车辆协议书集合八篇.doc

车辆协议书集合八篇甲方： 乙方： 甲乙双方依据中华人民共和国合同法及相关法律法规的规定，双方本着自愿、公正、诚恳信用的原则，就乙方承包甲方的土石方运输工程相关事宜达成如下协议，以资双方共同遵守。 一、工程工程名称： 二、工程工程地点： 三、工程量：要求运输车辆20辆，每增加一辆运输车辆，相应增加车辆。 四、工期： 本工程工程期限拟自_ 年_月_日起至_年_月_日止，如遇不行抗力，自然灾难、气候特别、政府行为、任何第三方干预或其他缘由而影响施工进度的，则工期相应顺延。开工时间为_年一月一日，总工期为_日历天，以甲方正式开工下令为准，开工时间延后的，工期相应顺延。 五、单价、结算 以车厢容积为标准算方（加高局部另行计算立方），运距公里综合计价白天17元每吨，晚上16.5元每吨（该价格为税后价）甲方应当于每个工作日给乙方车队结算一次款。在其次个工作日的17点前，根据乙方前一天的总运输款支付全款。 六、双方的权利义务 （一）甲方的权利义务 1、甲方负责安排乙方车队工作人员的住宿，所产生的费用由乙方担当（甲方供应两个活动板房供乙方使用，并担当这两个板房的费用）。 2、在乙方施工过程中，加遇施工当地政府、环保、交警、路政等相关单位干预的，甲方全权负责解决，超限、超载、城管罚款等产生的一切费用全部由甲方担当。如遇施工当地政府、环保、交警、路政等相关单位干预，甲方没有协调解决好，造成乙方待工、停工等窝工损失由甲方全部担当，以每辆车每天赔偿300元计算，连续停工超过八小时的以一天计算。 3、甲方负责协调与施工场地当地群众的关系，仔细解决乙方在施工过程中与当地群众发生的纠纷。如遇因纠纷解决不好造成乙方待工、停工等窝工损失由甲方负责担当，以每辆车每天赔偿300元计算，连续停工超过八小时的以一天计算。 4、甲方应派代表长期进驻施工工地，准时按施工进度进展技术监视指导，并负责办理有关施工签证、验收及按时支付进度款等相关事宜，解决甲方权利义务范围内的各项事宜。 （二）乙方的权利义务 1、乙方车辆司机必需听从治理，听从指挥，运输中不能挑肥拣瘦，装卸货物要依次排队，行车中遵守交通规章，严禁酒后驾车和超速行驶，做到文明礼貌，优质效劳。乙方对其所供应的车辆司机自行治理，运输车辆在施工期间发生安全事故由乙方自行处理。 2、在协议期限内，乙方全部车辆未经甲方允许不得到甲方以外的施工场地从事运输工作，不得以任何理由要求甲方提高运费，刁难甲方，凡消极怠工无理取闹的，按违约处理，甲方有权扣除该车辆的当日运输费作为违约金。 3、乙方车辆必需按甲方指定路线把材料运到指定地点。 4、乙方以甲方名义对外发生的全部债权债务、乙方自行发生的全部债权债务，全部由乙方自行处理，甲方概不负责。 5、乙方不担当开具任何形式正式发票的义务，不担当工程的任何税费及场地治理费、土地资源费等费用，全部由甲方担当。 6、乙方供应的车辆必需满意甲方的以下要求：年检合格，手续齐全，每辆车有两名以上有正式有效执照且身体安康的驾驶员。 七、特殊商定 1、施工过程中，如遇石方需要甲方进展爆破，造成乙方停工，甲方应当赐予乙方每天每辆车300元的窝工及生活补助，连续停工超过八小时的以一天计算。 2、施工过程中，如遇石方需要甲方进展爆破，爆破过程中如对乙方车辆造成损害或对乙方工作人员造成损害的，甲方需要担当全部赔偿责任、法律责任。乙方车辆及人员不听从甲方指挥进展转移的除外。 八、违约责任 1、如遇甲方不按时支付工程款，从应付款日起，拖延付款到达三天，则从第三天开头，每天向乙方支付违约每辆车300元。 2、如乙方未按甲方下达的施工方案保质保量完成工作的，甲方有权向乙方提出书面异议，乙方累计三次违反该义务，则甲方有权单方解除协议，责令乙方退场。 九、争议解决方法 本协议履行过程中发生争议，双方应协商解决，协商不成的，任何一方均可向工程工程所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。 十、其他 1、本协议未尽事宜，由双方另行协商，签订补充协议。 2、本协议一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效，具有同等法律效力。 甲方代表 乙方代表： 身份证号码： 身份证号码： 联系电话 联系电话： 签定时间： 年 月 日 签定时间： 年 月 日 车辆协议书 篇6 卖车方： （以下简称甲方） 身份证号: 买车方： （以下简称乙方） 身份证号: 甲方将 车出售给乙方，车牌号为蒙D ，发动机号 ，车架子号 ，详细事宜如下： 一、此车售价为 元整(￥: 元整)，一次性付清车款。 二、此车不过户，自协议签字之日起以前消失的任何事故(交通肇事)及债权、债务、违章、偷盗车辆均由甲方负责，与乙方无关；自协议签字之日起以后所发生的任何事故(交通肇事)及债权、债务、违章均由乙方负责，与甲方无关。 三、甲方必需保证车辆的车架子号、发动机号证件无涂改，并与行驶证相符合。本次交易纯属自愿，不再另立字据，双方签字后即生效。 四、此协议一式两份，甲乙双方各持一份，自签字之日起生效。 甲 方(签字)： 乙 方(签字)： 年 月 日 车辆协议书 篇7 （甲方）：身份证号：电话： 购车方（乙方）：身份证号：电话： 本协议签订地： 甲方将自己全部的一辆_色_牌汽车（车牌号_，发动机号_，车架号_,行驶证登记人_）,于_ 年_月_日转让给乙方，双方达成交易金额为人民币_（￥_），经双方协商，达成以下全都协议： 一、甲乙双方在签定本协议的同时，乙方给付甲方_元，汽车过户手续办理完成5日内，乙方将剩余车款付清给甲方。该车全部权即归乙方，乙方有使用、出售、转让及报废等权利。 二、甲方保证向乙方供应该车辆的手续、票据和证件真实、合法、有效。事后如发觉甲方供应的该车辆的手续、票据、证件等有虚假、伪造的状况，或车辆来历不明，乙方有权将车辆退回给甲方，并要求甲方退回购车款，因伪造手续、票据、证件等而给乙方造成的全部损失及产生的相关法律责任均由甲方担当。 三、乙方因本协议争议发生的全部费用（如诉讼费、律师费、交通费、差旅费等）由甲方担当。 四、因本协议甲方所售车辆系甲方贷款购置，乙方已全款付清甲方购车款，所以本协议甲方所售车辆未付清的贷款额，由甲方连续归还给相关银行，直至付清为止，若甲方与银行发生争议，与乙方无关。 五、双方商定于_年_月_日前过户，过户所需费用由_方担当，由_方到车管所办理车辆过户手续，_ 方帮助办理。 六、双方协定本协议争议事宜由河北省涿州市人民法院管辖。 七、该协议双方签字后即生效。 甲方：乙方： _年_月_ 日_年_月_日 售车方（甲方）：身份证号：电话： 车辆协议书 篇8 卖方（以下简称甲方） 住址： 身份证号： 联系电话： 买方以下简称乙方： 住址： 身份证号： 联系电话： 依据中华共和国旧机动车交易治理规定。二手车流通治理方法，甲。乙双方本着自愿。公正。诚恳信用之原则，就车辆交易事宜，双方协商全都，签订本合同。 一 甲方同意将 车出售给乙方。 厂牌型号 车身颜色 发动机号卖方以下简称甲方： 住址： 车牌号码 首次落籍时间 车架号 二 甲方同意将此车以人民币_ 小写_转让给乙方。 三 甲方将以下手续，随车证件一起交给乙方。【机动车登记证书 行车证 购置附加费 养路费 保险单 身份证复印件】 四 车辆过户由_ 负责办理。过户费用由_负责，_ 无条件帮助办理。甲方保证此车无盗抢，及任何经济问题，将车款全额返还给乙方，将车收回，并包赔全部经济损失。 五 此合同书签字生效之日起，以前此车涉及的交通违章事故，所欠费用及经济纠纷由甲方负责，并即日结清。以后此车全部事务由乙方负责。 六 违约责任 ；第三人交易车俩主见权利致使过户，甲方应担当由此给乙方造成的一切损失。 ；甲方不履行本合同，双倍返还定金给乙方；乙方不履行本合同，无权要求返还定金。 七 本合同一式两份。甲乙双方各执一份，签字盖章后生效。 甲方 乙方 签约日期； 年 月 日