有关建设工程施工合同书(三篇).docx

有关建设工程施工合同书(三篇)有关建立工程施工合同书(精)一 承包单位：_ 承包单位所在地址：_ 为了标准建立市场，确保建立工程高效，优质，按时竣工投产，遵照国家建立部，监察部关于在工程建立中深入开展反对腐败和反对不正值竞争的通知精神，依据_有关要求，并经甲乙双方同意，特签订建立工程保持廉洁的协议书。 1.甲方有责任向乙方施工单位介绍本单位的有关廉政建立的各项制度和规定。 2.甲方有责任对本单位工程工程人员进展廉政教育;催促甲方人员严格遵守本单位制度和在工程工程建立中保持廉洁的若干规定，如发觉有违反规定的，除赐予当事人批判教育外，应视情节轻重，后果大小赐予相应的经济惩罚或纪律处分。 3.甲方有权对乙方在工程工程建立中保持廉洁的状况实行监视，定期或不定期检查甲乙双方履行本协议状况。 4.甲方人员参与乙方组织的各种会议和活动，须经主管领导同意，甲方人员不得承受乙方赠送的礼品，礼金和有价证券，难以拒收的，必需按有关规定登记上交。 5.甲方人员在工程建立工程中发觉乙方单位有不廉洁的行为，应准时实行措施，终止其不廉洁行为的连续发生，并报告主管领导。 6.乙方有权了解甲方单位有关廉政建立的各项制度和规定，支持甲方执行有关规定和制度。 7.乙方有责任对本单位工程工程人员进展廉政教育，按时出席甲方召集的有关会议。 8.乙方不得以任何名义宴请甲方人员或向甲方人员赠送礼品，礼金及各种有价证券，如乙方违反，依据详细状况和造成的后果，甲方有权向有关部门提出对乙方的依法惩罚，直至终止工程合同，由此给甲方单位造成的损失均由乙方单位担当。 9.乙方在工程工程建立中贿赂甲方人员，被检察机关立案查处的，甲方有权取消或终止工程工程施工合同，由此给甲方单位造成的损失均由乙方单位担当，并向甲方单位担当经济赔偿责任。 10.乙方在工程工程建立中发觉甲方人员有不廉洁的行为，应准时实行措施，终止其不廉洁行为的连续发生，并准时告知甲方单位主管领导;情节严峻的可向区有关部门投诉或举报。 11.本协议使用时间：本工程发包，建立，竣工验收全过程及协议前后甲乙双方发生的有违反本协议的行为。 12.本协议的甲方指工程建立单位，分包工程的总包方和建立工程受托监理单位。 13.甲乙双方情愿承受建立主管部门，纪检监察部门，检察部门对本协议执行状况的监视检查直处处罚。 14.本协议一式六份，甲乙双方各执一份，甲乙双方主管部门各备案一份，抄报建筑治理所一份，送甲方纪检，检察室备案一份。 甲方：_乙方：_ 法人代表：_法人代表：_ _年_月_日_年_月_日 有关建立工程施工合同书(精)二 建立单位（甲方）：_地址：_邮码_电话_法定代表人：_职务_勘察单位（乙方）：_地址：_邮码_电话_法定代表人：_职务_为了明确建立单位与勘察单位的经济责任，分工协作，相互促进，多快好省地完成建立工程的勘察任务，依据已被正式批准的建立工程规划，经双方充分协商，特订立本合同，以便双方共同遵守。 第一条工程名称、规模、投资额、建立地点_. 其次条勘察的范围、进度和质量_. 第三条甲方的义务 1.在签订合同时，甲方必需向乙方提交按基建程序批准的规划任务书复印件，提交进展工程地质勘察的用地批准文件和红线图复印件。 2.在签订合同时，甲方必需在_年_月_日向乙方提交由设计单位提出、经建立单位同意的勘测范围之地形图和建筑平面布置图各一份，提交由建立单位托付、设计单位填写的勘察技术要求及附图，并对提交的时间、进度、质量负责。 3.甲方必需在_年_月_日以前做好现场勘察工作的水、电供给、平坦道路、清理现场、预备材料等工作（所需材料由乙方踏勘后提出明细表）。 4.甲方必需在_年_月_日乙方进入现场前，办好征地、拆迁、砍树、采青苗等工程的赔偿手续。 5.甲方必需负责解决乙方勘察人员的现场吃住、办公等条件。乙方现场勘察人员的吃住费用由乙方自负，假如甲方安排住款待所、饭店，费用由甲方负担。甲方人员的集体福利设施（如浴室、理发、医疗等）应为乙方人员供应便利。勘察施工中必需的民工、燃油料以及冬季生活取暖的设置及煤、木材由甲方供应（费用由乙方负责）；生产现场取温和机具的看管由甲方负责解决并负担费用。 6.乙方勘察人员、勘察机具进入工程地点的交通运输和劳务费均由甲方负担。 7.甲方对乙方的勘察成果文件，不得擅自修改，不得转让给 第三者重复使用。 第四条乙方的义务 1.乙方应根据现行的标准、标准和技术条例，进展工程测量、工程地质、水文地质的勘察工作，并按合同规定的进度、质量提交勘察成果。 2.乙方应于_年_月_日进入现场勘察，_年_月_日提交全部勘察资料，提交测量透亮图_份，提交工程地质报告书一式_份（如甲方需要加印、加晒图纸资料，另外收费）。乙方如因气候或甲方缘由影响现场施工3天以上，工期可顺延。 第五条定金及勘察收费标准及拨付方法 1.本工程按国家主管机关颁发的工程勘察收费标准收取勘察费，总价估计为_元。自本勘察合同生效后_日内，甲方应向乙方支付相当于勘察费的30%的定金；勘察合同履行后，定金抵作勘察费。甲方不履行合同的，无权要求归还定金，乙方不履行合同的，应当双倍返回定金。勘察工作开工后，甲方应向乙方支付勘察费的30%；全部勘察工程完毕后，乙方按合同规定向甲方提交勘察报告书和图纸，并进展工程结算，甲方提取资料后_日内，应按实际勘察工作量清付勘察费。勘察费用的支付均由xx银行办理托收承付。 2.属于特别工程（如自然地质条件简单，技术要求高，勘察手段超过现行标准，特殊重大、紧急、有特别要求的工程，特殊小的工程等）的收费方法，原则上按勘测工程总价加收20%40%的勘察费。 第六条甲方的违约责任 1.假如由于甲方变更规划，或供应的资料不精确，或未按期供应勘察、设计必需的资料或工作条件而造成勘察、设计的返工、停工、窝工或修改设计，甲方应按乙方实际消耗的工作量增付费用，勘察工期顺延，因甲方责任而造成重大返工或重作设计，应另行增费，勘察工期顺延。 2.甲方超过合同规定的时间交付勘察费或定金，应按银行拖延付款的规定向乙方偿付违约金_元。 第七条乙方的违约责任 1.乙方因勘察质量低劣引起返工或造成工程损失，应连续完善勘察，并依据造成的损失状况担当经济和技术责任，甲方可视造成的损失大小，削减或不付勘察设计费。 2.乙方如勘察错误造成工程重大质量事故，除免收受损失局部的勘察设计费外，还应付与直承受损失局部勘察设计费相等的赔偿金。 3.由于乙方的责任延迟供应勘察文件，时间达_天以上的，每延迟一天，应向甲方偿付相当于工程勘察费总价_%的违约金。 第八条纠纷的处理本合同执行中如发生纠纷，双方应准时协商解决。协商不成时，双方属于同一部门的，由上级主管部门调解；调解不成，或不属于同一部门的，按以下第项方式解决： （1）申请_仲裁委员会仲裁； （2）向_人民法院起诉。 第九条其他商定_本合同_年_月_日双方签字后生效，全部勘察工程验收后失效。本合同如有未尽事宜，需经双方共同协商，作出补充协定。补充协定与本合同具有同等效力。本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份；合同副本一式_份，送计委、建委、各留存一份。建立单位（甲方）：_代表人：_年_月_日勘察单位（乙方）：_代表人：_年_月_日 返 有关建立工程施工合同书(精)三 发包人（全称）：_ 承包人（全称）：_ 依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规、规章，遵循公平、自愿、公正和诚恳信用原则，双方就本建立工程施工协商全都，订立本合同。 一、工程概况 工程名称：_ 工程地点：_ 构造形式：_层数：_建筑面积：_ 群体工程应附承包人承揽工程工程一览表（附件1） 工程立项批准文号： 资金来源： 二、工程承包范围 承包范围： 三、合同工期 工期：_天 开工日期： 竣工合同： 四、质量标准 工程质量标准： 五、合同价款 1、合同总价（大写）：_（人民币）元（小写）：_元 （其中：工程暂列金额_元，计日工_元，材料暂估价和专业工程暂估价_元，安全文明施工措施费_元，总承包效劳费_元。） 2、综合单价：详见承包人的已标价工程量清单。（见附件4：） 六、组成合同的文件 组本钱合同的文件包括： （1）本合同协议书； （2）中标通知书； （3）投标函及投标函附件； （4）本专用合同条款； （5）本通用合同条款； （6）技术标准和要求； （7）图纸； （8）已标价工程量清单（附件4：）； （9）招标文件、招标文件澄清及修改； （10）其他合同文件。 双方在履行本合同中的有关洽商、变更、签证等书面协议、文件，视为本合同的组成局部。 七、本协议书中有关词语含义与本合同其次局部通用条款中给予的定义一样。 八、承包人根据合同商定进展施工、竣工并质量保修期内担当工程质量保修责任。 九、发包人根据合同商定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。 十、合同生效 合同订立时间：_年_月_日 合同订立地点： 本合同双方商定后生效。 发包人：（公章）承包人：（公章） 地址：_地址：_ 邮政编码：_邮政编码：_ 法定代表人：_法定代表人：_ 托付代理人：_托付代理人：_ 电话：_电话：_ 传真：_传真：_ 开户银行：_开户银行：_ 账号：_账号：_