护坡施工合同范本(2022年).pdf
编号：WD-HT-0341护坡施工合同范本(2022)-合同书一CONTRACT DOCUMENT甲 方：_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _乙 方：_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _日 期：_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 合同系列文字均可修改-一合同范本|CONTRACT TEMPLATE建设工程施工合同护坡施工合同范本(2022)说 明：甲乙双方为明确各自的权利和义务，经友好协商签署合同，在合同期限内按照合同约定或者依照法律规定履行义务，保证权利双方合法权益不受损害，如有需要可以下载修改或直接打印。护坡施工合同范文篇一甲 方：乙 方：依 照 中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本工程施工事项协商一致，签订本合同。一、工程名称：环山中学宿舍楼和厨房后水圳混凝土圳边及护坡工程二、工程地点：环山中学宿舍楼和厨房后三、工程内容：护坡总体积为30.89m;护坡总投资13900元。宿舍后圳护坡长：42.2m宽0.3m高0.8m=10.13m3宿舍后圳边：长42.2m宽0.5m高0.24m=5.06m3厨房后圳边：长38.4m宽0.5m高0.3m=5.76m3第1页合同范本|CONTRACT TEMPLATE建设工程施工合同厨房后圳护坡：长38.4m宽0.3m高0.8m=9.22m3伸进土中加宽脚：长0.3m宽0.15m高0.8m20个=0.72m30.89m3450 元/m3=13900 元四、合同工期L经双方协商确定工作日为20天，自20 xx年11月18日起至20 xx年12月8日。2、若施工过程中发生人力不可抗拒的自然情形，或者甲方要求乙方暂停工作，工期相应顺延。五、质量标准1、工程的总承包价暂定为人民币大写壹万叁仟玖佰元整，13900.00 元。2、总承包价为包干价，包含了人工、机械、管理、协调、税费等一切费用，甲方无需再向乙方支付任何费用。3、工程量的确认：施工过程中，若工程量变更，根据上述单价另行签订补充协议，或工程变更单。4、支付方式：工程完工后，付给合同总价70%,余款按规定竣工验收后9。日内全部支付。六、甲方义务L按时向承包人拨付工程款。第2页合同范本|CONTRACT TEMPLATE建设工程施工合同2、工程文明生产中涉及环保、卫生以及社会治安等问题由发包人负责解决且工期顺延。七、乙方义务L在本合同签订生效后二天内向甲方提交该项目施工方案及进度计划。2、自觉接受发包人及有关主管部门的管理、监督和检查，确保施工机械安全性能良好，操作人员持上岗证上岗方妾受发包人及有关主管部门日常对机械设备、材料质量，操作人员的有效证件、持上岗证情况的检查。3、在施工过程中按发包人统一规划堆放材料、机 具，按发包人标准化工地要求设置标牌，搞好工区的管理，做好职责区的治安保卫工作。八、施工安全承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受甲方安排的检查人员实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于承包人按全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由承包人承担。九、违约责任L甲方应按本合同约定及时支付工程款，若有逾期，甲方应向第3页合同范本|CONTRACT TEMPLATE建设工程施工合同乙方支付违约金，违约金数额为应付金额的银行同期贷款利率计算支付利息。2、因非甲方原因、不可抗力原因，乙方未按期完成工程内容，每逾期一日，乙方应向甲方支付本工程总金额千分之五的违约金;逾期超过10日，甲方有权单方面解除合同。十、其他本协议自双方签字或盖章后生效，一式二份，双方各持一份。未尽 事 宜，当发生时甲乙双方互相协商解决。甲 方：乙 方：年 月 日：护坡施工合同范文篇二甲 方：（以下简称甲方）乙 方：（以下简称乙方）根 据 中华人民共和国合同法 中华人民共和国建筑法等法律法规之规定，经甲、乙双方自愿友好协商一致，就乙方承包甲方蓬莱农业生态园渠道护坡工程所涉及相关事宜，共同达成如下协议条款，希双方严格遵守执行。一、工程概况1、工程名称：蓬莱农业生态园工程（以下简称本工程）。第4页合同范本|CONTRACT TEMPLATE建设工程施工合同2、工程地点：沫河口镇3、工程内容：甲方指定范围内土坡护坡加固工程，内容包括：工作面平整、碎石垫层（底部、坡面）护坡齿脚等全部护坡施工内容。4、承包方式：乙方全承包，乙方包人工、机械设备、材料场内转运、工期、质量、安全等二、建设工期总工期 天（从开工之日起至工程完工之日止），开工日期以甲方通知为准。本协议工期如遇设计变更、不可抗力因素以及非乙方原因的停、窝 工 时，工期经甲方签证后可顺延。三、工程造价1、甲方 日内提供图纸。2、乙方接图纸后根据图纸3天之内上交工程报价清单。3、本工程造价实行市场信息价核算,每平方造价 元。4、上述报价包括以下：乙方为实施本工程所需的全部人工费、机械设备及燃油费用、电费、各项措施费、材料下车场内运输，设备进出场费、以及乙方负责施工现场安全、施工现场管理和维护所需全部 费 用，以及税金等。5、前述造价确定后，在承包价范围内，本协议不再执行与工程计价有关的定额及文件，因市场人工及材料等费用的涨跌而进行调第5页合同范本|CONTRACT TEMPLATE建设工程施工合同整，双方再行协商。四、履约保证金L本协议签定后3日内打10万元定金，待正式合同签订后3日内打余款20万 元，本协议方为生效。2、退还时间：进场后30天内返还给乙方。五、工程款支付乙方按甲方要求完成本协议指定的工作量，并经甲方确认后十个工作日内付工程量的70%o六、双方职责（一）甲方职责1、负责在乙方进场前2天提供施工场地（工棚、预制场地），并配合乙方施工前的测量工作。2、协助乙方办理相关手续，协助乙方解决施工现场周边关系。3、做好施工质量、工期的监督工作和工程质量的验收工作。4、配合乙方进行设备场内转运。5、向乙方提供水源电源接口。（二）乙方职责L指派_ _ _ _ _ _ _ _ _作为乙方履约代表暨项目负责人，全权代表乙方履行本协议，代表乙方处理相关工程事务，签收相关工程文件等。第6页合同范本|CONTRACT TEMPLATE建设工程施工合同2、应严格遵守安全生产、文明施工规范，确保安全生产和施工质 量，承担施工过程中的所有责任，严格执行政府有关部门的法规及政策。3、应在施工现场设置警示标志并严格人员进出管理，防止无关人员进入施工现场。4、负责工程资料的整理、归集。5、不得拖欠民工工资，工程完工前应处理完毕工伤事故等工程及与工程有关的事务。乙方应在工程完工后10日内向甲方提供民工工资已付清、工程及与工程有关的事务已处理完毕的书面承诺。七、安全责任事故：该项工程施工期间，所有与该工程相关的安全事故均由承包方负责，与发包方无关。八、争议解决：履行本协议如发生异议，由甲、乙双方友好协商解 决，协商后达成一致意见的补充协议是合同的一部分;如协商后不能达成一致意见或一方不愿意协商的，则交由本工程所在地有管辖权的人民法院诉讼解决。九、合同生效：如本协议与工程合同有冲突，经双方协商再行补充为准。十、合同订立地点：蚌埠市第7页合同范本|CONTRACT TEMPLATE建设工程施工合同 、合同经双方签字盖章后生效。发包人（签章）承包人（签章）法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：电 话：电 话：传 真：传 真：开户银行：开户银行：帐户名称：帐户名称：年月日年月日护坡施工合同范文篇三甲 方：乙 方：依 照 中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本工程施工事项协商一致，签订本合同。一、工程名称：中国人民解放军第二五五医院假山护坡工程二、工程地点：中国人民解放军第二五五医院厂区内三、工程内容：护坡总面积为约900m3;护坡总投资424164.42元。第8页合同范本|CONTRACT TEMPLATE建设工程施工合同四、合同工期1、经双方协商确定工作日为1 个月，自2013年 8 月 2 8 日起至 2013年 9 月 2 8 日。2、若施工过程中发生人力不可抗拒的自然情形，或者甲方要求乙方暂停工作，工期相应顺延。五、质量标准1、工程的总承包价暂定为人民币大写伍佰壹拾叁万肆仟伍佰陆拾元整，424164.42元。2、总承包价为包干价，包含了人工、机械、管理、协调、税费等一切费用，甲方无需再向乙方支付彳小可费用。3、工程量的确认：施工过程中，若工程量变更，根据上述单价另行签订补充协议，或工程变更单。4、支付方式：工程完工后，付给合同总价95%,余款按规定竣工验收后7 日内全部支付。六、甲方义务1、按时向承包人拨付工程款。2、工程文明生产中涉及市容、环保、卫生和交通以及社会治安等问题由发包人负责解决且工期顺延。七、乙方义务第9页合同范本|CONTRACT TEMPLATE建设工程施工合同L在本合同签订生效后二天内向甲方提交该项目施工方案及进度计划。2、自觉接受发包人及有关主管部门的管理、监督和检查，确保施工机械安全性能良好，操作人员持上岗证上岗才妾受发包人及有关主管部门日常对机械设备、材料质量，操作人员的有效证件、持上岗证情况的检查。3、在施工过程中按发包人统一规划堆放材料、机 具，按发包人标准化工地要求设置标牌，搞好工区的管理，做好职责区的治安保卫工作。八、施工安全承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于承包人按全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由承包人承担。九、违约责任1、甲方应按本合同约定及时支付工程款，若有逾期，甲方应向乙方支付违约金，违约金数额为应付金额的银行同期贷款利率计算支付利息。2、因非甲方原因、不可抗力原因，乙方未按期完成工程内容，第 1 0 页合同范本|CONTRACT TEMPLATE建设工程施工合同每逾期一日，乙方应向甲方支付本工程总金额千分之五的违约金;逾期超过10日，甲方有权单方面解除合同。十、其他本协议自双方签字或盖章后生效，一式四份，双方各持二分。未尽 事 宜，当发生时甲乙双方互相协商解决。甲 方：乙 方：年月日您可以在此处填写公司名称或地址YOU CAN FILL IN THE COMPANY NAME OR ADDRESS HERE第1 1页
