一级造价师之建设工程计价题库包过题库【名校卷】.docx

一级造价师之建设工程计价题库包过题库【名校卷】第一部分 单选题(50题)1、标准设计施工总承包招标文件中提供的(A)(B)条款较多，其中暂估价的(B)条款适用于（）的约定。A.合同价格中不包括暂估价B.签约合同价中包括暂估价C.签约合同价中不包括暂估价D.合同价格中包括暂估价【答案】： B 2、下列措施项目中，适宜于采用综合单价方式计价的是（）。 A.已完工程及设备保护B.冬雨季施工增加费C.安全文明施工费D.混凝土、钢筋混凝土模板【答案】： D 3、根据我国现行建设项目总投资及工程造价构成，在工程概算阶段考虑的对一般自然灾害处理的费用，应包含在（ ）内。A.未明确项目准备金B.工程建设不可预见费C.暂列金额D.不可预见准备金【答案】： B 4、关于建设项目竣工结清阶段承包人索赔的权利和期限，下列说法中正确的是（）。A.承包人接受竣工结算支付证书后再无权提出任何索赔B.承包人只能提出工程接收证书颁发前的索赔C.承包人提出索赔的期限自缺陷责任期满时终止D.承包人提出索赔的期限自接受最终支付证书时终止【答案】： D 5、（2017年真题）我国某世界银行贷款项目采用经评审的最低投标价法评标，招标文件规定借款国国内投标人有7.5%的评标优惠，若投标工期提前，则按每月25万美元进行报价修正，现国内甲投标人报价5000万美元，承诺较投标要求工期提前2个月，则甲投标人评标价为（）万美元。A.5000B.4625C.4600D.4575【答案】： D 6、（2019年真题）根据标准施工招标文件（2007版）通用合同条款，下列引起承包人索赔的事件中，可以同时获得工期、费用和利润补偿的是（）。A.施工中发现文物古迹B.发包人延迟提供建筑材料C.承包人提前竣工D.因不可抗力造成工期延误【答案】： B 7、下列索赔事件中，属于按索赔目的和要求划分的是（ ）。A.总承包人和分包人之间的索赔B.工期索赔C.合同终止的索赔D.工程变更索赔【答案】： B 8、建设工程工程量清单计价规范(GB50500-2008)规定，招标时用于合同约定调整因素出现时的工程材料价款调整的费用应计入()中。A.分部分项综合单价B.暂列金额C.材料暂估价D.总承包服务费【答案】： B 9、在投资估算的编制中，下列属于投资估算分析内容的是（ ）。A.分析影响投资的主要因素B.主要技术经济指标分析C.资金筹措方式D.工程建设其他费用估算【答案】： A 10、为合理划分发承包双方的合同风险，对于不实行招标工程，在施工合同中约定的基准日期一般为（）。A.招标文件中规定的提交投标文件截止时间前的第28天B.招标文件中规定的提交投标文件截止时间前的第42天C.施工合同签订前第28天D.施工合同签订前第42天【答案】： C 11、某拟建项目，建筑安装工程费为11.2亿元，设备及工器具购置费为33.6亿元，工程建设其他费为8.4亿元，建设单位管理费为3亿元，基本预备费费率为5%，则拟建项目基本预备费为（ ）亿元。A.0.56B.2.24C.2.66D.2.81【答案】： C 12、下列费用不属于材料单价的是（ ）。 A.运杂费B.材料原价C.采购及保管费D.场内的运输损耗【答案】： D 13、定期休假属于人工日工资单价组成中的（ ）。A.计时工资B.奖金C.津贴补贴D.特殊情况下支付的工资【答案】： D 14、某施工合同中的工程内容由主体工程与附属工程两部分组成，两部分工程的合同额分别为800万元知200万元。合同中对误期赔偿费的约定是：每延误一个日历天应赔偿2万元，且总赔费不超过合同总价款的5%，该工程主体工程按期通过竣工验收，附属工程延误30日历天后通过竣工验收，则该工程的误期赔偿费为（）万元。A.1OB.12C.50D.60【答案】： A 15、某工程合同价款为800万元，于2007年签订合同井开工，2009竣工。合同约定按工程造价指数调整法对工程价款进行动态结算。根据当地造价站公布的造价指数，该类工程2007和2008年、2009年的造价指数分别为11315和11760、12860则此工程价差调整额为（）万元。A. 109. 2B. 228. 8C. 31. 5D. 140. 8【答案】： A 16、关于建设工程招标说法，正确的是()。A.建设工程项目总承包招标是对工程项目从勘察设计开始到竣工交付使用的整个过程实行招标B.招标人可自行组织招标或委托招标机构代理招标C.招标方式从组织形式进行分类可分为公开招标和邀请招标D.招标方式从招标范围进行分类可分为无限竞争性招标和有限竞争性招标【答案】： B 17、在投资估算的编制中，动态部分的估算应以（）的资金使用计划为基础来计算。A.基准年静态投资B.基准年动态投资C.编制年静态投资D.编制年动态投资【答案】： A 18、关于建设工程施工合同价款纠纷的处理，下列说法中正确的是（ ）。A.竣工验收不合格，经承包人修复后合格的，发包人请求支付修复费用的不予支持B.竣工验收不合格，经承包人修复后合格的，修复费用应由承包人承担C.竣工验收不合格，多次修复后仍不合格的，发包人应酌情给予承包人部分修复费用D.安装后发现加工设备存在质量问题，但承包人参与进场验收的，发包人不应支付承包人设备拆除、重新安装的费用【答案】： B 19、国际竞争性招标投标过程中只对标书的报价和其他因素进行评比不对投标人资格进行评审的工作是（）。A.清标 B.审标 C.评标 D.定标【答案】： C 20、按照世界银行的规定，下列有关国外建设工程造价构成的说法中，正确的是（）。A.临时公共设施及场地的维持费属于间接建设成本B.生产前费用属于直接建设成本C.未明确项目准备金应作为估算的一个项目单独列出D.不可预见准备金是由于物质、社会等变化而准备的，是一定会发生的【答案】： C 21、在工程计价中，完成单位工程基本构造单元的工程量所需要的基本费用称作（ ）。A.直接工程费B.综合单价C.工程单价D.定额基价【答案】： C 22、投标报价时，投标人需按照招标人所列项目进行自主报价的是（ ）。A.措施项目费B.暂列金额C.税金D.总承包服务费【答案】： D 23、某国内设备制造厂生产某台非标准设备的生产制造成本及包装费用为 20 万元，外购配套件费为 3 万元，利润率为 10%，增值税率为 13%，则生产该台设备的利润为（ ）万元。A.2.00B.2.26C.2.30D.2.60【答案】： A 24、下列费用项目中，应计入建筑安装工程材料基价的是()。A.材料一般性鉴定检查费B.材料二次搬运费C.新结构、新材料试验费D.材料工地管理费【答案】： D 25、关于设备进口从属费的计算，下列表述正确的是（）。 A.消费税=（关税完税价格+关税+消费税）×消费税税率B.银行财务费=到岸价格（CIF）×人民币外汇汇率×银行财务费率C.运输保险费=离岸价格（FOB）×人民币外汇汇率×保险费率D.外贸手续费=离岸价格（FOB）×人民币外汇汇率×外贸手续费率【答案】： A 26、若完成1m3墙体棚筑工作的基本工时为0.5工日，辅助工作时间占工序作业时间的4%。准备与结束工作时间、不可避免的中断时间、休息时间分别占工作时间的6%、3%、和12% ,该工程时间走额为（）工日/m3。A.0.581B.0.608C.0.629D.0.659【答案】： D 27、下列工程造价信息中，属于比较初级的、一般没有经过系统加工处理的信息是()A.建材的最新市场价格B.人工工资价格指数C.某已完工程造价指标D.建安工程造价指数【答案】： A 28、关于国外建筑安装工程费用的计算，下列说法中正确的是（ ）。A.分包工程费不包括分包工程的管理费和利润B.材料的预涨费计入管理费C.开办费一般包括了工地清理费及完工后清理费D.在组成承包商投标报价时，管理费通常会单独列项【答案】： C 29、某大型施工机械预算价格为 5 万元，机械耐用总台班为 1250 台班，检修周期数为 4，一次检修费为 2000 元，维护费系数为 60%，机上人工费和燃料动力费为 60 元/台班。不考虑残值、进项税和其他有关费用，则该机械台班单价为（ ）元/台班。A.107.68B.110.24C.112.80D.52.80【答案】： A 30、在工人工作时间消耗中，其时间长短与所担负的工作量无关，但与工作内容有关的时间消耗是（ ）A.辅助工作时间B.准备与结束工作时间C.施工本身造成的停工时间D.由于施工工艺特点引起的工作中断时间【答案】： B 31、下列工程中，属于概算指标编制对象的是（ ）。A.分项工程B.分部工程C.单位工程D.整个建筑物【答案】： C 32、在招标工程量清单编制的准备工作中，初步研究阶段主要完成的工程内容包括（） 。A.现场踏勘B.拟定常规的施工组织设计C.确定工程量清单编审的范围及需要设定的暂估价D.估算整体工程量【答案】： C 33、根据房屋建筑与装饰工程量计算规范，措施项目清单的编制依据不包括（ ）。A.施工现场情况B.常规施工方案C.拟定的招标文件D.施工组织设计【答案】： D 34、某大型施工机械需配机上司机、机上操作人员各1名，若年制度工作日为250天，年工作台班为200台班，人工日工资单价均为100元工日，则该施工机械的台班人工费为（）元。A.100B.125C.200D.250【答案】： D 35、在工程造价资料的管理中，工程造价计价依据极其重要的基础性工作是（ ）。A.工程分类及编码B.数据收集与录入C.建立造价资料积累制度D.造价数据库网络化管理【答案】： C 36、投资决策阶段对工程造价的影响程度最高，可达到的比例是（ ）。A.50%70%B.70%90%C.70%D.75%90%【答案】： B 37、编制竣工结算文件时，应按国家、省级或行业建设主管部门的规定计价的是（ ）。A.劳动保险费B.总承包服务费C.安全文明施工费D.现场签证费【答案】： C 38、根据建设项目工程总承包合同（示范文本）（GF-2020-0216）通用合同条款，下列关于预付款的内容表述正确的是（ ）。A.预付款担保通常采用担保公司担保的形式B.预付款必须专用于合同工程C.在预付款扣回之前，预付款担保额度应保持不变D.颁发工程接收证书前提前解除合同的，尚未扣完的预付款视为承包人对发包人的欠款【答案】： B 39、自行组织培训或委托其他单位培训的人员工资、工资性补贴、职工福利费、差旅交通费、劳动保护费、学习资料费等支出应计入（ ）。A.建筑安装工程费B.建设单位管理费C.生产准备D.联合试运转费【答案】： C 40、（2020年真题）根据2017版FIDIC施工合同条件，关于国际工程工程变更与合同价款调整，下列说法正确的是（）。A.合同中任何工作的工程量变化均能调整合同价款B.不论何种变更，均须由工程师发出变更指令C.在明确构成工程变更的情况下，承包人仍须按程序发出索赔通知D.承包人提出的对业主有利的工程变更建议书的编制费用，应由业主承担【答案】： B 41、（2021年真题）以下对于建筑设计的说法正确的是（ ）。A.周长系数越低造价越低B.圆形比正方形造价低C.层数越高造价越低D.跨度不变时，中跨数目越多越经济【答案】： D 42、投资估算的编制方法中，以拟建项目的主体工程费为基数，以其他工程费与主体工程费的百分比为系数，估算拟建项目静态投资的方法是（ ）。A.单位生产能力估算法B.生产能力指数法C.系数估算法D.比例估算法【答案】： C 43、关于预付款担保的说法，正确的是（ ）。 A.预付款担保的形式必须为银行保函B.预付款担保的担保金额必须高于预付款C.在预付款的扣回过程中担保金额保持不变D.预付款保函在预付款扣回之前必须保持有效【答案】： D 44、关于招标工程量清单缺项、漏项的处理，下列说法中正确的是（ ）。A.工程量清单缺项、漏项及计算错误带来的风险由发包方和承包方共同承担B.分部分项工程量清单漏项造成新增工程量的，应按变更事件的有关方法调整合同价款C.分部分项工程量清单缺项引起措施项目发生变化的，应按与分部分项工程相同的方法进行调整D.招标工程量清单中措施工程项目缺项，投标人在投标时未予以填报的，合同实施期间不予增加【答案】： B 45、（2021年真题）工程造价术语标准（GB/T50875）属于工程造价管理标准中的（ ）。A.基础标准B.管理规范C.操作规程D.质量管理标准【答案】： A 46、已知砌筑 1m3砖墙中砖净量和损耗量分别为 529 块、6 块，百块砖体积按 0.146m3计算，砂浆损耗率为 10。则砌筑 1m3砖墙的砂浆用量为（ ）m3。A.0.250B.0.253C.0.241D.0.243【答案】： A 47、根据建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013），在招标文件未另有要求的情况下，投标报价的综合单价一般要考虑的风险因素是（）。A.政策法规的变化B.人工单价的市场变化C.政府定价材料的价格变化D.管理费、利润的风险【答案】： D 48、下列情形中评标委员会应否决其投标的是（）。 A.采用了明显的不平衡报价策略B.招标文件未允许情况下，同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价C.未对招标工程量清单的所有项目都进行报价D.投标总价金额与依据单价计算出的结果不一致【答案】： B 49、对于不能计算工程量的措施项目，当按施工方案计算措施费时，若无“计算基础”和“费率”数值，则（ ）。A.以定额计价为计算基础，以国家、行业、地区定额中相应的费率计算金额B.以“定额人工费+定额机械费”为计算基础，以国家、行业、地区定额中相应费率计算金额C.只填写“金额”数值，在备注中说明施工方案出处或计算方法D.备注中说明中计算方法，补充填写“计算基础”和“费率”【答案】： C 50、根据建设工程工程量清单计价规范，关于材料和专业工程暂估价的说法中，正确的是（）。A.材料暂估价表中只填写原材料、燃料、构配件的暂估价B.材料暂估价应纳入分部分项工程量清单项目综合单价C.专业工程暂估价指完成专业工程的建筑安装工程费D.专业工程暂估价由专业工程承包人填写【答案】： B 第二部分 多选题(50题)1、在下列施工机械工作时间中，应计入定额时间或给予适当考虑的时间为（ ）。 A.不可避免的无负荷工作时间B.不可避免的中断时间C.低负荷下的工作时间D.非施工本身造成的停工时间E.工人休息时间【答案】： AB 2、根据我国建设工程施工合同(示范文本)，下列关于工程预付款的叙述中，正 确的是（ ）。A.工程预付款主要用于采购建材、招募工人和租赁设备B.建筑工程的预付款额度一般不超过当年建筑工程量的30%C.安装工程的预付款额度一般不超过当年安装工程量的15%D.承发包双方应当在专用条款内约定发包人向承包人预付工程款的时间和额度E.工程预付款的预付时间应不迟于约定的开工日期前7天【答案】： B 3、有关施工招标文件包括的内容，以下表述中正确的是（）。A.评标办法可选择经评审的最低投标价法和综合评估法B.当未进行资格预审时，招标文件中应包括招标公告C.技术标准和要求不得要求某一特定的专利、商标、规格或名称D.如按照规定应编制招标控制价的项目，招标控制价应在评标时一并公布E.投标人须知中应规定重新招标和不再招标的条件【答案】： AB 4、计算新增固定资产价值时需要进行共同费用的分摊，一般情况下，建设单位管理费的分摊基数应为()之和。A.建筑工程费B.工程建设其他费C.安装工程费D.不需安装设备价值E.需安装设备价值总额【答案】： AC 5、当估算出建设投资后需编制建设投资估算表，按照费用归集形式，建设投资可按()分类。A.详细估算法B.内容估算法C.分类估算法D.形成资产法E.概算法【答案】： D 6、下列关于建设项目竣工财务决算审批表的说法，正确的是（）。A. 小、中、大型项目均按同种要求填报此表B. “建设性质”按照新建、改建、扩建等分类填列C. “主管部门”指建设单位的主管部门D. 部分建设项目不须经过开户银行签署意见后再进行报批E. 已具备竣工验收条件的项目三个月内不办理竣工验收等手续，视同项目已正式投产【答案】： ABC 7、评标委员会在向招标人提交的书面评标报告中应当记载的内容有（ ）A.基本情况和数据表B.评标委员会成员名单C.开标记录D.经评审的投标人排序E.招标文件答疑【答案】： ABCD 8、根据标准施工招标文件，在按宣布的开标顺序当众开标时，应公布的内容包括()。A.投标人名称B.招标人名称C.标段名称D.投标报价E:履约保证金的递交情况【答案】： ACD 9、在建设项目施工阶段，进行投资偏差分析时，偏差纠正与控制的PDCA循环过程中的工作内容有（）。A.制定计划 B.搭设组织C.实施工作 D.检查进度和效果E.纠正处理偏差【答案】： ACD 10、下列时间中应该计入定额时间的是（）。 A.休息时间B.多余工作时间C.施工本身造成的停工时间D.与施工过程工艺特点有关的工作中断时间E.与施工过程工艺特点无关的工作中断时间【答案】： AD 11、土地使用权的取得方式影响竣工结算新增资产的核定，下列土地使用权的计价应作为无形资产核算的有（ ）。A.通过支付土地出让金取得的土地使用权B.通过行政划拨取得的土地使用权C.通过有偿转让取得的出让土地使用权D.已补交土地出让价款，作价入股的土地使用权E.租借房屋的土地使用权【答案】： ACD 12、（2021年真题）有效的仲裁协议是申请仲裁的前提，仲裁协议达到有效必须同时具备的内容有（ ） 。A.请求仲裁的意思表示B.仲裁事项C.仲裁期限D.仲裁费用E.选定的仲裁委员会【答案】： AB 13、由于发包人原因导致工期延期期间承包商可索赔现场管理费，现场管理费率的确定可以选 用的方法包括（）。 A.合同百分比法B.现场统计法C.原始估价法D.历史数据法E.平均成本法【答案】： ACD 14、施工中材料的消耗分为必需消耗的材料和损失的材料。在确定材料定额量时，必 需消耗的材料包括（ ）。A.直接用于建筑和安装工程的材料 B.不可避免的场外运输损耗材料C.不可避免的场内运输损耗材料 D.不可避免的现场仓储损耗材料E.不可避免的施工过程中损耗材料【答案】： AC 15、关于无形资产的计价方法，下列说法中正确的有（ ）。A.自创专利权可作为无形资产核算B.自创专有技术可作为无形资产核算C.购入商标权不能作为无形资产核算D.通过行政划拨取得的土地使用权可作为无形资产核算E.无形资产计价入账后，应在其有效使用期内分期摊销【答案】： A 16、在评标工作的初步评审阶段，投标文件的形式评审的内容包括()。A.报价构成的合理性B.投标人名称与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致C.环境保护管理体系与措施D.投标函上有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章E.报价唯一，即只能有一个有效报价【答案】： BD 17、下列有关安全文明费的说法中，正确的有（ ）。A.安全文明施工费包括临时设施费B.现场生活用洁净燃料费属于环境保护费C.“三宝”.“四口”.“五临边”等防护费用属于安全施工费D.消防设施与消防器材的配置费用属于文明施工费E.施工现场搭设的临时文化福利用房的费用属于文明施工费【答案】： AC 18、下列措施项目中，应按分部分项工程量清单编制方式编制的有()。A.超高施工增加B.建筑物的临时保护设施C.大型机械设备进出场及安拆D.已完工程及设备保护E:施工排水、降水【答案】： AC 19、从工程计价的角度，需将建设项目中的分部工程可以按照()分解为分项工程。A.施工工序B.施工特点C.施工方法D.施工任务E.施工材料【答案】： AC 20、针对总价措施项目清单的编制，下列说法中正确的是（ ）。A.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”B.“计算基础”中除安全文明施工费之外的其他项目应为“定额人工费”C.按施工方案计算的措施费，可只填“金额”数值，不填“计算基础”和“费率”D.按施工方案计算的措施费，应在备注栏说明施工方案出处或计算方法E.措施项目中可以计算工程量的项目清单宜采用分部分项工程量清单的方式编制【答案】： ACD 21、为了便于措施项目费的确定和调整，通常采用分部分项工程量清单方式编制的措施项目有 （）。 A.脚手架费B.垂直运输费C.二次搬运工程D.已完工程及设备保护费E.施工排水、降水费【答案】： AB 22、下列费用中，属于设备运杂费的有（）。A.进口设备由出口国口岸运至进口国口岸的运费B.在设备原价中没有包含为运输而进行的包装支出的各种费用C.设备供销部门手续费D.国产设备由设备制造厂交货地点起至施工现场的运费E.设备检验试验费【答案】： BC 23、在合同价款纠纷的解决途径中，结果对双方均有约束力的途径包括（）。A.协商达成一致的和解协议B.仲裁C.诉讼D.监理或造价工程师暂定E.管理机构的解释或认定【答案】： ABC 24、下列工裎建设其他费用中，按规定将形成固定资产的有（ ）。A.市政公用设施费 B.可行性研究费C.场地准备及临时设施费 D.专有技术使用费E.生产准备费【答案】： ABC 25、根据招标投标法实施条例，关于依法必须招标项目中标候选人的公示，下列说法中正确的有（）。A.应公示中标候选人B.公示对象是全部中标候选人C.公示期不得少于3曰D.公示在幵标后的第二天发布E.对有业绩信誉条件的项目，其业绩信誉情况应一并进行公示【答案】： ABC 26、影响定额动态人工日工资单价的因素包括()。A.人工日工资单价的组成内容B.社会工资差额C.劳动力市场供需变化D.社会最低工资水平E:政府推行的社会保障与福利政策【答案】： AC 27、下列财务评价指标中，属于融资前财务分析的指标有()。A.项目投资回收期B.项目投资财务净现值C.项目资本金财务内部收益率D.项目资本金净利润率E:累计盈余资金【答案】： AB 28、在确定项目建设规模时，需考虑的市场因素包括（ ）A.燃料动力供应情况B.市场需求状况C.劳动力市场的制约作用D.产业政策E.运输及通讯条件【答案】： BC 29、根据我国标准施工招标文件，下列情形中，承包人可以得到费用和利润补偿而不能得到工期补偿的事件有()。A.法律变化引起的价格调整B.发包人的原因导致试运行失败C.发包人原因导致的工程缺陷和损失D.承包人遇到不利物质条件E:不可抗力【答案】： BC 30、影响定额动态人工日工资单价的因素包括()。A.人工日工资单价的组成内容B.社会工资差额C.劳动力市场供需变化D.社会最低工资水平E:政府推行的社会保障与福利政策【答案】： AC 31、为了便于措施项目费的确定和调整，通常采用分部分项工程量清单方式编制的措施项目有（）。A.脚手架工程B.垂直运输工程C.二次搬运工程D.已完工程及设备保护E.施工排水降水【答案】： AB 32、下列费用中，属于土地征用及拆迁补偿费的是（ ）。A.土地使用权出让金B.安置补助费C.土地补偿费D.土地管理费E.耕地占用税【答案】： BCD 33、根据建设工程工程量清单计价规范（GB 105002013），在其他项目清单中，应由投标人自主确定价格的有（ ）。A.暂列金额B.专业工程暂估价C.材料暂估价单价D.计日工单价E.总承包服务费【答案】： D 34、承包商采购的用于永久工程的材料和设备，合同通用条款规定，期中支付证书中应包括一笔用于预支已运至现场用于永久工程的材料和设备款额，下列有关说法正确的是（ ）。A.装运后付款的材料和设备，要求此类材料和设备已经运至工程所在国，并正在运往现场的途中B.装运后付款的材料和设备，承包商应提交保函金额与应付的预支总额相等的银行保函C.装运后付款的材料和设备，承包商提交的保函有效期持续到此类材料和设备已经运至现场并妥善存放，而且承包商已经采取了防护措施为止D.运至现场后付款的材料和设备，要求此类材料和设备已经运至现场，但可先不安排存放E.工程师确认用于永久工程的材料和设备符合预支条件后，应当根据审查承包商提交的相关文件确定此类材料和设备的实际费用，作为期中支付证书中应增加的款额【答案】： ABC 35、下列内容中属于专项评价费的是（ ）。A.可行性研究费B.环境影响评价费C.地震安全性评价费D.节能评估费E.勘察设计费【答案】： BCD 36、关于无形资产价值确定的说法中，正确的有()。A.无形资产计价入账后，应在其有效使用期内分期摊销B.专利权转让价格必须按成本估价C.自创专利权的价值为开发过程中的实际支出D.自创的非专利技术一般作为无形资产入账E:通过行政划拨的土地，其土地使用权作为无形资产核算【答案】： AC 37、根据标准设计施工总承包招标文件（2012年版），以下情形中，属于工程总承包价款调整原因的有（ ）A.物价波动引起的价格调整B.计日工引起的价格调整C.暂估价引起的价格调整D.监理人确定撤销变更意向书引起的价格调整E.变更引起的价格调整【答案】： ABC 38、编制工程量清单时，可以依据施工组织设计、施工规范、验收规范确定的要素有()。A.项目名称B.项目编码C.项目特征D.计量单位E:工程量【答案】： AC 39、按我国现行建筑安装工程费用项目组成的规定，下列属于企业管理费内容的有（ ）。A.企业管理人员办公用的文具、纸张等费用B.企业施工生产和管理使用的属于固定资产的交通工具的购置、维修费C.对建筑以及材料、构件和建筑安装进行特殊鉴定检查所发生的检验试验费D.按全部职工工资总额比例计提的工会经费E.为施工生产筹集资金、履约担保所发生的财务费用【答案】： AD 40、（2020年真题）按照用途的不同，建设工程造价指标可分为（）A.工料价格指标B.工程经济指标C.工程量指标D.单位工程造价指标E.消耗量指标【答案】： ABC 41、下列各项关于其他项目清单的编制，说法正确的有（）。 A.暂列金额由招标人填写，需详列，不能只填总额B.专业工程暂估价应包括除规费以外的所有综合单价构成内容C.需要纳入分部分项工程量清单项目综合单价中的暂估价只是材料费和工程设备费D.总承包服务费包括总承包人为分包工程及自行采购材料、设备发生的管理费用E.招标人应预计总承包服务费并按投标人的投标报价向投标人支付该项费用【答案】： C 42、根据建设项目工程结算编审规程的规定，工程价款结算的方式包括()。A.分阶段结算B.专业分包结算C.工程变更结算D.竣工结算E:按月结算【答案】： ABD 43、支持承包人工程索赔成立的基本条件有（ ）。A.合同履行过程中承包人没有违约行为B.索赔事件已造成承包人直接经济损失或工期延误C.索赔事件是因非承包人的原因引起的D.承包人已按合同规定提交了索赔意向通知、索赔报告及相关证明材料E.发包人已按合同规定给予了承包人答复【答案】： BCD 44、在确定项目建设规模时，需考虑的市场因素包括()。A.原材料市场B.资金市场C.市场风险D.政策因素E:管理技术【答案】： ABC 45、下列工程造价指数中，属于总指数的有（ ）。A.间接费指数 B.设备、工器具价格指数C.工程建设其他费用指数 D.单项工程造价指数E.建设项目造价指数【答案】： BD 46、关于新增固定资产价值的确定，下列表述中正确的是（）。 A.新增固定资产价值的计算是以单项工程为对象的B.计算新增固定资产价值，应在生产和使用的工程全部交付后进行C.建设单位管理费按单项工程的建筑工程、安装工程、需安装设备价值总额按比例分摊D.土地征用费、勘察设计费用按单项工程的建筑、安装工程造价总额比例分摊E.运输设备及其他不需安装设备不计分摊的“待摊投资”【答案】： AC 47、在财务基础数据测算表中，属于预测项目投产后流动资金状况类的报表有（）。A.投资使用计划与资金筹措表B.总成本费用估算表C.营业收人、营业税金及附加和增值税估算表D.借款还本付息计划表E.利润与利润分配表【答案】： BC 48、下列估算方法中，一般适用于项目建议书阶段编制投资估算的有（）。 A.生产能力指数法B.比例估算法C.系数估算法D.指标估算法E.混合法【答案】： ABC 49、构成进口设备原价的费用项目中，到岸价计算公式正确的有（ ）。A.到岸价=离岸价+国际运费+运输保险费B.到岸价=抵岸价+国际运费+运输保险费C.到岸价=抵岸价+国际运费+外贸手续费+关税D.到岸价=运费在内价+运输保险费E.到岸价=离岸价+运输保险费【答案】： AD 50、FIDIC施工合同条件下，承包商只能获得工期补偿的索赔事件有（ )。 A.延误移交施工现场 B.异常不利的气候条件C.不可预见的外界条件 D.公共当局引起的延误E.变更导致竣工时间延误【答案】： BD