工程质量保证金合同合同约定质量保证金(十四篇).docx

工程质量保证金合同合同约定质量保证金(十四篇)工程质量保证金合同 合同商定质量保证金篇一 乙方：_ 甲、乙双方就工程质量保证金事宜，经协商，达成协议如下： 1、就工程，乙方作为施工单位，应于年月日之前将质量保证金人民币共计元存入甲方账户 2、甲方收到该保证金后应向乙方出具收条。 3、工程消失质量缺陷问题，经甲方书面通知后，如乙方在接到相关通知后在商定的时间内不履行修理职责，甲方可托付具有相应资质的单位进展修理，实际发生的费用可以从质量保证金中支付;但甲方托付的单位进展修理后的工程消失的工程质量问题由甲方负责，乙方不再担当责任。 4、工程质保期满后3日内，甲方应将已收取的质量保证金扣除合理支付(如有)局部后的余额返还乙方。 5、甲方挪用该质量保证金、治理质量保证金不当，或逾期不返还质量保证金的，甲方担当由此引起的全部法律责任。 6、未尽事宜，另行协商。在本协议履行过程中，如存在争议，经协商不成的，双方同意由乙方所在地的有管辖权的人民法院裁决。 7、本协议一式二份，甲、乙方各执一份，经双方签字或盖章后生效。 乙方：_ _年_月_日 工程质量保证金合同 合同商定质量保证金篇二 托付方：_(甲方) 开户银行：_(乙方) 建立单位：_(丙方) 依据建立部、财政部建质号和建立厅、财政厅建管文件精神，为加强_市建立工程“质量保证金”治理，落实工程在质量缺陷责任期的修理保养责任。经三方协商，甲方托付乙方为丙方在建立工程竣工验收时设立建立工程“质量保证金”专户。为明确三方责任和义务，由三方共同签署“建立工程质量保证金治理协议”如下： 1.甲方托付乙方为丙方开设建立工程“质量保证金”专户，丙方按施工合同中保证金商定条款将“质量保证金”，存入乙方，乙方为建立工程设立“质量保证金”专户，并在交款通知单回执上签章。 2.丙方交存的“质量保证金”只能用于工程修理及工程缺陷责任期满后返还工程承包单位，不得挪作他用。 3.建立工程消失质量缺陷问题，如原责任单位在规定的时间内不能履行修理职责，甲方托付具有相应资质的单位进展修理的，实际发生的费用可以从“质量保证金”中支付，乙方接到甲方书面通知前方可向修理单位支付修理金。 4.工程到达缺陷期满，并确定该工程有关保修工程的确不存在质量缺陷，丙方在承包单位提出的“质量保证金”返还申请上签署同意意见，提交甲方一份。乙方必需接到甲方出具“质量保证金”返还书面通知，才可将“质量保证金”拨付工程承包单位。 5.乙方未接到甲方出具“质量保证金”返还或支付工程修理金书面通知，擅自返还或挪用“质量保证金”的，乙方负责由此引起的全部法律责任。 6.本协议未竟事宜，按_文件和相关法律法规办理。 7.本协议一式3份，甲、乙、丙三方各执一份，经三方签字盖章后生效。 甲方(签章)：_ 乙方(签章)：_ _年_月_日 _年_月_日 签订地点：_ 签订地点：_ 丙方(签章)：_ _年_月_日 签订地点：_ 工程质量保证金合同 合同商定质量保证金篇三 编号：_ 致受益人：_ 鉴于(下称“被保证人”)与你方签订了编号为的(合同或协议名称)，我行愿就上述合同或协议项下向你方供应如下保证：_ 一、本保函项下我行担当的保证责任最高限额为(币种、金额、大写)。(下称“保证金额”) 二、我行在本保函项下供应的保证为连带责任保证。 三、本保函的有效期(保证期间，下同)为以下第_种： 1.本保函有效期至_年_月_日止。 四、在本保函的有效期内，如被保证人质量不符合合同或协议的商定，我行将在收到你方提交的本保函原件及符合以下全部条件的索赔通知后个工作日内，以上述保证金额为限支付你方索赔金额：_ (一)索赔通知必需以书面形式提出，列明索赔金额，并由你方法定代表人(负责人)或授权代理人签字并加盖公章。 (二)索赔通知必需同时附有： 1.一项书面声明，声明索赔款项并未由被保证人或其代理人直接或间接地支付给你方; 2.证明质量不符合上述合同或协议商定以及被保证人有责任支付你方索赔金额的证据。 (三)索赔通知必需在本保函有效期内到达以下地址：_ 五、本保函保证金额将随被保证人逐步履行保函项下合同商定或法定的义务以及我行按你方索赔通知要求分次支付而相应递减。 六、本保函项下的权利不得转让，不得设定担保。 七、本保函项下的合同或根底交易不成立、不生效、无效、被撤销、被解除，本保函无效;被保证人基于保函项下的合同或根底交易或其他缘由的抗辩，我行均有权主见。 八、因本保函发生争议协商解决不成，按以下第种方式解决： (一)向本行所在地的人民法院起诉。 (二)提交仲裁委员会(仲裁地点为),根据申请仲裁时该会现行有效的仲裁规章进展仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。 九、本保函有效期届满或提前终止，受益人应马上将本保函原件退还我行;受益人未履行上述义务，本保函仍在有效期届至或提前终止之日失效。 十、本保函适用中华人民共和国法律。 十一、其他条款：_。 十二、本保函自本行负责人或授权代理人签字并加盖公章之日起生效。 保证人(公章)：_ 负责人或授权代理人(签字)：_ 签发日期：_ 工程质量保证金合同 合同商定质量保证金篇四 托付方：_开户银行：_ 建立单位：_ 依据建立部、财政部建质 号和建立厅、财政厅建管 号文件精神，为加强_市建立工程“质量保证金”治理，落实工程在质量缺陷责任期的修理保养责任。经三方协商，甲方托付乙方为丙方在建立工程竣工验收时设立建立工程“质量保证金”专户。为明确三方责任和义务，由三方共同签署“建立工程质量保证金治理协议”如下： 1.甲方托付乙方为丙方开设建立工程“质量保证金”专户，丙方按施工合同中保证金商定条款将“质量保证金”，存入乙方，乙方为建立工程设立“质量保证金”专户，并在交款通知单回执上签章。 2.丙方交存的“质量保证金”只能用于工程修理及工程缺陷责任期满后返还工程承包单位，不得挪作他用。 3.建立工程消失质量缺陷问题，如原责任单位在规定的时间内不能履行修理职责，甲方托付具有相应资质的单位进展修理的，实际发生的费用可以从“质量保证金”中支付，乙方接到甲方书面通知前方可向修理单位支付修理金。 4.工程到达缺陷期满，并确定该工程有关保修工程的确不存在质量缺陷，丙方在承包单位提出的“质量保证金”返还申请上签署同意意见，提交甲方一份。乙方必需接到甲方出具“质量保证金”返还书面通知，才可将“质量保证金”拨付工程承包单位。 5.乙方未接到甲方出具“质量保证金”返还或支付工程修理金书面通知，擅自返还或挪用“质量保证金”的，乙方负责由此引起的全部法律责任。 6.本协议未竟事宜，按_文件和相关法律法规办理。 7.本协议一式3份，甲、乙、丙三方各执一份，经三方签字盖章后生效。 甲方：_乙方：_ _年_月_日_年_月_日 签订地点：_签订地点：_ 丙方：_ _年_月_日 签订地点：_ 工程质量保证金合同 合同商定质量保证金篇五 发包人(全称)：_ 承包人(全称)：_ 发包人、承包人依据中华人民共和国建筑法、建立工程质量治理条例和房屋建筑工程质量保修方法，经协商全都，对_(工程全称)签定工程质量保修书。 一、工程质量保修范围和内容 承包人在质量保修期内，根据有关法律、法规、规章的治理规定和双方商定，担当本工程质量保修责任。 质量保修范围包括地基根底工程、主体构造工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方商定的其他工程。详细保修的内容，双方商定如下：_ 二、质量保修期 双方依据建立工程质量治理条例及有关规定，商定本工程的质量保修期如下： 1、地基根底工程和主体构造工程为设计文件规定的该工程合理使用年限; 2、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为_年; 3、装修工程为_年; 4、电气管线、给排水管道、设备安装工程为_年; 5、供热与供冷系统为_个采暖期、供冷期; 6、住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为_年; 7、其他工程保修期限商定如下：_ _ _。 质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。 三、质量保修责任 1、属于保修范围、内容的工程，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在商定期限内派人保修的，发包人可以托付他人修理。 2、发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当马上到达事故现场抢修。 3、对于涉及构造安全的质量问题，应当根据房屋建筑工程质量保修方法的规定，马上向当地建立行政主管部门报告，实行安全防范措施;由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。 4、质量保修完成后，由发包人组织验收。 发包人(全称)：_ 承包人(全称)：_ 签于：_ 工程质量保证金合同 合同商定质量保证金篇六 甲方： 乙方(施工方)： 甲、乙双方就工程质量保证金事宜，经协商，达成协议如下： 1.就工程，乙方作为施工单位，应于年月日之前将质量保证金人民币共计元存入甲方账户，甲方收到该保证金后应向乙方出具收条。 2.工程消失质量缺陷问题，经甲方书面通知后，如乙方在接到相关通知后在商定的时间内不履行修理职责，甲方可托付具有相应资质的单位进展修理，实际发生的费用可以从质量保证金中支付;但甲方托付的单位进展修理后的工程消失的工程质量问题由甲方负责，乙方不再担当责任。 3.工程质保期满后3日内，甲方应将已收取的质量保证金扣除合理支付(如有)局部后的余额返还乙方。 4.甲方挪用该质量保证金、治理质量保证金不当，或逾期不返还质量保证金的，甲方担当由此引起的全部法律责任。 5.未尽事宜，另行协商。在本协议履行过程中，如存在争议，经协商不成的，双方同意由乙方所在地的有管辖权的人民法院裁决。 6.本协议一式二份，甲、乙方各执一份，经双方签字或盖章后生效。(以下无正文) 甲方(签章)：_乙方(签章)：_ _ 年 _ 月 _ 日 签订地点：_ 工程质量保证金合同 合同商定质量保证金篇七 依据中华人民共和国建筑法、建立工程质量治理条例和房屋建筑工程质量保修方法，经协商全都，对工程签订质量保证。 第一条：工程质量承包范围内容 承包人在质量保修期内，根据有关法律、法规、规章的治理规定和双方商定，担当本工程质量保修责任。 质量保修范围包括地基根底工程、主体构造工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，电气管线、给排水管道，以及双方商定的其他工程。 其次条：质量保证条款明细 双方依据建立工程质量治理条例及有关规定，商定本工程质量保证如下： 1.保证地基根底工程和主体构造工程能到达合理使用年限； 2.保证屋面具有防水力量、洗手间等具防渗漏性能； 3.保证整体楼层具有抗风防水抗震力量； 4.保证楼内水电畅通； 5.保证房屋各楼层建筑高度到达发包方要求； 6.保证房屋建筑格局适用于甲方要求； 质量保证自工程竣工验收合格之日起生效。 第三条：质量保修责任 2.发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当马上到达事故现场抢修。 3.对于涉及构造安全质量问题，应当根据房屋建筑工程质量保修方法的规定马上向当地建立行政主管部门报告，实行安全防范措施；由当地安全建筑治理部门或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。 4.除不行抗力以外造成的房屋倒塌、裂缝、倾斜等因素，乙方负责全部责任。 第四条：保修费用 因建筑质量消失问题而造成的修建费用由乙方担当。 保证人 _年_月_日 工程质量保证金合同 合同商定质量保证金篇八 系统工程质量保证书 为做好对工程的跟踪效劳工作，对由?工程经理_负责的?系统工程，做出如下保证： 1，?符合供应的设计图纸。 2，?符合国家弱电的相关标准。 3，?相关硬件设备均使用正规厂商生产的合格产品。 4，?所使用软件均是正版。 5，?保修期限内，属于保修范围的工程质量问题，均有本公司担当维护责任。 保修期限： 在正常使用条件下，建立单位的最低保修期限为： 硬件设备运行正常2年 设备联动运行正常2年 外包及装修挂件无松动变形期限为5年 其它按合同规定 其它保修期限由建立方和承建方商定。 本工程保修期自竣工之日起计算。 保修范围： 涉及到本系统的由承建方供应的.硬件设备和软件系统。 用于本系统的由承建方供应的管材线材。 由承建方供应装修外包工程竣工后，有关报修来电(或来访)，本公司将准时做出人员安排进展现场观察，做出书面答复，妥当进展处理。 保修承诺 质量保证期头三个月，我公司将排解足够的修理和治理人员常驻现场负责修理工作，我公司修理负责人每天应与工程部及相关部门主动联系一此，在甲方修理备案本上签到。在质量保证期的第四个月，我公司撤回常驻修理人员，但遇有需维护或修理的事项时，我公司人员将在甲方通知后24消逝内赶到现场进展修理，履行保修义务，保证修理的质量和效果。 培训规划 为甲方及使用有关人员供应的培训内容包括： 1、系统工作原理。 2、系统硬件，软件组成及功能特点。 3、整个系统运作的过程及维护。 4、承受疑难问题解答。 培训课程大纲。 1、系统概述，原理及构成设计。 2、系统设备功能，设置操作及故障排解介绍。 3、中心机房设备的常规操作 4、系统软件功能介绍、操作、超汛、打印功能操作。 5、实习操作。 培训资料 1、系统设备使用手册 2、工程相关图纸 3、_手册 工程质量保证金合同 合同商定质量保证金篇九 合法的工程质量保证书 发包人：?(甲方)?承包人：?(乙方) 甲乙双方依据相关法律法规，经协商全都，就位于?的甲方住房的.大理石装簧(外墙面及屋檐)事宜，签定工程质量保证书。 第一条?工程质量承包范围和内容 1、质量保证期限：经甲乙双方商定，大理石的质量保证期限为20年。 2、质量保修范围：包括外墙和屋檐的大理石墙面及双方商定的其他工程。 其次条?质量保证条款明细： 1.?保证大理石墙面能到达合理使用年限; 2.?保证大理石墙面接缝平坦，整体墙面纹理通顺; 3.?保证大理石墙面不开裂、空鼓、脱落; 4.?保证安装大理石墙面坚固、无倾歪，杜绝缺楞掉角和裂缝等现象。 5.?其他工程保证条约： 第三条?质量保修责任 2.发生紧急抢修的，乙方在接到甲方通知后，应当马上到达现场抢修。 3.除不行抗力以外造成的大理石墙面脱落、裂缝、空鼓、倾斜等状况，乙方负全部责任。(不行抗力：指因战斗、_、物体坠落或其他非甲乙方责任造成的灾难以及自然灾难。) 第四条?保修费用 因建筑安装质量消失问题而造成的修建费用由乙方担当。 第五条?其他 双方商定的其他工程质量其它留意事项： 本工程质量保证书，由甲乙双方在竣工前共同签署，自签订之日起即产生法律效力。 甲方(签字)：?乙方(签字)： 年?月?日?(附件：乙方身份证) 工程质量保证金合同 合同商定质量保证金篇十 公布时间：-05-18 工程质量保证合同 随着人们法律意识的加强，越来越多的人通过合同来调和民事关系，它也是实现专业化合作的纽带。那么合同书的格式，你把握了吗以下是小编细心整理的工程质量保证合同，盼望能够帮忙到大家。发包方：（甲方）承包方：（乙方）经甲乙双方协商确定： 第一项：承包方式：包工。 其次项：质量要求。 1、本工程质量目标为：全部分项工程合格率100工程严格根据国家统一验收标准进展验收，工程竣工验收标准要求为：优良。 2、乙方在施工中必需严格根据施工图纸和技术交底进展施工，如因乙方失误造成的工程返工和工程质量不达标造成的工程返工，材料费和人工费由乙方担当，并处于罚款。因甲方缘由造成工程返工，则由甲方担当。 3、施工中各道工序要严格进展报验，未经甲方人员检查，乙方不得进展下道工序施工。隐藏工程未经业主验收，不得掩盖。 4、乙方应组织施工人员严格执行三检制，按规定对现场机械、物资、工程进展标识。 5、乙方对于工程缺陷不能或不愿准时整改的，甲方有权托付 第三方进展修整，费用由乙方担当。 6、工程质保金为工程总价的10%，质保期为_年。 第三项：工程结算及付款方法。依据工程施工进度，每月按实际已完成的各单体分项工程结算，并扣除预付款项和工程罚款，结算单上报审批一周内支付工程款项的60%，剩余款项待工程实体竣工验收合格后结算支付到90%，10%的工程质保金待质保期(_年)满后付清。凡因工程施工图变更或图纸和预算外签证追加的工程量另行结算。 第四项：未尽事宜，甲乙双方协商打算。说明：双方签字盖章即日起生效。甲方（盖章）： 乙方（盖章）：甲方代表人： 乙方代表人：_年_月_日 工程合同图文推举 工程材料选购合同装修工程责任的合同建筑工程转包合同工程建立设计合同 工程质量保证金合同 合同商定质量保证金篇十一 桐子林建立治理局： 桐子林水电站35kv雅桐变电站1#主变(编号06080)在原质保期内因损耗问题于20_年6月22日对1#主变实施了撤除，并进展返厂大修。20_年8月16日1#主变重新安装就位;20_年8月18日完成了对1#主变交接和冲击试验并开头空载运行;20_年8月21日1#主变带负荷运行，且运行状况良好。 依据桐子林建立治理局(桐子林20_72号)关于重新确定桐子林水电站35kv雅桐变电站1号主变质保期的函，对1#主变质保期进展了重新确定，质保期从20_年8月22日起至2022年8月21日截止。在改质保期内1#主变运行正常，所以依据相关商定，我公司现申请退还剩余质保金。 质保金总额：_元(大写： _ 整)已退质保金：_元(大写：_整)剩余质保金：_元(大写：_整)开户单位：四川省秭源建立工程有限公司 账号：_ 开户银行：中国银行成都开发西区支行 申请人：_ 20_年_月_日 工程质量保证金合同 合同商定质量保证金篇十二 托付方：(甲方) 受托方：(乙方) 依据号和号文件精神，为加强市建立工程“质量保证金”治理，落实工程在质量缺陷责任时间的修理保养责任。经三方协商，甲方托付乙方为丙方在建立工程竣工验收时设立建立工程“质量保证金”专户。为明确三方责任和义务，由三方共同签署“建立工程质量保证金治理协议”如下： 1.甲方托付乙方为丙方开设建立工程“质量保证金”专户，丙方按施工合同中保证金商定条款将“质量保证金”，存入乙方，乙方为建立工程设立“质量保证金”专户，并在交款通知单回执上签章。 2.丙方交存的“质量保证金”只能用于工程修理及工程缺陷责任时间满后返还工程承包单位，不得挪作他用。 3.建立工程消失质量缺陷问题，如原责任单位在规定的时间内不能履行修理职责，甲方托付具有相应资质的单位进展修理的，实际发生的费用可以从“质量保证金”中支付，乙方接到甲方书面通知前方可向修理单位支付修理金。 4.工程到达缺陷期满，并确定该工程有关保修工程的确不存在质量缺陷，丙方在承包单位提出的“质量保证金”返还申请上签署同意意见，提交甲方一份。 乙方必需接到甲方出具“质量保证金”返还书面通知，才可将“质量保证金”拨付工程承包单位。 5.乙方未接到甲方出具“质量保证金”返还或支付工程修理金书面通知，擅自返还或挪用“质量保证金”的，乙方负责由此引起的全部法律责任。 6.本协议未尽事宜，按文件和相关法律法规办理。 7.本协议一式叁份，甲、乙、丙三方各执壹份，经三方签字盖章后生效。 甲方(签章)： 乙方(签章)： 丙方(签章)： _年_月_日_年_月_日 签订地点： 签订地点： 签订地点 _年_月_日 工程质量保证金合同 合同商定质量保证金篇十三 托付方： (甲方) 证件类型及编号： 住址： 联系方式： 受托方： (乙方) 开户银行： 统一社会信用代码： 住址： 联系方式： 建立单位： (丙方) 证件类型及编号： 住址： 联系方式： 依据 号和 号文件精神，为加强 市建立工程“质量保证金”治理，落实工程在质量缺陷责任时间的修理保养责任。经三方协商，甲方托付乙方为丙方在建立工程竣工验收时设立建立工程“质量保证金”专户。为明确三方责任和义务，由三方共同签署“建立工程质量保证金治理协议”如下： 1.甲方托付乙方为丙方开设建立工程“质量保证金”专户，丙方按施工合同中保证金商定条款将“质量保证金”，存入乙方，乙方为建立工程设立“质量保证金”专户，并在交款通知单回执上签章。 2.丙方交存的“质量保证金”只能用于工程修理及工程缺陷责任时间满后返还工程承包单位，不得挪作他用。 3.建立工程消失质量缺陷问题，如原责任单位在规定的时间内不能履行修理职责，甲方托付具有相应资质的单位进展修理的，实际发生的费用可以从“质量保证金”中支付，乙方接到甲方书面通知前方可向修理单位支付修理金。 4.工程到达缺陷期满，并确定该工程有关保修工程的确不存在质量缺陷，丙方在承包单位提出的“质量保证金”返还申请上签署同意意见，提交甲方一份。乙方必需接到甲方出具“质量保证金”返还书面通知，才可将“质量保证金”拨付工程承包单位。 5.乙方未接到甲方出具“质量保证金”返还或支付工程修理金书面通知，擅自返还或挪用“质量保证金”的，乙方负责由此引起的全部法律责任。 6.本协议未尽事宜，按 文件和相关法律法规办理。 7.本协议一式叁份，甲、乙、丙三方各执壹份，经三方签字盖章后生效。 甲方(签章)： 乙方(签章)： 年 月 日 年 月 日 签订地点： 签订地点： 丙方(签章)： 年 月 日 签订地点： 附件： 建立工程工程“质量保证金”开户通知书(回执) 依据 号和 号文件精神， 建立的 工程在你行设立“保证金”专户，“保证金”的使用必需经我站出具书面通知方可使用。应交存 元“保证金”。 开户行： (盖章) 专户账号： 经办人： (签字) 年 月 日 工程质量保证金合同 合同商定质量保证金篇十四 依据中华人民共和国建筑法、建立工程质量治理条例和房屋建筑工程质量保修方法，根据有关法律、法规、规章的治理规定和双方商定，经协商全都，我们保证做到： 一、确保以下人员到位，并各自担当本工程施工中的相关安全责任。 1、施工队施工现场负责人：联系电话： 2、施工班组长：联系电话： 二、施工队的现场负责人对建立工程工程的质量施工负责，确保确保工程质量，并依据工程的特点组织制定质量施工措施，消退质量事故隐患。 三、施工现场质量由施工队负责。听从总承包单位对施工现场的质量治理。 五、对质量生产监视机构在不影响工程正常施工活动的质量监视检查，我们施工队要予以协作支持。 六、本工程工程施工过程中，我们将严格执行建筑施工质量验收标准，保证合格。 七、我们在进展内外墙抹灰施工过程中消失的工程质量事故，如是我们自己的缘由造成的，全部由我们自己担当。 保证人： _年_月_日