钢筋工劳务分包合同【八篇】.docx

钢筋工劳务分包合同【八篇】钢筋工劳务分包合同1甲方：乙方：一、工程概况1、工程名称：2、工程内容：3、工程施工地点：4、工程量计量：5、单价:6、结算办法：。二、施工工期要求1、开竣工日期：2、施工进度计划(天)：三、工程质量要求：工程质量等级：四、安全施工分包人应遵守建设安全生产有关管理规定，制定安全保证细则，严格按照安全标准组织施工，承担施工中出现的一切事故责任和因此发生的全部费用。五、甲方职责权利1、甲方负责与业主签订施工合同，并负责合同的管理。2、甲方统一管理，机械队伍的选择均有甲方认可后方可进入施工现场，施工中技术指标、工程进度、质量均有甲方认可达到设计要求方可进行下一道工序。3、乙方必须服从甲方统一管理，否则甲方有权废除本合同，拒付工程款并更换施工队伍。六、乙方职责权利1、在整个施工过程中，接受业主、监理及甲方的管理，及时提供相关工程项目信息。2、乙方严格按照国家颁布的有关工程技术规范，施工操作规程和工程质量验评标准及安全技术规范，安全按期完成施工。工程质量必须达到规定的质量标准，若由乙方原因造成的有关经济处罚，由乙方承担。3、施工中为保证施工工期乙方应按甲方的要求配备足额数量的施工机械及人员，否则造成的一切后果均有乙方负责。乙方应认真履行合同条款，在工程进度、质量、安全、形象等方面，严格执行业主、监理、甲方以及相关施工技术规范的要求。4、乙方在每道工序施工前，必须对操作工人进行工程技术交底、工程质量标准交底和安全技术交底。凡因乙方管理不善出现工程质量低劣和不安全的人、机事故，所造成的一切经济损失及严重后果全部由乙方承担。5、工程项目施工中因乙方发生的债务及民事、刑事责任，均由乙方自行承担。6、负责施工物料、机械和人员的安全，以及施工技术和工程施工安全管理，承担相关安全责任。7、负责处理生产经营过程中因乙方所发生的经营管理等方面的法律责任，相关法律诉讼，独自承担相关责任。8、维护企业形象，做好现场文明施工管理。9、工程竣工后，乙方做好竣工清理工作，做到工完场地平整，达到甲方、业主和地方的满意。在未验收前，负责工程的成品保护，如有损失，自费修复。七、违约责任1、乙方不按施工进度和验评标准施工，所造成的返工修复费用及罚款，全部由乙方承担。2、乙方用于该工程所赊欠材料款，拖欠人工费，设备租赁费等债务及经济纠纷，全部由乙方自行负责。3、乙方不能以任何方式自行从建设单位领取工程款，否则出现的一切后果均有乙方承担。八、其他1、由于工程变更所增减工程量所发生的费用按实际工程量兑付。2、违背管理规定或不严格执行各项条款或不能保质按进度施工，甲方有权按建设单位合同管理有关规定要求第一次提出警告限期纠正的指令，乙方应采取有效措施达到合同要求，如乙方经过努力仍达不到合同要求，则甲方有权终止本协议，乙方负责一切损失。3、协议自双方签定之日起生效，工程竣工验收合格且质保期满后，工程款付清合同自行解除。4、双方因此工程出现的争议，发生纠纷、诉讼，由甲方所在地法院裁决。5、本协议一式两份，甲、双方各执一份，复印无效。甲方：签字(盖章)乙方：签字(盖章)年月日钢筋工劳务分包合同2（以下简称甲方）签订合同单位：（以下简称乙方）XX江引水工程灌区节水续建配套项目工程渠道衬砌总长为7.9km，经公开招标，确定为中标单位，为明确甲乙双方的权利和义务，经双方协商，特签订本合同，供双方在施工过程中共同遵守和执行。第一条：承包范围1、高潮水库引水渠、上湖垅水库引水渠、上湖垅水库排灌渠、高潮水库排灌渠等总长为7.9km及金竹垅蓄水调节池清淤护砌2、相应渠系建筑物10处。3、与上述项目有关的临建工程。第二条：工程期限本工程要求在2011年6月30日前完工。第三条：承包方式1、本工程所需的材料，均按当前的市场价考虑风险系数进入单价，在合同执行期间内不作调整，总价按实际工程量造价计算。有关漏项或新增项目单价则由乙方按标底价格书内相应的材料价格、预算定额组价，并按原报价综合优惠率进行优惠，经监人审核同意后，作为该项承包单价，调整合同价并支付。工程量：土石方按衬砌标准断面范围内实际工程量计算。砌石和砼工程方量按图纸及设计变更和联系单断面进行计算。砌石和砼工程方量按图纸及设计变更和联系单断面进行计算。2、若由于乙方未能遵守施工详图，变更设计通知单等有关技术要求正确施工造成工程量的增加，如超挖、超填、返工等，则甲方将不予承认，其损失由乙方自负。第四条：工程质量与技术要求1、乙方必须严格按照施工详图和水利水电建设工程验收规程SL223-1999，水利水电工程土工合成材料应用技术规范SLT225-98，渠道防渗工程技术规范SL18-91，水工混凝土施工规范SD3207-82及其它相应的技术规程规范施工，并保证工程质量，健全质量管理体系，责任到人，符合单元工程质量等级评定标准。2、甲方对施工过程中的质量、进度、造价进行全面的监督和检查。同时委托市水利水电质量监督站和浙江水利工程咨询有限公司进行监理。乙方应服从甲方派出有关人员的有效监理，并积极配合甲方代表复验工程质量。对不符合合同符定的单项工程和材料，甲方有权拒发签订，直到下达“返工令”。3、对隐蔽工程，乙方应书面通知监理人和甲方，三方按时到现场检查验收，验收合格后，由监理人出具合格证书，方可进入下一道工序，并自觉接受监理公司、质量监督站对本工程的质量控制和监督。否则，甲方有权提出异议和复验。造成的一切损失由乙方自负。4、施工过程中，乙方必面采用搅拌机拌和混凝土及砂浆，严禁使用人工拌和，否则甲方有权责令乙方停工改正。5、乙方进场施工后，由甲方提供技术数据（如明渠中心线、水准点、控制点）及成果数据，乙方接到数据成果后，在三天内应复核签定方可进行施工。乙方在本工程开工之后，必须保证投标文件承诺施工技术人员到位，项目经理每月驻工地，时间不得少于二十天。6、本工程竣工验收前，乙方必须出示下列完整资料。工程实施概况和大事记乙完工程移交清单（包括工程设备）永久工程竣工图列入保修期继续施工尾工工程项目清单未完成的缺陷修复清单施工期的观测资料监理人指示应列入完工报告的各类施工文件，施工原始记录（含图片、录像资料），以及其相应补充的完工资料。第五条：设计文件、图纸和技术资料的提供合同签定后，甲方提前10天交付给乙方施工图纸一式三份，如图纸出现修改，甲方必须在部位施工前通知给乙方。第六条：材料供应1、本工程所需材料，由乙方自行采购，并须经甲方同意后方可使用，否则甲方有权责令乙方停工。各种材料的使用，乙方必须同时向甲方出具材料质保单。2、焊破器材的使用需严格遵照国家公安部门的有关规定执行。第七条：安全生产乙方在施工过程中必须先制订安全生产规章制度，严格按规章操作，并接受甲方组织的工程安全监督和检查。在承包期内乙方出现的一切工伤事故，甲方均不承担任何经济和法律责任。第八条：工程价款结算方式1、本工程预计总造价万元（其中施工临时工程费性包死不做调整），工程预付款总金额为合同价(扣除备用金)的10%，第支付金额为该预付款总额的40%（工程进场开工前5天内支付），第二次支付金额为该预付款总额的60%（工程开工10天即支付）；当工程进度付款至合同价15%时，工程预付款开始起扣，扣除比例为月完成工程量应付金额的15%，直到扣完为止。2、工程进度款发包人按月进度款证书中的75%付款（于次月10号前支付），工程完工验收合格后按工程款90%付款，财务决算审计后，总付款额为工程结算价款的95%，余款作为保留金，待缺陷责任期（一年）期满之日起一个月内结清。3、总价承包项目的支付按实际完成情况进行支付。第九条：工程试用保修期本工程竣工验收之日一年为工程试用保修期，在保修期内乙方应对工程进行积极维修保养，对工程出现的质量缺陷负责修复。在保修期内发生的一切费用由乙方承担。第十条：临时设施及进度统计1、甲方仅向乙方提供临时设施用地，乙方自行建设临时设施。2、工地生产、生活用水及施工照明用电、施工道路均由乙方自行解决。3、乙方应按时向甲方递交工程完成情况、工程质量以及工程量的统计表，并于每月的15日、30日报出。第十一条：奖惩办法1、除不可抗力因素外，由于乙方原因未能按合同进度计划完成预定工作，造成逾期完工的，乙方应向甲方支付逾期完工违约金，标准为每天2000元，但其最终的累计总金额不超过合同价格的5%；提前完工不奖励。2、乙方在施工过程中发生质量隐患或不按施工规范及甲方有关要求进行施工，甲方有权提出警告，责令停工整改，并按有关文件进行处罚。3、甲、乙双方均应遵守本合同，精心管理，精心施工。第十二条：违约责任在履行合同过程中，乙方无正当理由拖延工期，自行转让合同或将合同规定进入工地设备、材料、人员撤离工地、否认合同有效并拒绝履行本合同规定的均属乙方违约，甲方有权采取警告，责令停工整改，最终解除合同，由此造成的一切损失由乙方承担。第十三条：其它1、本合同未尽事宜，双方协商解决并补充条款，作本合同的附件，与本合同具有同等效力。2、本工程招标文件、投标文件都作为本合同的附件。3、本合同自签订之日起生效，款项付清后自动终止。4、本合同一式陆份，正本贰份，甲乙双方各执壹份，副本肆份，甲方执壹份，乙方执壹份，其余副本由发包人分送有关单位。甲方：乙方：引水工程管理处代表(签章)：代表(签章)：年月日钢筋工劳务分包合同3甲方:乙方:因工程需要，甲方将标段的渠道的工作分包给乙方施工，为了维护双方的权利和利益，明确双方的责任、权利、义务经双方共同协商达成如下协议:一承包方式:单包工。二工作内容及单价:1.渠道，单包人工费元/米;2.渠道，单包人工费元/米;3.渠道，单包人工费元/米;4.渠道，单包人工费元/米;5.渠道，单包人工费元/米;6.渠道，单包人工费元/米;7.渠道，单包人工费元/米;8.渠道，单包人工费元/米;9.渠道，单包人工费元/米。三付款方式:四工期和人员要求力争在年月日内完成。五安全要求:乙方施工人员在甲方施工现场发生意外事故，医疗费用由乙方自己承担。六质量要求观感质量按照验收规范及现行的验收规范执行;乙方所做的所有渠道等其他工程保证能够通过农业综合县、市和省级的验收;工完场清，爱护现场成品。七、其它未尽事宜，双方协商解决。八、一式二份，双方各执一份：工完款清合同自动失效.甲方(公章)：_乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_年_月_日_年_月_日钢筋工劳务分包合同4总包方：(甲方)分包方：(乙方)依照中华人民共和国合同法和中华人民共和国建筑法及其它法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲方作为的总承包商，将该工程水电安装劳务部分交由乙方承包，与乙方达成一致，订立本合同。1、工程概况1.1、工程名称：1.2、工程地点：2、承包范围：2.1本工程安装施工图、图纸会审纪要及施工方案所包含的全部水电安装的劳务施工工程。具体内容如下(但不限于):2.1.1、给水：按图施工，各主、干管、立管及各卫生间给水支管全部安装，以及水压试验，所有洞口的留堵，给水支管所需的开槽补槽，给水设备安装，管道接通至室外市政给水接驳点。2.1.2、排水：所有阳台地漏、卫生间地漏、厨房地漏、雨水斗、地面扫除口、检查口、沉水弯及其它所有雨水、污水、废水排水管及管件的安装，压力排水管安装，排水设备(排污泵等)安装，室外接至散水沟。2.1.3、强电：以变配电所低压柜出线开关的出线端为界，除变配电室以外的所有桥架、线槽、强电线管、套管预埋、洞口预留，线管所需的开槽补槽，电线电缆敷设，底盒、插座、开关面板、灯具及各型配电箱、防雷、等电位连结的安装。2.1.4、水、电施图包含的所有弱电系统(电视、电话、安防、智能化、远程抄表、消防电、消防水、电梯工程)等安装工程。都不在本承包范围内。2.1.5、所有空调冷凝水管安装、空调洞及预埋墙身套管。2.2、设计图纸变更修改，如果变更资料在施工后，造成返工，其返材料费及工人工费通过现场签证的方式，另行计算补上。3、承包方式：按本工程施工图纸水电安装工程所含的全部工作内容，单价包干，具体如下：3.1、包工包料:承包范围内的水电安装均由乙方承担。3.2、包工期、包质量、包安全文明施工、包竣工资料及验收。4、合同价款及结算4.1、承包单价：综合单价包干。本工程建筑面积约平米。按建筑面积计算元/m。4.2、若发生计时工,技术工种按130元/工日计算，普工100元/工日计算。5、合同工期按甲方制定的施工进度和进场时间确定施工工期。从甲方要求的乙方进场时间算起，确定工期.6、工程质量6.1、乙方承建范围的工程质量应按设计图纸要求，达到国家及成都市施工验收规范和质量检验评定的合格标准。如达不到，则乙方应无条件返工整改直至达到合格要求，若因此给甲方造成损失的，乙方应全部承担，除以之外还应按甲方相关制度进行罚款。6.2、如果图纸和甲方的要求与中华人民共和国及四川省及成都市施工验收规范、标准之间有不一致或差异的地方，乙方应以质量较高者施工。7、安全生产及文明施工管理7.1、乙方必须遵守国家现行有关安全文明管理规定和标准以及成都市建设工程施工安全监督管理规定和成都市建设工程文明施工管理规定。7.2、乙方必须设立安全负责人，配合甲方做好现场及日常安全工作。7.3、乙方必须做好三级安全教育，使班组人员均有很强的安全意识;并做好安全教育记录及安全技术交底。7.4、乙方必须加强对工人的管理，严格按照国家和地方有关安全法规、甲方有关安全制度和安全操作规程施工，接受甲方现场安全管理人员的监督和管理。7.5、由甲方违章指挥或命令工人违章操作造成的伤害，乙方有权拒绝。7.8、不管何种原因造成乙方相关人员安全事故，乙方均应无条件做好善后事宜。待处理完毕后甲方根据“谁责任谁负责”的原则进行处理。7.9、乙方在施工期间，应加强班组内部文明施工教育，搞好现场文明施工及生活区内的环境卫生。7.10、按照甲方文明施工方案要求对现场进行维护。未经批准，任何人不得移动或毁损各种文明施工设施及消防器材。7.11、乙方作业层及施工现场、材料必须堆放在甲方指定地点且整齐、井然有序。7.12、乙方在施工期间，严禁在作业层违章作业、野蛮施工以及打赤膊、穿拖鞋、骂人、争吵、扯皮打架等不文明行为。7.13、乙方必须严格遵守甲方的现场文明施工管理制度，保证材料堆码整齐，做到工完场清。7.14、乙方必须按甲方要求统一着装，费用由乙方负责。8、工程款支付办法8.1、付款：按甲方签订合同时间付进度款。8.2、每月付款比例：上月完成工作量的%8.3、正常按进度付款到全部工程款的%，甲方不再按进度付款，待安装调试完毕，第2页共3页达到水通、电通，所承包的分项工程由甲乙双方现场验收合格，乙方所做的工程竣工备案资料(包括竣工图)由质检站审查合格后，甲方再将工程款一次性付至%。整个工程项目全部竣工并办理竣工结算后内支付到全部工程款的%。余下作为保修金(保修金支付按工程保修协议执行)。9、合同生效与终止本合同自订立之日起生效，甲乙双方在交付竣工工程、结清工程竣工结算尾款、签订工程保修合同后，本合同即告终止。10、未尽事宜，甲乙双方协商解决。11、合同份数本合同正本一式二份，具有同等法律效力，甲乙方各执一份;总包方：(盖章)分包方：(盖章)委托代理人：委托代理人：签约日期：年月日签约日期：钢筋工劳务分包合同5甲方：乙方：依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及相关法律、法规，本着平等、自愿、诚实守信的原则，甲乙双方就工程水电安装劳务分包事宜协商一致。制订立如下劳务分包合同条款，以供双方共同遵守执行。一、工程名称：二、工程地点：三、工程承包范围：工程范围与内容：工程所有土建面积、施工图内所有的强弱电及给排水安装工程，(室外散水1.5米)，施工图改变后工程量另行计算。四、工期要求：乙方必须在年月日前竣工。乙方在甲方规定的时间内完成施工任务，甲方要求的竣工是指该工程全部完成，验收合格。五、工程承包方式：只包括人工费，不包括材料。六、合同价款：本合同价款为人民币：元每平方米(以建筑面积结算)七、付款和结算方式：(1)由于本工程量较大，工期较长，计划采用按月支付劳务费，即每月实际完成工程量的80%支付劳务费，当工程竣工验收合格，付清所有工程款，我方支付总劳务费的5%剩余价款，即为总劳务费的5%，作为施工质量保证金，质保期为半年，质保期满且无质量问题，甲方无息支付乙方质量保证金。)八、设计变更：因施工变更导致工程量增加部分工程款由甲乙双方友好协商，延误的工期相应顺延。九、材料设备供应：本合同工程所有用于水电主材由甲方采购提供。十、双方职责：1、甲方职责：(1)按时提供施工工作面给乙方使用和甲方提供的给排水、电气及弱电安装图纸、图说、图纸会审、设计变更、设计通知、设计变更中涉及的工作内容(2)负责协调配合管理施工现场，指定相应的施工员监管施工工作，负责有关签证。(3)甲方提供施工用水、电源连接点及施工工人现场住宿。(4)预留孔洞细石砼浇筑及线盒周边补烂由甲方负责。2、乙方责任：(1)土建面积、施工图内所有的水电及弱电安装工程，(2)应按照设计图的要求及施工规范施工，达到国家验收标准(3)施工现场水、电材料上下车均由甲方负责。(5)现场由甲方提供的原材料严禁浪费，否则，甲方有权要求乙方按原值赔偿。(6)乙方提前7天提出计划材料由甲方审核购买(7)清洁卫生由乙方清理十一、安全文明施工：1、乙方在施工作业中要文明施工，不浪费材料，不出安全事故。2、乙方在施工中必须注意安全，杜绝安全事故发生。如因乙方造成的安全事故发生意外伤害的费用，一千元以下(含一千元)，乙方承担全部费用，一千元以上，甲方承担超出全部费用。3、甲方负责对该工程合同范围内的施工现场内的防火、防盗、安全及治安工作。乙方工人要遵守安全规章制度。十二、其它管理制度：1、乙方进场工人如有偷盗、损毁甲方财物行为的一经发现，除退赔原物外，处以_元的罚金，并依法追究其法律责任。十三、如有工程增加量，甲方应按实际工程量收方。十四、未尽事宜，甲方和乙方共同协商：1、本合同经双方签字盖印后生效，本合同承包范围内任务完成，结清余款后本合同即告终止。2、本合同一式贰份，甲方壹份，乙方壹份，均具有同等法律效力。甲方(签字)：乙方(签字)：日期：日期：钢筋工劳务分包合同6发包方(以下简称甲方)：身份证号：承包方(以下简称乙方)：身份证号：甲方现有工程委托乙方劳务包干，为明确双方各自的权利、责任和义务，甲、乙双方结合本工程具体情况友好协商，订立本合同，双方必须共同遵守。第一条工程概况1.1工程地点：1.3工程内容：4.1承包方式：劳务包干(含人工、辅材、机械、吊装、二次搬运、装卸车等)4.2工程造价：人民币元(人民币整);3.1合同工期：个历天。第五条甲方责任工程开工前，甲方向乙方进行相关的质量、安全、技术、工期、材料节约、消防、治安、现场文明施工、现场管理、劳动纪律等教育和交底，并为乙方提供住房;甲方保证材料及时供应，不得因材料供应不及时而影响施工，及时对已完分项工程进行质量验评和检查，并按合同规定及时足额支付工程款。第六条乙方责任乙方严格按甲方的各项要求，做好进入施工现场前的准备工作，遵守甲方工地各项合理的管理制度，配合工地管理;在现场必须戴好安全帽及安全绳，严格执行安全操作规程和有关安全规定，由于乙方自身原因造成的安全事故，费用和责任由乙方自负;乙方需按有关质量要求进行施工，并接受甲方的监督检查。第七条付款方式合同签订后即付人民币元(人民币元整)作为进场及相关辅料的费用;完成第二层钢楼梯及电梯井即付人民币元(人民币元整)作为进度款;完工后，甲方2天内组织验收，如有问题需当场提出整改，否则当验收合格，需即支付人民币元(人民币元整)第八条合同生效和终止本合同壹式两份，甲、乙双方各执壹份，双方履行完毕合同全部义务，竣工结算款支付完毕，乙方向甲方交付竣工工程后，本合同除保修条款外即告终止。若工程施工中因各种原因出现停工现象，如因甲方原因造成停工的，由甲方承担责任，工期相应顺延及作出适当的补偿;如因乙方原因造成停工的，由乙方自行承担责任，工期不予顺延。甲方(公章)：_乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_年_月_日_年_月_日钢筋工劳务分包合同7甲方：乙方：根据甲方对乙方班组技能素质考察，甲方将宁德地税办税大楼水电工程分项发包给乙方施工。为实现本安装分项工程的质量、进度目标，经双方协商，特订立以下条款共同遵守。一、承包范围宁德地税办税大楼工程水卫、电气、弱电分项中所有工序。二、承包形式：实行包工不包料、包质量、包安全、包工期、包文明施工承包方式。三、工期要求：自2003年11月1日进场施工至2005年12月1日完工，共计791个日历天。四、质量要求：确保工程质量达到建筑工程施工质量验收规范优良标准。五、计费标准：按2002年安装预算定额人工费98%计取(其中人工费包括脚手架搭、拆费、高层增加费、调试费等)。机械设备由乙方自备甲方补助机械费贰万伍仟元整给乙方包干使用，零星辅材(切割片等)由乙方自行负责采购。六、付款办法：1、合同签订后，按月进度以现金形式予以支付，乙方每月28日将当月完成工作量报甲方，甲方按经审核的乙方当月实际完成工作量的80%支付进度款，待本合同内容完成并经验评达到合同约定的质量标准后再付至结算价款的85%，待审计后付清价款的95%，验收第一年后再付2%，剩余3%待工程保修期满后一个月内付清。当出现业主不及时支付工程款原因造成甲方工程款支付乙方及结算延误和纠纷时，乙方不能追究甲方的任何经济和法律责任。2、现场零星点工工资按40元/天计算，但现场点工工日需经项目施工员签字确认后，由项目经理审核有效。3、乙方每月计量均建立在项目部、公司项目管理部对乙方施工质量验收符合要求后，甲方项目部才按施工实际完成工作量给予计量，并按本劳务分包合同第七条的付款程序对工程款支付。七、付款程序1、乙方根据双方签定的劳务分包合同将当月完成的工作量计算出承包所得额后，报甲方项目部现场生产负责人、项目合约估算、质量安全员、项目经理审核，项目部将审核确认数告知乙方负责人，乙方负责人根据确认数编制工资支付明细表，并在工资明细表中签字确认。2、甲方项目部根据经审核的确认数一并填制“项目部计划用款支付审批表”，经项目财务、合约商务、项目经理签字报公司合约估算部、项目管理部、财务部审核，主管副总经理、总经理批准后交公司财务部。3、公司财务部根据“项目部计划用款支付审批表”批复数中班组工资提取现金，由项目部指定人员统一领取，凭乙方提供的工资支付明细表与花名册核实无误后按实逐月发放工人本人。4、乙方每月按规定发放班组工人工资后，应将工资支付明细表一式二份分别提交项目部和公司备案。八、工程结算乙方按施工图内容完成后，工程量按现场实际数量结算，2002年人工费标准按定额内人工费的98%结算。九、奖罚(1)乙方在施工中保证本合同工程质量目标实现的前提下，应做到厉行节约，杜绝浪费，工完场清，文明施工。如甲方发现乙方在施工中忽视管理，造成材料浪费，乙方除承担其材料浪费的损失外，还要按每次200元给予罚款。(2)工程质量：乙方在施工中必须按项目质量保证计划组织实施，认真执行“三检”制度，凡经检查达不到合同质量要求部分，乙方应无条件进行返工、返修，其损坏结构装修等损失费用及延误工期后果由乙方负责。工程竣工验收时若达不到合同约定质量要求，扣除乙方人工费的5%作为罚款。(3)进度要求：乙方必须按甲方进度安排组织施工，不能以任何借口影响土建进度，如无故不能如期完工，甲方有权另行安排班组组织施工，工资由乙方工程款中支付，视情节给予相应处罚。乙方班组长以上管理人员不能擅自离开施工现场，如确需离开，需向项目部有关负责人请假;征得同意后方可离开，并应按时返回，并应安排一各人员负责现场的安全生产工作。(4)乙方应提前20天提供所需设备、机具、材料计划，施工所需材料、机具进入工地大门后，乙方应予以帮助卸车、搬运。乙方自备的机具亦应按时进场，以配合整个工程的进度。(5)施工安全：乙方应设置一名安全生产管理人员，负责对施工的作业场所进行安全监督检查;乙方所有参加施工的人员，都必须参加安全“三级”教育，自觉学习安全守则，杜绝重大事故发生，轻伤事故率控制在3以内，如未按操作规程操作，导致事故发生，发生事故责任及其产生费用由乙方自负，并承担应有的法律责任。对于进入施工现场不带安全帽或者穿“三鞋”(拖鞋、高跟鞋、硬底带钉易滑鞋)及打赤脚者，每人次罚款50元，施工机械应防护到位做好保养、维护工作，电缆应无破损如发现甲方有权强制更换，费用由乙方负责。(6)劳务管理：a)、乙方工人必须按政府部门有关规定持有身份证、就业证、婚育证、暂住证，所需费用由乙方承担，进场时应填制进驻施工现场人员花名册，并附花名册上所有人员身份证复印件报甲方项目经理部备案。b)、甲方项目经理部根据乙方上报的人员花名册，制作胸卡，发放到每一个现场施工人员，甲方保安人员对出入施工工地的务工人员进行查验，对无胸卡人员一律不允许进入施工现场。(7)乙方全体劳务人员必须严格遵守政府有关政策法令及公司有关规定，服从管理，听从指挥，文明施工，否则将视情况给予乙方200400元罚款，并限期改正。(8)施工中如发现班组人员的素质不能达到工程要求水平，必须无条件更换，由此造成直接损失由乙方负责。(9)乙方应对劳务人员进行遵纪守法和防火安全教育，杜绝赌博、嫖娼等“六害”行为和违法犯罪现象，严禁打架斗殴，不得使用身份不明人员，动火用电按规定审批，防止火灾事故的发生。(10)在施工过程中，由乙方造成的建筑垃圾乙方应负责及时清理，做到工完均清，线管孔洞的修补应由乙方负责。十、其它1、甲方有权指定专人负责落实乙方工资发放情况，做好班组工资发放台帐登记，作为甲方项目经理审批支付班组工资的依据。2、双方约定在履行合同过程中产生争议时，应本着友好协商原则进行协商或调解，协商或调解不成可以向当地法院提请诉讼。3、甲方可视乙方对其承包范围完成情况对乙方进行奖罚，奖励与处罚遵照中国建筑工程总公司南方公司工程质量管理实施细则(试行)和中国建筑工程总公司南方公司施工安全生产监督管理实施细则(试行)的相应条款执行。4、本合同一式份，甲方两份、乙方壹份，均具有同等法律效力。5、本合同未尽事宜，双方另行商定。本合同的条款具有法律效力。6、本合同至工程保修期满后，保修金付清，本合同自动解除。甲方：乙方：住所：法定代表人：或委托代理人：年月日：钢筋工劳务分包合同8甲方:乙方:因工程需要，甲方将工作分包给乙方施工，为了维护双方的权利和利益，明确双方的责任、权利、义务经双方共同协商达成如下协议:一工程名称:二工程地点三承包方式:单包工：四承包内容:五工作内容及单价:1.生活区化粪池接市政的排污管道安装2.单包人工费30.0元/米(不包括任何机械和材料费)3.检查井内直1.0米80.0元/米。六付款方式:工程完工后两周内结清全部工程款。七工期和人员要求力争在xx年4月30内完成。八安全要求:乙方施工人员在甲方施工现场发生意外事故，200.0元以下的医疗费用由乙方自己承担，200.0元以上由甲方承担;若乙方不服从甲方安全管理或不佩带安全设施所发生安全医疗事故全部由乙方承担。九质量要求1.观感质量按照现行验收规范执行;2.工完场清，爱护现场成品。十、其它未尽事宜，双方协商解决。十一、如在履约过程中产生争议时双方同意向建设主管部门进行调解，未调解成功，双方同意向仲裁委员会提起仲裁。