2021二建法规真题及答案.pdf

2021年第1批次二建 工程法规考试真题一、单项选择题（共7 0小题，每题1分，每题的备选项中只有1个最符合题意）1.关手项目经理部的说法，正确的是（）oA.项目经理部是施工企业的常设下属机构B.施工项目不论规模大小，均应当设立项目经理部C.项目经理部可以独立承担民事责任D.施工企业应当明确项目经理部的职责【答案】D【解析】A项错误，项目经理部是是一次性的具有弹性的现场生产组织机构。B选项错误，对手大申型施工项目，施工企业应当在施工现场设立 项 目 经理部；小型施工项目，可以由施工企业根据实际情况选择适当的管理方式。C项，项目经理部不是法人不能独立承担民事责任。D项正确，施工企业应当明确项目经理部的职责、任务和组织形式。【考点来源】第一章第二节建设工程法人制度2.关于委托代理的说法，正确的是（）oA.委托代理授权应当采用书面形式B.委托书授权不明的，被代理人应当承担全部法律责任C.数人可以为同一代理事项的代理人D.代理人知道代理事项违法的仍然实施代理行为的，应承担全部法律责任【答案】C【解析】A选项错误，委托代理授权可以采用书面形式的。B选项错误委托书授权不明的，被代理人应当向第三人承担民事责任，代理人负连带责任。D选项代理人知道或者应当知道代理事项违法仍然实施代理行为的，被代理人和代理人应当承担连带责任。【考点来源】第一章第三节建设工程代理制度3.关于物权的说法，正确的是（A.物权包括所有权、债权、用益物权和担保物权B.用益物权包括对自己所有的财产享有使用和收益权利C.依法属于国家所有的自然资源，所有权可以不登记D.物权保护方式，只能单独适用【答案】C【解析】A错误，物权包括所有权、用益物权和担保物权，没有债权。B错误，用益物权是权利人对他人所有的不动产或者动产，依法享有占有、使用和收益的权利。C正确，依法属于国家所有的自然资源，所有权可以不登记。D错误，对于物权保护方式，可以单独适用，也可以根据权利被侵害的情形合并适用。【考点来源】第一章第四节建设工程物权制度4.某施工企业与甲材料供应商订立了材料买卖合同，甲的货款支付给了乙材料供应商，关于该货款处施工企业误将应当支付给乙材料供应商，关于该货款说法，正确的是（）。A.乙应当将收到的货款返还给甲B.甲可以向乙主张返还货款C.乙可以拒绝将收到的货款返还给该施工企业D.该施工企业可以向乙主张返还货款【答案】D【解析】此处考察不当得利，乙获得的这一材料款，没有法律上或者合同上的依据，挂有损于他人利益而自身取得利益，属于债的一种，即不当得利之债，应当返还。这一债是建立在施工单位与B材料供应商之间的，故应当返还给施工单位，所以施工企业有权利要求乙返还，甲与乙之1间并无债权债务关系。因此，甲材料供应商无权向乙材料供应商主张权利。【考点来源】第一章第五节建设工程债权制度5.关于著作权保护期的说法，正确的是（）。A.作者的署名权、修改权、保护作品完整权的保护期为作者终生及其死后50年B.公民的作品，其发表权、使用权和获得报酬权的保护期不受限制C.法人或者其他组织的作品的发表权、使用权和获得报酬权的保护期为50年D.法人或者其他组织的作品，自创作完成后30年内未发表的，不 再 受 著作法保护【答案】C【解析】A选项错误，作者的署名权、修 改 权、保护作品完整权的保护期不受限制。B选项错误自然人的作品，其发表权、使用权和获得报酬权的保护期，为作者终生及其死后50年。D选项错误，法人或者非法人组织的作品，作品自创作完成后5 0 年内未发表的，不 再 受 著作权法保护。【考点来源】第一章第六节建设工程知识产权制度6.甲施工企业与乙建筑材科公司订立了建筑材料买卖合同，合同总价款300万元双方约定定金为80万元。合同订立后，甲仅向乙交付了 55 万元定金。关于本合同中定金的说法，正确的是（）。A.定金合同自合同订立时成立B 甲应当补交合同定金5 万元C.甲应当补交合同定金25万元D.定金数额视为变更为55万元【答案】D【解析】A 选项错误，定金合同从实际交付定金之日起生效。B 选项错误，实际交付的定金数额多于或者少于约定数额的，视为变更约定的定金数额。定金应当以书面形式约定，当事人在定金合同中应当约定交付定金的期限。【考点来源】第一章第七节建设工程担保制度7.关于开标的说法，正确的是（）。A.投标人少于5 个的，不得开标B.投标人对开标有异议的，应当在开标结束后另行提出C.开标应当由招标代理机构主持D.招标人应当按照招标文件规定的时间、地点开标【答案】D【解析】A选项错误，少于3 个不得开标。B选项错误，对开标有异议，应当当场提出。C选项错误，开标应当由招标人主持。【考点来源】第三章第一节建设工程招标投标制度8.下列建设工程项目中，属于依法必须进行招标的项目是（）A.使用预算资金100万元，并且该资金占投资额10%以上的项目B.使用国有企业资金100万元，并且该资金占投资额10%以下的项目C.使用预算资金300万元，井且该资金占投资顺10%以上的项目D.使用国有事业单位资金300万元，井且该资投资额10%以下的项目【答案】C【解析】必须招标的工程项目规定中规定，全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目包括：（1）使用预算资金200万元人民币以上，并且该资金占投资额10%以上的项目：（2）使用国有企业事业单位资金，并且该资金占控股或者主导地位的项目。【考点来源】第三章第一节建设工程招标投标制度9.根据 绿色施工导则，关于施工总平面布置的说法，正确的是（）2A.施工现场围墙可以采用连续封闭的轻钢结构预制装配式活动围挡B.生活区与生产区尽量分开布置C.施工现场搅拌站应当尽量靠近在建工程建筑物D.施工现场内的永久性道路应当形成环形通路【答案】A【解析】B选项错误，生活区与生产区应分开布置，并设置标准的分隔设施，C选项错误，施工现场搅拌站、仓库、加工厂、作业棚、材料堆场等布置应尽量靠近现有交通线路或即将修建的正式或临时交通线路，缩短运输距离。D选项错误，施工现场道路按照永久道路和临时道路相结合的原则布置。施工现场内形成环形通路。减少道路占用土地。【考点来源】第五章第二节施工节约能源制度10.根据 建筑施工企业安全生产许可证管理规定，下列施工企业的违法行为中，属于应当撤销安全生产许可证的是（）。A.冒用安全生产许可证的B.安全生产许可证未办理延期手续维续从事施工活动的C.使用伪造的安全生产许可证的D.以贿赂手段取得安全生产许可证【答案】D【解析】建筑施工企业以欺骗、贿赂等不正当手段取得安全生产许可证的，撤销安全生产许可证,3年内不得再次申请安全生产许可证。【考点源】第六章第一节，施工安全生产许可制度11.关于施工合同违约赔偿损失范围的说法，正确的是（A.损失赔偿额可以明显高于违约所造成的损夫B.订立合同时对因违约造成的损害不可预见，违约方也应当承担赔偿责任C.守约方采取的措施不适当致使担失扩大的，仍可以就扩大的损失部分请求赔偿D.合同履行后可以获得的利益应当在损失赔偿范围之内【答案】D【解析】A、B选项错误，当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，造成对方损失的损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益：但是不得超过违约一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违约可能造成的损失。C选项错误，当事人一方违约后，对方应当采取适当措施防止损失的扩大：没有采取适当措施致使损失扩大的，不得就扩大的损失请求赔偿，当事人因防止损失扩大而支出的合理费用，由违约方承担。【考点来源】第四章第一节建设工程合同制度12.根据 安全生产法，施工企业主要负责人对安全生产的责任是（）A工程项目实行总承包的，定期考核分包单位安全生产管理情况B.保证本企业安全生产投入的有效实施C.督促落实本企业重大危险源的安全管理措施D.在施工现场组织协调工程项目安全生产活动【答案】B【解析】生产营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（1）建立、健全本单位安全生产责任制：（2）组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程：（3）保证本单位安全生产投入的有效实施：（4）督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患：（5）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案：（6）及时、如实报告生产安全事数：（7）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划。【考点来源】第六章第二节施工安全生产责任和安全生产教育培训制度313.招标人的下列行为中，属于以不合理条件限制、排斥潜在投标人或者投标人的是（）。A.拒收未通过资预审的投标人提交的投标文件B.设定与合同履行有关的资格条件C 依法必须进行招标的项目以特定行业的业绩、奖项作为加分条件D.对不同的投标人采取相同的资格审查标准【答案】C【解析】招标人有下列行为之一的，属于以不合理条件限制、排斥潜在投标人或者投标人：（1）就同一招标项目向温在投标人或者投标人提供有差别的项目信息：（2）设定的资格、技术、商务条件与招标项目的具体特点和实际需要不相适应或者与合同履行无关；（3）依法必须进行招标的项目以特定行政区域或者特定行业的业绩、奖项作为加分条件或者中标条件；（4）时潘在投标人或者投标人采取不同的资格审查或者评标标准；（5）限定或者指定特定的专利、商标、品牌、原产地或者供应商；（6）依法必须进行招标的项目非法限定潜在投标人或者投标人的所有制形式或者组织形式；（7）以其他不合理条件限制、排斥潜在投标人或者投标人。【考点来源】第三章第一节建设工程招标投标制度14.关于工程质量检测的说法，正确的是（）A 检测报告必须由检测机构法定代表人签署B.检测机构可以是不具有独立法人资格的非营利性中介机构C.检测人员不得同时受聘于两个或两个以上检测机构D.检测数据和检测报告仅供施工企业参考【答案】C【解析】A 选项错误，检测报告经检测人员签字、检测机构法定代表人或者其授权的签字人签署并加盖检测机构公章或者检测专用章后方可生效。B 选项错误，工程质量检测机构是具有独立法人资格的中介机构。【点来源】第七章第二节施工单位的质量责任和义务15.根据 建筑市场信用管理暂行办法，建筑市场各方主体的下列情形中，当列入建筑市场主体“黑名单”的 是（）A.发生违法分包，受到行政处罚的B.发生工程质量安全事故受到行政处罚的C.经法院判决或者仲裁机构裁决，认定为拖欠工程款的D.利用虚假材料、以欺骗手段取得企业资质【答案】D【解析】建筑市场信用管理暂行办法规定，县级以上住房城乡建设主管部门按照“谁处罚、谁列入”的原则，将存在下列情形的建筑市场各方主体，列入建筑市场主体“黑名单”：（1）利用虚假材料、以欺骗手段取得企业资质的：（2）发生转包、出借资质，受到行政处罚的：（3）发生重大及以上工程质量安全事故，或 1 年内累计发生2 次及以上较大工程质量安全事故，或发生性质恶劣、危害性严重、社会影响大的较大工程质量安全事故，受到行政处罚的；（4）经法院判决或仲裁机构裁决，认定为拖欠工程款，且拒不履行生效法律文书确定的义务的。【考点来源】第三章第三节建筑市场信用体系建设16.在执行过程中，人民法院应当裁定中止执行的情形是（）。A.据以执行的法律文书被撤销的B.作为被执行人的公民因生活困难无力偿还借款，无收入来源，又丧失劳动能力的C.案外人对执行标的提出确有理由的异议的D.追索赡养费、扶养费、抚育费案件的权利人死亡【答案】C4【解析】ABC是执行终结的情形。【考点来源】第八章第二节民事诉讼制度17.关于施工生产安全事故调查的说法，正确的是（）A.事故调查组组长由事故发生地的公安机关指定B.事故调查组不得直接组织专家进行技术鉴定C.事故调查组成员应当及时发布有关事故的信息D.技术鉴定所需时间不计入事故调查期限【答案】D【解析】选 项A B C错误，事故调查组组长由负责事故调查的人民政府指定。事故调查组组长主持事故调查组的工作。事故调查中需要进行技术鉴定的，事故调查组应当委托具有国家规【老点来源】第六童第四节施工安全事故的应急救拐与调杏外理1 8未参加工伤保险的施工总承包项目，分包单位职工发生工伤事故后，关于该职工工伤保险待遇支付的说法，正确的是（）A.由建设单位先行支付B.由工伤保险基金先行支付C由分包单位支付工伤保险待遇施工总承包单位、建设单位承担连带责任D.由分包单位与建设单位其同承担【答案】c用人单位支付工伤保险待遇，施工总承包单位建设单位承担连带责任:用人单位和承担连带责任的施工总承包单位、建设单位不支付的，由工伤保险基金先行支付，用人单位和承担连带责任的施工总承包单位、建设单位应当偿还:不偿还的，由社会保险经办机构依法追偿。【考点来源】第六章第三节施工现场安全防护制度19.关于施工许可证申请延期的说法，正确的是（）A自领取施工许可证之日起6个月内因故不能按时开工的，应当申请延期B.延期以3次为限，每次不得超过3个月C.既不开工又不申请延期的，施工许可证由发证机关废止D.超过延期时限的施工许可证，自行废止【答案】D【解析】A项错误，自领取施工许可证之日起3个月内因故不能按时开工的，应当申请延期【考点来源】第二章第一节建设工程施工许可制度2 0关于安全生产重大事故隐患排查治理的说法，正确的是（）A重大事故隐惠治理桂牌督办不必向社会公开B生产经营单位的安全生产管理人员在检查中发现重大事故隐患，应当立即向相关主管部门报告C生产经营单位的安全生产管理人员在检杏中发现重大事故隐患，应当立即处理D企业及工程项目的主要负责人对重大隐患排查【答案】D【解析】A项错误，重大事故隐患治理挂牌督办应当向社会公开，接受社会监督。B、C项错误，生产经营单位的安全生产管理人员应当根据本单位的生产经营特点，对安全生产状况进行经常性检查,对检查中发现的问题，及时处理，不能处理的，应当及时报告本单位有关负责人，有关负责人应当及时处理。【考点来源】第六章第二节施工安全生产责任和安全生产教育培训制度21、有关违约责任免责的说法，正确的是（）A合同中约定造成对方人身损害的免责条款有效B.发生不可抗力后，必然导致全部责任的免除5C.迟延履行后发生不可抗力的，不免除责任D因不可抗力不能履行合同，不用通知对方【答案】c【解析】A项错误，合同中约定造成对方人身损害的免责条款无效。B项错误，根据不可抗力的影响，部分或全部免除违约责任。D项错误，因不可抗力不能履行合同，应当及时通知对方【考点来源】第四章第一节建设工程合同制度22下列法律文书中，不具有强制执行效力的是（）A.由行政主管部门主持达成的调解书B.仲裁委员会在仲裁程序中形成的调解书C.人民法院在民事案件审理中制作的调解书D.由人民调解委员会调解达成的并经人民法院司法确认的调解协议【答案】A【解析】行政调解协议不具有强制执行力。【考点来源】第八章第四节调解、和解制度23当事人对建设工程实际竣工日期有争议，关于人民法院认定竣工日期的说法，正确的是A承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日务B.建设工程经竣工验收合格的，以承包人提交竣工验收报告之日为竣工日期c建设工程未经物工验收承包人向发包人交付工程，发包人拒绝接收的，以承包人申请交付之日为竣工日期D建设工程未经均工验收，发包人通知承包人成绩单付工程，并实际占有使用工程，以发包人通【答案】A【解析】当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，按照以下情形分别处理:建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期乂2）承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期;建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期。【考点来源】第四章第一节建设工程合同制度24总承包项目工地大型塔吊倾倒造成伤亡事故的，负责上报事故的单位（）A.施工总承包单位B.建设单位C.监理单位D.项目经理【答案】A【解析】工程实行工程总承包的，由施工总承包单位上报安全事故。【考点来源】第六章第四节施工安全事故的应急救援与调查处理25.关于建设工程招标投标交易，正确的是（）A县级以上地方人民政府可以建立招标投标交易场所B招标投标交易场所不得以营利为目的C.招标投标场所应当隶属于行政监督部门D.招标投标交易场所应当按照不同行业分别设立【答案】BA错误，设区的市级以上地方人民政府可以根据需要，建立统一的规范的招标投标交易场所，为招标投标活动提供服务。C错误，招标投标交易场所不得与行政监督部门存在隶属关系。D项错误，招标投标交易场所可以按照不同行业分别设立。【考点来源】第三章第一节建设工程招标投标制度26关于危险房物污染环境防治，说法正确的是（）6A.危险废物的容器和包装物应当根据实际需要设置危险废物识别标志B,从事危险废物经营活动的单位，应该按照国家有关规定申请取得许可证C.将危险废物与旅客在同一运输工具上运载的，应当按照国家有关规定申请取得许可证D.危险废物的容器和包装物转作他用时，应当经行政主管部门批准【答案】BA错误，将危险废物的容器和包装物应当设置危险废物标识。C错误，不得将危险废物与旅客在同一运输工具上运载。D项错误，收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的场所、设施、设备和容器及其他物品转做他用时，应当按照国家相关规定经过消除处理，方可使用。【考点来源】第五童第一节旅工现场环境保护制度27.关于建筑业企业资质证书变更的说法，正确的是()A建筑业企业资质证书遗失补办的，由申请人告知资质许可机关，由资质许可机关在官网发布信息B.企业在建筑业企业资质证书有效期内注册资本发生变更的，不必办理资质证书变更手续C国务院住房城乡建设主管部门颁发的建筑业企业资证书的变更，企业应当直接向国务院住D.企业发生合并、分立、重组以及改制等事硬时，可以直接维承原建筑业企业资质【答案】AB错误，企业在建筑企业资质证书有效期内名称、地址、注册资本、法定代表人等发生变更的，应当在工商部门办理变更手续后1个月内办理资质证书变更手续。C项错商注册所在地省、自治区、直辖市人民政府住房城乡建设主管部门提出变更申请。D项错误建筑业企业资用等级。28.关于招标代理机构的说法，正确的是()A.招标代理机构可以在所代理的招标项目中投标或者代理投标B.招标代理机构可以为所代理的招标项目的投标人提供咨询C.招标人与被委托的招标代理机构之间的委托合同可以是口头形式D.招标代理机构应当拥有一定数量的具备编制招标文件、组织评标等相应能力的专业人员【答案】D【解析】A B项错误，招标代理机构不得在所代理的招标项目中投标或者代理投标，也不得为所代理的招标项目的投标人提供咨询。C项错误，招标人与被委托的招标代理机构之间的委托合同应当是书面的。29.关于建设工程合同变更，说法正确的是()A一方当事人可以根据交易习惯直接变更双方已达成的合同约定B.双方当事人协商变更后的内容取代原合同的内容C双方当事人对合同变更的内容约定不明确的，先提出变更的一方有权要求对方按其要求履行D.合同订立时的市场环境发生变化后，一方当事人可以直接变更原合同约定【答案】B【解析】A项错误，合同的变更须经当事人双方协商一致。C项错误，如果当事人对于合同变更的内容约定不明确，则将被推定为未变审，任何一方不得要求对方履行约定不明确的变事属于商业风险的重大变化，维续履行合同对于当事人一方明显不公平的，受不利影响的当事变更或者解除合同。【考点来源】第四章第一节建设工程合同制度30.关于借款合同，说法正确的是()。A自然人之间的借款合同应当采用书面形式B.借款的利息可以预先在本金中扣除7C.自然人之间的借款合同，自贷款人提供贷款时成立D.借款人未按照约定的借款用途使用借款的，贷款人可以停止发放借款，但不得解除合同答案:C解析:借款合同应当采用书面形式，但是自然人之间借款另有约定的除外。A选项错。借款的利息不得预先在借款本金中扣除，B错误，白然人间的借款合同，自贷款人提供借救时成立。C选项正确。借款人未按照约定的借款用途使用借款的，贷款人可以停止发放借款、提前收回借款或者解除合同。D选项错。31.关于仲裁裁决效力，说法正确的是()A仲裁裁决具有强制执行力，一方当事人不履行，对方当事人可以向仲裁委员会申请强制执B仲益裁决在 纽约公约缔约国或地区，不能直接承认和执行C当事人向人民法院申请撤销裁决的，该裁决书不发生法律效力D.仲裁裁决作出后，当事人不得就已经裁决的事项再行申请仲裁，也不得就此提起诉讼答案:c3 2关于建设工程总分包责任，说法正确的是()A总承包单位应当对分包工程的质量与分包单位向建设单位承担连带责任B分包工程出现质量问题，建设单位仅能要求分包单位承担责任C经建设单位同意分包的工程，总承包单位对分包工程的质量可以不承担责任D.总承包单位与分包单位对分包工程的质量各自向建设单位承担相应责任答案:A包给其他单位的当对分包工程的质量与分包单位承担连带责任。33.关于建筑工程一切险的说法，正确的是()。A.建筑工程一切险必须加保第三者责任险B.在建筑工程一切险中，保险人对意外事故在承德损失和费用负责赔偿C.在建筑工程一切险中，保险人对设计错误引起的损失和费用不负责赔偿D.建筑工程一切险的被保险人不包括业主聘用的技术顺问答案:C解析，选项错误:建筑工程一切险往往还加保第三者责任险B选项错误:建筑工程一切险是承保各类民用、工业和公用事业建筑工程项目，包括道路，桥梁水坝、港口等，在建造过程中因自然灾害或意外事故而引起的一切损失的险种。D选项错误:建筑工程一切险的被保险人范围较宽，所有在工程进行期间，对该项工程承担一定风险的有关各方(即具有可保利益的各方)，均可作为被保险人。如果被保险人不止一家，则各家接受赔偿的权利以不超过其对保险标的的可保利益为限被保险人具体包括:业主或工程所有人承包商或者分包商技术顾问，包括业主聘用的建筑师、工程师及其他专业顾问。3 4关于建设工程施工工程垫资，说 法 正 确 的 是()。A.垫资的法律性质为当事人之间的借款B政府投资项目禁止由施工企业垫资施工c当事人之间关于垫资的约定无效D.当事人对垫资利息没有约定，承包人请求参照金融机构贷款市场报价利率计算利息的，人民法院应予支持【答案】B【解析】A项错误，垫资的法律性团为垫资。C项错误除了政府投资项目，国家不鼓励不禁止垫资。D项错误，当事人对垫资利息没有约定的，不支付垫资利息。【考点来源】第四章第一节建设工程合同制度35.关于承揽合同，说法正确的是()8A承撒合同应当采用书面形式B.承揽人发现定作人提供的图纸不合理的，可以直接修改C承揽人在工作期间，应当接受定作人必要的监督检验D.承揽人可以根据工作需要自行决定是否留存复制品或者技术资料【答案】cA错误，承揽合同可以采用书面形式。B错误，承揽人发现定作人停供的图纸不合理的，应当及时通知定作人，不能直接修改。D项错误，承揽人不能自行决定是否留存复制品或技术资料。【考点来源】第四童第三节相关合同制度36.关于仲裁裁决不予执行和撤销，说法正确的是()A仲裁的程序违反法定程序的，当事人只能申请撤销仲裁裁决，不得申请不予执行仲裁裁决B.当事人申请撤销仲裁裁决的，应当在收到裁决书之日起3个月内提出C当事人可以向仲裁委员会所在地的中级人民法院申请撤销仲裁裁决D.仲裁裁决被人民法院依法撤销后，当事人就该纠纷不得再行申请仲截，只能向人民法院起诉【答案】c【解析】A项错误，仲裁的程序违反法定程序的，当事人只能申请撤销仲裁裁决，也可以申个月内提出。D项错误，仲裁裁决被人民法院依法撤销后，当事人可以就该纠纷重新达成仲裁协议申请仲裁，也可以向人民法院起诉。37.关于无效施工合同工程款结算，说法正确的是()A.建设工程经验收合格的，发包人应当按照合同约定进行工程款结算减少结算金额C建设工程验收不合格，修复后的建设工程经验收合格的，维修费用应当由发包人与承包人共同承担D.建设工程经验收合格的，发包人可以参照色成绩单关于工程价款的约定折价补偿承包人【答案】D根据民法典规定，建设施工合同无效，但是建设工程经验收合格，可以参照合同有关工程款的约定折价补偿承包人。建设工程施工合同无效且建设工程经验收不合格修复费用乂2)修复后的建设工程经验收不合格的，承包人无权请求参照合同关于工程价款的约定折价补偿。【考点来源】第四章第一节建设工程合同制度38.根据 保障农民工工资支付条例，施工总承包单位应当建立用工管理台账，并保存至工程完工且工资全部结清后至少()A.3年B.1年C 2年D.5年【答案】A【解析】施工总承包单位应当建立用工管理台账，并保存至工程完工且工资全部结清后至少3年【考点来源】第四章第一节劳动合同及劳动者权益保护制度3 9关于工程建设强制性国家标准，说法正确的是()A标准可以由行业主管部门发布B标准文本应当免费尚社会公开C.对标准解释的效力低于标准本身D.对标准进行复审的周期一般不得超过3年【答案】B9【解析】A项错误，强制性国家标准由国务院批准发布或投权批准发布。C项错误，标准解释的效力等于标准本身。D项错误，对标准进行复审的周期一般不超过5年。4 0下列责任承担方式，属于行政处罚的是()A.拘役B.罚金C,停止侵害D.责令停产停业【答案】D【解析】A、B选项属于刑事责任。C选项属于民事责任。【考点来源】第一章第九节建设工程法律责任制度4 1关于确定中标人的说法，正确的是()。A招标人不得授权评标委员会直接确定中标人B.确定中标人之前，招标人可以与投标人就投标价格进行谈判C.中标人应当是投标报价最低的投标人D中标人的投标应当能够最大限度地满足招标文件中规定的各项条件【答案】D【解析】A项错误，招标人可以授权评标委员会直接确定中标人。B项错误，在确定中标人前，招标人不得与投标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判。C项错误，中标人的投标应当符合下列条件之一乂 1)能够最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准;(2)能够满足招标文件的实质性要求，并且经评审的投标价格最低，但是投标价格低于成本的除外。【考点来源】第三章第一节建设工程招标投标制度4 2下列情形中，发包人应当承相过错责任的是()A.直接指定发包人分包专业工程造成建筑工程质量缺陷的B.拖欠工程款影响工期的C未申领施工许可证导致无法开工的D.设计变更导致费用增加的【答案】A【解析】发包人具有下列情形之一，造成建设工程质量缺陷，应当承担过错责任)提供的设计有缺陷提供或者指定购买的建筑材料、建筑构配件、设备不符合强制性标准：(3)直接指定分包人分包专业工程。【考点来源】第七章第四节建设工程凌工验收制度43.承包人将建设工程主体结构分包给第三人，该分包合同()A.效力待定B.无效C.经发包人确认有效D.行政行为是以国家强制力保障实施的，具有强制性答案:D解析:行政行为以无偿为原则，以有偿为例外。A选项错。行政行为具有一定的裁量性。B选项错。行政机关在实施行政行为时具有单方意志性，必与行政相对人协商或征得其同意，便可依法自主作出。C选项错。行政行为是以国家强制力保障实施的，带有强制性。D选项正确4 5关于投标保证金的说法，正确的是()A.投标保证金不得超过招标项目估算价的5%B投标保证金有效期可以短于投标有效C.招标人分两阶段招标的。应当在第一阶段要求投标人提交投标保证金10D 投标截止后投标人撤销投标文件的，招标人可以不退还投标保证金答案:DA 错误，招标人要求踢动投标保证金的，投标保证金不得超过招标项目估算价的2%。投标保证金有效期应当与投标有效期一致。招标人不得挪用投标保证金。选 项 C 错误，实行两阶段招标的，招标人要求投标人提交投标保证金的，应当在第二阶段提出。选 项 D 正确，投标截止后投标人撤销投标文件的，招标人可以不退还投标保证金。46.关于融资租赁合同的说法，正确的是()A.出租人应当履行占有租赁物期间的维修义务B 承租人占有租赁物期间，租赁物毁损、灭失的，出租人有权请求承租人继续支付租金C 独资租赁合同可以采用口头形式D 当事人以虚构租赁物方式订立的融资租赁合同效力待定【答案】B【解析】A 项错误，承租人应当履行占有租赁物期间的维修义务。C 项错误，融资租赁合同应当采用书面形式。D 项错误，当事人以虚构租赁物方式订立的融资租赁合同无效。【考点来源】第四章第三节相关合同制度47.关于标底的说法，正确的是()。A.招标人可以自行决定是否编制标底B.招标人可以根据实际情况确定招标项目标底的数量C 国有资金投资的建筑工程招标的，应当设有招标标底D.在保密的前提下，接受招标人委托编制标底的中介机构可以为该项目的投标人提供咨询【答案】A【解析】B 项错误，标底只能有一个。C 项错误，招标人可以自行决定是否编制标底。D 项错误，接受招标人委托编制标底的中介机构不可以为该项目的投标人提供咨询。【考点来源】第三章第一节建设工程招标投标制度4 8 下列劳动纠纷争议范围的是()A 劳动者请求社会保险经办机构发放社会保险金的纠纷B.劳动者对职业病诊断鉴定结论的异议纠纷C 农村承包经营户与受雇人之间的纠纷D.因工伤医疗费发生的纠纷【答案】D【解析】最高人民法院关于审理劳动争议案件适用法律若干问题的解释(二)规定，(法对劳动能力鉴定委员会的伤残等级鉴定结论或者对职业病诊断鉴定委员会的职业病诊断鉴定结论的异议纠纷:家庭或者个人与家政服务人员之间的纠纷:个体工匠与帮工、学徒之间的纠纷乂 6)农村承包经营户与受雇人之间的纠纷。【考点来源】第四章第二节劳动合同及劳动者权益保护制度4 9 下列行为属于质量不良行为的是()A.未按国家有关规定在施工现场设置消防通道，消防水源，配备消防设施和灭火器材的B 在尚未竣工的建筑物内设警员工集体宿会的C.未对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料见证取样的D*答案;C50.下列属于人民法院行政诉讼受理范围的是()A.行政机关为作出行政行为而实施的准备、论证研究、层报、咨询等过程性行为B.驳回当事人对行政行为提起申诉的重复处理行为C 认为行政机关滥用行政权力排除或限制意争的11D.调节行为一级法律规定的仲裁行为答案:C解析:选项C属于人民法院受理公民、法人或者其他组织提起的诉讼范围，选项ABD不属于人民法院行政诉讼的受案范围。51.根 据 绿色施工用水效率的说法，正确的是()。A施工现场喷洒路面不得使用市政自来水B.现场机具冲洗用水鼓励设立循环用水装置C对混凝土搅拌站点等用水集中的区域和工艺点进行专项计量考核D施工现场对生活用水和工程用水统一确定定额指标，综合计量管理【答案】c【解析】A项错误，现场机具、设备、车辆冲洗、喷洒路面、绿化浇灌等用水，优先采用非传统水源，尽量不使用市政自来水。B项错误，现场机具、设备、车辆冲洗用水必须设立循环用水装置。D项错误，施工现场分别对生活用水与工程用水确定用水定额指标，并分别计量管理。【考点来源】第五童第一节施工节约能源制度52.关于民事诉讼中第三人，说法正确的是()。A.第三人属于狭义的民事诉讼当事人B.人民法院判决承担民事责任的第三人，有当事人的诉讼权利和义务C.对当事人双方的诉讼标的，第三人认为有独立请求权的，只能参加诉讼，不能提起诉讼D.对当事人双方的诉讼标的，第三人虽然没有独立请求权，但案件处理结果同他有法律利害关系的，只能由人民法院通知其参加诉讼【答案】B【解析】A项错误，第三人属于广义的民事诉讼当事人。B项错误，对当事人双方的诉讼标的第三人认为有独立请求权的，有权提起诉讼 D项错误，对当事人双方的诉讼标的，第三虽然没有独立请求权，但案件处理结果同他有法律上的利害关系的，可以申请参加诉讼，或者由人民法院通知他参加诉讼。【考点来源】第八章第二节民事诉讼制度53.下列情形中属于“挂证”的是()。A.达到法定退休年龄正式退休和依法提前退休，实际工作单位和注册单位一致，但社保缴纳单位与注册单位不一致的B.因事业单位改制等原因保留事业单位身份，实际工作单位为所在事业单位下属企业，社会保险由该事业单位缴纳的C社会保险缴纳单位与注册单位一致，实际工作单位与注册单位不一致的D.属于军队自主择业人员，实际工作单位与注册单位一致，社会保险缴纳单位与注册单位不一致的答案：C54.根 据 民法典，关于合同法定解除的说法，正确的是()A发生不可抗力，即可解除合同B在履行期限届满前，当事人一方以自己的行为表明不履行主要债务，即可解除合同C当事人一方迟延履行主要债务，即可解除合同D.以持续履行的债务为内容的不定期合同，当事人无权随时解除合同【答案】B【解析】民法典规定，有下列情形之一的，当事人可以解除合同乂1)因不可抗力致使不能实现合同目的乂2)在履行期限届满前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务当事人一方延迟履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行;(4)当事人一方延迟履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的;法律规定的其他12【考点来源】第四章第一节相关合同制度55.根据 注册建造师管理规定，申请人申请注册的下列情形中，不予注册的是()A.因执业活动受到刑事处罚，自刑事处罚执行完毕之日起至申请注册之日止已满7 年的B 申请人的聘用单位不符合注册单位要求的C,年龄超过60周岁的D 被吊销注册证书，自处罚决定之日起至申请注册之日止已满3 年的【答案】B【解析】选 项 ACD错误，注册建造师管理规定中规定，申请人有下列情形之一的，不予注册乂 1)不具有完全民事行为能力的申请在两个或者两个以上单位注册的乂 3)未达到注册建造师继续教育要求的乂 4)受到刑事处罚，刑事处罚尚未执行完毕的乂 5)因执业活动受到刑事处罚，自刑事处罚执行完毕之日起至申请注册之日止不满5 年的乂 6 被吊销注册证书，自处罚决定之日起至申请注册之日止不满 2年的:(8)在申请注册之日前3年内担任项目经理期间,所负责项目发生过重大质量和安全事故的乂 9)申请人的聘用单位不符合注册单位要求的(10)年龄超过6 5 周岁的:(11)法律、法规规定不予注册的其他情形。【考点来源】第二章第三节建造师注册执业制度56.根据企业安全生产费用提取和使用办法管理规定，关于建设工程施工企业安全生产费用提取的说法，正确的是0A 施工企业提取的安全费用不列入工程造价B 施工企业以建筑安装工程造价为计提依据C.施工企业不得提高安全费用提取标准D.总承包单位与分包单位按比例各自提取安全费用【答案】B【解析】A 项错误，施工企业提取的安全费用列入工程适价。C 项错误，施工企业可以根据实际情况提高安全费用提取标准。D 项错误，总包单位应当将安全费用按比例直接支付分包单位并监督使用，分包单位不再重复提取.【考点来源】57.根据 历史文化名城名镇名村保护条例，可以申报历史文化名城、名镇、名村的是()A.保存文物比较丰富的城市B.能够反映本地区建筑的文化特色的镇c 保留着传统格局和历史风貌的村庄D.历史上建设的工程对本地区的发展产生较大影响的城市【答案】c【解析】2017年 10月经修改后公布的 历史文化名城名镇名村保护条例规定，具备下列历史建筑集中成片：(3)保留着传统格局和历史风貌:历史上曾经作为政治、经济、文化、交通中心或者军事要地，或者发生过重要历史事件，或者其传统产业、历史上建设的重大工程对本地区的发展产生过重要影响，或者能够集中反映本地区建筑的文化特色、民族特色。【考点来源】第五童第三节施工文物保护制度58.暂缺59关于建设工程依法实行工程监理的说法，正确的是()A.建设单位应当委托该工程的设计单位进行工程监理B 建设单位应当委托具有相应资质等级的工程监理单位进行监理C 工程监理单位不得与建设单位有隶属关系13D.工程监理单位不得与该工程的设计单位有隶属管理【答案】B【解析】A项错误，如果该工程的设计单位具有相应的监理资质，那么建设单位可以委托该筑材料、建筑构配件和设备供应单位有隶属关系或者其他利害关系的，不得承担该项建设工程的监理业务。【考点来源】第七章第三节建设单位及相关单位的质量责任和义务60.关于建设单位安全责任的说法，正确的是0A编制工程相算时，确定工程安全生产费用B工程开工前，审查施工企业的安全技术措施C工程开工前，负责项目的安全技术交底D对特殊结构的建设工程，提出保障安全施工的措施建议【答案】B【考点来源】第六童第五节建设单位和相关单位的建设工程安全责任制度二多项选择题(共20题每题2分。每题的备选项中有2个或2个以上符合题意，至少有1个