2022年陕西省监理工程师《建设工程合同管理》考试题库（含典型题、真题库）.pdf

2022年陕西省监理工程师 建设工程合同管理考试题 库（含典型题、真题库）一、单选题1.（2013年真题）关于定标的说法，正确的是（）。A、确定中标人的权利归评标委员会B、招标人在评标委员会推荐的中标候选人中确定中标人C、招标人可以根据自己的意愿确定中标人D、中标通知书发出后，投标人有权拒绝订立合同答案：B2.代理的种类中，（）主要是为维护无行为能力或限制行为能力人的利益而设立的代理方式。A、指定代理B、法定代理C、委托代理D、意定代理答案：B解析：2022版教材P9-11本题考核的是法定代理。法定代理主要是为维护无行为能力或限制行为能力人的利益而设立的代理方式。3.缺陷责任期内承包人不能在合理时间内修复的缺陷，（）。A、发包人只能自行修复，修复费用由承包方承担B、发包人可自行修复或委托其他人修复，所需费用和利润由承包方承担C、发包人只能自行修复.所需费用和利润按缺陷原因的责任方承担D、发包人可自行修复或委托其他人修复，所需费用和利润按缺陷原因的责任方承担答案：D解析：2022版教材P1377 3 8本题考核的是缺陷责任期的管理。承包人不能在合理时间内修复的缺陷，发包人可自行修复或委托其他人修复，所需费用和利润按缺陷原因的责任方承担。4.依据 物权法的规定，以建筑物抵押的，抵押权自()时设立。A、备案B、交付C、登记D、合同签订答案：C解析：2022版教材P 1 376本题考核的是抵押登记。当事人以建筑物和其他土地附着物，建设用地使用权，以招标、拍卖、公开协商等方式取得的荒地等土地承包经营权的土地使用权，正在建造的建筑物抵押的，应当办理抵押登记。抵押权自登记时设立。5.关于建设工程项目总进度目标的说法，正确的是()oA、建设工程项目总进度目标的控制是施工总承包方项目管理的任务B、在进行项目总进度目标控制前，应分析和论证目标实现的可能性C、项目实施阶段的总进度指的就是施工进度D、项目总进度目标论证就是要编制项目的总进度规划答案：B解析:在进行建设项目总进度目标控制前，首先应分析和论证目标实现的可能性。若项目总进度目标不可能实现，则项目管理方应提出调整项目总进度目标的建议,提请项目决策者审议6.（2019年真题）下列合同法律关系中，建筑材料可以成为合同客体的是OA、施工合同B、设计合同C、买卖合同D、勘祭合同答案：C解析：合同法律关系的客体主要包括物 行为、智力成果。客体例如1物（财）动产财动巴2行为建筑材料、建筑设备、建筑物、货市 设 计（工作）、监理工作、施工安装、绑钢筋、土方开挖、抹灰等3.智力成果知识产权、技术秘密、专利权、建 设 计（作品）、文学作品等.7.按照 建设工程施工合同（示范文本）规定，当组成施工合同的各文件出现含糊不清或矛盾时，应按0顺序解释。A、合同协议书、已标价的工程量清单 中标通知书B、中标通知书、投标书及附件、合同履行中的变更协议C、合同协议书、中标通知书、已标价的工程量清单D、合同专用条款、合同通用条款 中标通知书答案：C解析：2 0 2 2 版教材P 9 2-9 3 本题考查的是合同文件。合同文件解释顺序为：（1）合同协议书；（2）中标通知书；（3）投标函及投标函附录；（4）专用合同条款；（5）通用合同条款；（6）技术标准和要求；（7）图纸；（8）已标价的工程量清单；（9）其他合同文件一一经合同当事人双方确认构成合同的其他文件。8.（2 0 1 4 年真题）根 据 标准施工合同，关于承包人施工安全责任的说法，正确 的 是（）oA、承包人应按合同约定的安全工作内容编制施工安全措施计划B、合同约定的安全施工措施所需费用由承包人承担，安全作业环境所需费用由发包人承担C、承包人对施工现场所有人员的工伤事故承担责任D、因采取合同未约定的安全施工措施增加的费用由承包人自行承担答案：A解析：五、施工安全管理（一）发包人的施工安全责任发包人应对其现场机构全部人员的工伤事故承担责任，但由于承包人原因造成发包人人员工伤的，应由承包人承担责任。发包人应负责赔偿工程或工程的任何部分对土地的占用所造成的第三者财产损失，以及由于发包人原因在施工场地及其毗邻地带造成的第三者人身伤亡和财产损失负责赔偿。（二）承包人的施工安全责任承包人对其履行合同所雇佣的全部人员，包括分包人人员的工伤事故承担责任，但由于发包人原因造成承包人人员的工伤事故，应由发包人承担责任。由于承包人原因在施工场地内及其毗邻地带造成的第三者人员伤亡和财产损失，由承包人负责赔偿。9.（2 0 1 6 年真题）某招标项目，招标人在原定投标截止之日前1 0 d 发出最后一份书面答疑文件，则此时投标截止时间至少延长（）d oA、5B、10C、15D、20答案:A解析：补充内容：招标文件的澄清与修改1.招标文件的澄清如果招标人发现招标文件中的错误，或要对招标文件中的部分内容进行修改，应在投标截止时间15天前，以书面形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。招标文件停售日提交投标文件截止时 间（开标时间）招标文件出售日可对招标文件进行必要澄清或修改215 日 .可修改 回投标文件确定中标人向招标办备案15日内发中标通知修改、替换投标文件的，招标人不予接受公示23H30 投标人回投标文件的.5日内退还投标佻证金.不电利息搬销投标文件的，招标人可以不退还投标保编制投标文件的时间N20天投标有效期二投标保证金有效10.招标人对符合招标文件规定的未中标人的技术成果进行补偿的,招标人将于O向未中标人支付技术成果经济补偿费。A、签订合同后5日内B、中标通知书发出后1 5日内C、中标通知书发出后3 0日内D、签订合同后3 0日内答案：C解析：2022版教材P37-38招标人将于中标通知书发出后3 0日内向未中标人支付技术成果经济补偿费。11.工程设计招标通常采用的评标方法是O。A、最低评标价法B、经评审的最低投标价法C、综合评估法D、设计费比选法答案：C解析：知识点:建筑工程设计投标管理。鉴于工程项目设计招标的特点，工程建设项目设计招标评标方法通常采用综合评估法。2022版教材P35。12.关于无权代理的表述中，不正确的是().A、没有代理权而为的代理行为属于无权代理B、代理权终止后的代理行为属于无权代理C、无权代理行为只有经过“被代理人”的追认，被代理人才承担民事责任D、未经追认的越权代理行为，由行为人承担民事责任，相对人可以催告被代理人自收到通知之日起一个月内予以追认。被代理人未作表示的，视为同意。答案：D解析：2 0 2 2 版教材P 9-1 1 本题考核的是无权代理。无权代理包括以下三种情况：没有代理权而为的代理行为；(2)超越代理权限而为的代理行为；(3)代理权终止后的代理行为。民法总则规定，行为人没有代理权、超越代理权或者代理权终止后，仍然实施代理行为，未经被代理人追认的，对被代理人不发生效力。相对人可以催告被代理人自收到通知之日起一个月内予以追认。被代理人未作表示的，视为拒绝追认。1 3 .()是指购买的标的物要分批交付。A、货样买卖B、试用买卖C、分期交付买卖D、分期付款买卖答案：C解析：2 0 2 2 版教材P 1 4 1 7 4 2 本题考查重点是“建设工程材料设备采购合同的分类”。分期交付买卖，是指购买的标的物要分批交付。因此，本题的正确答案为Co1 4 .标准施工合同通用条款规定的变更范围不包括()。A、取消合同中任何一项工作B、改变合同中任何一项工作的质量或其他特性C、改变合同工程的基线、标高、位置或尺寸D、改变合同中任何一项工作的施工时间或改变已批准的施工工艺或顺序答 案:A解析：2 0 2 2 版教材P 1 0 8 7 1 0 标准施工合同通用条款规定的变更范围包括：（1）取消合同中任何一项工作，但被取消的工作不能转由发包人或其他人实施；（2）改变合同中任何一项工作的质量或其他特性；（3）改变合同工程的基线、标高、位置或尺寸；（4）改变合同中任何一项工作的施工时间或改变已批准的施工工艺或顺序；（5）为完成工程需要追加的额外工作。1 5.F ID IC系列合同中，设计一建造与交钥匙工程合同条件（1 9 9 5 年第1 版），又称 橘皮书 适用于由承包商根据业主要求设计和施工的工程项目和房建项目，采 用（）OA、单价合同B、总价合同C、成本加酬金合同D、成本加固定比例合同答案：B解析：2 0 2 2 版教材P 1 5 1 7 5 2 设计一建造与交钥匙工程合同条件（1 9 9 5 年第1版），又称 橘皮书 适用于由承包商根据业主要求设计和施工的工程项目和房建项目，采用总价合同。1 6.（2 0 1 4 年真题）根据 标准设计施工总承包合同，承包人编制进度付款支付分解表时，勘察设计费分解的原则是（）oA、按提交勘察设计阶段性成果文件的时间、对应的工作量进行分解B、按勘察设计总费用、勘察设计工作持续时间进行分解C、按提交勘察设计阶段性成果的次数平均分解D、按勘察设计总费用、项目施工周期进行分解答 案：A解 析：本 题 考 查 的 是 工 程 款 支 付 管 理。勘察设计费分类和分解原则是按照提交勘察 设 计 阶 段 性 成 果 文 件 的 时 间、对 应 的 工 作 量 进 行 分 解。2 0 2 2版 教 材P 1 3 0。材料和工程设备费+-按订立合同、进场蛤收合格、安装就位、工程竣工等阶段和比例进行分解。技术服务培训费。按照价格清单中的单价，结合合同进度计划对应的工作量进行分解+其他工程价款。按照价格清单中的价格，结合合同进度计划拟完成的工程量或者比例进行分解。1 7.在 工 程 项 目 招 投 标 中，确 定 中 标 人 的 权 利 属 于()。A、招标人B、评标委员会C、招标代理机构D、招标监督机构答 案：A解 析：2 0 2 2版 教 材P 4 5本 题 考 查 的 是 招 标 程 序。确 定 中 标 人 是 招 标 人 的 权 利，但 招 标 人 也 可 以 授 权 评 标 委 员 会 来 确 定。如果招标人授权评标委员会确定中标人,评 标 委 员 会 可 将 排 序 第 一 的 投 标 人 定 为 中 标 人，提 交发包人请 其 与 中标人签订施工 合 同。1 8.按 照 招 标 投 标 法 实 施 条 例 ，开标时宣布流标的情形是指投标人的数量少于()家。A、3B、4C、5D、7答案：A解析：2 0 2 2版教材P 4 0-4 9有下列情形之一的，招标人在分析招标失败的原因并采取相应措施后，应当依法重新招标：（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；经评标委员会评审后否决所有投标的。1 9.在设计施工总承包合同中，关于竣工试验，通用条款规定的竣工试验程序按三阶段进行，其中第二阶段是（）。A、发包人进行试验，保证每一项工程设备满足合同要求B、发包人进行试验，保证工程或区段工程满足合同要求C、承包人进行试验，保证每一项工程设备满足合同要求D、承包人进行试验，保证工程或区段工程满足合同要求答案：D解析：2 0 2 2版教材P 1 3 6 T 3 7第三阶段，承包人进行试验，保证工程或区段工程满足合同要求，在所有可利用的操作条件下安全运行；2 0 .下列合同计价方式中，最有利于业主投资控制，业主承担较小风险的是（）oA、单价合同B、固定总价合同C、可调总价合同D、成本加酬金合同答案：B2 1 .（2 0 1 6年真题）下列引起合同法律关系产生、变更与消灭的法律事实中，属于“行为”的 是（）。A、因国际禁运解除进口设备运输合同B、因战争导致在建I 程合同工期延长C、因建设意图改变,建设单位和施I 单位协商变更工程承包范围D、因工程所在地山体滑坡,建设单位和施I 单位协商解除合同答案：C解析：（二）合同法律关系的产生、变 更 和 消 灭（1题）能够引起合同法律关系产生、变更和消灭的客观现象和事实，就是法律事实，包括行为和事件。（一）行为行为是指法律关系主体有意识的活动，能够引起法律关系发生、变更和消灭的行为。包括作为和不作为两种表现形式。行为还可分为合法行为和违法行为。凡违反国家法律规定的行为是违法行为，如：建设工程合同当事人违约，会导致建设工程合同关系的变更或者消灭。此外，*行政行为和发生法律效力的法院判决 裁定以及仲裁机构发生法律效力的裁决等，也是一种法律事实，也能引起法律关系的发生、变更、消灭。（二）事件是指不以合同法律关系主体的主观意志为转移而发生的，能够引起合同法律关系产生、变更和消灭的客观现象。这些客观事件的出现与否，是当事人无法预见和控制的。*事件举例：地震、台风、战争、罢工、禁运等。22.风险型CM合 同 采 用（）的计价方式，成本部分由业主承担，CM承包商获取约定的酬金。A、成本加酬金B、成本加费用C、酬金加费用D、成本加奖金答案：A解析：2 0 2 2版教材P 1 6 5 7 6 6风险型C M合同采用成本加酬金的计价方式，成本部分由业主承担，C M承包商获取约定的酬金。因此，本题的正确答案为A。2 3.以下合同计价模式下，（）方式中承包商所承担的风险最小。A、固定单价合同B、可变单价合同C、固定总价合同D、成本加酬金合同答案：D解析：本题考查的是合同计价方式。成本加酬金计价模式下，成本部分是据实结算的，承包商的风险最小。2 4.施工合同履行中，由于设计变更需要确定变更价款，而报价单中没有适用于变更工作的单价，则下列计算变更合同价款的方法正确的是（）。A、按照报价单内类似工作的单价计算变更价款B、参照报价单内类似工作的单价商定或确定单价C、根据成本加利润的原则商定或确定单价D、参照设计单位提出的单价商定或确定单价答案：B解析：1、变更估价的程序（1）承包人应在收到变更指示或变更意向书后的1 4天内，向监理人提交变更报价书，详细开列变更工作的价格组成及其依据，并附必要的施工方法说明和有关图纸。变更工作如果影响工期，承包人应提出调整工期的具体细节。（2）监理人收到承包人变更报价书后的1 4天内，根据合同约定的估价原则，商定或确定变更价格。2、变更估价的原则（存在严格的先后适用顺序)S t e p l ：已标价工程量清单中有适用于变更工作的子目，采用该子目的单价计算变更费用；S t e p2：已标价工程量清单中无适用于变更工作的子目，但有类似子目，可由监理人在合理范围内参照类似子目的单价商定或确定变更工作的单价；S t e p3：已标价工程量清单中无适用或类似子目的单价，可由监理人按照成本加利润的原则商定或确定变更工作的单价。2 5.招标人和中标人应当在()之日起O之内，订立书面合同A、中标通知书发出，1 5日B、中标通知书发出，3 0日C、中标通知书送达，1 5日D、中标通知书送达，3 0日答案：B解析：知识点:书面合同的订立。招标人和中标人应当在投标有效期内以及中标通知书发出之日起3 0日之内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。2 0 2 2版教材P45O2 6 .下列关于施工期运行中发现工程设备存在设计缺陷时确定责任方的说法中，正确的是()oA、由承包人进行修复，并承担相应的费用B、由承包人进行修复，设计人承担相应的费用C、由设计人进行修复，承包人承担相应的费用D、由设计人进行修复，并承担相应的费用答 案:B2 7.采用 简明施工合同的工程，负责材料和设备的供应人通常为()。A、分包人B、发包人C、施工项目部D、承包人答案：B解析：2 0 2 2版教材P9 0本题考查的是施工合同标准文本。由于简明施工合同适用于工期在1 2个月内的中小工程施工，是对标准施工合同简化的文本，通常由发包人负责材料和设备的供应，承包人仅承担施工义务，因此合同条款较少。2 8.根据 招标投标法实施条例，国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，应当公开招标;但可以邀请招标的情形有（）A、技术复杂B、受自然环境限制C、采用公开招标方式的费用过高D、有特殊要求，只有少量潜在投标人可供选择答案:D解析：2 0 2 2版教材P2 6-2 8根据 招投标法实施条例，国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，应当公开招标;但有下列情形之一的，可以邀请招标：（1）技术复杂、有特殊要求或者受自然环境限制，只有少量潜在投标人可供应择；（2）采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大。2 9 .（2 0 1 9年真题）因被代理人对代理人授权不明确，给第三人造成损失，关于损失承担的说法，正确的是（）oA、由被代理人自行承担责任B、由代理人自行承担责任C、由第三人自行承担责任D、由被代理人与代理人承担连带责任答案：D解析：【代理过错责任】项目经理、总监理工程师作为施工企业、监理单位的代理人，应当在授权范围内行使代理权，超出授权范围的行为则应当由行为人自己承担。如果授权范围不明确，则应当由被代理人（单位）向第三人承担民事责任，代理人负连带责任，但是代理人的连带责任是在被代理人无法承担责任的基础上承担的。30.发包人在收到承包人竣工验收申请报告（）天后未进行验收，视为验收合格。实际竣工日期以提交竣工验收申请报告的日期为准。A、7B、14C、28D、56答案：D解析：2022版教材P116本题考查的是竣工验收。发包人在收到承包人竣工验收申请报告5 6天后未进行验收，视为验收合格。实际竣工日期以提交竣工验收申请报告的日期为准。31.设备采购合同，买方在收到卖方提交的买卖双方签署的合同设备验收证书或已生效的验收款支付函正本一份并经审核无误后O日内，向卖方支付合同价格的（）。A v 1 4；2 0%B、2 8；2 0%C、1 4；2 5%D、2 8；2 5%答案：D解析：2 0 2 2 版教材P 1 4 5 买方在收到卖方提交的买卖双方签署的合同设备验收证书或已生效的验收款支付函正本一份并经审核无误后2 8 日内，向卖方支付合同价格的2 5%o3 2 .（2 0 2 0 年真题）根据 标准施工招标文件，合同文件的优先解释顺序是（）。A、技术标准和要求一图纸一已标价工程量清单一投标函及其附录B、投标函及其附录一已标价工程量清单一技术标准和要求一图纸C、技术标准和要求一投标函及其附录一图纸一已标价工程量清单D、投标函及其附录一技术标准和要求一图纸一已标价工程量清单答案：D解析：P 9 2-9 3 标准施工合同的通用条款中规定，合同的组成文件包括：（1）合同协议书；（2）中标通知书；（3）投标函及投标函附录；（4）专用合同条款；（5）通用合同条款；（6）技术标准和要求；（7）图纸；（8）已标价的工程量清单；（9）其他合同文件经合同当事人双方确认构成合同的其他文件。组成合同的各文件中出现含义或内容的矛盾时，如果专用条款没有另行的约定，以上合同文件序号为优先解释的顺序。3 3 .机电设备采购招标包括设备及伴随服务，投标人的伴随服务内容之一是（）。A、申请设备使用许可B、设备的技术指标改进C、设备的调试D、设备运抵现场的保管答案：C解析：4、伴 随 服 务（1）机电设备招标的范围除了交付约定的机组设备外，还包括“伴随服务”，即根据合同规定卖方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险、安装、调试、提供技术援助 培训和合同中规定卖方应承担的义务。（2）一般包括：实施或监督所供货物的现场组装和试运行；提供货物组装和维修所需的工具；为所供货物的每一适当的单台设备提供详细的操作和维护手册;在双方商定的一定期限内对所供货物实施运行或监督或维护或修理，但该服务并不能免除卖方在合同保证期内所承担的义务；在卖方厂家和/或在项目现场就所供货物的组装、试运行、运行、维护和/或修理对买方人员进行培训。（3）伴随服务的报价或双方商定的费用可包括在合同价中。如果未含在合同价中，双方应事先就此达成协议，但其费用单价不应超过卖方向其他人提供类似服务所收取的现行单价。34.根 据 标准施工招标文件，下列评审工作中，不属于详细评审阶段工作内容 的 是 O oA、施工组织设计B、项目管理机构C、响应性评审D、投标报价答案：C解析：2022版教材P54-57综合评估法与最低评标价法初步评审标准的参考因素与评审标准等方面基本相同，只是综合评估法初步评审标准包含形式评审标准、资格评审标准和响应性评审标准三部分。35.在设计施工总承包合同模式下，承包人设计文件提交监理人后，由()组织设计审查，自监理人收到设计文件起的审查期限为()。A、监理人，14天B、监理人，2 1天C、发包人，14天D、发包人，2 1天答案：D解析：2022版教材P1277 28承包人的设计文件提交监理人后，发包人应组织设计审查，按照发包人要求文件中约定的范围和内容审查是否满足合同要求。为了不影响后续工作，自监理人收到承包人的设计文件之日起，对承包人的设计文件审查期限不超过21天。36.(2018年真题)关于投标保证金的说法，正 确 的 是()。A、招标文件的主要内容中不包括投标保证金B、投标人不按要求提交投标保证金的，其投标文件按废标处理C、投标保证金有效期应当长于投标有效期D、投标保证金不得超过招标项目估算价的10%答案：B解析:投标保IE金*履约保证金投标保证金履约保证金 质量保证金作用约束所有投标人 约束中标人 约束承包人担保提交时间投标时中标后/签合同前工程款中预留实际交付份额项目估算价的2%中标价的10%项目结算价的3%不得超过主合同的20%37.（2015年真题）关于设备招标的说法，错 误 的 是（）。A、可以采用公开招标或邀请招标方式B、招标程序与施工招标基本相同C、评审要素和量化比较的方法与施工招标基本相同D、招标文件应对要求提供的货物、招标过程和合同条款予以说明答案：C解析：本题考查的是设备采购的评标。机电设备招标可以采用公开招标或邀请招标的方式。招标程序与施工招标基本相同，只是评审要素、量化比较的方法有所区别，可参照施工招标程序。38.按照施工合同示范文本规定，下列事项中，属于发包人应承担的义务是（）。A、提供监理单位施工现场办公房屋B、提供夜间施工使用的照明设施C、提供施工现场的工程地质资料D、提供工程进度计划答案：C解析：2 0 2 2版教材P 9 7本题考查的是发包人的义务。选项A B D,均是承包人的义务，选项A B的费用，由发包人承担。3 9.建设工程勘察合同文本，组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序正确的是（）A、（1）中标通知书；（2）中标通知书；（3）投标函及投标函附录；（4）专用合同条款；通用合同条款B、（1）中标通知书；（2）合同协议书；（3）投标函及投标函附录；（4）专用合同条款；通用合同条款C、合同协议书；（2）中标通知书；投标函及投标函附录；专用合同条款；通用合同条款D、（1）合同协议书；（2）中标通知书；（3）投标函及投标函附录；（4）通用合同条款；专用合同条款答案：C解析：2 0 2 2版教材P 7 5-7 6组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：（1）合同协议书；（2）中标通知书；（3）投标函及投标函附录；（4）专用合同条款；（5）通用合同条款；（6）发包人要求；（7）勘察费用清单；（8）勘察纲要；（9）其他合同文件。4 0.（2 0 1 1年真题）甲企业向乙银行借款1 0 0万元，由丙企业做保证人。合同签订3个月后，甲与乙协商，将贷款金额增加到1 5 0万元，并通知了丙，丙未予答复。后甲到期不能偿还债务。关于该案中的保证责任承担的说法，正 确 的 是（）A、丙应承担1 5 0万元的保证责任，因为丙对甲和乙的通知未予答复，视为默认B、丙不再承担担保责任，因为甲与乙变更合同条款未得到丙的同意C、丙不再承担保证责任，保证合同因甲、乙变更了合同的金额条款而导致合同无效D、丙 对1 0 0万应承担保证责任，增加的5 0万元不承担保证责任答案：D解析：【保证合同的变更或转让】保证期间债权人与债务人协议变更主合同或者债权人许可债务人转让债务的，应当取得保证人的书面同意，否则保证人不再承担保证责任。保证合同另有约定的按照约定。保证人是为债务人的债务做担保。因此：（1）被担保的债务人发生变化，必须取得保证人书面同意，否则保证人不再承担责任。（2）被担保的债务加重的，必须取得保证人书面同意，否则保证人对加重的部分不承担责任。（3）但债权转让导致债权人更换的，无须保证人同意，继续在原保证范围内对新债权人承担责任。债权转让,保证人继续担保 补充：甲与乙更改主合同内容，未经保证人书面同意的，保证人只对减轻部分承担保证责任，对加重部分不承担责任。41 .某工程采用的是不足额投保方式投保的工程一切险，工程受到保险事件的损害时，保险金不足以赔偿损失，其中临时性工程的损失差额由()补偿。A、保险公司B、发包人C、承包人D、发包人和承包人共同答案：C解析：2 0 2 2版教材P 9 5-9 6本题考查的是明确保险责任。标准施工合同要求在专用条款具体约定保险金不足以赔偿损失时，承包人和发包人应承担的责任。如永久工程损失的差额由发包人补偿，临时工程 施工设备等损失由承包人负责。42.以下有关不可预见的物质条件，说 法正确的是()oA、是指承包商在工程实施中遇见的外界自然条件，不包括人为的条件B、不可预见的特质条件，包括地下和水文条件和气候条件C、因不可遇见的特质条件使承包商遭受损失，承包商有权提出工期索赔和费用索赔，但不能索赔利润D、因不可遇见的特质条件使承包商遭受损失，承包商有权提出工期索赔，但不能索赔费用和利润答案：C解析：本题考查的是 施工合同条件典型条款分析。不可遇见的物质条件是指承包商在工程实施中遇见的外界自然条件及人为的条件和其他障碍和污染物，包括地下和水文条件(但不包括气候条件)。如果承包商因此遭受了工期延误或费用增加，承包商有权提出工期和费用(但不包括利润)索赔。43.某施工合同履行过程中，因施工需要临时中断道路交通，发包人委托承包人办理申请批准手续。因工程所处路段交通流量大，全天中断交通的要求未获批准,承包人只能在夜间施工，则由此造成的承包人损失应由()oA、发包人赔偿，延误的工期顺延B、发包人赔偿，延误的工期不予顺延C、承包人承担，延误的工期顺延D、承包人承担，延误的工期不予顺延答案：A解析：2 0 2 2版教材P 9 6-9 7本题考查的是发包人的义务。发包人应根据合同工程的施工需要，负责办理取得出入施工场地的专用和临时道路的通行权，以及取得为工程建设所需修建场外设施的权利，并承担有关费用。44.招标人最迟应当在书面合同签订后()日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金及银行同期存款利息。A、3B、5C、7D、1 5答案：B解析：2 0 2 2 版教材P 1 6 7 8 招标人最迟应当在书面合同签订后5日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金及银行同期存款利息。4 5 .在FI D I C 设计采购施工E P C 合同条件中，由（）负责对工程的所有部分正确定位，并应纠正在工程的位置、标高、尺寸或准线中的任何差错。A、业主B、承包商C、工程师D、业或或承包商答案：B解析：知识点：设计采购施工（E P C）/交钥匙合同条件中放线的规定。由承包商负责对工程的所有部分正确定位，并应纠正在工程的位置、标高、尺寸或准线中的任何差错。承包商应特别注意对放线工作的有关数据进行校验核实，而不能太过依赖于业主提供的此类数据的正确性。2 0 2 2 版教材P 1 6 0o4 6 .根据 施工合同标准文本的规定，因承包人违约而解除合同，发包人的行为错误的是（）。A、发包人可派员进驻施工场地，另行组织人员或委托其他承包人施工B、发包人有权扣留使用承包人在现场的材料、设备和临时设施C、发包人扣留使用承包人在现场的材料设备，则发包人不能再享有索赔的权利D、发包人有权要求承包人将其为实施合同而签订的材料和设备的订货合同或任何服务协议转让给发包人答案：C解析：知识点:违约责任。发包人的扣留行为不免除承包人应承担的违约责任，也不影响发包人根据合同约定享有的索赔权利。2 0 2 2 版教材P 1 1 3o4 7 .FI D I C 系列合同中，设计一建造与交钥匙工程合同条件（1 9 9 5 年第1 版），又称“橘皮书 适用于（）A、适用于承包商与专业工程施工分包商订立的施工合同B、适用于投费金额相对较小、工期短或技术简单，或重复性的工程项目施工C、合于承包商按发包人设计进行施工的房屋建筑和土木工程的施工项目D、适用于由承包商根据业主要求设计和施工的工程项目和房建项目答案：D解析：2 0 2 2 版教材P 1 5 1 7 5 2 设计一建造与交钥匙工程合同条件（1 9 9 5 年第1版），又称 橘皮书 适用于由承包商根据业主要求设计和施工的工程项目和房建项目，采用总价合同。4 8 .依据 担保法，（）担保方式只能由合同当事人本人提供担保。A、保证B、抵押C、质押D、定金答案：D解析：2 0 2 2版教材P 1 3-1 6本题考查的是担保方式。选项A,保证法律关系至少有三方参加，即保证人、被保证人（债务人）和债权人。选项B C抵押与质押可以由债务人或第三人提供担保。定金是指当事人双方为了保证债务的履行，约定由当事人一方先行支付给对方一定数额的货币作为担保。4 9.在建设工程材料采购招标中，投标人报C I F价,对该报价理解不正确的是（）。A、卖方负责办理租船订舱B、包含将货物装上船之前的一切费用C、包含从装运港运至目的地的运费D、包含保险费答案：C解析:费用承担报价方式卖方责任报价内容FCA(Free Carrier)指定地点货交承运人卖方在指定的地点招货物交给买方指定的承运人，即完成交货该报价包含将货物在买方指定地点或其他同意的地点交由承运方保管之前的一切运输费用FOB(Free on Board)指定装运港船上交货卖方在指定的装运港将货物装上买方指定的船只，即完成交货该报价包含将货物在指定的装运港装上船之前的一切运输费用CIF(Cost,Insurance andFreight)成本、保险费加运费付至指定目的港卖方负责办理租船订舱将货物装上船之前的一切费用+从装运港运至目的港的运费+保险费CIP(Carriage andInsurance Paid to)运费、保险费付至指定目的地卖方负责与承运人签订运输协议货物运至目的地的 运 费+保险费50.在设计施工总承包合同中，关于缺陷责任期管理，下列说法不正确的是0。出口报关运输至装运港装运港卸优装运港装我海/空运费保险目的港卸员目的港装我运输至目的地进口通关EXW买方FCA卖方买方FOB卖方买方CIF卖方买方CIP卖方买方A、承包人承担修复工程缺陷的义务，费用和工期由责任方负责B、由于承包人原因造成某项缺陷修复，相应延长缺陷责任期，但缺陷责任期最长不超过2年C、大型工程缺陷责任期内的竣工后试验通常在工程稳定运行一段时间后进行D、工程缺陷的责任属于发包人原因造成的，发包人应承担修复和查验的费用，但不包括合理利润答案：D解析：2022版教材P137738属于发包人原因造成的，发包人应承担修复和查验的费用，并支付承包人合理利润。51.建设单位与施工企业签订的施工合同约定开工日期为2019年5月1日。同年2月1 0日，该建设单位与保险公司签订了建筑工程一切险保险合同。施工企业为保证工期，于同年4月2 0日将建筑材料运至工地。后因设备原因，工程实际开工日为同年5月1 0日，该建筑工程一切险保险责任的生效日期为()oA、2019年2月1 0日B、2019年4月2 0日C、2019年5月1日D、2019年5月1 0日答案：B解析：本题考查的是建筑工程一切险的期限。建筑工程一切险的保险责任自保险工程在工地动工或用于保险工程的材料、设备运抵工地之时起始，至工程所有人对部分或全部工程签发完工验收证书或验收合格，或工程所有人实际占用或使用或接收该部分或全部工程之时终止，以先发生者为准。5 2.建设工程施工合同，施工组织设计完成后，承包人按专用条款的约定，将施工进度计划和施工方案说明报送（）审批。A、设计单位负责人B、勘察单位负责人C、总承包单位负责人D、监理人答 案:D解析：2 0 2 2版教材P 9 7-9 8本题考核的是承包人的义务。施工组织设计完成后，承包人按专用条款的约定，将施工进度计划和施工方案说明报送监理人审批。5 3 .某设计施工总承包合同规定采用无条件补偿条款，则发包人要求中存在的错误导致承包人受到的损失承担说法正确的是（）oA、只有当承包人复核时发现了该错误，才能由发包人承担B、如承包人复核时未发现该错误，则由承包人承担C、无论承包人复核时是否发现该错误，均由承包人承担D、无论承包人复核时是否发现该错误，均由发包人承担答案：D解析：（二）施工现场范围和施工临时占地1、发包人负责永久工程的征地，需在专用条款中明确工程用地的范围、移交时间，明确从外部接入现场的施工用水、用电、用气等，以及如果发包人同意承包人施工需要临时用地时，发包人应负责完成的工作内容。2、通用条款对道路通行权和场外设施做出了两种可选用的约定形式，需要合同双方在专用条款中约定：由发包人或承包人负责办理取得出入施工场地的专用和临时道路的通行权，以及取得为工程建设所需修建场外设施的权利，并承担有关费用。（三）发包人提供的文件专用条款内应明确约定由发包人提供文件的范围和内容、数量和期限，可能包括项目前期工作相关文件、环境保护、气象水文、地质条件斐料等。（四）“发包人要求”中出现错误或违法情况的责任承担1 发包人要求中的错误导致承包人受到损失的后果责任，通用条款给出了两种供选择的条款：无条件补偿条款承包人复核时无论是否发现发包人要求中存在错误,因该错误导致承包人增加的费 用 和（或）工期延误，山度国人承担并向承包人支付合理利润.有条件补偿条款复 核 时 发现错误承包人复核时发现发包人要求中存在错误，通知发包人后发包人坚持不做修改，因该错误导致承包人增加的费 用 和（或工期延误，由发包人承担,旦 核 时 耒发现错误承包人复核时未发现发包人要求中存在错误,因该错误导致承包人增加的费用和（或）工期延误，由承包人自行承担.例外情形以下筋料的错馈无论承包人复核时发现与否.导致承包人增加的费用和（或）工期延误，均由发包人承担,并向承包人支付合理利润：（1）发包人要求中引用的原的数据和资料:（2）对工程或其任何部分的功能要求;（3）对工程的工艺安排或要求:（4）试验和检验标准:（5）除合同另有约定外，承包人无法核实的数据和资料.0 生包人要求违反法律规定承包人发现后应书面通知发包人，并要求其改正。发包人收到通知后不予改正或不作答复，承包人有权拒绝履行合同义务，直至解除合同。发包人应承担由此引起的承包人全部损失。54.某项目监理人于7月1 0日发出开工通知，承包人于7月1 1日收到该通知，通知中说明开工日期为8月1日，但因拆迁纠纷直至8月2 0日才具备开工条件，则该项目的开工日期应为（）。A、7月1 0日B、7月1 1日C、8月1日D、8月2 0日答案：D解析：（3）开工通知发出前，承包人经发包人同意己经实际进场施工的，（无论此后是否发出开工通知）以实际进场施工时间为开工日期。5 5.某施工项目适用简明施工合同，基准日期后，合同履行期间市场价格浮动对施工成本造成影响，关于该合同价格调整的说法正确的是（）OA、不考虑合同价格调整B、采用公式法调整合同价款C、调价公式中的可调因素价格指数来源于基准日的价格D、调整价格的方法仅适用于工程量清单中按单价支付部分的工程款答案：A解析：物价浮动的合同价格调整（1）基准日期为投标截止日前第2 8天。（2）承包人以基准日期前的市场价格编制工程报价。（3）基准日期后，因法律法规规范标准等的变化，导致承包人在合同履行中所需要的工程成本发生约定以外的增减时，相应调整合同价款。（4）基准日期后，合同履行期间市场价格浮动对施工成本造成的影响是否允许调整合同价格,要视合同工期的长短来决定：第一,短 期 合 同（1 2个月以内）不考虑市场价格变化调整合同价款。第二，长期合同（1 2个月以上）承包人的施工成本受市场价格浮动影响时，采用公式法调整合同价款，调价公式中的可调因素价格指数来源于基准日的价格。但调整价格的方法仅限工程量清单中按单价支付部分的工程款，总价支