最新一级建造师之一建通信与广电工程实务题库完整题库附答案【精练】.docx

最新一级建造师之一建通信与广电工程实务题库完整题库附答案【精练】第一部分 单选题(50题)1、网络优化中系统参数调整的内容很多，从BSS侧来看，不包括的是( )。A.增加信道数B.交换的效率C.小区参数D.基站或天线的位置【答案】： B 2、下列不属于话务不平衡原因的有（ ）。A.发射功率设置不合格B.天线的挂高不合理C.小区过覆盖，超远覆盖D.系统交换容量设置不合理【答案】： D 3、通信网络安全防护工作应坚持（）的原则。A.积极防御、综合维护、分级保护B.积极防御、综合防范、分级保护C.积极防御、综合防范、节约资源D.积极防御、综合维护、节约资源【答案】： B 4、电路交换系统有( )和时分交换两种方式。A.分组交换 B.报文交换 C.空分交换 D.帧中继交换【答案】： C 5、 微波安装的硬波导馈线要求横平竖直，应稳定、牢固、受力均匀，加固间距为( )左右。A.1.0mB.1.5mC.2.0mD.2.5m【答案】： C 6、光纤通信系统中存在非光纤自身原因的损耗有（）A.吸收性损耗B.非线性散射损耗C.微弯损耗D.瑞利散射损耗【答案】： C 7、更加适合城域网建设的光纤是( )。A.G.652AB.G.652BC.G.652CD.G.652D【答案】： D 8、软件设施主要完成通信网的控制、管理、运营和维护，实现通信网的（）。A.科技化B.普遍化C.专业化D.智能化【答案】： D 9、 单晶硅太阳电池效率可达( )。A.6.3B.9C.14D.18【答案】： D 10、光信号在进行放大的过程中，由于放大器的自发辐射等原因引起的光信噪比的劣化值是（）。A.最小边摸抑制比B.背靠背C.吞吐量D.噪声系数【答案】： D 11、 由380220V、50Hz的交流电源供电时，通信设备电源端子输入电压允许变动范围为额定值的( )。A.±10B.±5C.-10+5D.-10+15【答案】： C 12、( )光纤除了在日本等国家干线网上有应用外，在我国干线网上几乎没有应用。A.G.652B.G.653C.G.654D.G.655【答案】： B 13、固定无线接入的主要技术不包括（ ）。A.LMDSB.不可见光无线系统C.卫星通信系统D.MMDS【答案】： C 14、阴极吸收式阀控密封铅酸蓄电池中，负极板活性物质总量比正极( )。A.多15B.少15C.多10D.少10【答案】： A 15、距离地面35780km，运行周期24h的卫星是( )。A.中地球轨道卫星B.移动轨道卫星C.高地球轨道卫星D.静止轨道卫星【答案】： D 16、100对以上的电缆加有预备线对(用SP表示),预备线对的数量一般为标称对数的1%，但最多超（）对。A.6B.5C.8D.10【答案】： A 17、综合通信大楼的接地方式，应按（ ）的原理设计。A.单点接地B.多点接地C.重复接地D.复合接地【答案】： A 18、移动通信是有线通信网的延伸，它由无线和有线两部分组成，无线部分提供（），利用有限的频率资源在空中可靠地传送语音和数据。A.用户终端的接入B.交换C.用户管理D.漫游【答案】： A 19、国际卫星分组交换网属于（）。A.骨干网B.局域网C.城域网D.广域网【答案】： D 20、数字音频广播和高清晰度电视是继( )和彩色电视后的第三代广播电视，是广播电视发展史上的一个新的里程碑。A.广播收音台B.电视发射台C.无线广播D.调频广播【答案】： D 21、通信行政处罚听证由拟作出行政处罚的( )组织。A.通信主管部门B.法制工作机构C.承担法制工作的机构D.法院【答案】： A 22、管道光缆敷设完成后，在一人孔内发现光缆的曲率半径不符合要求，这可能影响东光缆的（ ）指标。A.对地绝缘 B.接头损耗 C.通道衰减 D.偏振色散【答案】： C 23、 4G无线接入网(E-UTRAN)由多个( )组成。A.BTSB.BSC.RNCD.eNodeB【答案】： D 24、（ ）技术的优点是可以消除或减小信号波形间的干扰，对多径衰落和多普勒频移不敏感，提高了频谱利用率，可实现低成本的单波段接收机。A.MIMOB.智能天线C.OFDMD.软件无线电【答案】： C 25、有线电视传输工程信号传输的方向是( )。A.天线、干线、前端、分配网络和用户终端B.前端、天线、干线、分配网络和用户终端C.前端、干线、天线、分配网络和用户终端D.天线、前端、干线、分配网络和用户终端【答案】： D 26、管道径路比较平坦，但有个别地段管道弯曲度较大的情况下，宜采用( )方法。A.活塞气吹头敷设B.无活塞气吹头敷设C.增加润滑剂加入量D.增加压缩机出气口气压【答案】： B 27、下列关于机房内设备安装时不符要求的是（ ）。A.立柱长2800mm，偏差3mmB.电缆主走道及槽道左右偏差45mmC.水平走道与列架垂直D.水平走道长5m，水平度偏差8mm【答案】： A 28、扬声器系统安装中涉及承重结构改动或增加负荷时，必须经( )确认后方可实施。A.设计单位B.施工单位C.建设单位D.组织单位【答案】： A 29、在土质均匀、坚硬的情况下，铺设钢管管道和塑料管道时可采用()。A.素混凝土基础B.砖砌基础C.天然基础D.钢筋混凝土基础【答案】： C 30、采用波分复用（WDM）技术的主要目的是（）。A.简化设备B.网络扩容C.提高可靠性D.增加新业务【答案】： B 31、PTN系统的同步采用（）方案，可以实现高质量的网络同步。A.帧同步B.时钟同步C.网同步D.信道同步【答案】： B 32、电信建设项目投资业主单位委托未经通信主管部门审查同意或未取得相应电信建设资质证书的单位承担电信建设项目设计、施工、监理、咨询、系统集成、用户管线建设、招投标代理的，由工业和信息化部或省、自治区、直辖市通信管理局予以处罚。处罚办法包括( )。A.罚款B.已竣工的不得投入使用C.对电信建设项目投资业主单位罚款D.对投资单位企业法人代表进行行政处理【答案】： B 33、投资额为600万的（）项目负责人必须由一级建造师担任A.省内通信线路工程B.本地网单项工程C.省内传输工程D.省内微波通信工程【答案】： B 34、某市电信工程公司在割接时操作失误，造成直接经济损失15万元，当地通信管理部门应给予()处罚。A.警告B.通报批评C.追究单位领导法律责任D.取消其12年参与电信建设活动的资格【答案】： B 35、固定型铅酸蓄电池的循环寿命约为( )次。A.300800B.300500C.5001000D.500800【答案】： B 36、下列不属于卫星通信网特点的是()。A.智能化功能强B.通信效率高C.体积小，造价低，耗电多D.互操作性好【答案】： C 37、在广播系统中，( )的特点是线性失真小、没有串信现象、信噪比好、能进行高保真度广播、效率高、容易实现多工广播、覆盖范围有限和“门限”效应及寄生调频干扰。A.调频广播B.中短波广播C.中波广播D.超短波广播【答案】： A 38、在人(手)孔内作业时，首要应防止( )。A.跌落B.蛇咬C.中毒D.溺水【答案】： C 39、利用在不同高度处的两副或多副的天线，接收同一频率的信号以达到克服衰落目的的方法是（ ）方法。A.利用天线的方向性B.频率分集接收C.空间分集接收D.时间分集接收【答案】： C 40、为防止雨水进入机房，馈线进入机房前应设( )。A.接地排B.防水弯C.固定卡D.密封槽【答案】： B 41、我国数字同步网中定时基准信号采用（ ）传输。P11A.SDH l55Mb/s 专线B.PDH 2Mb/s 专线C.PDH 8Mb/s 带业务电路D.PDH 140Mb/s 专线【答案】： B 42、基站全向天线离塔体间距应大于（）。A.1.0mB.1.5mC.2.0mD.2.5m【答案】： B 43、我国在数字同步网的( )节点设BITS，并向需要同步基准的各种设备提供定时信号。A.第一、二级B.第二、三级C.第二、三、四级D.第一、二、三级【答案】： B 44、当事人对行政处罚决定不服，申请行政复议或者提起行政诉讼的，行政处罚( )执行，法律另有规定的除外。A.暂缓B.停止C.不停止D.行政复议后【答案】： C 45、4G系统能够以( )Mbps的速度下载，比拨号上网快2000倍。A.200B.1000C.100D.500【答案】： C 46、分组交换的主要缺点（）A.传输误码率高B.经济性差C.链路利用率低D.实现技术复杂【答案】： D 47、在电源系统中，（）是保证不问断供电时必不可少的设备。A.交流不间断电源B.交流供电线路C.燃油发电机组D.低压交流配电屏【答案】： C 48、适用于远距离国际广播的频段是（）。A.长波B.中波C.短波D.超短波【答案】： C 49、数字电视是继黑白电视、彩色电视之后的第三代电视。是从电视画面和伴音的（ ）开始全部实现数字化和数字处理的电视系统。A.摄录B.剪辑C.合成D.存储【答案】： A 50、属于第四代移动通信技术的核心网是（）核心网。A.CDMA2000B.WCDMAC.TD-SCDMAD.LTE【答案】： D 第二部分 多选题(50题)1、广域网的主要特点有( )。A.进行远距离（几十到几千公里）通信，又称远程网B.广域网传输时延大（尤其是国际卫星分组交换网）C.信道容量较高D.网络拓扑设计主要考虑其可靠性和安全性E.数据传输速率在10Gbits以上【答案】： ABD 2、核心网数据承载业务测试包括( )。A.下载类业务B.电子邮件类业务C.SVLTE方式业务D.流媒体业务E.VoLP类业务【答案】： ABD 3、属于现代通信网核心网的设备是( )。A.程控交换机B.路由器C.软交换设备D.ATM设备E.SDH设备【答案】： ABCD 4、蓄电池是将电能转换成化学能储存起来，需要时将化学能转变成为电能的一种储能装置。蓄电池的组成部分有( )。A.正、负极板B.隔板（膜）C.电池槽（外壳）D.进气阀E.电解液（硫酸）【答案】： ABC 5、CDMA系统的优点有（ ）。A.系统容量大B.频率规划灵活C.可以采用频分多址方式D.频带利用率高E.系统通信质量更佳【答案】： ABD 6、SDH设备的抖动测试项目包括（）。A.输入抖动容限及频偏B.中心频率与偏离C.输出抖动D.映射抖动和结合抖动E.再生器抖动转移特性【答案】： ACD 7、一个SDH微波通信系统可由( )组成。A.端站B.枢纽站C.分路站D.中继站E.基站【答案】： ABCD 8、广播电视中心工艺负荷分为( )。A.节目制作用电负荷B.节目后期制作用电负荷C.节目播出部分用电负荷D.演播室灯光用电负荷E.空调及水泵负荷【答案】： ABCD 9、最基本的光纤通信系统由( )组成。A.光发射机B.光纤线路C.光交换机D.光中继器E.光接收机【答案】： AB 10、根据网络单元位置的不同，光纤接入网可以划分为（）。A.混合光纤同轴电缆接入B.光纤到办公室C.光纤到路边D.光纤到户E.移动无线接入【答案】： BCD 11、光缆接续现场监测在实际工程中普遍采用OTDR监测法，该方法在精确测量接头损耗的同时，还能测试（）指标。A.光纤通道总衰减B.光纤单位长度损耗C.光纤长度D.光纤偏振膜色散E.光缆对地绝缘【答案】： BC 12、 电缆或信号线的焊接点应( )。A.端正光滑B.无虚焊C.无凹陷无凸泡D.不松动E.使用焊油【答案】： ABCD 13、CDMA按照其采用的扩频调制方式的不同，可以分为( )。A.直接序列扩频B.跳频扩频C.跳码扩频D.跳时扩频E.复合式扩频【答案】： ABD 14、移动通信网络测试中的拨打测试选点原则有（）。A.选择尽量多的地点B.选择用户相对分散的边缘地点C.选点不宜超过30个D.选择用户相对集中的地点E.选择涵盖各种有代表性的地点【答案】： AD 15、关于电气调光设备，下列说法不正确的有( )。A.电气调光设备主要是通过控制电光源的T作电压的方式，而实现对灯光强度的控制B.可控硅是一种功率半导体器件，可分为单向可控硅、双向可控硅C.可控硅容量大、功率高、控制特性好、寿命长和体积大D.电气调光设备可以延长电光源的使用寿命E.电脑调光台大多是通过控制调光立柜，使其各个光路的输出电压在0220V内变化，从而达到控制灯光亮度的目的【答案】： AC 16、对光纤放大器（OA）测试所使用的主要测试仪表有（）。A.光谱分析仪B.多波长计C.光源D.光功率计E.光可变衰耗器【答案】： AD 17、通信工程施工现场应设置明显的安全警示标识的部位有（ ）。A.临时用电设施B.施工起重机械C.人井口D.铁塔底部E.杆路下方【答案】： ABCD 18、天馈线系统安装施工中，常用的吊装设备有（）。A.卷扬机B.吊车C.手推绞盘D.升降车E.手扳葫芦【答案】： AC 19、通信行政执法人员依法进行调查、检查或者当场作出行政处罚决定时，( )。A.应当向当事人或者有关人员出示行政执法证件B.应当向当事人或者有关人员出示行政执法文件C.当事人进行口头陈述和申辩的，执法人员应当制作笔录D.当事人提出的事实、理由和证据经复核能够成立的，应当采纳E.通信主管部门不得因当事人申辩而加重处罚【答案】： ACD 20、大气中有对流、平流、湍流和雨雾等现象，都是由对流层中一些特殊的大气环境造成的，并且是随机产生的。加上地面反射对电波传播的影响，就使得发信端到收信端之间的电波被( )。A.散射B.折射C.吸收D.地面反射E.大气反射【答案】： ABCD 21、接入网的主要功能可分解为( )。A.用户口功能B.业务口功能C.核心功能D.信道功能E.系统管理功能【答案】： ABC 22、为减少天线设备的电磁辐射对某区域环境的影响，可以调整天线的（ ）。A.型号B.极化方式C.高度D.俯仰角E.水平方向角【答案】： ACD 23、CDMAIS一95A的前向信道由( )构成。A.导频信道 B.寻呼信道 C.接入信道 D.同步信道 E.业务信道(有前有后)【答案】： ABD 24、移动通信是有线通信网的延伸，它由无线和有线两部分组成。其中有线部分完成网络功能，包括( )等。A.交换B.用户管理C.用户终端的接入D.漫游E.鉴权【答案】： ABD 25、 通信局采用的供电方式主要有()等。A.集中供电方式B.混合供电方式C.直流集中,交流分散供电方式D.直流分散,交流集中供电方式E.一体化供电方式【答案】： AB 26、声音的特性有( )三个要素来描述。A.反射B.响度C.方向性D.音调E.音色【答案】： BD 27、工程参与单位发生( )的，取消责任单位12年参与电信建设活动的资格。A.转包B.分句C.一般质量事故D.重大质量事故E.重大安全事故【答案】： AD 28、通信工程抗震的相关规定包括( )等部分。A.电信建筑设防分类标准B.电信设备安装的抗震要求C.电信设备抗震性能检测D.电信设备抗震监理标准E.电信设备安装设计标准【答案】： ABC 29、下列属于超高清晰度电视技术特征的是（ ）A.高动态范围和宽色域B.高量化深度C.高发射功率D.高质量音频E.高分辨率【答案】： ABD 30、以下（）属于机房交流供电系统A.配电屏B.整流设备C.UPSD.逆变器E.蓄电池【答案】： ACD 31、关于人手孔说法正确的是（ ）。A.在浇筑人孔基础混凝土时，应在对准人孔口圈的位置嵌装积水罐，并从墙体四周向积水罐做20mm泛水B.管道进入人窗口处应呈喇叭口形，管头应伸出在砖墙体内C.管道进入人孔墙体，对面管道高程应对称，一般情况下不能相错1/2管群，分支的部分管道应低于主干管道D.人孔口腔与上覆预留洞口应形成同心圆。口腔内部应抹灰，与上覆搭接处要牢固，内外侧抹八字E.上下穿钉应在同一垂直线上，拉力环在墙体上的位置应与对面管道中心线对正【答案】： AD 32、 实际生产并应用的太阳电池有( )。A.单晶硅太阳电池B.非晶硅太阳电池C.多晶硅太阳电池D.砷化镉太阳电池E.硫(碲)化镓太阳电池【答案】： ABC 33、光缆直埋线路工程中，标石符号（）表示接头标石A.B.C.D.【答案】： B 34、接入网的主要功能可分解为( )。A.用户口功能B.业务口功能C.核心功能D.信道功能E.系统管理功能【答案】： ABC 35、关于电气调光设备，下列说法不正确的有( )。A.电气调光设备主要是通过控制电光源的T作电压的方式，而实现对灯光强度的控制B.可控硅是一种功率半导体器件，可分为单向可控硅、双向可控硅C.可控硅容量大、功率高、控制特性好、寿命长和体积大D.电气调光设备可以延长电光源的使用寿命E.电脑调光台大多是通过控制调光立柜，使其各个光路的输出电压在0220V内变化，从而达到控制灯光亮度的目的【答案】： AC 36、卫星通信与其他通信方式相比较，具有( )的特点。A.通信距离远，建站成本与距离无关，除地球两极外均可建站通信B.组网灵活，便于多址连接C.不能采用空分多址（SDMA）方式D.机动性好E.通信线路质量稳定可靠【答案】： ABD 37、灯具的支撑悬吊装置有( )。A.横向滑轨B.纵向滑轨C.滑轨式悬吊装置D.吊杆式悬吊装置E.行车式悬吊装置【答案】： CD 38、基站工程参数表包含基站的( )。A.经纬度B.天线方位角C.天线高度D.天线俯仰角E.基带测试【答案】： ABCD 39、第五代移动通信系统的无线技术创新包括（）。A.大规模天线阵列B.超密集组网C.新型多址D.全频谱接入E.网络功能虚拟化【答案】： ABCD 40、某省移动公司多次接到投诉，平原地区某村口附近手机显示信号强度仅有一格，且经常掉话，下列措施中，可直接改善现状的有()。A.适当提高基站发射功率B.降低天线高度C.减小天线与抱杆夹角度数D.增加基站载频数量E.增加基站传输接口速率【答案】： AC 41、最基本的光纤通信系统由( )组成。A.光发射机B.光纤线路C.光交换机D.光中继器E.光接收机【答案】： AB 42、在通信网中属于终端节点主要功能的有( )。A.用户信息的处理B.用户业务的集中和接入功能C.信令信息的处理D.信令功能E.实现独立于交换节点的业务的执行和控制【答案】： AC 43、设备通电过程中的检查应包括( )。A.先接通机架总保险，观察有无异样情况B.开启主电源开关，逐级接通分保险C.加电检查时，应戴防静电手环，手环与机架接地点不应接触D.各种信号灯、电表指示应符合要求，如有异常，应关机检查E.个别单盘有问题，应换盘试验，确认故障原因【答案】： ABD 44、传送网的核心要素有（）。A.REGB.DXC.OAD.ADME.OMU【答案】： BD 45、民用建筑的开发方、投资方以外的主体投资建设的公共电信配套设施，该设施的所有人和合法占有人利用该设施提供网络接入服务时，应( )。A.获得相关电信业务经营许可证B.获得城管部门的批准C.为电信业务经营者提供平等的接人和使用条件D.可以不执行国家、行业通信工程建设强制标准E.原则上应统一维护【答案】： AC 46、直埋光缆线路工程中，下列情况中可以采用塑料管保护的有（）。A.穿越允许开挖路面的公路或乡村大道时B.穿越铁路时C.通过村镇等动土可能性较大的地段时D.穿越有疏浚可能的沟渠时E.穿越有挖泥可能的水塘时【答案】： ACD 47、电信工程建设项目施工等活动对已建通信设施的保护规定包括( )。A.建设微波通信设施、移动通信基站等无线通信设施不得妨碍已建通信设施的通信畅通B.建设地下、水底等隐蔽电信设施和高空电信设施，应当设置标志并注明产权人C.建设地下、水底等隐蔽电信设施和高空电信设施，应当设置标语并注明施工单位D.任何单位或者个人不得擅自改动或者迁移他人的电信线路及其他电信设施E.从事施工、生产、种植树木等活动，应与电信线路或者其他电信设施保持一定的安全距离，不得危及电信线路或者其他电信设施的安全或者妨碍线路畅通【答案】： ABD 48、第三代移动通信系统（3G）的目标是（）。A.全球统一频谱、统一标准、无缝覆盖B.更高的频谱效率，更低的建设成本C.提高服务质量和保密性能D.提供足够的系统容量E.提供最低为2Mb/s的传送速率【答案】： ABCD 49、光缆和接头在人孔内的放置应符合( )的要求。A.光缆应在托板或管壁上排列整齐，上、下不得重叠相压，不得互相交叉或从人孔中间直穿B.电缆接头应平直安放在铁架中间，并考虑留有今后维护中拆除接头包管的移动位置C.光缆接头的一端距离管道出口处的光缆长度不应小于40cmD.接头不应放在管道进口处的上方或下方，接头和光缆都不应该阻挡管道的空闲孔，避免影响今后敷设新光缆E.人孔内的光缆接头盒需要识别标志或标志吊牌，光缆本身不需要【答案】： ABCD 50、下列关于OTN的描述，说法正确的是（）。A.只能管理一个波长 B.可以同时管理多个波长 C.可以保持与现有SDH网络的兼容性 D.以DWDM与光通道技术为核心 E.基于时分复用技术【答案】： BCD 第三部分 大题(50题)1、1背景某项目部承接到长途直埋光缆线路工程，施工季节处于夏季，工程沿途经过果园、稻田、村庄等【答案】：(1)针对施工现场发生的这些事件，项目部应从施工现场的工作环境、居住环境、施工现场周围的环境、现场的物资管理以及现场施工人员的行为管理等方面进行加强。施工现场管理工作做不好，将直接影响到工程的进度和质量。(2)本工程的环境因素主要有：光缆测试时废电池、包装垃圾被随意丢弃，发电机、抽水机工作时的废气和噪声排放，开挖光缆沟造成的植被破坏、尘土飞扬，管道排水漫流，光缆接续时的下脚料、废弃物被随意丢弃，剩余油漆被焚烧或填埋，施工驻点的伙房泔水、生活垃圾被随意倾倒，变质的食物被食用等。(3)针对上述环境因素，在目前的技术水平条件下，可制定的控制措施主要有：光缆测试时的废旧电池应统一收集存放，光缆盘的包装物拆下后应及时收集，避免乱扔乱放；抽水机、发电机要定期保养，以降低噪声和废气排放量，同时尽量将其远离人群放置；开挖光缆沟的土应尽早回填；标石刷漆时剩余油漆应统一回收，不得随意丢弃；人(手)孔排出的水应引至下水道、排水沟或其他不影响交通的地方；光缆接续时的下脚料、废弃物应在更换场地时统一收集，带回驻地统一存放；伙房的泔水、生活垃圾要及时清运到合适地点，以减少环境污染；吃剩的食物应采取措施保管等。 2、1背景某架空光缆线路工程位于南方某市郊，工程初步设计已经批复，建设单位根据初步设计与材料供货商签订了供货合同，并经过招标选定了施工单位和监理单位。在与施工单位进行合同谈判时，建设单位认为施工单位在此工程施工过程中不会有贷款的问题，双方协商取消了费用表中的财务费，建设单位最终与施工和监理单位分别签订了合同。施工合同规定本工程采用包工不包料的承包方式，工程预付款为合同金额的5，工程开工日期为4月1日。开工后施工单位一直未收到预付款。在施工过程中，由于经常下雨，施工单位的实际进度滞后，并且出现窝工的问题，施工单位据此向监理单位提出工期和费用的索赔申请。施工单位为了能够计取更多的工作量，在敷设光缆时，在规定预留光缆的电杆上多预留了15米光缆。由于工程在山区施工，向山上运电杆的难度很大，工效降低很多。施工单位在做工程结算时，考虑到上述因素，因此将立杆的工作量在山区立杆定额的基础上又提高了2的系数。2问题(1)建设单位是否可以根据初步设计签订订货合同?说明理由。(2)说明建设单位取消财务费的做法是否合理?(3)项目部以经常遇到雨天而提出工期和费用的索赔合理吗?为什么?(4)分析项目部工程结算存在的问题。(5)在开工后一直未收到预付款的情况下，施工单位应该怎么做?【答案】：(1)建设单位可以根据批准的初步设计签订订货合同。因为概算定额是编制主要材料需求量的计算基础，是筹备和签订设备、材料订货合同的依据，因此建设单位可以初步设计中编制的概算定额为依据签订工程材料订货合同。(2)建设单位取消施工单位的财务费的做法不合理。因为财务费是指企业为筹集生产资金而发生的各项费用，包括企业经营期间发生的短期贷款利息净支出、汇兑净损失、调剂外汇手续费、金融机构手续费，以及企业筹集资金发生的其他财务费用等，所以建设单位简单地以施工单位不可能在本工程中发生贷款而取消施工单位的财务费的做法不合理。(3)项目部以经常遇到下雨天而提出工期和费用的索赔不合理。因为在南方，4月份正是多雨的季节，这是一个有经验的项目管理人员应该预料到的，对于因下雨而发生的窝工损失应从冬、雨期施工增加费中列支。冬、雨期施工增加费是指在冬、雨期施工时所采取的防冻、防雨和保温及劳动功效降低所增加的费用，是按常年摊销综合取定的，不分地区、季节均按规定计列。所以，项目部不应因经常遇到雨天而向建设单位提出工期和费用的索赔。(4)项目部在工程结算中存在以下问题：不能将电杆上多预留的光缆算作完成的工程量，因为工程量应以安装实际数量为准，所用材料数量不能作为安装工程量。不能因在山区施工困难而增加立杆的定额调整系数，因为通信工程概预算定额编制办法及费用定额所规定的收费标准均为上限，计算工程量时不得超过此标准。(5)按规定，在具备施工条件的前提下，建设单位应在双方签订合同后的一个月内或不迟于约定的开工日期前的7天内预付工程款。本工程中，建设单位不按约定预付，施工单位应在预付时间到期后10天内向建设单位发出要求预付的通知；建设单位收到通知后仍不按要求预付时，施工单位可在发出通知14天后停止施工，并且建设单位应从约定应付之日起向施工单位支付应付款的利息(利率按同期银行贷款利率计)，并承担违约责任。 3、1背景某项目部承接到长途直埋光缆线路工程，施工季节处于夏季，工程沿途经过果园、稻田、村庄等地。施工过程中发生了以下事件：事件一：施工单位在敷设光缆时，施工人员将光缆包装物随意丢弃；在郊外进行光缆接续时，将裁剪下的光缆外皮、加强芯、光纤束管，清洗光纤所用的清洗纸、清洗袋，接头盒的外包装盒，联络话机换下的废电池，操作人员中午吃饭用的快餐盒等杂物随意丢弃在施工现场，致使接续作业现场一片狼藉。沿线的居民对此深表厌恶，以至于后来处理故障时，部分沿线居民不让施工人员进人现场。事件二：工程进城部分光缆采用管道敷设方式，施工人员在抽出人(手)孔内的积水时造成污水沿街漫流。事件三：施工驻点由于住处紧张，两人住在堆放材料的房间。由于驻点附近环境较差，因此驻点内蚊蝇滋生，环境状况令人担忧。事件四：施工人员在下班以后打麻将，经常玩到很晚。2问题(1)对于本工程的种种现象，项目部应从哪些方面着手加强现场管理?(2)试识别本工程中的环境因素。(3)针对识别出的环境因素制定相应的控制措施。【答案】：(1)针对施工现场发生的这些事件，项目部应从施工现场的工作环境、居住环境、施工现场周围的环境、现场的物资管理以及现场施工人员的行为管理等方面进行加强。施工现场管理工作做不好，将直接影响到工程的进度和质量。(2)本工程的环境因素主要有：光缆测试时废电池、包装垃圾被随意丢弃，发电机、抽水机工作时的废气和噪声排放，开挖光缆沟造成的植被破坏、尘土飞扬，管道排水漫流，光缆接续时的下脚料、废弃物被随意丢弃，剩余油漆被焚烧或填埋，施工驻点的伙房泔水、生活垃圾被随意倾倒，变质的食物被食用等。(3)针对上述环境因素，在目前的技术水平条件下，可制定的控制措施主要有：光缆测试时的废旧电池应统一收集存放，光缆盘的包装物拆下后应及时收集，避免乱扔乱放；抽水机、发电机要定期保养，以降低噪声和废气排放量，同时尽量将其远离人群放置；开挖光缆沟的土应尽早回填；标石刷漆时剩余油漆应统一回收，不得随意丢弃；人(手)孔排出的水应引至下水道、排水沟或其他不影响交通的地方；光缆接续时的下脚料、废弃物应在更换场地时统一收集，带回驻地统一存放；伙房的泔水、生活垃圾要及时清运到合适地点，以减少环境污染；吃剩的食物应采取措施保管等。 4、背景某电信工程局（乙方）于某年4月20日与一电信公司（甲方）签订了通信管道土方挖掘合同，管道全长2km，其中挖掘土方4500m3（5元/m3）。假设采用机械施工，机械租赁费用为450元/台班，技术工人费为24元/工日，现场管理费率为40%，甲、乙双方合同约定5月11日开工，5月20日完工，在实际施工过程中发生了以下几项事件：事件一：因租赁的挖掘机大修，晚开工2天，造成窝工10个工日；事件二：施工过程中因土质问题，接到监理工程师5月15日停工的指令，进行地质复查，配合用工为15个工日。事件三：5月19日，接到监理工程师5月20日复工令，同时提出管道沟深度加深，因此需增加开挖土方量900m3。事件四：5月20日至22日，因下大暴雨，迫使开挖暂停，造成人员窝工10个工日、机械窝工3个台班。事件五：5月23日永久性道路被冲坏，应业主要求修复用了30个工日，5月24日恢复正常挖掘工作，最终于5月30日完成。问题1.上述事件中，哪些乙方可以向甲方要求索赔？哪些不可以？简要说明理由。2.每项事件的工期索赔各是多少天？总计工期索赔是多少天？3.合理索赔金额是多少？4.乙方应向甲方提供哪些索赔文件？5.简述如何提高索赔成功率。【答案】：1.能不能索赔的关键在于分清责任，属于甲方责任的，可以索赔，而由于乙方自身原因造成延误的，不能索赔。参考答案如下：事件一：不能提出索赔，因为租赁的挖掘机大修延误开工属于承包商（乙方）的责任；事件二：可以提出索赔，因为地质条件的变化属于业主（甲方）应该承担的责任；事件三：可以提出索赔，因为协调设计的变更属于业主（甲方）的责任；事件四：可以提出索赔，因为天气（大暴雨）属不可抗力，工期顺延；事件五：可以提出索赔，因为协