二级造价工程师之建设工程造价管理基础知识题库含答案【巩固】.docx

二级造价工程师之建设工程造价管理基础知识题库含答案【巩固】第一部分 单选题(50题)1、第一斜位是指A.左前斜位B.右前斜位C.左侧位D.右侧位E.水平侧位或斜位【答案】： B 2、胸部CT扫描，纵隔窗的窗宽(W)和窗位(C)范围宜采用A.W200300Hu,C2030HuB.W300500Hu,C3050HuC.W400600Hu,C5070HuD.W600800Hu,C7090HuE.W8001500Hu,C90100Hu【答案】： B 3、新增固定资产价值是以价值表示的( )投资最终成果的综合性指标。A.其他资产B.无形资产C.全部资产D.固定资产【答案】： D 4、在建设工程项目总投资组成中的基本预备费主要是为（）。A.建设期内材料价格上涨增加的费用B.因施工质量不合格返工增加的费用C.设计变更增加工程量的费用D.因业主方拖欠工程款增加的承包商贷款利息【答案】： C 5、设备安装工程费概算的编制方法中，（ ）常用于设备价格波动较大的非标准设备和引进设备的安装工程概算。A.预算单价法B.设备价值百分率法C.扩大单价法D.综合吨位指标法【答案】： D 6、有关摄影距离的叙述，错误的是A.焦一片距又称FFDB.物一片距减小，模糊度增大C.焦一物距：焦点到被照体的距离D.物一片距：被照体到胶片的距离E.焦一片距：焦点到成像介质的距离【答案】： B 7、下列选项中关于工程量复核的说法， 正确的是（ ） 。A.投标人发现招标人提供的工程量清单中的量有错误的， 可以自行修改B.投标人必须对所有的工程量进行复核C.对于工程量清单中存在的错误,投标人自行决定是否通知招标人D.投标人发现招标人提供的工程量清单中的量有错误的， 应当通知所有投标人【答案】： C 8、关于住宅建筑设计中的结构面积系数，下列说法中正确的是（）A.结构面积系数越大，设计方案越经济B.房间平均面积越大，结构面积系数越小C.结构面积系数与房间户型组成有关，与房屋长度、宽度无关D.结构面积系数与房屋结构有关，与房屋外形无关【答案】： B 9、根据建筑法 的规定， 下列关于建筑工程施工许可制度的表述中， 建设单位的正确做法是（ ）。A.在建工程因故中止施工之日起1个月内向施工许可证颁发机关报告B.在建工程因故中止施工之日起3个月内向施工许可证颁发机关报告C.对中止施工满6个月的工程，恢复施工前应当报发证机关核验施工许可证D.对中止施工满1年的工程，恢复施工前应当重新申请办理施工许可证【答案】： A 10、曲面体层不能显示的部位是A.蝶窦B.下颌骨C.上颌骨D.颞颌关节E.牙齿【答案】： A 11、不能显示内听道影像的摄影体位是A.乳突侧位B.汤氏位C.斯氏位D.颅底位E.经眶位【答案】： A 12、民法典规定，具有撤销权的当事人自知道或者应当知道撤销事由之日起（）内没有行使撤销权的，撤销权消灭。A.半年B.1年C.2年D.3年【答案】： B 13、根据建设项目工程施工合同（示范文本） ， 合同约定由承包人向发包人提交履约保函时， 发包人应向承包人提交（ ） 担保。A.支付B.预付款C.履约D.变更【答案】： A 14、在正常施工条件下，完成10m3混凝土梁浇捣需4个基本用工，05个辅助用工，03个超运距用工，若人工幅度差系数为10，则该梁混凝土浇捣预算定额人工消耗量为( )工日10m3。A.5.20B.5.23C.5.25D.5.28【答案】： D 15、关于枕先露的分娩机制，正确的是A.胎头进入骨盆入口时以枕下前囟径衔接B.胎头降至骨盆底时开始俯屈C.胎头在中骨盆开始内旋转D.宫缩和腹压促使胎头仰伸E.分娩过程中胎头呈持续性下降【答案】： C 16、施工现场设立的安全警示标志， 现场围挡等所需的费用应计入（ ） 费用。A.分部分项工程B.规费项目C.措施项目D.其他项目【答案】： C 17、所谓T颗粒胶片的颗粒形状为A.椭圆形B.平行四边形C.扁平形D.三棱锥形E.五角形【答案】： C 18、关于放大摄影的描述，错误的是A.影像放大降低了空间分辨率B.摄影时增加肢体与胶片之间的距离C.影像放大率必须在允许的范围内D.几何学模糊控制在0.2mm以内E.细微结构显示清晰【答案】： A 19、建设项目经济评价包括财务评价和（）。A.盈利能力评价B.投资回报评价C.经济效果评价D.风险评价【答案】： C 20、关于联合试运转费，下列说法中正确的是（）。A.包括对整个生产线或装置运行无负荷和有负荷试运转所发生的费用B.包括施工单位参加试运转人员的工资及专家指导费C.包括试运转中暴露的因设备缺陷发生的处理费用D.包括对单台设备进行单机试运转工作的调试费【答案】： B 21、根据陕西省建设工程工程量清单计价费率,编制投标报价时,总承包服务费的计价由（）。A.主管部门规定B.招标人确定C.投标人自主确定D.招标人与投标人约定【答案】： C 22、腹部CT扫描前的相关准备不包括A.做好碘过敏试验B.检查前应尽可能食用少渣饮食，特别不能服用含有金属的药品C.消化道钡剂造影D.口服1%2%浓度的泛影葡胺E.患者应携带其他影像学资料及其他临床相关检查资料【答案】： C 23、关于体层摄影层间距的叙述，正确的是A.焦点至支点的距离B.层面至病灶的距离C.层面中心与相邻层面中心之间的距离D.层面与床面的距离E.病灶与体表的距离【答案】： C 24、用来反映建设项目的全部资金来源和资金占用情况，并且是考核和分析投资效果依据的表是（ ）。A.建设项目交付使用资产明细表B.基本建设项目概况表C.基本建设项目竣工财务决算表D.建设项目竣工财务决算审批表【答案】： C 25、下列有关准直器的描述，错误的是A.准直器狭缝宽度决定线束宽度B.准直器狭缝宽度决定扫描层厚C.准直器窗口呈狭缝状态D.准直器狭缝宽度决定扫描层距E.准直器位于X线窗口前端【答案】： D 26、妊娠合并病毒性肝炎的鉴别诊断，下述哪项除外A.原发性妊娠急性脂肪肝B.妊娠期高血压疾病C.妊娠呕吐D.妊娠合并糖尿病E.妊娠肝内胆汁淤积症【答案】： D 27、下面哪项不是颅脑扫描技术A.平扫B.脑血流灌注C.脑池碘水造影D.增强扫描E.脑血管造影【答案】： C 28、足前后位摄影，中心线应对准A.第3跖骨头B.第3跖骨中部C.第3跖趾关节D.第3跖骨基底部E.内外踝连线中点【答案】： D 29、在建设项目决策阶段影响工程造价的主要因素中，（）不仅影响项目的建设成本，也影响项目建成后的运营成本。A.设备方案B.项目建设规模C.工程方案D.技术方案【答案】： D 30、预计某年度应收账款1500万元，应付账款1000万元，预收账款800万元，预付账款400万元，存货1800万元，现金400万元，则该年度流动资金的估算额为（ ）万元。A.2300B.1700C.2100D.1100【答案】： A 31、解决合同争议的常用的、有效的方式是（）。A.和解与调解B.调解和仲裁C.和解与仲裁D.调解和诉讼【答案】： A 32、据施工台同法律解释二的相关规定。错误的是( )。A.关于开工日期的争议中， 承包人经发包人同意已经实施进场施工的，以实际进场施工时间为开工日期B.当事人签订的建设工程施工合同与招标文件、投标文件、中标通知书载明的工程价款不一致，一方当事人请求将招标文件、投标文件、中标通知书作为结算工程价款的依据的。人民法院应支持以双方签订的施工合同作为结算依据C.当事人在诉讼前已经对建设工程价款结算达成协议诉讼中一方当事人仍申请对工程造价进行鉴定时，人民法院不予准许D.当事人对工程造价质量修复费用等专用性问题有争议，人民法院认为需要鉴定的，应向负有举证责任的当事人释明【答案】： B 33、CR利用什么进行成像A.光激励存储荧光体B.非晶硒等光电转换晶体C.稀土D.影像增强器E.光电倍增管【答案】： A 34、肝脏增强扫描动脉期延时扫描时间为A.1520秒B.2530秒C.3540秒D.4550秒E.5560秒【答案】： B 35、详细的可行性研究阶段投资估算的要求为误差控制在±（）%以内。A.5B.10C.15D.20【答案】： B 36、项目后评价是工程项目实施阶段管理的延伸，它的基本方法是（）A.统计法B.比例法C.理论计算法D.对比法【答案】： D 37、对于采用两阶段招标的项目，投标人在第一阶段向招标人提交的文件是( )。A.不带报价的技术建议B.带报价的技术建议C.不带报价的技术方案D.带报价的技术方案【答案】： A 38、CT扫描中，像素尺寸与矩阵大小的关系是A.正比关系B.反比关系C.函数关系D.对数关系E.指数关系【答案】： B 39、28岁，女，有不洁性生活史。现孕5个月，于大阴唇出现圆形直径12cm边界清晰的皮疹，表面略高于皮肤，可见溃烂。A.分泌物细菌培养B.病理组织学检查C.在病变部位取血清渗出液镜下观察D.PCRE.血清抗体检测【答案】： C 40、瓦氏(Water)位摄影，听眦线与台面的角度是A.12°B.18°C.23°D.37°E.40°【答案】： D 41、关于骨盆摄影，下列说法错误的是A.均使用滤线器B.胎儿检查最为常用C.摄影前可清洁灌肠D.前后位为常规位置E.侧位不是常规位置【答案】： B 42、 编制材料消耗定额的基本方法中，（）可获得材料消耗的各项数据，用以编制材料消耗定额。A.理论计算法B.统计法C.试验法D.现场技术测定法【答案】： B 43、关于X线强度的叙述，错误的是A.X线强度指的是管电压的高低B.kVp代表X线的质，mAs代表X线的量C.阳极靶物质的原子序数越高，X线强度越大D.X线强度与管电压的平方成正比E.整流后的脉动电压越接近峰值，X线强度越大【答案】： A 44、某地2016年拟建一年产50万吨产品的工业项目，预计建设期为3年。该地区2013年已建年产40万吨的类似项目投资为2亿元。已知生产能力指数为0.9，该地区2013、2016年同类工程造价指数分别为108、112，预计拟建项目建设期内工程造价年上涨率为5%。用生产能力指数法估算的拟建项目静态投资为（）亿元。A.2.54B.2.74C.2.75D.2.94【答案】： A 45、关于建设工程质量缺陷责任期的说法，正确的是（）。A.一般为两年，从工程预验收合格之日起算B.一般为两年，从工程通过竣工验收之日起算C.一般为年，从工程预验收合格之日起算D.一般为一年，从工程通过竣工验收之日起算【答案】： D 46、骶结节韧带位于A.骶骨与坐骨棘之间B.骶骨与闭孔之间C.骶骨与尾骨之间D.骶骨与坐骨结节之间E.骶骨与耻骨联合之间【答案】： D 47、 税金是指企业按规定缴纳的房产税、非生产性车船使用税、土地使用税、印花税、（ ）、教育费附加、地方教育附加等各项税费。A.设备及工(器)具费B.设备运杂费C.城市维护建设税D.企业管理费【答案】： C 48、某地拟建一办公楼，当地类似工程的单位工程概算指标（工料单价）为3600元/m2。概算指标为瓷砖地面，拟建工程为复合木地板，每100m2该类建筑中铺贴地面面积为50m2。当地预算定额中瓷砖地面和复合木地板的预算单价分别为128元/m2、190元/m2。假定以人、材、机费用之和为基数取费，综合费率为25%。则用概算指标法计算的拟建工程造价指标为（）元/m2。A.2918.75B.3413.75C.3631.00D.3638.75【答案】： D 49、所谓T颗粒胶片的颗粒形状为A.椭圆形B.平行四边形C.扁平形D.三棱锥形E.五角形【答案】： C 50、下列关于工程量清单概念的表述，不正确的是( )。A.工程量清单由招标人提供B.工程量清单是招标文件组成部分C.招标人根据工程量清单编制招标工程的招标控制价D.投标人根据工程量清单编制标底【答案】： D 第二部分 多选题(50题)1、根据民法典，下列关于违约赔偿损失的说法中，正确的有（）。A.损失赔偿额应相当于因违约所造成的损失B.损失赔偿额不应包括合同履行后可以获得的利益C.损失赔偿额不以合同当事人订立合同时预见的违约损失为限D.损失赔偿额不包括未采取适当措施致使扩大的损失E.损失赔偿额包括当事人因防止损失扩大而支出的合理费用【答案】： AD 2、根据招标投标法 和相关法律法规， 下列评标委员会的做法中。 正确的是（ ）。A.招标人代表不可以作为评标委员会成员B.评标委员会成员中， 经济技术专家的人数不得少于总数的 1/2C.评标委员会的人数必须为 5 人以上单数D.与投标人有利害关系的人不得进入相关项目的评标委员会E.评标委员会成员的名单在开标时应当公布【答案】： CD 3、下列工程中，需要实行项目法人责任制的有（ ）。A.某企业家投资兴建的工厂B.司法机关的办公楼项目C.公立学校项目D.集体单位的投资项目E.政府投资的铁路项目【答案】： AD 4、关于工程设计对造价的影响，下列说法中正确的有（）。A.周长与建筑面积比越大，单位造价越高B.流通空间的减少，可相应地降低造价C.层数越多，则单位造价越低D.房屋长度越大，则单位造价越低E.结构面积系数越小，设计方案越经济【答案】： AB 5、下列选项中， 属于规费的是（ ） 。A.劳动保险费B.养老保险费C.失业保险费D.工伤保险费E.医疗保险费【答案】： BCD 6、建设工程招标按工程项目承包的范围可分为（）。A.项目总承包招标B.材料设备采购招标C.设计施工招标D.项目阶段性招标E.专项工程承包招标【答案】： ACD 7、承包商可以提出索赔的条件有（ ）。A.发包人违反合同给承包人造成时间、费用的损失B.因工程变更造成的时间、费用损失C.发包人提出提前竣工而造成承包人的费用增加D.货款利率上调造成贷款利息增加E.发包人延误支付期限造成承包人的损失【答案】： ABC 8、关于联合体投标，下列说法中正确的有()。A.联合体各方应当指定牵头人B.各方签订共同投标协议后，不得再以自己的名义在同一项目单独投标C.联合体投标应当向招标人提交由所有联合体成员法定代表人签署的授权书D.同一专业的单位组成联合体，资质等级就低不就高E.提交投标保证金必须由牵头人实施【答案】： ABCD 9、某工程采用公开招标的方式进行招标，按照建设工程工程量清单计价规范GB50500+-2013，该工程合同价款的约定应遵循的规定包括（ ）。A.合同价款应在中标通知书发出之日起30 日内约定B.合同价款约定只需约定工程价款的计算与结算方式C.合同价款应依据招标文件和中标人的投标文件约定D.招标文件与中标人投标文件不一致的地方应以招标文件为准E.招标文件与中标人投标文件不一致的地方应以投标文件为准【答案】： AC 10、投标人须知是招标人向投标人传递基础信息的文件， 投标人应特别注意其中的( )。A.招标工程的范围和详细内容B.招标人的职责权利C.施工技术说明D.投标文件的组成E.重要的时间安排【答案】： AD 11、关于建筑工程发包的叙述，正确的有（ ）。A.建筑工程实行招标发包的，发包单位应当将建筑工程发包给依法中标的承包单位B.可以将应当由一个承包单位完成的建筑工程肢解成若干部分发包给几个承包单位C.政府及其所属部门不得滥用行政权力，限定发包单位将招标发包的建筑工程发包给指定的承包单位D.建筑工程依法实行招标发包，对不适于招标发包的可以直接发包E.建筑工程实行直接发包的，发包单位应当将建筑工程发包给具有相应资质条件的承包单位【答案】： ACD 12、下列情形之一的属于无效合同的是（ ）。A.损害社会公共利益B.在订立合同时显失公平的C.因重大误解订立的D.恶意串通，损害国家、集体或第三人利益E.一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益【答案】： AD 13、投标人以非法手段骗取中标的表现形式有（）。A.非法挂靠或借用其他企业的资质证书参加投标B.投标时递交假业绩证明或资格文件C.投标人以行贿手段谋取中标的D.招标人向投标人泄露标底E.假冒法定代表人签名，递交假委托书【答案】： AB 14、建设项目实施阶段的工作内容有()。A.建设准备B.工程设计C.项目建议书D.竣工验收E.项目后评价【答案】： ABD 15、我国现行合同条件下，下列关于工程预付款的叙述中，正确的有()。A.工程预付款主要用于采购建材、招募工人和租赁设备B.建筑工程的预付款额度一般不超过当年建筑工程量的30%C.安装工程的预付款额度一般不超过当年安装工程量的15%D.承发包双方应当在专用条款内约定发包人向承包人预付工程款的时间和额度E.工程预付款的预付时间应不迟于约定的开工日期前7天【答案】： D 16、工程量清单计价中，措施项目的综合单价由完成规定计量单位工程量清单项目所需（）等费用组成。A.人工费、材料费和设备费、施工机具使用费B.管理费C.规费D.利润E.税金【答案】： ABD 17、根据注册造价工程师管理办法的规定，下列关于法律责任的表述中，正确的是（）。A.隐瞒有关情况或者提供虚假材料申请造价工程师注册的，申请人在1 年内不得再次申请造价工程师注册B.聘用单位为申请人提供虚假注册材料的，给予警告，并可处以1 万元以上3 万元以下的罚款C.以欺骗、贿赂等不正当手段取得造价工程师注册的，撤销其注册，1 年内不得再次申请注册D.未办理变更注册而继续执业的，给予警告，并可处以1 万元以上3 万元以下的罚款E.注册造价工程师的聘用单位未按照要求提供造价工程师信用档案信息的，逾期未改正的，可处以1000 元以上1 万元以下的罚款【答案】： AB 18、根据建设工程工程量清单计价规范（GB505002013），在其他项目清单中，应由投标人自主确定价格的有（）。A.暂列金额B.专业工程暂估价C.材料暂估单价D.计日工单价E.总承包服务费【答案】： D 19、根据招标投标法 ， 下列关于投标和开标的说法中， 正确的是（ ） 。A.投标人如果准备中标后将部分工程分包， 应在中标后通知招标人B.开标时， 必须由招标人委托的公证机构检查并公证投标文件的密封情况C.开标应当在公证机构的主持下， 在招标人通知的地点公开进行D.开标时， 可以由投标人或者其推荐的代表检查投标文件的密封情况E.招标人应邀请所有投标人参加开标【答案】： D 20、属于计价定额的有（）。A.施工定额B.预算定额C.概算定额D.概算指标E.投资估算指标【答案】： BCD 21、以下关于建筑安全生产管理，叙述正确的有（ ）。A.建筑施工企业应当在施工现场采取维护安全、防范危险、预防火灾等措施B.分包单位向总承包单位负责，服从总承包单位对施工现场的安全生产管理C.施工现场安全由建筑施工企业负责D.建筑工程安全生产管理必须坚持安全第一、预防为主的方针，建立健全安全生产的责任制度和群防群治制度E.实行施工总承包的，由监理单位负责【答案】： ABCD 22、关于联合体投标，下列说法正确的有（）。A.联合体各方应当指定牵头人B.各方签订共同投标协议后不得再以自己的名义在同一项目单独投标C.联合体投标应当向投标人提交所有联合体成员法定代表人签署的授权书D.同一专业的单位组合成联合体，资质等级就低不就高E.提交投标保证金必须由牵头人实施【答案】： ABD 23、关于测定时间消耗的工作日写实法的特点的说法中，正确的有（）。A.工作日写实法用于检查定额执行情况时，需要测定3-4 次B.能够获得整个工作班内各种工时的消耗量C.需要记录产品数量和影响工时消耗的各种因素D.记录时间时需要将有效工作时间分成不同组成部分E.应按工时消耗的性质分类记录各类工时消耗量【答案】： BC 24、审查设计概算的方法主要包括（ ）。A.工料单价法B.对比分析法C.联合会审法D.查询核实法E.综合单价法【答案】： BCD 25、根据建设工程施工台同(示范文本)(GF-2017-0201 )。因不可抗力事件导致的损失及增加的费用中，应由承包人承担的是( ) .A.承包人在停工期间应发包人要求照管、清理和修复工程的费用B.不可抗力引起工期延误，发包人要求赶工的，由此增加的费用C.发包人的人员伤亡和财产的损失D.承包人的人员伤亡和财产的损失E.承包人施工设备的损坏【答案】： D 26、关于施工招标文件，下列说法中正确的有（）。A.招标文件应包括拟签合同的主要条款B.当进行资格预审时，招标文件中应包括投标邀请书C.自招标文件开始发出之日起至投标截止之日最短不得少于15天D.招标文件不得说明评标委员会的组建方法E.招标文件应明确评标方法【答案】： AB 27、根据民法典，下列各类合同中，属于无效合同的有（）。A.恶意串通损害第三人利益的合同B.一方以欺诈手段订立的合同C.一方乘人之危订立的合同D.损害社会公共利益的合同E.订立合同时显失公平的合同【答案】： AD 28、招标控制价编制的依据包括（ ）。A.工程造价信息没有发布的参照市场价B.建设工程设计文件及相关资料C.建设项目投资估算编审规程D.国家或省级、国务院有关部门建设主管部门颁发的计价定额和计价办法E.与建设项目相关的标准、规范、技术资料【答案】： ABD 29、竣工决算反映了（），反映了概算总投资和实际的建设成本，同时还反映了所达到的主要技术经济指标。A.建设工期B.竣工项目计划C.工程施工进度D.实际的建设规模E.设计和实际的生产能力【答案】： ABD 30、关于措施费中超高施工增加费，下列说法正确的有（）。A.单层建筑费檐口高度超过30m时计费B.多层建筑超过6层时计算C.包括建筑超高引起的人工工效降低费D.不包括通信联络设备的使用费E.按建筑物超过部分建筑面积以“”为单位计算【答案】： BC 31、下列费用中，属于“与项目建设有关的其他建设费用”的有（）。A.建设单位管理费B.工程监理费C.建设单位临时设施费D.施工单位临时设施费E.市政公用设施费【答案】： ABC 32、 国外贷款利息的计算中，应包括国外贷款银行根据贷款协议向贷款方以年利率的方式收取的（）。A.转贷费B.管理费C.手续费D.担保费E.承诺费【答案】： BC 33、关于投标文件的编制与递交，下列说法中正确的有()。A.投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，提出比招标文中要求更能吸引招标人的承诺B.当投标文件的正本与副本不一致时以正本为准C.允许递交备选投标方案时，所有投标人的备选方案应同等对待D.在要求提交投标文件的截止时间后送达的投票文件为无效的投标文件E.境内投标人以现金形式提交的投标保证金应当出自投标人的基本账户【答案】： ABD 34、关于分部分项工程量清单的编制，下列说法中正确的有（）。A.以清单计算规范附录中的名称为基础，结合具体工作内容补充细化项目名称B.清单项目的工作内容在招标工程量清单的项目特征中加以描述C.有两个或以上计量单位时，选择最适宜表现项目特征并方便计量的单位D.除另有说明外，清单项目的工程量应以实体工程量为准，各种施工总的损耗和需要增加的工程量应在单价中考虑E.在工程量清单中应附补充项目的项目名称、项目特征、计量单位和工程量【答案】： ACD 35、根据价格法的规定，政府在必要时可以实行政府指导价或政府定价的商品或服务包括（）。A.自然垄断经营的商品B.国家级贫困地区的各类农用商品C.重要的公用事业价格D.国家投资开发的高新技术类服务E.重要的公益性服务【答案】： AC 36、国际贸易中，CFR交货方式下买方的基本义务有（）。A.负责租船订舱B.承担货物在装运港装上指定船只以后的一切风险C.承担运输途中因遭遇风险引起的额外费用D.在合同约定的装运港领受货物E.办理进口清关手续【答案】： BC 37、下列材料单价的构成费用，包含在采购及保管费中进行计算的有（）。A.运杂费B.仓储费C.工地保管费D.运输损耗E.仓储损耗【答案】： BC 38、工程施工成本管理中，成本分析的基本方法包括( )。A.因素分析法B.差额计算法C.比率法D.比较法E.价值工程法【答案】： ABCD 39、根据建筑法的规定，以下有关于分包的叙述正确的是（）。A.建筑总承包单位分包工程时，除总承包合同中约定外，必须经建设单位认可B.建筑工程主体结构的施工，可以分包给具有相应资质条件的其他施工单位C.分包单位按照分包合同对总承包单位负责D.禁止分包单位将其承包的工程再分包E.禁止承包单位将其承包的建筑工程转包给其他单位【答案】： ACD 40、根据招标投标法实施条例， 属于不合理条件限制、 排斥潜在投标人或投标人的情形有（ ）。A.就同一招标项目向投标人提供相同的项目信息B.设定的技术和商务条件与合同履行无关C.以特定行业的业绩作为加分条件D.对投标人采用无差别的资格审查标准E.对招标项目指定特定的品牌和原产地【答案】： BC 41、到岸价格(CIF)作为关税完税价格，其包括（ ）等费用。A.国际运费B.国内运费C.运输保险费D.外贸手续费E.离岸价格【答案】： AC 42、 凡具有（）等情形之一的，不予注册造价工程师。A.因工程造价业务活动受刑事处罚，自刑事处罚执行完毕之日起至申请注册之日止不满8年的B.受刑事处罚，刑事处罚尚未执行完毕的C.申请在2个或者2个以上单位注册的D.不具有完全民事行为能力的E.未达到造价工程师继续教育合格标准的【答案】： BCD 43、下列属于措施项目费的有( )。A.工程排污费B.脚手架工程费C.二次搬运费D.小型机械设备进场费E.工程定位复测费【答案】： BC 44、百分比法确定工程预付款额度，发包人根据（ ）等因素，招标时在合同条件中约定工程预付款的百分比。A.工程的特点B.工期长短C.市场行情D.供求规律E.施工规模【答案】： ABCD 45、下列关于工程建设项目招标范围划分正确的选项是（ ）。A.大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目B.个人投资的生产性项目C.外商投资的生产性项目D.全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目E.使用国际组织或者外国政府资金的项目【答案】： AD 46、分部(分项)工程量清单应包括（ ）和工程量。A.项目编码B.项目名称C.项目特征D.项目内容E.计量单位【答案】： ABC 47、财务评价是在国家现行财税制度和价格体系的前提下，从项目的角度出发，计算项目范围内的财务效益和费用，分析项目的( )，评价项目在财务上的可行性。A.生产能力B.扩大能力C.盈利能力D.抗风险能力E.清偿能力【答案】： C 48、关于工程设计对造价的影响，下列说法中正确的有（）。A.周长与建筑面积比越大，单位造价越高B.流通空间的减少，可相应地降低造价C.层数越多，则单位造价越低D.房屋长度越大，则单位造价越低E.结构面积系数越小，设计方案越经济【答案】： AB 49、工程造价信息分类必须遵循的基本原则有( )。A.稳定性B.可扩展性C.兼容性D.动态性E.及时性【答案】： ABC 50、下列各项费用中，构成大型施工机械台班单价的是()。A.折旧费B.检修费C.大型机械设备进出场及安拆费D.材料费E.维护费【答案】： AB