招投标及合同管理试卷一及答案.docx

一、单选题（共 20 小题，每小题 2 分，共计 40分，请将答案填在选择题答题卡上）1、全部运用国有资金投资，依法必需进展施工招标的工程工程，应当（A）。A.进入有形建筑市场进展招标投标活动B.进入无形建筑市场进展招标投标活动C.进入有形建筑市场进展干脆发包活动D.进入无形建筑市场进展干脆发包活动2、中华人民共和国建筑法规定，从事建筑活动的专业技术人员，应当依法获得相应的（B）证书，并在其答应的范围内从事建筑活动。A.技术职称B.执业资格C.注册 D.岗位3、国际上把建立监理单位所供给的效劳归为（A）效劳。A.工程询问B.工程管理C.工程监视 D.工程筹划4、一项工程采纳邀请招标时，参与投标的单位不得少于（B）家。A.2B.3 C.4D.55、工程建立工程招标范围和规模标准规定中规定勘察、设计、监理等效劳的选购，单项合同估计在（B）万元人民币以上的，必需进展招标。A.2B.50C.100D.1506、下列不属于工程建立工程招标范围和规模标准规定的关系社会公共利益、公共平安的根底设施工程的是（C）。A.煤炭、石油、自然气、电力、新能源等能源工程B.铁路、马路、管道、水运、航空等交通运输工程C.商品住宅，包括经济适用住房D.生态环境爱护工程7、招标投标法规定，依法必需招标的工程自招标文件发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于（A）。A.20 天B.30 天C.10 天D.15 天8、甲、乙两个工程承包单位组成施工结合体投标，甲单位为施工总承包一级资质，乙单位为二级资质，则该施工结合体应按（B）资质确定等级。A.一级B.二级C.三级D.特级9、下列不属于招标文件内容的是(D)。A.投标邀请书B.设计图纸C.合同主要条款D.财务报表10、建立工程施工合同（示范文本）规定的设计变更范畴不包括(B)。A.增加合同中约定的工程量B.删减承包范围的工作内容交给其别人施行C.变更承包人原安排的工作依次和时间D.更改工程有关局部的标高11、工程量清单是招标单位按国家公布的统一工程工程划分、统一计量单位和统一工程量计算规则，根据施工图纸计算工程量，供给应投标单作为投标报价单根底。结算拨付工程款时以（B）为根据。A.工程量清单B.实际工程量C.承包方报送的工程量D.合同中的工程量12、工程建立工程施工招标投标方法和工程建立工程货物招标投标方法关于投标保证金最高限额的规定说法正确的是（B）。A.投标保证金一般不得超过投标总价的 1%，最高不超过 50 万元人民币B.投标保证金一般不得超过投标总价的 2%，最高不超过 80 万元人民币C.投标保证金一般不得超过投标总价的 2%，最高不超过 50 万元人民币D.投标保证金一般不得超过投标总价的 1%，最高不超过 80 万元人民币13、当出现招标文件中的某项规定及招标人对投标人质疑问题的书面答复不一样时，应以(D)为准。A.招标文件中的规定 B.现场考察时招标单位的口头说明C.招标单位在会议上的口头解答 D.发给每个投标人的书面质疑解答文件14、受招标人的托付，代为从事招标活动的中介组织是（C）。A.建立单位B.施工单位C.招标代理D.设计单位15、某工程工程在估算时算得本钱是 1000 万元人民币，概算时算得本钱是 950 万元人民币，预算时算得本钱是900 万元人民币，投标时某承包商根据自己企业定额算得本钱是 800 万元人民币。根据招标投标法规定“投标人不得以低于本钱的报价竞标”，该承包商投标时报价不得低于（D）。A.1000 万元B.950 万元C.900 万元D.800 万元16、施工企业根据材料供给商寄送的价目表发出了一个建筑材料选购清单，后因故又发出加急通知取消了该选购清单。假如施工企业后发出的取消通知先于选购清单到达材料供给商处，则该取消通知从法律上称为（A）A.要约撤回B.要约撤销C.承诺撤回D.承诺撤销17、合同争议的解决依次为（A）A.和解调解仲裁诉讼B.调解和解仲裁诉讼C.和解调解诉讼仲裁D.调解和解诉讼仲裁18、业主在（B）合同中担当的风险最小。A.可调总价B.不行调总价C.单价 D.本钱加酬金19、施工合同示范文本通用条款规定，在施工过程中，因设计变更导致承包人的施工本钱增加及工期延误，应当根据（C）处理A.增加的费用由承包人担当，延误的工期不予顺延B.增加的费用由承包人担当，延误的工期相应顺延C.增加的费用由发包人补偿，延误的工期相应顺延D.增加的费用由发包人补偿，延误的工期不予顺延20、根据专用条款约定的内容和时间，不属于发包人的工作范畴的是（C）。A.办理土地征用，拆迁补偿、平整施工场地等工作，使施工场地具备施工条件，并在开工后接着解决以上事项的遗留问题。B.向承包人供给施工场地的工程地质和地下管线资料，对资料的真实性和精确行负责。C.供给年、季、月工程进度安排及相应进度统计报表。D.确定水准点及坐标限制点，以书面形式交给承包人，并进展现场交验。二、多选题（共 10 小题，每小题 2 分，共计 20 分；每题有两个或两个以上的正确答案，全部选对得 2 分，少选得1 分，错选得 0 分；请将答案填在选择题答题卡上。）21、获得施工总承包资质的企业，可以(ABCE)。A.对工程实行施工总承包 B.对主体工程实行施工承包C.对所承接的工程全部自行施工D.将主体工程分包给其他企业E.将劳务作业分包给具有相应资质的企业22、根据我国 招标投标法 规定，招标方式分为（AC）A.公开招标B.协议招标 C.邀请招标D.指定招标E.行业内招标23、在招标打算阶段，招标人的主要工作包括（BC）。A.组织现场勘察B.编制招标文件C.选择招标方式D.进展资格预审E.对招标文件澄清24、采纳工程量清单报价法编制的投标报价，主要由（ABCD）几局部构成。A.分局部项工程费B.其它工程费C.措施工程费D.规费和税金E.间接费25、投标文件有（BCD）情形之一的，由评标委员会初审后按废标处理。A.大写金额及小写金额不一样B.投标工期长于招标文件中要求工期的标书C.关键内容字迹模糊、无法分辨的标书D.未按招标文件要求提交投标保证金的E.总价金额及单价金额不一样26、全部的合同的订立过程都必需经过（BC）过程。A.要约邀请B.要约C.承诺D.公证E.签证27.建立工程施工合同（示范文本）由（ACE）组成。A.协议书B.中标通知书C.通用条款D.工程量清单E.专业条款28.施工合同双方当事人对合同是否可撤销发生争议，可向（BC）恳求撤销合同。A.建立行政主管部门B.仲裁机构C.人民法院D.工程师E.设计单位29.根据 FIDIC 施工合同条件规定，属于业主担当责任的风险有（DE）A.承办商的雇员因该工程拖欠工资引起的罢工B.分包商的雇员因该工程拖欠工资引起的罢工C.因承办商施工缘由造成的爆炸D.汇率变更E.法律变更30.某施工工程双方约定 3 月 10 日开工，当年 10 月 10 日开工，开工前承包人以书面形式向工程师提出延期开工的理由和要求，未获批准，但承包人仍延至 3 月 20 日开工，则（AE）。A.承包人应通过赶工在 10 月 10 日开工，赶工费用自行担当B.承包人应通过赶工在 10 月 10 日开工，赶工费用由发包人担当C.承包人应通过赶工在 10 月 10 日开工，可获提早开工嘉奖D.假如工程在 10 月 20 日开工，承包人不担当拖期违约责任E.假如工程在 10 月 20 日开工，承包人担当拖期违约责任三、案例分析（本题共计 10 分。）【背景】某工程工程招标，招标人根据工程实际状况，确定了工程招标工作主要内容和工作程序确定为：1、成立招标工作小组；2、发布招标公告；3、编制招标文件；4、编制标底；5、发放招标文件；6、组织现场踏勘和招标答疑；7、投标单位资格审查；8、承受投标文件；9、开标；10、确定中标单位；11、评标；12、签订承发包合同；13、发出中标通知书。【问题】上述招标工作程序是否妥当？(2 分)假如不妥，请确定合理的招标工作程序。（8 分）答:不妥当。正确的招标工作程序应为：1-3-4-2-7-5-6-8-9-11-10-13-12。四、案例分析（本题共 5 个问题，共计 15 分。）【背景】某重点工程工程安排于 2004 年 12 月 28 日开工，由于工程困难，技术难度高，一般施工队伍难以胜任，业主自行确定实行邀请招标方式。于 2004 年 9 月 8 日向通过资格预审的 A、B、C、D、E 五家施工承包企业发出了投标邀请书。该五家企业均承受了邀请，并于规定时间 9 月2022 日购置了招标文件。招标文件中规定，10 月 18 日下午 4 时是招标文件规定的投标截止时间，11 月 10 日发出中标通知书。在投标截止时间之前，A、B、D、E 四家企业提交了投标文件，但 C 企业于 10 月 18 日下午 5 时才送达，缘由是中途堵车；10 月 21 日下午由当地招投标监视管理办公室主持进展了公开开标。评标委员会成员共有 7 人组成，其中当地招投标监视管理办公室 1 人，公证处 1 人，招标人 1 人，技术经济方面专家 4 人。评标时发觉 E 企业投标文件虽无法定代表人签字和托付人受权书，但投标文件均已有工程经理签字并加盖了公章。评标委员会于 10 月 28 日提出了评标报告，B 企业综合得分第一名。11 月 10 日招标人向 B 企业发出了中标通知书，并于 12 月 12 日签订了书面合同。【问题】（1）企业自行确定实行邀请招标方式的做法是否妥当？说明理由。（3 分）（2）C 企业和 E 企业投标文件是否有效？说明理由。（3分）（3）请指出开标工作的不妥之处，说明理由。（3 分）（4）请指出评标委员会成员组成的不妥之处，说明理由。（3 分）（5）业主和中标单位于 12 月 12 日签订书面合同的做法是否妥当？说明理由。（3 分）（1）答：不妥当。根据招标投标法（第十一条）规定，省、自治区、直辖市人民政府确定的地方重点工程中不相宜公开招标的工程，要经过省、自治区、直辖市人民政府批准，方可进展邀请招标。因此，本案业主自行对省重点工程工程确定实行邀请招标的做法是不妥的。（2）答：C 企业和 E 企业投标文件无效。理由：根据招标投标法（第二十八条）规定，在招标文件要求提交投标文件的截止时间后送达的投标文件，招标人应当拒收。本案 C 企业的投标文件送达时间迟于投标截止时间，因此该投标文件应被拒收。根据招标投标法和评标委员会和评标方法暂行规定，投标文件若没有法定代表人签字和加盖公章，则属于重大偏向。本案 E 企业投标文件没有法定代表人签字，工程经理也未获得托付人受权书，无权代表本企业投标签字，尽管有单位公章，仍属存在重大偏向，应作废标处理。（3）答：1）根据招标投标法（第三十四条）规定，开标应当在投标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进展。本题招标文件规定的投标截止时间是 10 月 18 日下午4 时，但迟至 10 月 21 日下午才开标，是不妥之处一；2）根据招标投标法（第三十五条）规定，开标应由招标人主持。本题由属于行政监视部门的当地招投标监视管理办公室主持，是不妥之处二。（4）答：根据招标投标法和评标委员会和评标方法暂行规定，评标委员会由招标人或其托付的招标代理机构熟识相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家，并规定工程主管部门或者行政监视部门的人员不得担当评标委员会委员。一般而言公证处人员不熟识工程工程相关业务，当地招投标监视管理办公室属于行政监视部门，明显招投标监视管理办公室人员和公证处人员担当评标委员会成员是不妥的。招投标法还规定评标委员会技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的 2/3。本题技术、经济等方面的专家比例为 4/7，低于规定的比例要求。（5）答：不妥当。理由：第四十六条规定，招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起 30 天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。本题 11 月 10 日发出中标通知书，迟至 12月 12 日才签订书面合同，两者的时间间隔已超过 30 天，违背了招标投标法的相关规定。五、案例分析（本题共 5 个问题，共计 15 分。）【背景】某施工单位通过对某工程的投标获得了该工程的承包权，并及建立单位签订了施工总价合同，在施工过程中发生了如下事务。事务 1：根底施工时，建立单位负责供给的混凝土预制桩供给不刚好，使该工作延误 4 天。事务 2：建立单位因资金困难，在应支付工程月进度款的时间内未支付，承包方停工 10 天。事务 3：在主体施工期间，施工单位及某材料供给商签订了室内隔墙板供销合同，在合同内约定，如供方不能根据约定的时间供货，每天赔偿订购方合同价 0.05%的违约金。供货方因原材料问题未能按时供货，拖延 8 天。事务 4：施工单位根据合同工期要求，冬季接着施工，在施工过程中，施工单位为保证施工质量实行了多项技术措施，由此造成额外的费用开支共计 20 万元。事务 5：施工单位进展设备安装时，因业主选定的设备供给商接线错误导致设备损坏，使施工单位安装调试工作延误 5 天，损失 12 万元。【问题】以上各个事务中，施工耽搁延误的工期和增加的费用应由谁来担当？说明理由。（每个事务各得 3 分）答：事务 1：建立单位应赐予施工单位补偿工期 4 天和相应的费用。因为混凝土预制桩供给不刚好，使该工作延误，是属于建立单位的责任。事务 2：建立单位应赐予施工单位补偿工期 10 天和增加费用的责任。这是因为建立单位的缘由造成的施工临时中断，从而导致承办商工期的拖延和费用支出的增加，因此应由建立单位担当。事务 3：应由材料供给商支付违约金，施工单位字迹担当工期延误和费用增加的责任。材料供给商在履行该供销合同时，已经构成了违约行为，所以应由材料供给商担当违约金。而对于延误的工期来说，材料供给商不行能担当此责任，反映到建立单位和施工单位的合同中，属于施工单位应担当的责任。事务 4：施工单位应担当的责任。在签订合同时，保证施工质量的措施费已包括在合同价款内。事务 5：应由建立单位担当由此造成的工期延误和费用增加。建立单位分别及施工单位和设备供给商签订了合同，而施工单位及设备供给商之间不存在合同关系，无权向设备供给商提出索赔，对施工单位而言，应视为建立单位的责任。