一级建造师之一建工程法规题库内部题库精品附答案.docx

一级建造师之一建工程法规题库内部题库精品附答案第一部分 单选题(50题)1、关于评标的说法，正确的是（）。（2016）A.评后委员会认为所有投标都不符合招标文件要求的。可以否决所有投标。B.招标项目设有标底的。可以以投标报价是否接近标底作为中标条件。C.评标委员会成员拒绝在评标报告上签宇的，视为不同意评标结果。D.投标文件中有含义不明确的内容的。评标委员会可以口头要求投标人作出必要澄清、说明。【答案】： A 2、某市A区的建设单位将其位于本市B区的办公楼发包给本市C区的施工企业，双方在本市D区签订的施工合同，合同中未约定纠纷管辖地。后因工程质量问题产生纠纷，则建设单位可能向该市()人民法院提起诉讼。A.A区B.B区C.C区D.D区【答案】： B 3、关于仲裁协议效力的说法，正确的是（）。2018真题A.仲裁协议独立存在，不受合同变更、撤销、终止、无效等的影响B.口头的仲裁协议对当事人同样有法律约束力C.仲裁协议并不排除法院的司法管辖权D.当事人对仲裁协议效力有异议的，应当请求仲裁委员会作出决定【答案】： A 4、某开发商与施工企业签订合同，约定双方就合同履行发生争议，提交北京市A仲裁委员会进行裁决，并自动履行其裁决。后双方工程款支付发生纠纷，现问双方解决争议可行的法律途径是()。A.只能向有管辖权的人民法院起诉B.只能申请北京市A仲裁委员会仲裁C.既可向有管辖权的法院起诉，也可以申请仲裁D.只能向有管辖权的法院起诉【答案】： B 5、劳动争议仲裁委员会由劳动行政部门代表、同级工会代表、用人单位方面的代表组成。劳动争议仲裁委员会主任由（）担任。A.同级工会代表 B.劳动行政部门代表 C.用人单位代表 D.人民法院指定的人员【答案】： B 6、根据建设工程安全生产管理条例，分包单位从事危险作业人员的意外伤害保险费应由（）支付。A. 总承包单位和分包单位按一定比例共同B. 分包单位C. 总承包单位D. 建设单位【答案】： C 7、安全生产社会监督可以采取的方式不包括()。A.工会民主监督B.公众举报监督C.有关行政主管部门监督D.社区报告监督【答案】： C 8、关于施工发现文物报告和保护的说法，正确的是（）。( 2015真题 )A.在进行建设工程中发现的文物属于国家所有，在农业生产中发现的文物属于集体所有 B.确因建设工期紧迫或者有自然破坏危险，对古文化遗址、古墓葬急需进行抢救发掘的，由县级人民政府文物行政部门组织发掘，并同时补办审批手续 C.在集体组织所有的土地下发现埋藏的文物，集体组织可以自行挖掘 D.特别重要的建设工程范围内的考古调查、勘探、发掘，由国务院文物行政主管部门组织实施【答案】： D 9、依法批准开工报告的建设工程，建设单位应当自开工报告批准之日起（ ）日内，将保证安全施工的措施报送建设工程所在地的县级以上人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案。A. 20B. 30C. 60D. 15【答案】： D 10、2004年2月1日某建设单位与某施工单位签订了施工合同，约定开工日期为2004年5月1日，竣工日期为2005年12月31日。2004年2月10日施工单位与保险公司签订了建筑工程 一切险保险合同。施工单位为保证工期，于2004年4月20日将建筑材料运至工地。后因施工设备原因，工程实际开工日为2004年5月10日。该工程保险幵始生效日为（）A.2004年2月10日B.2004年4月20日C.2004年5月1日D.2004年5月10日【答案】： B 11、根据招标投标法第26条规定，投标人应当具备（ ）的能力。 A. 承担投标项目B. 承担招标项目C. 英语熟练应用D. 提前完成投标项目【答案】： B 12、承包人已经提交竣工验收报告,发包人拖延验收的,竣工日期()A.以合同约定的竣工日期为准B.相应顺延C.以承包人提交竣工报告之日为准D.以实际通过的竣工验收之日为准【答案】： C 13、关于仲裁调解的说法，正确的是（）。A.仲裁庭在作出裁决前应当先行调解 B.在调解书签收前当事人反悔的，仲裁庭应当及时作出裁决 C.法院在强制执行仲裁裁决时，应当进行调解 D.调解书经双方当事人签收后，若当事人反悔的调解书不具有法律效力【答案】： B 14、下列投标行为中，属于弄虚作假骗取中标的有（ ）。A.不同投标人的投标保证金从同一单位的账户转出 B.投标人提交显著低于其成本的报价C.使用伪造、变造的许可证件D.投标人提供虚假的项目负责人劳动关系证明E.不同投标人的投标文件相互混装【答案】： C 15、原告甲房地产开发公司起诉被告正大建筑公司，在法院开庭前，关于证据保全的说法正确的有()A.证据保全只能依当事人申请进行，人民法院不得依职权作出B.人民法院可以主动采取证据保全措施C.当事人申请保全证据的应当提供相应的担保D.当事人在举证期限内随时可以申请保全证据【答案】： B 16、下列关于法的效力说法正确的是A.行政法规与地方性法规效力等级相同B.中央部门规章的效力高于地方政府规章C.同一机关制定的新的一般规定与旧的特別规定不一致时,由制定机关裁决D.特別规定与一般规定不一致时一定适用特别规定【答案】： C 17、关于民事诉讼证据的说法，正确的是（）。2014A.在民事诉讼中，书证可以只提交复印件 B.凡是知道案件情况的单位和个人，都有义务出庭作证 C.未经对方当事人同意私自录制的谈话资料不能作为证据使用 D.当事人对鉴定结论有异议，鉴定人可以书面答复而不必出庭作证【答案】： B 18、甲将闲置不用的工程设备出售给乙,双方约定3天后交付设备,次日,甲又将该设备卖给丙,并向内交付了该设备。经查,丙不知甲与乙之间有合同关系。关于甲丙之间的合同效力的说法,正确的是()。A.甲与乙、丙之间的合同均有效B.甲与乙之间的合同无效,甲与丙之间的合同有效C.甲与乙、丙之间的合同均无效D.甲与乙之间的合同先生效后失效,甲与丙之间的合同有效【答案】： A 19、根据建设施工企业安全生产许可证管理规定，关于已取得安全生产许可证的建筑施工企业发生重大安全事故所产生的法律后果说法，正确的是（）。2017真题A.暂扣安全生产许可证并限期整顿 B.责令停止生产，并处罚款 C.撒销安全生产许可证 D.吊销安全生产许可证【答案】： A 20、某扩建工程建发单位因急于参加认证，于11月15日未经验收而使用该工程，11月20承包人提交了竣工验收报告，11月30日建设单位组织验收，12月3日工程竣工验收合格，则该工程竣工日期为（ ）。A. 11月15日B. 11月20日C. 11月30日D. 12月3日【答案】： A 21、承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，竣工日期（）。2014A.以合同约定的竣工日期为准B.相应顺延C.以承包人提交竣工报告之日为准D.以实际通过的竣工验收之日为准【答案】： C 22、关于行政调解的说法,正确的是（）。2017A.行政调解属于诉讼内调解 B.行政调解达成的协议具有强制约束力 C.行政调解应当事人的申请方可启动 D.行政机关可以对不属于其职权管辖范围内的纠纷进行调解【答案】： C 23、某一建筑工程计划建设工期为1年8个月，工程合同价格为600万元，按照建筑工程施工许可管理办法的规定，其到位资金原则上不得少于（ ）万元。A. 180B. 200C. 240D. 300【答案】： A 24、在证据可能灭失的情况下,诉讼参与人可以申请人民法院()。A.诉前保全B.诉讼保全C.先行给付D.证据保全【答案】： D 25、关于城市建设维护税的说法，正确的是（ ）。A.凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位，都是城市维护建设税的纳税义务人B.城市维护建设税，以纳税人应当缴纳的消费税、增值税、营业税税额为计税依据C.城市维护建设税，与消费税、增值税、营业税分别缴纳D.凡缴纳消费税、增值税、营业税的个人，不是城市维护建设税的纳税义务人【答案】： A 26、张某委托李某出售本地一处房屋，以下不构成 双方委托代理关系终止情形的是（ ）。A. 张某死亡B. 房屋已出售完成C. 张某后悔不想出售D. 李某病重辞去委托【答案】： A 27、依据历史文化名城名镇名村保护条例规定，在历史文化名城、名镇、名村保护范围内开山、采石、开矿等破坏传统格局和历史风貌的，造成严重后果的应当（ ）。A.限期恢复原状或者采取其他补救措施B.造成损失的，依法承担赔偿责任C.对单位并处50 万元以上100 万元以下的罚款，对个人处5 万元以上10 万元以下的罚款D.对单位并处50 万元以上100 万元以下的罚款，并对个人并处1 万元以上20 万元以下的罚款【答案】： C 28、下列某建筑公司的工作人员中，有权要求公司签订无固定期限劳动合同的是（ ）。A.在公司连续工作满8 年的张某B.到公司工作2 年，并被董事会任命为总经理的王某C.在公司累计工作了10 年，但期间曾离开过公司的王某D.在公司已经连续订立两次固定期限劳动合同，但因公负伤不能从事原工作的李某【答案】： D 29、王某在某建筑工程公司工作2年，缴纳失业保险满2年，失业4个月中领取了失业保险金，随后找到新的工作重新上岗，工作2年并继续缴纳失业保险满2年后再次失业，则其二次失业后领取失业保险金的期限最长为( )个月。A.12B.8C.6D.20【答案】： D 30、无证经营的包工头王某的农民工建筑队，挂靠在具有二级资质的某建筑公司下承包了一栋住宅楼工程，因工程质量不符合质量标准而给业主造成了较大的经济损失，慈经济损失应由（ ）承担赔偿责任。A. 王某B. 某建筑公司C. 某建筑公司和王某连带D. 双方按事先约定【答案】： C 31、关于留置的说法，正确的是（ ）。A.留置权属于债权B.债权人不负责保管留置物C.建设工程合同可以适用留置权D.留置权基于法定而产生【答案】： D 32、某施工企业为了安全生产，建立安全生产保障体系，则正确的做法是()。A.应当设置安全生产管理机构和配备专职安全生产管理人员B.由于企业不超过300人，可以配备专职或者兼职的安全生产管理人员C.企业人员达到300人以上才设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员D.企业可以委托具有国家规定的相关专业技术资格的工程技术人员提供安全生产管理服务【答案】： A 33、关于竣工工程质量争议的处理，以下说法正确的是（ ）。A.竣工时发现的质量问题，非施工单位原因造成的，施工单位不负责修复或返修B.因承包人的过错造成的质量问题，承包人拒绝修理、返工或改建，发包人可以请求减少支付工程款C.发包人指定分包人的专业工程出现质量缺陷，由总承人与分包人承担连带责任D.因设计存在缺陷出现的质量问题，由承包人直接向设计单位索赔【答案】： B 34、甲掉进一个没有设置明显标志且未采取安全措施的基坑中，造成腿部受伤，花去医疗费2000元。甲多次找该项目的建设单位、施工单位索赔，双方互相推诿。根据我国建设工程安全生产管理条例的规定，承担该责任的主体应是（ ）。A. 建设单位B. 施工单位C. 甲与建设单位D. 甲与施工单位【答案】： B 35、城乡规划法规定，建设单位未在建设工程竣工验收后（ ）个月内向城乡规划主管部门报送有关竣工验收资料的，由所在地城市、县人民政府城乡规划主管部门责令限期补报。A.2B.3C.4D.6【答案】： D 36、不属于施工企业承揽业务不良行为的认定标准有（）。A.将承包的工程转包或违法分包的B.不履行保修义务或者拖延履行保修义务的C.以他人名义投标或以其他方式弄虚作假，骗取中标的D.以向评标委员会成员行贿的手段谋取中标的【答案】： B 37、根据绿色施工导则的规定，关于施工企业节能措施，下列说法正确的是（ ）。A.优先采用自来水作为混凝土搅拌用水B.鼓励使用黏土砖，推广使用预拌混凝土C.照明设计的照度不应超过最低照度的20%D.必须采购施工现场500公里以内生产的建筑材料【答案】： C 38、诉讼时效的起算是指（ ）。A. 从权利人能行使请求权之日开始算起B. 从义务人能行使请求权之日开始算起C. 从权利人知道或应当知道其权利受到侵害之日起开始计算D. 以上说法都不正确【答案】： C 39、根据建设工程质量管理条例,组织有关单位参加建设工程竣工验收的义务主体是()。A.建设单位B.建设行政主管部门C.施工企业D.建设工程质量监督机构【答案】： A 40、关于团体标准的说法，正确的是（）。A.在关键共性技术领域应当利用自主创新技术制定团体标准 B.团体标准的技术要求不得高于强制性标准的相关技术要求 C.团体标准由依法成立的社会团体协调相关市场主体共同制定 D.团体标准对本团体成员强制通用【答案】： C 41、根据民事诉讼法的规定，书记员应当将法庭审理的全部活动记入笔录，由书记员和（ ）签名。A.审判人员B.当事人C.陪审员D.院长【答案】： A 42、关于施工合同的义务下列说法,错误的是（ ）。A.施工合同的义务包括完成施工任务和支付工程价款B.对于支付工程价款，建设单位是债权人，施工单位是债务人C.对于支付工程价款，建设单位是债务人，施工单位是债权人D.对于完成施工任务，建设单位是债权人，施工单位是债务人【答案】： B 43、根据建设工程安全生产管理条例，出租单位在签订机械设备租赁合同时，应出具的文件不包括（ ）。A. 检测合格证明B. 产品使用说明书C. 生产许可证D. 产品合格证【答案】： B 44、下列纠纷适用专属管辖的是（）。A.保险合同纠纷B.借款合同纠纷C.承揽合同纠纷D.不动产纠纷【答案】： D 45、根据政府采购法实施条例，政府采购工程依法不进行招标的，可以采用的采购方式是（ ）。A. 询价B. 单一来源采购C. 直接确定D. 框架协议【答案】： B 46、根据行政强制法,法律没有规定行政机关强制执行的,作出行政决定的行政机关应当申请强制执行的机关是（ ）A.人民法院B.人民政府C.公安机关D.监察机关【答案】： A 47、我国法的形式中，()是指由全国人民代表大会和全国人民代表大会常务委员会制定颁布的规范性法律文件。A.部门规章B.宪法C.法律D.行政法规【答案】： C 48、建设工程施工前，施工企业()应当就有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员进行技术交底，并由双方签字确认。A.项目管理的技术人员B.施工企业总负责人C.项目管理的负责人D.技术总负责人【答案】： A 49、某施工项目在施工过程中，施工单位与甲材料供应商签订了建材买卖合同，但施工单位误将货款支付给乙供应商，针对该笔款项说法正确的是()。A.乙供应商因无过错，无需返还B.乙供应商有权拒绝甲供应商的给付请求C.施工单位因乙供应商拒绝返还，故可暂不向甲供应商支付货款D.甲供应商有权直接要求乙供应商给付该笔款项【答案】： B 50、李某担任施工单位的项目负责人的资格条件是()。A.取得建造师注册证书和职业印章B.取得建造师注册资格证书C.必须有专科以上学历D.受聘于一个具有相应资质的企业【答案】： A 第二部分 多选题(50题)1、关于商标专用权的说法，正确的有（）。（2016）A.商标专用权是指商标所有人对注册商标所享有的具体权力B.商标专用权的内容只包括财产权C.商标周转用权包括使用权和禁止权两个方面D.未经核准注册的商标不受商标法保护E.商标设计者的人身权由专利权法保护【答案】： ABCD 2、根据环境噪声污染防治法规定，在下列噪声敏感建筑物区域内，禁止夜间进行产生噪声污染的建筑施工作业的是（ ）。A. 工人疗养区B. 成片住宅小区C. 开发区D. 地质研究所E. 理工大学园区【答案】： ABD 3、建设工程施工合同无效,将会产生的法律后果（?）。2017真题A.折价补偿B.赔偿损失C.合同解除D.继续履行E.支付违约金【答案】： AB 4、根据施工企业要求对原工程进行变更的，说法正确的有 ( )。A. 施工企业在施工中不得对原工程设计进行变更B. 施工企业在施工中提出更改施工组织设计的须经工程师同意，延误的工期不予顺延C. 工程师采用施工企业合理化建议所获得的收益，建设单位和施工企业另行约定分享D. 施工企业擅自变更设计发生的费用和由此导致的建设单位的损失由施工企业承担，延误的工期不予顺延E. 施工企业自行承担差价时，对原材料、设备换用不必经工程师同意【答案】： ABCD 5、甲施工企业承建乙公司综合楼一幢。根据施工合同，乙应于2004年4月10目前支付剩余工程款50万元，乙届时未予支付。甲在索要余款过程中，依次经过以下环节，综合考虑各环节，其中可使诉讼时效中断的情形有（ ）。A. 2004年9月，甲致函乙要求其给付工程款B. 2005年1月，乙公司负责人在酒席上向甲施工企业负责人表示宽限一年，2005年年底一定付款C. 2005年12月，乙公司新任负责人称该债务系前任领导所欠，自己概不负责D. 2006年5月，乙公司承认该债务存在，但其以超过诉讼时效期间而拒绝支付E. 2006年3月，甲向人民法院起诉【答案】： AB 6、根据最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（二），关于建设工程合同承包人工程价款优先受偿权的说法，正确的有（)A.未竣工的建设工程质量合格，承包人请求其承建工程的价款试其承建工程部分析价或者拍卖的价款优先受偿的，人民法院不予支持B.装饰装修工程的承包人就该装饰装修工程折价或者拍卖的价款享有优先受偿权C.承包人行使建设工程价款优先受偿权的期限为 6 个月D.承包人行使建设工程价款优先受偿权的期限自发包人应当给付建设工程价款之日起算E.承包人工程价款优先受偿权不得放弃【答案】： CD 7、下列情形中，发包人可以请求人民法院解除建设工程施工合同的有（ ）。A.承包人明确表示不履行合同主要义务的B.承包人已经完成的建设工程质量不合格，并拒绝修复的C.承包人在合同约定的期限内没有完工的D.未经建设单位同意施工企业擅自更换了现场技术员的E.承包人将承包的建设工程违法分包的【答案】： AB 8、关于电子招标投标的说法，正确的有（）。（2016）A.投标人在投标截止时间前可以撤回投标文件B.数据电文形式与紙质形式的招标投标活动具有同等法律效力C.投标截止时间后送达的投标文件，电子招标投标平台不得拒收D.依法必须进行公幵招标项目的招标公告应当在电子招标投标交易平台和国家指定的招标公告媒介同步发布E.投标人应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，但不可补充、修改投标文件【答案】： ABD 9、下列时间点中,属于建筑施工场界环境噪声排放标准GB12523-2011规定的夜间施工期间的是（）。A.21:30B.22:15C.24:00D.05:40E.06:15【答案】： BCD 10、某建筑公司与某设备供应商签订了设备买卖合同，除购买一台大型设备外还捎带采购几个零部件。验货时发现该设备不符合合同约定的质量要求，但零部件满足质量要求。对此，下列选项中正确的有（）。A.建筑公司可以解除设备买卖合同B.解除设备合同的效力及于零部件C.解除设备合同的效力不涉及零部件D.建筑公司可以拒绝接收这台设备E.建筑公司可以解除设备合同但不应拒绝接收零部件【答案】： ABD 11、根据招标投标法和相关法律法规，下列评标委员会的做法中，正确的有（ ）。( 2015真题 )A.以所有招标都不符合招标文件的要求为由，否决所有投标 B.拒绝招标人在评标时提出新的评标要求 C.按照招标人的要求倾向特定投标人 D.在评标报告中注明评标委员会成员对评标结果的不同意见 E.以投标报价超过标底上下浮动范围为由否决投标【答案】： ABD 12、关于债权相对性的说法，正确的有（）。A.债权客体的相对性B.债权期限的相对性C.债权主体的相对性D.债权内容的相对性E.债权责任的相对性( 2015真题 )【答案】： CD 13、（2020年真题）根据最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（二），关于建设工程合同承包人工程价款优先受偿权的说法，正确的有（）A.未竣工的建设工程质量合格，承包人请求其承建工程的价款试其承建工程部分析价或者拍卖的价款优先受偿的，人民法院不予支持B.装饰装修工程的承包人就该装饰装修工程折价或者拍卖的价款享有优先受偿权C.承包人行使建设工程价款优先受偿权的期限为6个月D.承包人行使建设工程价款优先受偿权的期限自发包人应当给付建设工程价款之日起算E.承包人工程价款优先受偿权不得放弃【答案】： CD 14、下列属于民商事仲裁制度特点的是( )。A.仲裁以不开庭审理为原则B.仲裁活动必须严格按照法律规定的程序和方式进行C.仲裁庭独立进行仲裁，不受任何行政机关、社会团体和个人干涉D.仲裁裁决一经做出即发生法律效力，裁决不能上诉E.仲裁当事人可以选择仲裁的审理方式、开庭形式【答案】： CD 15、根据民法典，下列文件中，不属于要约邀请的有（ ）。A. 投标文件B. 中标通知书C. 符合要约规定的售楼广告D. 拍卖公告E. 招标公告【答案】： ABC 16、某装饰公司委托某经贸公司代理采购一批树脂材料，关于两者之间的法律关系，说法正确的是（ ）。A. 经贸公司是以装饰公司的名义同第三人签订采购合同B. 经贸公司可以再委托他人代为采购上述材料C. 装饰公司只能将材料款项交付给经贸公司D. 供货方只能向经贸公司主张付款E. 经贸公司可就材料质量问题直接向供货方提出异议【答案】： A 17、关于施工企业项目经理部的说法，正确的是（ ）。A.项目经理部具有法人资格 B.项目经理经施工企业授权管理施工项目 C.项目经理部是施工企业组建的非常设下属机构 D.项目经理是施工企业的内部岗位 E.项目经理部自行承担施工行为的法律后果【答案】： BCD 18、关于仲裁协议的说法，正确的是（ ）。A.仲裁协议是书面协议B.仲裁协议可以是口头订立，但需双方认可C.仲裁协议必须在纠纷发生之前达成D.没有仲裁协议，也就无法进行仲裁E.有效的仲裁协议排除了人民法院对合同争议解决的管辖权【答案】： AD 19、根据绿色施工导则对提高用水效率作出规定，下列说法正确的有（ ）。A.现场机具、设备、车辆冲洗用水根据现场环境可以设立循环用水装置B.施工现场办公区、生活区的生活用水采用节水系统和节水器具，提高节水器具配置比率C.项目临时用水应使用节水型产品，安装计量装置，采取针对性的节水措施D.施工现场建立可再利用水的收集处理系统，使水资源得到梯级循环利用E.施工现场分别对生活用水与工程用水确定用水定额指标，并合计计量管理【答案】： BCD 20、某工程项目比合同工期提前10天组织竣工验收，按照建设工程质量管理条例，该工程竣工验收应当具备的条件有（）。A.有完整的技术档案和施工管理资料 B.分部工程的质量必须优良C.有施工单位签署的工程保修书D.有勘察、设计、监理单位共同签暑的质量合格文件 E.主要功能项目的抽查结果应符合产品质量法的规定【答案】： AC 21、经过对某项目进行检查，发现存在下列情形，其中违反了建设工程安全生产管理条例的是（ ）。A. 施工单位没有专职安全管理人员B. 特种作业人员没有持证上岗C. 施工前没有进行安全技术交底D. 由于没有采取措施，施工时破坏了地下管线E. 已经半年没有对特种作业人员进行安全生产教育培训【答案】： ABCD 22、（2019年真题）根据招标投标法实施条例关于投标保证金的说法，正确的有（）A.投标保证金有效期应当与投标有效期一致B.投标保证金不得超过招标项目估算价的2%C.两阶段招标中要求提交投标保证金的，应当在第一阶段提出D.招标人应当在中标通知书发出后，5日内退还中标人的投标保证金E.未中标的投标人的投标保证金及银行同期存款利息，招标人最迟应当在书面合同签订后5日内退还【答案】： AB 23、根据劳动合同法，用人单位在聘用劳动者以及签订劳动合同时单位不能有下列行为（ ）。A. 要求劳动者提供担保B. 订立无终止时间的劳动合同C. 向劳动者索取财务D. 扣押劳动者的证件E. 约定竞业限制条款【答案】： ACD 24、根据文物保护法的规定，属于国家所有的不可移动文物的有()。A.古文化遗址B.古墓葬C.石窟寺D.中国境内出土的文物E.公民、法人和其他组织捐赠给国家的文物【答案】： ABC 25、下列时间点中,属于建筑施工场界环境噪声排放标准GB12523-2011规定的夜间施工期间的是（）。A.21:30B.22:15C.24:00D.05:40E.06:15【答案】： BCD 26、使用各单位自购的建筑起重机械中，应当报废并向原备案机关办理注销手续的有（）。 2016A.经验达不到安全技术标准规定的 B.属国家命令淘汰或者禁止使用的 C.超过安全技术标准或者制造厂家规定的使用年限的 D.没有完整安全技术档案的 E.没有齐全有效的安全保护装置【答案】： ABC 27、效力特定合同指合同成立以后，是否具有效力还未确定，有待其他行为或事实使之确立的合同，效力待定合同主要包括的类型有（ ）。A. 限制民事行为能力人依法不能独立签订的合同B. 具有明显胁迫、威胁手段危害国家利益的合同C. 无权代理人以被代理人名义订立的合同D. 越权订立的合同E. 无处分权人订立的合同【答案】： ACD 28、根据安全生产许可证条例，企业取得安全生产许可证应当具备的条件有（ ）。A.管理人员和作业人员每半年至少进行1次安全生产教育培训并考核合格B.依法为施工现场从事危险作业人员办理意外伤害保险，为从业人员交纳保验费C.建设资金已经落实D.有职业危害防治措施，并为作业人员配备符合相关标准的安全防护用具和安全防护服装E.依法办理了建筑工程一切险及第三者责任险【答案】： BD 29、根据工伤保险条例，建筑施工企业职工有下列情况可以认定为工伤的有()。（2014）A.出差途中，由于工作原因遭遇车祸受伤B.在施工现场斗殴受伤C.在施工现场因工作原因受到事故伤害D.施工期间醉酒坠落致残E.在办公场所内因劳资纠纷自杀【答案】： AC 30、根据招标投标法和相关法律法规，下列评标委员会的做法中，正确的有（ ）。( 2015真题 )A.以所有招标都不符合招标文件的要求为由，否决所有投标 B.拒绝招标人在评标时提出新的评标要求 C.按照招标人的要求倾向特定投标人 D.在评标报告中注明评标委员会成员对评标结果的不同意见 E.以投标报价超过标底上下浮动范围为由否决投标【答案】： ABD 31、甲施工单位（总承包单位）将部分非主体工程分包给具有相应资质条件的乙施工单位， 且已征得建设单位同意。下面关于该分包行为的说法正确的是（）。A.甲公司必须报上级主管部门批准备案B.甲公司就分包工程质量和安全对建设单位承担连带责任 C.乙公司应按照分包合同的约定对甲公司负责D.建设单位必须与乙公司重新签订分包合同E.建设单位必须重新为分包工程办理施工许可证【答案】： BC 32、下列投标行为中，属于以其他方式弄虚作假骗取中标的有( )。A.使用伪造、变造的许可证件B.提供虚假的财务状况或者业绩C.投标人之间约定部分投标人放弃投标D.提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明E.招标人授意投标人撤换、修改投标文件【答案】： ABD 33、根据安全生产法规定，下列对安全事故报告制度理解正确的是()。A.单位负责人接到报告后应当于1小时内向事故发生地有关部门报告。B.特别重大事故、重大事故逐级上报至国务院安全生产监督管理部门C.单位负责人接到事故报告后，应当迅速采取有效措施，组织抢救，并立即报告当地负有安全生产监督管理职责的部门D.事故现场有关人员应当立即报告本当地负有安全生产监督管理职责的部门E.有关部门逐级上报事故情况，每级上报的时间不得超过2小时【答案】： ABC 34、施工企业甲与材料供应商乙签订一份显失公平的钢材供应合同,甲因此而享有合同的撤销权。其撤销权消灭的情形有()。A.甲自知道撤销事由之日起1年内没有行使撤销权B.甲知道撤销事由后明确表示放弃撤销权C.甲自应当知道撤销事由之日起半年内没有行使撤销权D.甲自订立合同之日起1年内没有行使撤销权E.甲知道撤销事由后以自己的行为放弃撤销权【答案】： AB 35、建设工程安全生产管理条例规定，施工单位应对涉及（ ）的工程编制专项施工方案，并附具安全验算结果，经施工单位技术负责人、总监理工程师签字后实施，由专职安全生产管理人员进行现场监督。A.基坑支护与降水工程B.土方开挖工程C.模板工程D.起重吊装工程E.幕墙工程【答案】： ABCD 36、根据事故的具体情况，事故调查组由（）派人组成，并应当邀请人民检察院派人参加。A.公安机关 B.有关人民政府 C.人民法院 D.安全生产监督管理部门 E.负有安全生产监督管理职责的有关部门【答案】： ABD 37、关于质权的说法,正确的有（ ）A.质权包括动产质权和权利质权B.动产质权自出质人交付质权财产时设立C.权利质权自权利凭证交付质权人时设立D.质权人无权收取质押财产的草息E.质权人负有妥善保管质邦财产的义务【答案】： AB 38、根据劳动合同法，下列合同中，属于无效合同的有（ ）A.违反法律、行政法规强制性规定的劳动合同B.由用人单位提供的格式劳动合同C.用人单位免除自己法定责任、排除劳动者权利的劳动合同D.以欺诈、胁迫的手段，使对方在违背真实意思的情况下订立的劳动合同E.劳动者被依法追究刑事责任的【答案】： ACD 39、A市B区国土资源局以甲施工企业非法占地违规建造为由，责令甲限期拆除其建筑，退还所占土地，甲不服，欲申请行政复议。关于有权受理该案行政复议的行政机关的说法，正确的有（）。A.可以是A市人民政府B.只能是A市国土资源局C.可以是A市国土资源局D.可以是B区人民政府E.只能是B区人民政府【答案】： CD 40、效力特定合同指合同成立以后，是否具有效力还未确定，有待其他行为或事实使之确立的合同，效力待定合同主要包括的类型有（ ）。A. 限制民事行为能力人依法不能独立签订的合同B. 具有明显胁迫、威胁手段危害国家利益的合同C. 无权代理人以被代理人名义订立的合同D. 越权订立的合同E. 无处分权人订立的合同【答案】： ACD 41、下列属于投标人之间串通投标的行为是（ ）。A. 招标人在开标前开启投标文件，并将投标情况告知其他投标人B. 投标人之间相互约定，在投标项目中分别以高、中、低价位投标C. 投标人在投标时递交虚假业绩证明D. 投标人与招标人商定，在投标时压低标价，中标后再给投标人额外补偿E. 投标人之间进行内部竞价，内定中标人后再参加投标【答案】： B 42、下列各项，属于投标人之间串通投标的行为有（ ）。A. 投标者之间相互约定，一