2022年监理工程师《建设工程合同管理》预测模拟试题四.pdf

一、单项选择题1、下列合同法律关系客体中，属于物 的 是（）。A、不动产B、勘察设计C、施工安装D、公知技术2、在代理关系中，下列说法正确的是（）。A、代理分为委托、法定和无权代理B、项目经理属于法定代理C、法定代理在所有情况下都适用1）、超越代理权限的行为是无权代理3、1.关 于 担保法与 物权法之间叙述不正确的是（）。A、担保法与物权法规定不一致的，适用物权法B、物权法中采取了“新法优于旧法”的原则C、担保法有诸多修改 物权法的规定D、在对同一事项有不同规定时，法律适用层面应当优先适用 物权法4、公司甲以其自有办公楼作为抵押物为公司乙向银行申请贷款提供抵押担保，并在登记机关办理了抵押登记，该担保法律关系中，抵押人为（）。A、公司甲B、公司乙C、银行D、登记机关5、在保险合同中，保险人对于（）的可能发生的事故因其发生所造成的财产损失承担赔偿保险金责任。A 一切B、偶然C、合同约定D、自然6、某工程投标了建设工程一切险，在任何情况下保险的赔偿金额均不得超过（）。A、保险单明细表中对应列明的每次事故赔偿限额B、每次事故的损失金额C、承包商在合同中列明的金额D、相关法律法规规定的金额7、在进行选择保险人决策时，一般至少应当考虑（）这三项因素。A、安全、服务、成本B、安全、风险、成本C、风险、服务、成本1）、安全、服务、费用8、关于分包的说法错误的是（）。A、非主体、非关键性勘察或设计工作可以进行分包B、遵守招标文件中对分包内容限制性条件的规定C、接受分包的人就分包项目承担连带责任D、分包人应当就分包项目向招标人负责9、下列关于招标机构资格的描述中正确的是（）。A、招标人如具备自行组织招标的能力条件，必须自主招标B、招标人如具备自行组织招标的能力条件，可根据实际情况自主招标或委托招标C、招标人如不具备自行组织招标的能力条件，必须委托招标代理机构办理招标事宜D、招标人无论是否具备自行组织招标的能力条件，都必须委托招标代理机构办理招标事宜1 0、对依法必须进行招标的项目，招标人应使用（），根据招标项目的特点和需要编制资格预审文件。A、企业制定的标准文本B、相关部门制定的标准文本C、招标人规定的标准文本D、自行编制的标准文本1 1、组织投标预备会的时间一般应在投标截止时间（）日进行。A、3B、5C、1 0D、1 51 2、招标人和中标人应当在投标有效期内以及中标通知书发出之日起（）日之内订立书面合同。A、1 5B、2 1C、3 0D、6 01 3、重新招标后投标人仍少于（）个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目,经原审批或核准部门批准后不再进行招标。A、3B、4C、5D、61 4、申请人须知正文包括（）部分内容。A、5B、8C、9D、1 01 5、在进行合格制资格审查时，审查委员会可以要求申请人提供（）以便核验。A、营业执照正本B、资质证书正本C、施工许可证1）、安全生产许可证1 6、某通用设备采购招标项目，采用最低评标价法进行评标时，则中标人应为（）。A、报价最低者B、评标得分最低者C、评标得分最高者I）、评标价最低者1 7、某采用最低评标价法评标的项目，该工程招标工期为2 0 个月，投标承诺工期每提前1 个月，给招标人带来的预期收益为2 0 万元。投标人投标报价为4 8 5 0 万元，承诺的工期为1 8 个月。仅考虑工期因素，该投标人的合同价格和评标价格分别是（）。A,4 8 5 0 万元，4 8 1 0 万元B、4 8 5 0 万元，4 8 5 0 万元C、4 8 1 0 万元，4 8 5 0 万元D、4 8 9 0 万元，4 8 5 0 万元1 8、适用的条件较为特殊，有利于及早交货，但采购来源单一，缺少对价格的比选的采购方式是（）。A、招标选择供货商B、询价选择供货商C、直接向供货商订购D、服务采购1 9、根 据 招标投标法实施条例，某工程投标总价为5 0 0 0 万元，则投标保证金最高不得超过（）。A、2 0 万元B、5 0 万元C、8 0 万元D、1 0 0 万元2 0、根 据 机电产品采购国际竞争性招标文件，属于设备采购中伴随服务的是（）。A、对设备进行包装B、实施或监督所供货物的现场组装C、交付设备D、通知买方预计到货日期2 1、根 据 标准施工合同，合同协议书中除明确规定合同组成文件外，双方在订立合同时还必须填写的内容包括（）。A、结算方式B、预付款支付时间C、质量标准D、合同争议解决方式2 2、根 据 标准施工合同，工程预付款担保采用的形式是（）。A、第三方保证B、动产质押C、既有建筑物抵押D、银行保函2 3、建设工程勘察合同履行管理中，项目负责人管理正确的是（）。A、勘察人应按照中标通知书的约定指派项目负责人B、勘察人可以自行更换项目负责人C、项目负责人2天内不能履行职责的，应委派代表代行其职责D、项目负责人在情况紧急且无法与发包人取得联系时，可采取保证生命财产安全的紧急措施2 4、根 据 标准施工合同，标准施工合同提供了通用条款、专用条款和（）。A、项目经理任命书B、合同附件格式C、工程设备表D、建筑材料表2 5、在一个施工现场有甲、乙两个独立承包人同时施工，由于施工出现交叉干扰，致使甲、乙分别受到一定损失，总监理工程师向甲发出了暂停施工指令，则（）。A、甲、乙都应向发包人索赔B、甲、乙分别承担对方的损失C、甲、乙分别承担各自的损失D、甲的损失由发包人承担，乙的损失自行承担2 6、施工合同履行期间市场价格浮动对施工成本造成影响时，是否允许调整合同价格要视（）来决定。A、合同工期长短B、材料价格浮动幅度C、合同计价方式D、劳动力价格浮动幅度2 7、某些大型工程项目经常因工程投资额巨大，为了减少保险费的支出，采用不足额投保方式，即以建安工程费的（）作为投保的保险金额，因此受到保险范围内的损害后，保险公司按实际损失的相应百分比予以赔偿。A、5 5%6 5%B、5 0%6 0%C、6 0%7 5%D、6 0%7 0%2 8、在施工准备阶段的合同管理过程中，下列方案不需要5 人以上专家进行论证的是（）。A、深基坑工程B、地下暗挖工程C、高大模板工程D、高空作业2 9、根 据 标准施工合同，“合同进度计划”是 指（）。A、承包人投标书内提交的进度计划B、施工准备阶段承包人编制的进度计划C、承包人按监理人指示修改后经监理人批准的进度计划D、承包人按监理人指示修改后经发包人批准的进度计划3 0、根 据 标准施工合同，属于承包人的责任引起的暂停施工的情况是（）。A、发包人未履行合同规定的义务B、不可抗力C、协调管理原因D、季节性大雨引起的停工3 1、承包商运抵现场的施工设备，该设备已经使用完毕，后期施工不再使用该设备，正确的做法为（）。A、承包人可自行调运到其他工地B、至竣工结束，不得运出工地C、经过监理人书面同意后，可以提前撤出工地D、经过业主书面同意后，可以提前撤出工地3 2、根 据 标准施工合同，关于合同价格和签约合同价的说法正确的是（）。A、签约合同价包括了暂列金额、暂估价的合同总金额B、签约合同价是承包人完成了约定的承包工作后，发包人应付给承包人的价格C、合同价格是写在协议书和中标通知书内的固定金额，作为结算价款的基数I）、签约合同价不包括暂列金额和暂估价3 3、根 据 标准施工合同，既属于合同价又属于签约合同价内容的是（）。A、暂列金额B、价款调整C、索赔D、变更3 4、如发生了导致承包人增加开支的事件，但却是属于发包人也无法合理预见和克服的情况，则（）A、同时补偿费用和利润B、费用和利润均不补偿C、可以补偿费用但不能补偿利润D、可以补偿利润但不能补偿费用3 5、根据 标准施工合同，工程施工中承包人有权得到费用和工期补偿，但无利润补偿的情形是（）。A、发包人提供图纸延误B、不利的物质条件C、隐蔽工程重新检验质量合格D、监理人指示错误3 6、根 据 施工合同标准文本的规定，因承包人违约而解除合同，发包人的行为正确的是（）。A、发包人不可派人员进驻施工场地，另行组织人员或委托其他承包人施工B、发包人无权扣留使用承包人在现场的材料、设备和临时设施C、发包人扣留使用承包人在现场的材料设备，则发包人不能再享有索赔的权利D、发包人有权要求承包人将其为实施合同而签订的材料和设备的订货合同或任何服务协议转让给发包人3 7、监理人审查申请报告的各项内容，认为工程尚不具备竣工验收条件时，应在收到竣工验收申请报告 后 的（）天内通知承包人，指出在颁发接收证书前承包人还需进行的工作内容。A、7B、14C、2 8D、5 63 8、根 据 标准施工合同，缺陷责任期满承包人提交最终结清单前，仍有权提出索赔要求。索赔应是 在（）发生的事项。A、施工期间B、竣工验收期间C、缺陷责任期内D、合同有效期内3 9、在建设工程总承包合同中，属于发包人应当完成的工作是（）。A、向承包人发出开始工作通知B、指令承包人办理规施工证件C、提供工程进度计划D、按照合同约定向承包人及时支付合同价款4 0、根 据 标准施工总承包招标文件中 的 合同条款及格式，下列文件中，属于设计施工总承包合同组成文件的是（）。A、工程量清单B、发包人要求C、单位分析表D、发包人建议41、根 据 标准设计施工总承包合同，对于发包人要求中的错误，正确的处理方式是在订立合同时（）OA、选用无条件补偿条款或有条件补偿条款B、将无条件补偿条款写入专用条款C、将有条件补偿条款写入专用条款D、明确复核未发现原始数据错误造成的损失由承包人承担42、承包人办理保险的情况下，因承包人未按合同约定办理设计和工程保险、第三者责任保险，导致发包人受到保险范围内事件影响的损害而又不能得到保险人的赔偿时，原应从该项保险得到的保险赔偿 金 由（）承担。A、发包人B、承包人C、监理人D、发包人和承包人43、设计施工总承包合同模式下，以下说法正确的是（）。A、设计文件应由承包人向有关政府部门报送审查B、政府有关部门提出审查意见，发包人必须修改“发包人要求”文件，使之内容与政府审查意见一致C、如审查指出，发包人原要求与法律法规相抵触，发包人应重新提出“发包人要求”文件D、发包人应在审查同意承包人设计文件后3在内，向政府有关部门报送设计文件44、根 据 标准设计施工总承包合同，承包人编制进度付款支付分解表时，勘察设计费分解的原则是（）。A、按提交勘察设计阶段性成果文件的时间、对应的工作量进行分解B、按勘察设计总费用、勘察设计工作持续时间进行分解C、按提交勘察设计阶段性成果的次数平均分解D、按勘察设计总费用、项目施工周期进行分解45、设计施工总承包合同模式下，承包人只可以索赔费用的是（）。A、发包人原因造成质量不合格B、异常恶劣的气候条件C、发包人要求提前交货D、隐蔽工程的重新检验证明质量合格46、下列关于争议评审的说法，错误的是（）。A、争议评审组由发包人和承包人协商成立B、争议评审组由有合同管理和工程实践经验的专家组成C、在争议评审期间，暂按总监理工程师的确定执行D、发包人不接受评审意见，并要求提交仲裁，在仲裁结束前不用执行争议评审结果47、除专用合同条款另有约定外，下列能够优先解释合同文件的是（）。A、中标通知书B、通用合同条款C、专用合同条款D、合同协议书48、设备采购合同的买方在收到卖方提交的买卖双方签署的合同设备验收证书或已生效的验收款支付函正本一份并经审核无误后2 8日内，向卖方支付合同价格的25%。A、5%B、10%C、25%D、30%49、甲公司主营装载机销售业务。2020年一批销售装载机设备，价值500万，迟延交付200天。甲公司应支付的违约金为（）。A、28.8B、50C、217.5D、78.850、E C C 合同的内容组成中，主要选项条款有6 个不同的合同计价模式，选项E表示的合同类型是（）A、带有分项工程表的目标合同B、带有工程量清单的目标合同C、成本补偿合同D、管理合同二、多项选择题1、在合同订立前，合同主体相关各方应组织（）方面的专业人员进行合同评审。A、工程管理B、经济C技术C、技术D、法律E、审计2、下列合同法律关系主体中，属于法人 的 有（）。A、某商业银行北京分行B、某股份有限公司C、尚未完成改制的某国有企业D、某项目经理部E、某施工企业法定代表人3、在合同法律关系的组成中，合同法律关系的内容包括（）。A、合同法律关系的主体B、合同法律关系的客体C、合同法律关系的权利D、合同法律关系的任务E、合同法律关系的义务4、在代理关系中，代理的特征有（）。A、代理人必须在代理权限范围内实施代理行为B、以被代理人的名义实施代理行为C、在被代理人的授权范围内独立表现自己的意志D、被代理人对代理行为承担民事责任E、代理人需与被代理人协商才能进行代理5、根 据 担保法，关于抵押的说法正确 的 有（）。A、抵押不转移抵押物的占有B、抵押人不再负有保管抵押物的义务C、抵押人未经抵押权人同意，转让抵押物的行为无效D、抵押人转让抵押物只需通知抵押权人即可E、抵押人经抵押权人同意转让抵押财产的，应当将转让所得的价款向抵押权人提前清偿债务或者提存6、施工招标一般都有明确而具体的要求，投标人可以按招标文件中提供的（）编制响应明确的投标方案。A、投标人须知B、评标标准和方法C、设计图纸D、技术条款E、工程量清单7、电子招标与传统招标相比优点有（）oA、高效便捷B、成本低C、节约资源D、提高工作的透明度E、成本增加8、下列不能成为评标专家的情况是（）。A、具有中级职称B、相关专业领域工作满六年C、具有副高级职称D、悉有关招标投标的法律法规E、认真、公正、诚实、廉洁9、根 据 标准施工招标文件，不应作为评标委员会专家的人员有（）。A、招标人代表B、招标工程项目主管部门代表C、行政监督部门代表D、投标人参股公司的代表E、总监理工程师1 0 招标人对申请人的资格要求应包括（）。A、申请人的财务状况B、申请人的资质C、申请人的业绩D、申请人的组织机构E、投标联合体要求和标段1 1、下列选项属于勘察合同中发包人义务的有（）。A、按约定向勘察人发出开始勘察的通知B、办理证件和批件C、依法纳税D、保证勘察作业规范、安全和环保E、提供勘察资料1 2、根 据 标准施工合同，施工合同的当事人包括（）。A、发包人B、发包人法定代表人C、监理人1）、承包人E、承包人法定代表人1 3、根 据 标准施工合同，如果承包人有专利技术且有相应设计资质，双方约定由承包人完成部分工程施工图设计时，需要在订立合同时明确的内容有（）。A、发包人提交施工图审查的时间B、承包人的设计范围C、承包人提交设计文件的期限1）、承包人提交设计文件的数量E、监理人签发图纸修改的期限1 4、根 据 标准施工合同，合同进度计划的主要作用有（）。A、监理人控制合同进度的依据B、监理人签认进度付款证书的依据C、施工进度受到干扰后，监理人判定是否应顺延合同工期的依据D、承包人编制分阶段和分项进度计划的基础E、监理人确认承包人逾期违约的依据1 5、根 据 标准施工合同，下列项目属于签约合同价内容的有（）。A、暂估价B、暂列金额C、变更价格D、物价调价E、额外工作价格1 6、根 据 标准施工合同，关于暂列金额的说法，正确 的 有（）。A、暂列金额对应的工程一定会在合同履行阶段发生B、暂列金额包括以计日工方式支付的款项C、暂列金额是在工程量清单中所列的款项D、暂列金额在合同履行阶段由监理人控制使用E、合同约定的暂列金额会全部支付承包人1 7、在施工安全管理中，安全事故处理程序包括（）。A、通知B、及时采取减损措施C、停工D、报告E、复工1 8、按 照 建设工程施工合同通用条款的规定，因不可抗力事件导致的损失应由发包人承担的包括（）OA、工程本身的损害B、由发包人采购，已运至施工现场待安装设备的损害C、由承包人采购，已运至施工现场待安装设备的损害1）、承包方人员伤亡E、承包人停工损失1 9、下列关于因不可抗力解除合同的描述，正确的有（）。A、合同一方当事人因不可抗力导致不可能继续履行合同义务时，应当及时通知对方解除合同B、合同解除后，承包人应撤离施工场地C、已经订货的材料、设备由订货方负责退货或解除订货合同D、不能退还的货款和因退货、解除订货合同发生的费用，由承包人承担E、因未及时退货造成的损失由责任方承担20、根 据 标准施工合同，下列事件发生后，既可以索赔费用又可以索赔利润的有（）。A、异常恶劣的气候条件B、法规变化引起的价格调整C、发包人原因试运行失败，承包人修复D、发包人提前占用工程导致承包人费用增加E、提供图纸延误21、下列关于设计施工总承包合同的说法，正确的有（）。A、合同责任单一B、有利于发包人对承包人的监督和检查C、固定工期、固定费用D、减少承包人的索赔E、可以缩短建设周期22、根 据 标准设计施工总承包招标文件中 的 合同条款及格式，关于联合体承包的说法，正确的 有（）。A、联合体协议经监理人确认后作为合同附件B、联合体奉头人负责组织和协调联合体成员全面履行合同C、承包人可根据需要自行修改联合体协议D、联合体的组织和内容分工是重要的评标内容E、承包人可根据需要自选调整联合体组成23、根 据 标准施工总承包招标文件，下列的说法正确的有（）。A、采用无条件补偿条款时,承包人复核时未发现发包人要求中的错误，发包人承担责任B、采用无条件补偿条款时，承包人复核时未发现发包人要求中的错误，发包人不承担责任C、采用有条件补偿条款时,承包人复核时未发现发包人要求中的错误，发包人承担责任D、采用有条件补偿条款时，承包人复核时未发现发包人要求中的错误，发包人不承担责任E、发包人要求引用的原始数据错误，责任由发包人承担24、根 据 标准设计施工总承包招标文件中 的 合同条款及格式，发包人应投保的保险有（）。A、职业责任险B、现场人员工伤保险C、第三者责任险I）、设计和工程保险E、现场人员意外伤害保险25、某采用标准设计施工总承包合同的工程项目，合同履行出现合同进度计划工作的延误，应承担延长工期和增加费用并支付合理利润的有（）。A、因发包人原因导致的暂停施工B、未按合同约定及时支付预付款、进度款C、承包人未按已确认修改的设计文件实施1）、发包人提供的基准资料错误E、异常不利的气候条件2 6、发包人违约解除合同后，承包人应向发包人提交要求支付金额的有关资料和凭证有（）。A、承包人发出解除合同通知前所完成工作的价款B、承包人为完成工程所发生的，而发包人未支付的金额C、因解除合同造成的承包人损失D、发包人有权暂停对承包人的一切付款，查清各项付款和已扣款金额E、承包人撤离施工场地以及遣散承包人人员的金额2 7、按照履行时间的不同，建设工程材料设备采购合同可以分为（）。A、即时买卖合同B、非即时买卖合同C、双务合同D、有偿合同E、诺成合同2 8、在 施工合同条件模式下，业主的主要责任和义务有（）。A、委托任命工程师代表业主进行合同管理B、承担大部分或全部设计工作并及时向承包商提供设计图纸C、给予承包商现场所有权D、向承包商及时提供信息、指示、同意、批准及发出通知E、避免可能干扰或阻碍工程进展的行为2 9、物质条件”是指承包商在工程实施中遇见的（）。A、外界自然条件B、人为的条件C、地下和水文条件D、污染物E、气候条件3 0、采用F I D I C 设计采购施工（E P C）/交钥匙合同条件，“业主要求”应包括合同中业主提出的（）。A、工程目标B、范围C、设计和技术标准D、按合同所作的补充和修改E、承包商建议答案部分一、单项选择题1、【正确答案】A【答案解析】本题考查的是合同法律关系的构成。法律意义上的物是指可为人们控制并具有经济价值的生产资料和消费资料，可以分为动产和不动产、流通物与限制流通物、特定物与种类物等。参见教材P 8。0 4412、【正确答案】D【答案解析】本题考查的是代理关系。选项A,代理分为委托、法定代理：选项B,项目经理属于委托代理；选项C,法定代理主要是为维护无行为能力或限制行为能力人的利益而设立的代理方式。参见教材 P 1 0 o05103、【正确答案】C【答案解析】本题考查的是担保的概念。根 据 中华人民共和国物权法第一百七十八条的规定：担保法与本法的规定不一致的，适用本法。可知，在 物权法中采取了“新法优于旧法”的原则，在 物权法实施后对 担保法许多的规定作出了修改，在对同一事项有不同的规定时，法律适用层面上应当优先适用 物权法。参见教材P13,57214、【正确答案】A【答案解析】本题考查的是担保方式。债务人或者第三人称为抵押人，债权人称为抵押权人，提供担保的财产为抵押物。抵押人是指为担保债的履行而提供抵押物的债务人或者第三人。参见教材P14。05665、【正确答案】C【答案解析】本题考查的是保险概述。保险，是指投保人根据合同约定，向保险人支付保险费，保险人对于合同约定的可能发生的事故因其发生所造成的财产损失承担赔偿保险金责任，或者当被保险人死亡、伤残、疾病或者达到合同约定的年龄、期限时承担给付保险金责任的商业保险行为.参见教材P18。06596、【正确答案】A【答案解析】本题考查的是工程建设涉及的主要险种。保险的赔偿金额在任何情况下，均不得超过保险单明细表中对应列明的每次事故赔偿限额。参见教材P20。06727、【正确答案】A【答案解析】本题考查的是保险合同管理。在进行选择保险人决策时，一般至少应当考虑安全、服务、成本这三项因素。参见教材P23。07008、【正确答案】D【答案解析】本题考查的是工程勘察设计招标文件的编制。投标人如拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性勘察或设计工作进行分包，应遵守招标文件中对分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件的规定。除投标文件中规定的非主体、非关键性设计工作外，其他工作不得分包，中标人应当就分包项目向招标人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。参见教材P33。53259、【正确答案】B【答案解析】本题考查的是工程施工招标程序。招标人如具有与招标项目规模和复杂程度相适应的技术、经济等方面的专业人员，具有编制招标文件和组织评标的能力的，可自行组织招标。招标人如不具备自行组织招标的能力条件，应当委托招标代理机构办理招标事宜。参见教材P40。488010、【正确答案】B【答案解析】本题考查的是工程施工招标程序。对依法必须进行招标的项目，招标人应使用相关部门制定的标准文本，根据招标项目的特点和需要编制资格预审文件。参见教材P41488511、【正确答案】D【答案解析】本题考查的是工程施工招标程序。考虑到投标预备会后需要将招标文件的澄清、补充和修改书面通知所有潜在投标人，组织投标预备会的时间一般应在投标截止时间1 5日进行。参见教材P43489612、【正确答案】C【答案解析】本题考查的是工程施工招标程序。招标人和中标人应当在投标有效期内以及中标通知书发出之日起3 0日之内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。参见教材P45490813、【正确答案】A【答案解析】本题考查的是工程施工招标程序。重新招标后投标人仍少于3个或者所有投标被否决的,属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。参见教材P45491014、【正确答案】C【答案解析】本题考查的是标准资格预审文件的组成。包括申请人须知前附表和正文。申请人须知前附表内招标人根据招标项目具体特点和实际需要编制，用于进一步明确正文中的未尽事宜。正文包括9部分内容。参见教材P50。491615、【正确答案】D【答案解析】本题考查的是准资格预审文件的组成。审查委员会可以要求申请人提交营业执照副本、资质证书副本、安全生产许可证以及有关诉讼、仲裁等法律文书的原件，以便核验。参见教材P52494516、【正确答案】D【答案解析】本题考查的是最低评标价法。除授权评标委员会直接确定中标人外，还可以按照经评审的价格由低到高的顺序推荐中标侯选人，但最低价不能低于成本价。参见教材P56。541217、【正确答案】A【答案解析】本题考查的是最低评标价法。合同价格是投标人报价4850万元,评标价=4850-20X2=4810（万元）。参见教材P57。541318、【正确答案】C【答案解析】本题考查的是材料设备采购招标特点。直接向供货商订购方式达成交易快，有利于及早交货，但采购来源单一，缺少对价格的比选，适用的条件较为特殊。参见教材P62。544719、【正确答案】C【答案解析】本题考查的是材料采购招标文件的编制。投标保证金一般不得超过项目估算价的2%,但最高不得超过80万元人民币。参见教材P67。547620、【正确答案】B【答案解析】本题考查的是设备招标供货及服务要求。伴随服务一般包括：（1）实施或监督所供货物的现场组装和试运行；（2）提供货物组装和维修所需的工具；（3）为所供货物的每一适当的单台设备提供详细的操作和维护手册；（4）在双方商定的一定期限内对所供货物实施运行或监督或维护或修理,但该服务并不能免除卖方在合同保证期内所承担的义务；（5）在卖方厂家和/或在项目现场就所供货物的组装、试运行、运行、维护和/或修理对买方人员进行培训。参见教材P71。548921、【正确答案】C【答案解析】本题考查的是施工合同标准文本。除了明确规定对当事人双方有约束力的合同组成文件外，具体招标工程项目订立合同时需要明确填写的内容仅包括发包人和承包人的名称；施工的工程或标段；签约合同价；合同工期；质量标准和项目经理的人选。参见教材P76。072922、【正确答案】D【答案解析】本题考查的是施工合同标准文本。标准施工合同规定的预付款担保采用银行保函形式。参见教材P76。073023、【正确答案】D【答案解析】本题考查的是建设工程勘察合同履行管理。选项A错误，勘察人应按合同协议书的约定指派项目负责人；选项B错误，勘察人更换项目负责人应事先征得发包人同意，并应在更换1 4天前将拟更换的项目负责人的姓名和详细资料提交发包人；选项C错误，项目负责人2天内不能履行职责的，应事先征得发包人同意，并委派代表代行其职责。参见教材P78。408024、【正确答案】B【答案解析】本题考查的是施工合同标准文本。标准施工合同提供了通用条款、专用条款和签订合时采用的合同附件格式。标准施工合同中给出的合同附件格式，是订立合同时采用的规范化文件，包括合同协议书、履约保函和预付款保函三个文件。参见教材P89。071725、【正确答案】A【答案解析】本题考查的是施工合同管理有关各方的职责。监理人的指示给承包人造成的损失，由发包人承担赔偿责任。参见教材P92。074426、【正确答案】A【答案解析】本题考查的是订立合同时需要明确的内容。合同履行期间市场价格浮动对施工成本造成的影响是否允许调整合同价格，要视合同工期的长短决定。工期在12个月以内的简明施工合同的通用条款没有调价条款：工 期12个月以上的施工合同，由于承包人在投标阶段不可能合理预测一年以后的市场价格变化，因此应设有调价条款。参见教材P94。078627、【正确答案】D【答案解析】本题考查的是明确保险责任。某些大型工程项目经常因工程投资额巨大，为了减少保险费的支出，采用不足额投保方式，即以建安工程费的60%70%作为投保的保险金额，因此受到保险范围内的损害后，保险公司按实际损失的相应百分比予以赔偿。永久工程损失的差额由发包人补偿，临时工程、施工设备等损失由承包人负责。参见教材P96。080828、【正确答案】D【答案解析】本题考查的是承包人的义务。选项ABC三项均需要进行专家论证。按 照 建设工程安全生产管理条例规定，在施工组织设计中应针对深基坑工程、地下暗挖工程、高大模板工程、高空作业工程、深水作业工程、大爆破工程的施工编制专项施工方案。对于前3项危险性较大的分部分项工程的专项施工，还需经5人以上专家论证方案的安全性和可靠性。参见教材P97。084229、【正确答案】C【答案解析】本题考查的是监理人的职责。经监理人批准的施工进度计划称为“合同进度计划”。参见教材P98。085630、【正确答案】D【答案解析】本题考查的是施工进度管理。季节性大雨是承包商可预见的因素，不予以索赔工期。参见教材P100。089531、【正确答案】C【答案解析】本题考查的是施工质量管理。对目前闲置的施工设备或后期不再使用的施工设备，经监理人根据合同进度计划审核同意后，承包人方可将其撤离施工现场。参见教材P103。091032、【正确答案】A【答案解析】本题考查的是工程款支付管理。选项B,合同价格是承包人完成了约定的承包工作后，发包人应付给承包人的价格；选项C,签约合同价是写在协议书和中标通知书内的固定金额，作为结算价款的基数；选项D,签约合同价包括了暂列金额、暂估价的合同总金额。参见教材P104。094733、【正确答案】A【答案解析】本题考查的是工程款支付管理。签约合同价指签订合同时合同协议书中写明的，包括了暂列金额、暂估价的合同总金额。合同价格即承包人完成施工、竣工、保修全部义务后的工程结算总价。参见教材P104。094834、【正确答案】C【答案解析】本题考查的是工程款支付管理。费用和利润补偿的原则如下表所示。参见教材P105。类型确定方式属于发包人也无法合理预见和克服的情况应补偿费用但不计利润属于发包人应予控制而未做好的情况则应补偿费用和合理利润095035、【正确答案】B【答案解析】本题考查的是索赔管理。选项ACD不仅可以补偿工期、费用，还可以补偿利润。参见教材 P111112。101436、【正确答案】D【答案解析】本题考查的是违约责任。选项A,发包人可派人员进驻施工场地，另行组织人员或委托其他承包人施工；选项B,发包人有权扣留使用承包人在现场的材料、设备和临时设施；选项C,发包人的扣留行为不免除承包人应承担的违约责任，也不影响发包人根据合同约定享有的索赔权利。参见教材 P 1 1 3,1 0 2 337、【正确答案】C【答案解析】本题考查的是竣工验收管理。监理人审查申请报告的各项内容，认为工程尚不具备竣工验收条件时，应在收到竣工验收申请报告后的2 8 天内通知承包人，指出在颁发接收证书前承包人还需进行的工作内容。参见教材P 1 1 5。1 0 2 938、【正确答案】C【答案解析】本题考查的是缺陷责任期管理。发包人接受了承包人提交并经监理人签认的竣工付款证书后，承包人不能再对施工阶段、竣工阶段的事项提出索赔要求。缺陷责任期满至承包人提交最终结清单前，只限于提出工程接收证书颁发后发生的索赔。参见教材P 1 1 7。1 0 4639、【正确答案】D【答案解析】本题考查的是发包人义务。选项A,发包人应委托监理人按约定向承包人发出开始工作通知；选项B,发包人对承包人负责的设计、施工证件和批件，应给予必要的协助；选项C,属于承包人的义务。参见教材P 1 2 0。7 2 6 340、【正确答案】B【答案解析】本题考查的是合同文件。合同文件：（1）合同协议书；（2）中标通知书；（3）投标函及投标函附录；（4）专用条款；（5）通用合同条款；（6）发包人要求；（7）承包人建议书；（8）价格清单；（9）经合同当事人双方确认的其它文件。参见教材P 1 2 2。1 1 1 941、【正确答案】A【答案解析】本题考查的是订立合同时需要明确的内容。对于发包人要求中错误导致承包人受到损失的后果责任，通用条款给出了两种供选择的条款：无条件补偿条款和有条件补偿条款。由于两个条款的责任不同，应明确本合同采用哪一条款。参见教材P 1 2 4。1 1 4242、【正确答案】B【答案解析】本题考查的是保险责任。因承包人未按合同约定办理设计和工程保险、第三者责任保险,导致发包人受到保险范围内事件影响的损害而又不能得到保险人的赔偿时，原应从该项保险得到的保险赔偿金由承包人承担。参见教材P 1 2 7。1 1 5 843、【正确答案】C【答案解析】本题考查的是设计管理。选项A,设计文件应由发包人向有关政府部门报送审查；选项B,政府有关部门提出审查意见，不需要修改“发包人要求”文件，只需完善设计，承包人按审查意见修改设计文件；选项D,发包人应在审查同意承包人设计文件后7 在内，向政府有关部门报送设计文件。参见教材P 1 2 8。124844、【正确答案】A【答案解析】本题考查的是工程款支付管理。勘察设计费分类和分解原则是按照提交勘察设计阶段性成果文件的时间、对应的工作量进行分解。参见教材P130。119245、【正确答案】C【答案解析】本题考查的是索赔管理。选项A,可以索赔工期和费用，选项B D,工期、费用和利润均可索赔。参见教材P133。项目内容不可以索赔工期的项目（四项）为他人提供方便 发包人要求提前交货 缺陷责任期内非承包人原因缺陷的修复 发包人违约解除合同不可以索赔费用的无不可以索赔利润的（八项）化石、文物 争议评审组对监理人确定的修改 为他人提供方便 不可预见物质条件 发包人要求提前交货 发包人提供的材料、设备不符合要求 异常恶劣的气侯条件 行政审批延误121546、【正确答案】D【答案解析】本题考查的是合同争议的解决。发包人或承包人不接受评审意见，并要求提交仲裁或提起诉讼的，在仲裁或诉讼结束前应暂按总监理工程师的确定执行。参见教材P138。728847、【正确答案】D【答案解析】本题考查的是九部委材料、设备采购合同文本的构成。组成合同的各项文件应互相解释,互为说明。除专用合同条款另有约定外，材料、设备采购合同解释合同文件的共同优先顺序如下：（1）合同协议书；（2）中标通知书；（3）投标函；（4）商务和技术偏差表；（5）专用合同条款；（6）通用合同条款等。参见教材P142。728448、【正确答案】C【答案解析】本题考查的是合同价格与支付（设备采购合同）。设备采购合同的买方在收到卖方提交的买卖双方签署的合同设备验收证书或已生效的验收款支付函正本一份并经审核无误后2 8日内，向卖方支付合同价格的25%。参见教材P145。484149、【正确答案】B【答案解析】本题考查的是违约责任（设备采购合同）。迟延交付装载机设备的周数为200/7=28.6周，不足一周按一周计算，所以共迟延支付29周。根据相关规定计算违约金为：500X0.5%X4+500X 1%X4+500X 1.5%X21=187.5（万元），但迟延付款的违约金不得高于合同价格的10%,故只需要支付50万元的违约金。参见教材P150。486750、【正确答案】C【答案解析】本题考查的是ECC合同的内容组成。选项A：带有分项工程表的标价合同；选项B：带有工程量清单的标价合同；选项C：带有分项工程表的目标合同；选项D：带有工程量清单的目标合同；选项E：成本补偿合同；选项F：管理合同。参见教材P162。5025二、多项选择题1、【正确答案】ABCD【答案解析】本题考查的是合同签订及履行阶段的管理任务和方法。在合同订立前，合同主体相关各方应组织工程管理、经济、技术和法律方面的专业人员进行合同评审。参见教材P3。55362、【正确答案】BC【答案解析】本题考查的是合同法律关系的构成。法人是具有民事权利能力和民事行为能力，依法独立享有民事权利和承担民事义务的组织。法人可以分为营利法人、非营利法人和特别法人。选项A,属于其非法人组织；选项E,法人的法定代表人是自然人。参见教材P7 8。04673、【正确答案】CE【答案解析】本题考查的是合同法律关系的构成。合同的法律关系的内容是指合同约定和法律规定的权利和义务。参见教材P8。04594、【正确答案】ABCD【答案解析】本题考查的是代理关系。代理是代理人在代理权限内，以被代理人的名义实施的、其民事责任由被代理人承担的法律行为。代理具有以下特征：（1）代理人必须在代理权限范围内实施代理行为；（2）代理人以被代理人的名义实施代理行为；（3）代理人在被代理人的授权范围内独立地表现自己的意志；（4）被代理人对代理行为承担民事责任。参见教材.P9。05165、【正确答案】AE【答案解析】本题考查的是担保方式。抵押期间，抵押人经抵押权人同意转让抵押财产的，应当将转让所得的价款向抵押权人提前清偿债务或者提存。转让的价款超过债权数额的部分归抵押人所有，不足部分由债务人清偿。抵押期间，抵押人未经抵押权人同意，不得转让抵押财产，但受让人代为清偿债务消灭抵押权的除外。参见教材P15。06026【正确答案】CE【答案解析】本题考查的是工程勘察设计招标