三方的人身伤亡，机械设备及其它财产损失事故等，均由乙方自行负责处理并将事故处理结果向建立单位书面汇报，甲方不负任何责任，也不支付任何费用。 、爆破人员必需持有公安机关核发的爆破证，选购的火工器材要有运输证、存放证，存放要分类，建帐，严格实行领发制度，肯定不能流向其它工地或他人。 、合同执行期间，乙方应自觉遵守国家、地方政府及有关部门公布的法律、法规和制度，否则产生的一切后果由乙方担当，乙方应按国家和地方政府的有关规定准时上缴应担当的各种税费。 、乙方在施工期间所发生的外部环境由乙方自行处理，必要时甲方予以帮助，所发生的一切费用由乙方担当。 6、工程结算及支付 、工程中期借款额度以上月实际进度并检验合格工程价款 的60%。 、工程完工后一个月内办理工程价款结算手续。 7、其它： 、本协议为总价合同，合同执行期间单价不予变更。 、本协议一式四份，甲方、乙方各二份。 、本协议自签字之日生效，止于新建桥梁施工单位进场交付后完毕。 、其它未尽事宜双方另行协商解决，并订立补充条款为准。 8、附件：施工图纸及及材料供给。 8.1、合同签字后，由建立单位供应图纸壹份，未经同意不得将图纸交第三方。 8.2、完本钱合同工程所需的材料均由乙方负责选购、验收，全部材料运输和保管，甲方不担当任何费用，对进场的材料应根据标准要求分批抽检，合格前方可使用。对于不合格材料乙方应准时去除施工现场。材料试验由施工员现场取样，所发生的一切费用由乙方自理。 甲方：陕西省安康大路治理局 法定代表： 乙方：陕西省安康市大路局机修厂 法定代表： 简易施工合同 11 发包方（以下称甲方）： 法定代表人： 承包方（以下称乙方）： 法定代表人： 为了保证_施工质量，如期完成施工任务，到达双方互惠互利的目的，依据民法典、中华人民共和国建筑法及其他法律法规，双方友好协商，就本工程施工工程协商全都，订立本合同。 一、工程名称：_。 二、建筑面积（工程形式）：_。 三、施工地点：_。 四、工期： 1、开工：_年_月_日； 2、竣工：_年_月_日； 3、合同工期总共历时_天。 五、承包形式：_。 六、工程价款：共计_人民币元。 七、付款方式：本合同生效后支付合同款项的_%，计_元；工程竣工且验收合格后，支付工程价款的_%，计_元；质保金_元，质保期满后支付。 八、质保期：_年。 九、工程质量及验收： 本合同项工作内容应满意国家相关工程施工标准以及验收标准的要求，质量合格。 十、甲方的责任： 乙方自行解决施工过程中所需要的水源、电源和运输道路问题；甲方帮助消退阻碍乙方施工的障碍物； 十一、乙方的责任： 1、根据合同所规定的施工内容进展施工，确保工程质量，根据合同规定的时间如期完工和交付使用。 2、在国家规定的保修期内，对属于乙方责任的工程质量问题，免费无偿修理。 十二、特殊商定： 1、施工中因乙方缘由发生的伤亡事故，均由乙方负责，并担当相关医疗、赔偿费用。 2、施工过程中涉及的线路通道、土地占用，由双方共同协调处理。 十三、其他 1、本合同自双方签字盖章后生效，有效期至保修期满。 2、因本合同产生纠纷，如协商无法解决，双方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。 3、本合同未