2022试验检测委托合同5篇.docx

2022试验检测委托合同5篇试验检测委托合同1甲方(委托人)：乙方(检测机构)：甲方将检测产品委托乙方，由乙方根据相关的国家标准、行业标准、企业标准对样品进行检验检测，并及时出具检验报告书交与甲方。双方遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，就检验检测事宜协商一致，签订本协议书。第一条：检测对象第二条：检测项目甲方委托乙方不限于以下检测项目：企标全项、外壳防护、外观、绝缘电阻、抗电强度、泄漏电流、静电放电、快速脉冲群、电磁场辐射抗扰度、浪涌抗扰度、电压暂降和短时中断、高温、低温、恒定湿热、振动、冲击、跌落、稳定性。第三条：检测现场乙方测试检测现场应具备功能、设备齐全的检测试验环境，但不限于以下检测试验设备、工具及仪器：高低温箱、振动试验机、盐雾试验箱、跌落试验机、防水试验装置等。第四条：甲乙双方责任及义务1、甲方责任(1)甲方自愿委托乙方作为样品检测机构。(2)甲方向乙方提供所要检测的样品，对所需检测的仪器设备进行确认。(3)甲方向乙方人员说明检测项目、技术要求所涉及的技术要点及乙方要求予以说明的事项。(4)对于没有具体检测标准的项目，双方协商解决，因检测要求不明确造成检测结果有误的，由甲方承担责任。2、乙方责任(1)乙方自愿作为甲方的委托检测实验室。有义务配备有资质的检测人员和相应的检测设备，依据相应检测标准和程序开展委托检测业务。(2)乙方应严格按照有关要求开展各项工作，保证测试数据的公正性、科学性、准确性、可追溯性，并对检测结果负责。(3)乙方检测时使用的设备、仪器必须在检定合格有效期内。(4)乙方仅对来样负责。乙方必须按照甲方委托要求内容进行测试，出具检验报告。报告内容必须真实、准确，保证与所测试的原始数据一致。(5)乙方未经甲方允许，不得将有关信息向第三方披露。第五条争议的解决方式双方发生争议的，可协商解决，或向有关部门申请调解;也可向当地法院进行起诉。第六条附则本合同自双方签字或者盖章之日起生效。本合同一式四份，甲方执二份，已方执二份。(以下无正文)甲方：(盖章)法定代表人：委托代表人：签约日期：乙方：(盖章)法定代表人：委托代表人：签约日期：试验检测委托合同2委托方：_以下简称甲方)服务方：_(以下简称乙方)项目名称：_年_月_日根据建设部建设工程质量监测管理办法、省建设厅山东省建设工程检测管理规定，乙方受甲方委托，对甲方的工程材料来样及其他专项建筑实体工程进行检测。乙方根据有关规范和甲方的检测要求，予以科学、公正、准确、高效地进行检测，并按照客观的数据出具报告。为明确双方责任，双方经友好磋商，就相关事宜达成如下协议：一、工程概况工程地址：_施工单位项目负责人：_联系电话:_建设单位：_建设单位项目负责人：联系电话:监理单位：项目总监：联系电话:建设(监理)单位见证员：联系电话:_送样员：杨荣花联系电话: 15336356106报建面积：(平方米)二、检测服务范围及时间1、见证取样检测：(1)、水泥物理力学性能检测;(2)、钢筋(含焊接及及机械连接)力学性能检测;(3)、建筑用砂常规检测;(4)、建筑用卵石、碎石常规检测:(5)、砼强度检测;(6)、砂浆强度检测;(7)、简易土工试验;(8)、混凝土掺加剂检验2、主体结构检测(1)、混凝土、砂浆、砌体强度现场检测;(2)、钢筋保护层厚度检测;(3)、混凝土预制构件结构性能检测;(4)、后置埋件的力学性能检测。3、其他茌平县建设工程质量检测站通过计量认证的检测项目。4、检测完成时间：无特殊原因在承诺期限内完成检测任务，因其他不可抗拒原因造成检测推迟的由乙方通知甲方，双方共同协商确定检测时间。三、检测项目及方法按照“检测委托书”中的项目进行。甲方同意乙方选定的检测方法，甲方必须在甲方前向乙方递交检验委托书。四、检测费用检测费用按茌平县人民政府收费管理办公室颁发的茌平县建设工程质量检测站收费许可证标准(证号：371523210701)规定执行，标准未明确规定单价的项目费用双方协商确定。付款方式如下：每次委托按实收取记账形式五、相关权利与义务甲方义务：1、工程开工后，凡建设过程发生的相关检测均委托乙方进行。2、定期与乙方确认工程进度，并根据付款条件支付相应检测费用。甲方权利：1、对在建工程的各类检测数据有知情权，协商执行过程，可随时查询。2、从乙方获取工程检测咨询服务的权利。3、在检验过程中，若甲方对乙方检验人员或工作程序等有意见，可向乙方提出申诉。乙方义务：1、根据相关标准及甲方要求，在承诺期限内完成检测任务，提供检测报告。2、对发现的重大质量问题(如水泥安定性不合格、实际检测结果不足设计要求等)，及时向甲方通报。3、做好相关服务工作，特殊项目检测(或乙方检测能力以外的项目)，分包前应将分包单位情况通报甲方征得甲方同意后进行分包(费用另计)。4、提供检测咨询服务，指导甲方抽样送检工作。乙方权利：根据相应服务内容收取检测费用。六、检测标准1、甲方明确检测标准(可以是国家标准、行业标准或企业标准)情况下，按甲方指定标准进行检测。2、甲方未明确检测标准，按工程施工验收规定的标准执行。3、各类标准执行优先等级：国家标准>行业标准>企业标准。七、甲、乙双方按照上述条款履约合同，如其中一方违约合同，另一方有权终止合同或提请合同管理机关行政调解;本委托书一式两份，甲、乙双方签字后生效;八、本委托书一式两份，甲、乙双方签字后生效。九、补充说明：甲方(签字盖章)：乙方(签字盖章)：法定代表人：法定代表人：联系电话：联系电话：传真：地址：传真：地址：建设工程见证人员授权书茌平县建设工程质量监督站：根据山东省建设工程质量监测管理规定的要求，现授权下列人员对茌平县安康小区廉租房18#楼工程施工过程中建筑材料取样送检实施见证：以上见证人员对本工程见证取样送检试验的代表性和真实性负责。建设单位(章)：监理单位(章)：_年_月_日试验检测委托合同3合 同 编 号：甲方(委 托 人)：四川星星建设集团有限公司大唐丘北赶马路风电场道路工程项目部乙方(检测机构)：丘北县建设工程质量检测中心检测机构编号：20_250098R根据中华人民共和国合同法、建筑工程资料管理规程、云南省建设工程质量检测管理规定等法律法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，甲乙双方就本建设工程检测事宜协商一致，签订本合同。第一条：工程概况1.1工程名称：大唐丘北赶马路风电场道路工程1.2工程地点：丘北县舍得乡1.3结构类型：级配碎石基层、泥结碎石路面1.4监督单位：中国水利水电建设工程咨询中南公司云南丘北赶马路风电工程监理部1.5开工日期：20_-4-11.6其它：第二条：检测项目甲方委托乙方的检测项目：原材料检测 压实度检测 弯沉检测砼、砂浆强度检测 砂浆配比试验 砼配比试验其它：第九条 争议的解决方式双方发生争议的，可协商解决，或向有关部门申请调解;也可向当地法院进行起诉。第十条 附则本合同自双方签字或者盖章之日起生效。本合同一式二份，甲方执一份，已方执一份。甲 方：(盖章)乙 方：(盖章)法定代表人：法定代表人：联 系 人： 联系人手机：联 系 人： 联系人手机：合同订立时间： 年 月 日试验检测委托合同4委 托 单 位：北京XX公司受委托单位： 南昌赣建工程质量检测中心签 订 时 间：_年_月_日签 订 地 点：_市_区安苑东里三区10号根据中华人民共和国合同法和建设工程质量检测管理办法(建设部令141号)及_省、_市关于建设工程质量检测相关的文件等规定，结合在施工程具体情况，就施工试验检验项目委托。为确保试验检验质量，明确责任，经委托方： 北京XX公司(以下简称甲方)和受委托方： 北京 (以下简称乙方)平等协商一致，特签定本合同。一、工程概况1、工程名称： 国家空管系统1501工程游泳池及配套设施精装修和水处理系统项目2、工程地点：3、建筑面积：4、结构类型：5、层 数：6、结构完成日期：7、工程竣工日期：二、试验检验范围及试验检验资料标准1、甲方委托乙方对本工程施工的钢筋原材、水泥、砂、防冻剂、防水材料、砖(砌块) 等材料进行常规 及见证 复试检验，土工击实、回填土、钢筋连接、混凝土强度(标养试块、同条件试块、实体试块)、混凝土抗渗、钢筋保护层厚度、砂浆强度、回弹、拉拔 等常规 及见证 试验检验，并提供砂浆配合比。2、 乙方必须按照建筑工程资料管理规程DB01-51-的要求及时、准确提供试验检验报告，试验检验报告为一式 肆 份。3、 对上述规程中没有具体规定的试验检验报告表种类，由乙方提供试验检验报告表样式并征得甲方确认。三、试验检验费用收取标准及结算方式中相应单价的 %支付乙方试验检测费用。单位公章，经与甲方试验人员核对，由甲方试验人员出具签字资料，甲方总工程师签字确认，工程试验费最终结算资料必须由甲方经理确认。3、甲方每月_日，根据试验报告资料出具情况按每月双方确认试验费金额的80%支付试验费，剩余款项在工程竣工验收并交付齐全所有资料后一个月内付清。四、甲方的.权利与义务1、按照国家规范、规程、标准及有关规定及要求，对所委托试验检验的样品试件的代表性、真实性、及时性负责。2、委托单填写字迹清楚、内容完整、准确;样品试件标识清楚、内容完整、准确并与委托单内容一致。3、本合同有关条款中甲方应负的责任。五、乙方的权利与义务1、按照国家规范、规程、标准及有关规定的要求，对所委托的样品试件及时进行试验检验。如遇不合格时，乙方应24小时内通知甲方，若因乙方原因延误工期，乙方需承担相应的赔偿责任。2、按试验检验标准规定的时间及时提供试验检验报告，要求内容必须完整、真实、准确、有效并对其负责。如因乙方延误提供试验检验报告，给甲方正常施工造成的影响，乙方需承担相应的赔偿责任。3、本合同中有关条款中乙方应负的责任。六、 违约责任1、乙方未按照合同履行义务，给甲方造成损失的，应承担相应的经济责任。2、甲方逾期付款违约金按欠款部分日万分之一计算。七、合同的效力本合同自双方签字盖章之日起生效。甲方指定签订合同的公章为北京XX公司合同专用章，其它印章一律不具备效力。本合同未尽事宜，经双方协商一致对合同条款做出修改或者补充，修改或补充条款须经甲方委托代理人签字并经公司经营部确认，并加盖北京XX公司合同专用章后方可生效，补充条款与本合同具有同等效力。八、其它约定事项员，收到甲方通知后及时到现场取件及报送合格试验资料。九、争议解决方式本合同在履行过程中所发生的任何争议，双方协商解决，协商无效时，依法向工程所在地人民法院起诉。十、附则本合同壹式伍份，自双方签字盖章之日起生效。委托单位名称： 受委托单位名称： (盖章) (盖章)法定代表人： 法定代表人：委托代理人： 委托代理人：单位地址： 单位地址：联系电话： 联系电话：传真： 传真：签定日期：_年_月_日 签定日期：_年_月_日试验检测委托合同5合同编号：甲方（委托人）：乙方（检测机构）：检测机构编号：根据中华人民共和国合同法、建筑工程资料管理规程、北京市建设工程质量检测管理规定等法律法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，甲乙双方就本建设工程检测事宜协商一致，签订本合同。第一条：工程概况1.1工程名称：1.2工程地点：1.3结构类型：1.4监督单位：1.5开工日期：1.6其它：第二条：检测项目甲方委托乙方的检测项目：见证取样检测主体结构工程检测地基基础工程检测钢结构工程检测建筑幕墙工程检测室内环境检测其它：第三条争议的解决方式双方发生争议的，可协商解决，或向有关部门申请调解；也可向当地法院进行起诉。第四条附则本合同自双方签字或者盖章之日起生效。本合同一式二份，甲方执一份，已方执一份。甲方：（盖章）_乙方：（盖章）_住所：_住所：_法定代表人：_法定代表人：_委托代表人：_委托代表人：_开户银行：开户银行：_账号：_账号：_邮政编码：_邮政编码：_单位电话：_单位电话：_传真：_传真：_联系人：_联系人：_联系人手机：_联系人手机：_合同订立时间：_年_月_日合同订立地点：_第16页 共16页第 16 页 共 16 页第 16 页 共 16 页第 16 页 共 16 页第 16 页 共 16 页第 16 页 共 16 页第 16 页 共 16 页第 16 页 共 16 页第 16 页 共 16 页第 16 页 共 16 页第 16 页 共 16 页