美丽乡村施工合同范本（7篇）.doc

美丽乡村施工合同范本（7篇）一、 工程名称： 广场土石方工程 二、 施工地点： 三、 承包范围： 图纸范围(详见附图2022年中煤国际工程集团重庆设计讨论院设计的 广场平基土石方图)内土石方平基至设计规定之标高，土石方挖方、爆破、渣场查找、外运弃渣、临时道路的修建、冲洗管道的接入(甲方供应接口)、排水沟及水池的修建、土石方施工所需办理相关手续的办理等一切完成该项工程所需要的工作。 四、 质量要求 4.1按设计给定的平基高程，完成面各标高极差必需掌握在-100mm+100mm以内; 4.2严格根据土石方施工标准、爆破施工标准施工; 4.3严格掌握施工范围，在距完成面标高1米范围内的石方应采纳非爆破方式进展施工，确保该工程的根底完整性; 4.4渣土外运必需严格根据卫生城市要求采纳相应处理措施，保证环 4.5掌握施工噪音，严禁扰民，掌握爆破，保证周边建筑及他人人身财产的安全; 4.6施工质量要求按相关的施工及验收标准。 五、合同工期 工程工期从监理单位(或业主单位)的开工令所确定的时间算起，合同总工期为60日历日。 六、合同价款 6.1工程暂定总造价：人民币约贰佰万元整，最终以实际结算为准; 6.2综合单价按人民币32.8/M3)综合包干使用，甲方不再增加任何费用; 6.3上述综合单价是固定单价，该单价不分土石方及岩石坚硬程度、不分运距远近、也不管是否存在弃渣和市政交通管制，即包含但不限于以下工作;含挖、场内转运、外运弃渣运输费(不管距离远近)、爆破、弃渣费、回填、碾压费、淤泥、杂草去除、废气构筑物撤除、施工用临时便道兴建、施工机械费、大型机械进出场费、设备进出场费、劳务费、质检费、材料费、采管费、运输费、安装及拆卸费、保险费、治理费、税费、利润和施工措施费、安全文明施工费土石方施工所办理相关手续费用以及合同中明示或示意的全部一切风险、责任和义务等全部完成该项工作所需要的 工作内容，只对可计量范围的挖方量计量计价，其他任何工作均包含在挖访之综合单价内，不计量计价。由于该工作面范围内有大量积水，甲方一次性补贴6000元人 6.4土石方工程量计算规章：土石方的工程量按实测算计量，施工前双方确定实际状况抄平计量并绘制现状图双方予以确认，工程完工后乙方按可计量范围实际挖方状况绘制竣工图双方予以确认，按双方确认的现状图和竣工图进展开挖工程量计算。 6.5竣工后的实际高程与设计高程的误差必需掌握在±100mm以内，否则视为不合格。 七、竣工验收 工程全部完工后，由乙方书面申请竣工验收，在乙方协作的前期下，甲方在七个工作日内完成竣工验收。 八、付款方式 当工程全部完工并阅历收合格后15个工作日内，甲方支付给乙方合同暂定总价的50%;当工程全部结算完毕后15个工作日内，甲方支付给乙方至结算总价的80%，余款20%验收合格之日起半年期满后15个工作日内甲方一次性支付给乙方。 九、双方责任 9.1甲方责任 9.1.1甲方代表为：，负责施工阶段的质量监视检查及进度掌握。 9.1.2向乙方供应必要的地下管线资料。 9.1.3组织对工程的竣工验收。 9.1.4按合同商定准时办清工程结算。 9.1.5按合同商定准时支付工程款。 9.1.6施工期间，工作时间内(北京时间7：0020：00)内，如连续下雨超过8小时，工期顺延(须乙方书面申请并经甲方书面确认)但甲方不担当因下雨及其他缘由造成停工、窝工等产生的一切费用。 9.2乙方责任 9.2.1乙方委派杨才辉作为本工程工程经理，负责工程工程治理。 9.2.2按施工图及甲方有关要求组织施工，到达合同商定质量标准。凡质量不合格造成的返工费用均由乙方自行负责。 9.2.3遵守政府有关主管部门对施工场地的治理规定，并按规定办理相关手续。 9.2.4乙方必需按甲乙双方确认的总工期组织施工，并承受甲方的检查、催促。 9.2.5保证文明施工、安全生产。在施工过程中，乙方应做好对现场治理人员及施工人员的安全教育，消退事故隐患，杜绝一切安全事故的发生。施工过程中所发生的一切安全事故，责任及经济损失全部由乙方担当，并且工期不予顺延。甲方及监理有全对施工现场进展文明施工、安全检查，如发觉有不合格的必需马上整改，乙方接到通知后不执行或执行不彻底的，视同乙方为约，甲方有权处乙方每次20XX元的违约金。 9.2.6乙方严格根据国家现行标准、标准和甲方批准的施工组织设计以及本合同要求组织施工，随时承受甲方的检查，确保工程质量。 9.2.7完工后，乙方必需书面报请甲方竣工验收。 9.2.8工程施工中准时形成完整、精确、真实的工程技术资料，一式叁份，竣工验收后提交给甲方。 9.2.9因非甲方造成的停工，由乙方担当发生的费用，工期不予顺延。 9.2.10乙方有义务担当甲方托付的与该工程有关的任务，并且合同工期不予追加，合同单价也不变。 9.2.11乙方在施工过程中，如发觉不明管线等，应准时通知甲方，否则后果自负。 9.2.12施工现场涉及的施工用水、用电、临时设施全部由乙方自行负责。 十、违约责任 10.1乙方必需严格根据本合同商定内容如期完本钱工程，如乙方无正值理由单方终止或解除合同，则应向甲方支付违约金30万元(在已经完成的工程结算款和履约保证金中扣除，缺乏局部由乙方补交)。 10.2乙方必需严格根据甲方的要求在红线范围内平基至规定标高，如标高达不到要求，乙方应在10天内返工直至到达合格，否则甲方将代为处理，其费用从乙方工程结算款中扣除，并处代为处理费用同等金额的违约金。 10.3乙方违反9.2.3、9.2.5条规定，担当因自身缘由违反有关规定造成的损失和罚款。 10.4乙方必需在第五条规定工期内完本钱工程，否则每延期一天，乙方将担当工程总价5的违约金。 10.5乙方违反9.2.8条，在工程验收后15天内未向甲方移交全部工程技术档案资料，每日担当工程暂定总造价3的违约金。 10.6乙方擅自停工10天以上，甲方有权终止合同并另行托付施工单位，并由乙方向甲方支付合同总金额15%的违约金和由此造成的损失。 10.7若乙方不按9.2.6条款执行(或前一道工序未阅历收合格就进入下道工序施工)，视同乙方违约，甲方有权处乙方违约金：第一次处违约金5000元;其次次处违约金10000元;第三次处违约金20XX0元;三次以上甲方有权终至合同，由此引起的一切经济损失均由乙方担当。 10.8甲方违反9.1.6条未按时支付工程费用，则按中国人民银行同期利率向乙方支付利息。 10.9如乙方违约，经甲方通知后仍不订正或拖延履行达10日以上，甲方有权解除合同并处乙方违约金伍万元。 十一、纠纷处理 本建立工程发生争议，甲方与乙方应准时协商解决。也可由大渡口建立行政主管部门调解，调解不成时，双方当事人同意由重庆市江北区人民法院诉讼判决。 十二、合同生效及其他 12.1因不行抗力大事导致的费用及延误的工期按国家有关规定执行。 12.2本合同一式捌份，甲乙双方盖章签字后即生效，甲方执陆份，乙方执贰份具有同等法律效力。待工程竣工验收合格、尾款付清后自动失效。 12.3未尽事宜，经双方协商全都，可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。 甲方： 乙方： 日期： 漂亮乡村施工合同3 甲方：_(以下简称甲方) 乙方：_(以下简称乙方) 经县交通局等相关部门批准同意，我镇于_年_月_日组织相关部门在石屯镇政府会议室对我镇打岩村弄乱大路改、扩建工程进展公开邀标，现确定你方中标，为了使该工程施工顺当完成，依据中华人民共和国合同法的有关条款，经甲、乙双方共同协商，订立以下合同条款，双方共同遵守。 一、工程名称：打岩村弄乱大路改、扩建工程 二、建立地点：石屯镇 三、工程内容 大路全长约6公里。路基、排水沟、涵洞、路面、铺砂、碾压、里程碑等。 四、质量要求 1、路基：路基有效宽度6.5米(不含排水沟)，石方地段排水沟为0.3米0.3米，土方地段0.5米0.5米，最大纵坡9%，回头弯半径15米以上;特别路段经甲方同意可以按4.5米加错车道的规格建立。使用风化砂石。过水路面至少6.5米宽，7米长，200混凝土。 3、路面：全程铺砂，宽3.5米，厚0.08米，全程碾压。 4、里程碑：按甲方指定规格制作，并按甲方指定点安放。 五、工期 该工程要求_年_月_日开工，_年_月_日完工，工期3XXX。 六、承包价格 合同签订前，乙方必需交10%的合同履约保证金，工程实行包工包料的形式一次总承包，总价359680万元。结算时每公里5.99万元，缺乏的每公里减5.99万元，大路里程不能超过6公里。 七、付款方法 依据施工进度，由甲方现场技术人员签字，工程负责人签，再经法人签字生效，支付资金不得超出完成工程量的70%，待工程验收合格后付至95%，并按规定留足5%的质量保证金。 2、甲方负责派技术人员进展现场指导施工、技术监视。 3、土地征用，房屋拆迁等由甲方与乡镇协调处理。 4、工程竣工，甲方准时组织综合验收。 (二)、乙方的责任和义务 1、乙方责任组织施工队伍于规定时间进场施工，并保证到规定竣工时间前全面完成施工任务，向甲方提交工程成果及竣工文字图片等材料否则，消失冲突和责任事故由乙方自负。 4、工程质量事故及施工安全事故责任由乙方全部担当。 5、乙方负责根据有关技术标准进展施工，并听从甲方技术人员的现场指导及质量监视。 6、除不行抗拒自然灾难以外，乙方责任工程质量，确保顺当通过验收。 7、乙方必需严守信誉，确保按时完成。若乙方不按时、按质、按量完工，甲方有权终止合同，不收破方，不结尾款。 8、工程竣工准时向甲方申请收验。 9、所产生一切费用由乙方担当。 九、安全责任 乙方必需根据安全操作规程进展施工(安全合同另订)，并严格执行安全合同。 十、违约责任 1、因工程质量问题造成经济损失的，由乙方全部担当责任。 2、抓紧施工，按合同日期保质保量完成任务，每超期5XX(以5XX为一个时段)，扣减工程合同价的5%，照此类推。 3、因验收不合格需返工的，由乙方担当全部责任。 4、因乙方不遵守合同，甲方有权终止合同，马上更换工程施工队伍，工程所造成的损失由乙方负全部责任。甲方不收破方。合同履约保证金不退。 十一、未尽事宜由甲、乙双方共同协商解决。 本合同甲、乙双方必需共同遵守，否则按中华人民共和国合同法的有关条款追究其相应责任。 本合同一式五份，甲、乙方双各执一份，有关部门各一份，本合同自双方签字盖章之日起生效。 甲方：_ 乙方：_ _年_月_日 漂亮乡村施工合同4 甲方：_ 乙方：_ 依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其它有关法律、行政法规，遵XX等、自愿、公正和诚恳信用的原则，现由人民政府(下称发包人)和另一方(下称承包人)公司于_年_月_日共同达成并签订本协议如下： 一、工程概况 工程名称：村通村水泥路 工程地点：_村 二、工程承包范围 承包范围：错车道面层、路面混泥土、大路安全设施，详细数量见工程量清单。 三、合同工期 开工日期：合同签订后具备开工条件凭开工通知经批准后开工 竣工日期：_年_月_日 合同工期总日历XX数80XX左右。 四、质量标准 程质量标准：按大路工程质量检验评定标准为合格工程。 五、合同价款 本合同价款依据简易施工图设计及工程量清单所列数量和单价计算。严格按设计和工程量清单所列数量进展施工。未经发包人及交通主管部门签字同意，不得随便变更和 增加工程数量。否则由此增加的工程造价不予认可。 工程价款：人民币_元大写：_(人民币) 六、组成合同的文件组本钱合同的文件包括 1、本合同协议书。 2、标准、标准及有关技术文件。 3、简易设计图纸。 4、工程量清单。 双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部份。 七、承包人向发包人承诺根据合同商定进展施工、竣工并在质量保修期内担当工程质量保修责任。 八、质量与检验 1、工程质量应当到达协议书商定的质量标准。因承包人缘由工程质量达不到商定的质量标准，承包人担当违约责任。 2、双方对工程质量有争议，由上级工程质量检测机构鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方担当。双方均有责任，由双方依据其责任分别担当。 3、检查和返工：承包人应仔细根据标准、标准和图纸要求及合同内容施工，随时承受发包人的检查、检验，为检查检验供应便利条件。工程质量达不到标准的局部，承包人应撤除和重新组织施工，直到符合工程质量标准。因承包人缘由达不到规定标准，由承包人担当撤除和重新施工的费用，工期不予顺延。 九、安全施工 1、安全施工与检查：承包人应遵守工程建立安全生产有关治理规定，严格按安全标准组织施工，并随时承受行业安全检查人员依法实施的监视检查，实行必要的安全防护措施，消退事故隐患。在大路建立过程中消失的一切安全事故由承包人担当。 2、事故处理：发生一切伤、残、亡及其它安全事故，承包人应按有关规定马上上报有关部门并通知发包人，同时按政府有关部门要求处理，由工程承包方担当发生的一切费用。 十、支付 本工程不预付工程款，承包人在完成合同工程量的_%后支付 第一次工程款，支付金额为合同工程价款的_%。其余工程款按交通局相关文件拨付。 支付程序为：村理财小组核实村三委核实镇分管领导审核镇长审批。 十一、工程变更 1、施工中发包人需对原工程进展变更，应提前14XX以书面形式向承包人发出变更通知。 2、施工中承包人不得对原工程设计进展变更。因承包人擅自变更发生的费用和由此导致发包人的直接损失，由承包人担当，延误的工期不予顺延。 3、承包人在施工中提出的合理化建议涉及到对图纸或施工组织设计的更改及对材料、设备的换用，须经发包方同意，报乡镇政府_县交通局审批。未经同意擅自更改或换用时，承包人担当由此发生的费用，并赔偿发包人有关损失，延误的工期不予顺延。 4、确定变更价款。合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格变更合同价款。合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同价款，合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由承包人提出变更的价格，经发包方同意后执行。经发包方同意增加的工程变更价款作为追加合同价款，与工程款同期支付。因承包人自身缘由导致的工程变更，承包人无权要求追加合同价款。 十二、竣(交)工验收与结算 1、通村大路的交竣工验收合并进展。承包人完成合同商定的.内容后，且具备竣(交)工验收条件，承包人按现行国家工程竣(交)工验收及_县通村大路竣(交)工验收有关规定，向发包人供应完整竣工资料及竣(交)工验收申请，由县交通局以乡镇为单位，会同乡镇人民政府、村委会、设计单位、施工单位、监视单位、接养单位等部门分批打捆验收。 2、工程竣(交)工验收报告合格后，双方根据协议商定的合同价款进展工程竣工结算。 3、在镇政府交纳的15万元履约和民工保证金，待工程工程竣(交)工验收合格和民工工资支付完毕前方可退回。 十三、质量保修 1、承包人应按法律、行政法规或国家关于工程质量保修的有关规定，对交付发包人使用的工程质量在保修期内担当质量保修责任。 2、工程质量保修期为两年。 3、工程质量保证金按合同总金额的10%拘留，不计息，两年质量保修期满后，经竣工验收合格一次性付清。 十四、其它 1、如承包人不按设计施工图预算和合同商定，按时、按质、按量施工，发包人有权无条件终止合同，产生的损失由承包人担当。 2、承包人不得将其承包的全部工程转包给别人，也不得将其承包的工程肢解后以分包的名义分别转包给别人。 十五、合同生效与终止 1、双方在协议书中签字后生效。 2、发包人承包人履行合同全部义务，竣工结算价款支付完毕，承包人向发包人交付竣工工程后，本合同即告终止。 3、本合同一式六份，发包人、承包人、工程村委会、县交通局、县进展改革局各一份。 甲方： 乙方： 日期： 漂亮乡村施工合同5 甲方： 乙方： 依据合同法、建筑法及其他有关法律、行政法规，遵循公平、自愿、公正和诚恳信用的原则，经双方协商意见全都，达成共识，订立本协议，供双方共同遵守执行。 一、工程概况： 1.工程名称： 2.工程地点： 3.工程范围、规模： 二、工作内容： 1.乙方按甲乙双方共同签字认可的灰线范围及指定深度进展开挖，并负责修边检底和将所挖土石方运出场外(弃土由乙方自行解决)。 2.此工程为包工包料。工程所需机械设备、油料均由乙方自备、担当。 3.乙方负责修边检底应到达甲方或设计要求的深度和宽度。甲方不另支付费用。 4.施工过程要削减对四周环境道路的影响，从车上掉下来的土石方造成的路面污染由乙方负责处理。如有消失因污染道路造成的罚款全部由乙方负责。 三、合同工期： 1.经双方协商确定，工期为 日历天，自 年 月 日起至 年 月 日。 2.若施工过程中发生不行抗力情形或者甲方要求乙方暂停工作，工期相应顺延。停工期间乙方应合理安排现场的人员、机械、设备，甲方不担当因停工对乙方产生的一切损失。 四、工程价格及支付方式： 1.土方挖运综合单价(开挖、外运等)为 元/立方米(自然实方计算，暂定 立方米);石方挖运综合单价(开凿、破裂、切割、外运等)为 元 2.场内若需要回填，应按甲方指定回填，不计回填费用。 3.上述综合单价为包干价，本价格包含本合同全部工作内容： (1)土石方开挖所使用的全部人工、材料、机械、油料; (2)土石方运输过程中所实行的密闭措施，因现场条件限制必要修建的临时道路及必要的措施(沉沙井及冲洗设施)等; (3)倾倒时渣场的费用; (4)运渣车上路时与环卫、交通、城管等相关局部协调的费用; (5)治理费; (6)利润; (7)安全文明施工费; (8)税金; (9)各种保险费用; (10)主管部门收取的费用或因市场因素发生的各种涨价及一切场内场外安全文明施工等费用。 4.上述综合单价为固定价格，不随施工时间、次数、施工分层分段、所遇到土石方的类别、施工深度、施工天气、道路状况等任何因素而转变。 5.土石方工程量确实认：现场正式开挖前，甲方、乙方共同对现场地形标高进展测量、签证，双方签字后保存根底数据;工程开挖完毕，经甲方、乙方验收合格后，共同对现场地形标高进展测量、签证，计算出总挖运土方和石方工程量，进展签证确认，最终确认的数据为该工程总价结算的依据。 6.支付方式：乙方完成工程验收合格并办清结算双方签字生效后20日内，甲方支付乙方工程款的50%，2022年春节前支付结算总价的5%20%，待甲方主体工程完工后60内，甲方以支票方式结清工程款。 7.工程款支付前，须供应正规建安发票，否则，甲方可临时拒绝支付，由此引起的责任由乙方担当。 五、质量要求： 乙方保证工程质量到达验收标准要求，乙方不听从甲方现场代表指挥，工程质量达不到验收标准，由乙方负责并担当未按要求到位的边角处等的返工费用或超挖回填的返工费用，按未到位或超挖工程量1立方米扣已完工程量100立方米的比例在结算时扣减。 六、双方责任和义务： 1.甲方责任和义务 (1)负责办理好本工程开工所需的局部手续，施工期间所用水电费由甲方负责，水电表接至施工围墙，表后的管线全部由乙方自行安装布置，排污管由甲方供应管子 ，乙方组织安装并负责维护(其于由乙方自行协调多方关 (2)甲方派代表在工地进展技术、质量监视、检查、办理有关施工签证，验收手续等。 (3)工程变更：甲方以书面形式通知乙方，乙方应无条件执行，如必要可签订补充合同或另外办理施工签证。 (4)工程竣工后，甲方应组织相关人员在乙方完工并申报后7日内进展验收。 2.乙方责任和义务 (1)乙方应制定相应安全措施，加强对现场施工人员的安全教育，如在施工中发生安全事故，造成人员伤亡和财产、经济损失，一切责任由乙方自负，甲方不担当任何责任。 (2)除非发生不行抗拒的自然灾难和甲方造成的缘由之外，乙方不能随便推迟工期，更不能随便解除合同，否则后果自负。 (3)乙方应负责土石方挖运和石方开凿外运的全部机械设备并合理组织施工和机械车辆调配，保证工程按期完成。 (4)乙方应听从甲方代表统一指挥，根据甲方要求进展施工工作，并严格掌握场地内的开挖设计深度和宽度，砂岩部份必需保证基底不得小于轴线外800mm。 (5)负责协调周边关系，外部因素造成的一切问题产生的费用，由乙方担当。 (6)施工单位在施工作业时应严格治理，杜绝安全事故的发生，如在施工过程中(不管是在施工场地内还是运输途中)发生任何安全事故均由施工单位负全部责任。 (7)弃土场由乙方负责协调处理，所产生的费用由乙方担当。 七、违约责任： 1.乙方如不能按合同规定的时间和工程内容完成，扣减工程价款的5%。如乙方单方不能履行，中途退场按实际完成局部的60%结算。 2.由于乙方缘由造成工程质量不合格，应准时补救，直到合格为止，其费用由乙方自行担当。造成工期延误及损失由乙方全部负责。若乙方不听从甲方现场代表指挥，工程质量达不到验收标准，按本合同第五条执行。 3.乙方未按期完成工程内容，每逾期1日，乙方应向甲方支付本工程合 4.甲方有权在工程结算时，扣除因乙方缘由所应由乙方担当的费用、违约金。 5.乙方在合同签订后5天内进场并开工，如延时进场开工，每延迟1天扣罚金为本工程合同总价的千分之一。 八、嘉奖： 1.乙方在合同商定完工时间内，安全且保质保量完本钱工程，甲方嘉奖乙方15万元。 2.乙方在本条第一款的根底上，每提前一天甲方嘉奖乙方2万元人民币，本项最高嘉奖15万元。 九、争议解决方式： 1.本合同未尽事宜，由甲、乙双方协商解决。 2.本合同引起的纠纷自行协商解决未果，诉讼当地人民法院解决。 十、其他： 1.此合同一经签订，即具有法律效力，马上生效，双方不得违反。 2.此合同一试 伍 份，甲方执 肆 份，乙方执 壹 份，结清款项后本协议自动失效。 甲方： 乙方： 日期： 漂亮乡村施工合同6 甲方: 乙方: 一、工程名称: 二、工程地点: 三、工作内容:平基放线，劳动力及技术装备的组织，土石方的爆破及开挖，地表清障，土石方的场内调配及外运、弃渣，以及周边建筑物、居民的安全防护设施，现场的安全文明施工措施，同周边政府单位包括环卫、城建、公安、交通、建委、街道办事处、居委会及周边企(事)业单位为保证工程质量、进度而作的协调等工作。 四、工程范围: 按甲方供应的施工图纸和甲方批准的施工组织设计在现场指定区域内进展施工，余土外运至渣场。 五、合同工期: 开工日期:2022年3月1日;竣工日期:2022年1月10日。合同工期总日历天数310天。 六、合同价款: 本合同采纳单价包干合同，即乙方完成合同商定承包范围内全部工程内容和工作内容所需要的人工费、材料费、机械费(含机械设备等的进、出场费)、治理费、保险费、利润、税金以及环卫出渣费、工程周边社会关系协调等全部费用组成，其单价为: 1、场内回填局部，按20元/m3(运距2公里内); 2、余土外运局部，按48元/m3 3、场内回填工程量约为11万立方，土石方外运工程量约为33万立方米，合同金额暂定 1804万元。 七、工程结算: 工程完成5000m3时，甲方向乙方支付完成工程量80%，工程完工验收合格广州亚运城D地块土方工程 1 八、工程质量及技术要求: 本工程严格根据国家现行土石方爆破工程施工质量验收标准、建筑工程质量检验及评定标准、建筑地基与根底工程施工质量验收标准等进展施工和验收。同时，本合同商定: 1、土石方工程施工完成后的验收标高与设计标高的误差不大于±10cm，垂直面无偏坡。 2、进场施工前，必需提前7天向甲方分别提交:土石方调配及外运施工方案、安全文明施工方案及质量进度保证措施。 3、场内填筑局部必需分层碾压密实，并优先选择页岩以内土石方回填，且在页岩以内土石方有剩的状况下，不得选用砂岩回填。 4、建筑物及其根底外边线 6m以外范围内，回填土石方必需分层碾压，密实度不得小于90%。 5、竣工资料为壹式伍套。 九、安全施工: 乙方应严格根据国家有关安全施工标准进展施工，实行严格有效的安全防护措施，在施工作业中，所遇任何与工程相关事故，均由乙方自行负责(不含地下市政设施)。 十、违约责任: 1、本合同工程不允许分包，若甲方核实乙方有分包行为，甲方有权单方面终止合同，乙方在接到甲方书面通知后3日内必需无条件退场，并担当该工程总工作量20%的违约金。 2、若乙方延误工期，甲方按1000元 /天扣罚乙方工程款。 十一、本合同一式陆份，甲方肆份，乙方贰份，经双方签字盖章后生效，工程合格交验结清尾款后自然失效。其它未尽事宜，双方协商解决。 甲方： 乙方： 日期： 漂亮乡村施工合同7 发包人： (以下简称甲方) 承包人： (以下简称乙方) 经过甲乙双方协商，就本工程施工事项协商全都，订立本合同，共同遵照执行。 一、工程工程 1、 工程名称： 2、 工程地点： 3、 承包范围： 4、 承包方式：包工包料、包质量、包工期、包安全、包文明施工及验收通过 5、 合同价款：以甲方业主最终确定结算单价在扣除 的费 用后，作为双方之依据。 二、 施工及质量要求 1、乙方须按设计标准及质量要求进展施工严格执行进度质量、安全、生产。 2、因乙方缘由造成工程质量缺陷或延误工期，乙方所交付的履约保证金将作为甲方对乙方的经济惩罚。 三、履约保证金 甲、乙双方商定，为切实保证工程质量和工期，乙方在本合同签约后 日内须向甲方支付合同履约保证金 元，待双方所签订合同自然终止，在乙方没有违约和履行完施工质量缺陷责任的前提下由甲方无息退付乙方。 四、 施工日期自 年 月 日始至 年 月 日终止。 五、本合同经甲、乙双方签字盖章成立，由乙方交付甲方履约保证金后合同生效。 六、本合同一式两份，甲、乙双方各备存一份。 甲方： 乙方： 日期：