一级造价师之建设工程造价管理题库完整版及答案【历年真题】.docx

一级造价师之建设工程造价管理题库完整版及答案【历年真题】第一部分 单选题(50题)1、（2014年考题）根据建筑法，建筑工程由多个承包单位联合共同承包的，关于承包合同履行责任的说法，正确的是（ ）。A.由牵头承包方承担主要责任B.由资质等级高的承包方承担主要责任C.由承包各方承担连带责任D.按承包各方投入比例承担相应责任【答案】： C 2、（2020年真题）企业发生的公益性捐赠支出，能够在计算企业所得税应纳税所得额时扣除的是在年度利润总额（）以内的部分。A.10%B.12%C.15%D.20%【答案】： B 3、（2020年真题）某依法必须招标的项目，招标人拟定于2020年11月1日开始发售招标文件，根据招标投标法，要求投标人提交投标文件的截止时间最早可设定在2020年（）A.11月11日B.11月16日C.11月21日D.12月1日【答案】： C 4、在中华人民共和国境内销售服务、无形资产或者不动产的（ ），为增值税纳税人，应当按照营业税改征增值税试点实施办法缴纳增值税，不缴纳营业税。A.单位B.单位法人C.个人D.单位和个人【答案】： D 5、设计方案评价与优化过程中，对技术优化建议进行组合搭配，确定优化方案之后应该开展的工作是指（ ）。A.根据设计方案的评价目的，明确评价的任务和范围B.根据设计方案计算各项指标及对比参数C.综合分析，进行方案选择或提出技术优化建议D.实施优化方案并总结备案【答案】： D 6、根据注册造价工程师管理办法，注册造价工程师的执业时应持（）。A.注册证书和执业印章B.执业印章和执业资格证书C.执业资格证书和职称证书D.职称证书和注册证书【答案】： A 7、对于一般工业与民用建筑工程而言，下列工程中，属于分部工程的是（ ）。A.砖砌体工程B.土方开挖工程C.钢筋工程D.给排水工程【答案】： D 8、下列工程项目多方案比选方法中，不属于经济效益比选方法的是（ ）。A.差额投资内部收益率法B.净现值法C.净现值率法D.人工神经网络法【答案】： D 9、在S 曲线法中，将（ ）进行比较，以此判断工程进度偏差或造价偏差。A.实际S 曲线与计划S 曲线B.ES 曲线与LS 曲线C.ES 曲线与计划S 曲线D.实际S 曲线与LS 曲线【答案】： A 10、对在保修期限内和保修范围内发生的质量问题，（）。A.由质量缺陷的责任方履行保修义务，由建设单位承担保修费用B.由质量缺陷的责任方履行保修义务并承担保修费用C.由施工单位履行保修义务并承担保修费用D.由施工单位履行保修义务，由质量缺陷责任方承担保修费用【答案】： D 11、下列对于网络计划中工期的描述错误的是（）。A.计算工期是根据网络计划时间参数计算而得到的工期B.要求工期是任务委托人所提出的指令性工期C.计划工期是指根据要求工期和计算工期所确定的作为实施目标的工期D.当已规定了要求工期时，计划工期等于要求工期【答案】： D 12、（2017年真题）与发行债券相比，发行优先股的特点是（ ）。A.融资成本较高B.股东拥有公司控制权C.股息不固定D.股利可在税前扣除【答案】： A 13、（2017年考题）根据国务院关于投资体制改革的决定,对于采用直接投资和资本金注入方式的政府投资项目,除特殊情况外,政府主管部门不再审批（）。A.项目建议书B.项目初步设计C.项目开工报告D.项目可行性研究报告【答案】： C 14、某建筑企业年初从银行贷款600万元，年名义利率8%，按季度计算并支付利息，则每季度末应支付利息（ ）万元。A.11.29B.12.00C.12.76D.15.59【答案】： B 15、工艺参数主要是指在组织流水施工时，用以表达流水施工在施工工艺方面进展状态的参数，通常包括（ ）两个参数。A.施工过程和流水强度B.施工段和工作面C.施工过程和流水节拍D.流水节拍和流水步距【答案】： A 16、根据民法典合同编，合同价款或者报酬约定不明确，且通过补充协议等方式仍不能确定的，应按照（）的市场价格履行。A.接受货币方所在地B.合同订立地C.给付货币方所在地D.订立合同时履行地【答案】： D 17、（2019年真题）根据造价工程师执业资格制度规定，属于二级造价工程师执业工作内容的是（）。A.编制项目投资估算B.编制最高投标限价C.审核工程量清单D.审核工程结算价款【答案】： B 18、（2015年考题）根据建筑法,在建的建筑工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起（ ）个月内，向发证机关报告。A.1 B.2 C.3 D.6【答案】： A 19、（2018年考题）下列投资方案经济效果评价指标中，属于动态评价指标的是（）。A.总投资收益率B.内部收益率C.资产负债率D.资金净利润率【答案】： B 20、（2020年真题）根据建筑法建设单位应当自领取施工许可证之日起（）个月内开工。A.2B.3C.6D.12【答案】： B 21、项目敏感性分析方法的主要局限是（ ）。A.计算过程比盈亏平衡分析复杂B.不能说明不确定因素发生变动的可能性大小C.需要主观确定不确定性因素变动的概率D.不能找出不确定因素变动的临界点【答案】： B 22、盈亏平衡分析分为线性盈亏平衡分析和非线性盈亏平衡分析。其中，线性盈亏平衡分析的前提条件之一是（ ）。A.只生产单一产品，且生产量大于销售量B.单位可变成本随生产量的增加成比例降低C.生产量与销售量之间成线性比例关系D.销售收入是销售量的线性函数【答案】： D 23、对工程进行多方案比选时，比选内容应包括（ ）A.工艺方案与经济效益比选B.技术方案与经济效益比选C.技术方案与融资效益比选D.工艺方案与融资效益比选【答案】： B 24、在矩阵制组织机构形式中，适用于中等技术复杂程度且建设周期较长的工程项目的是()。A.强矩阵制B.中矩阵制C.弱矩阵制D.中矩阵制、弱矩阵制【答案】： B 25、某企业为筹集资金，发行500万元普通股股票，每股正常市价为50元，预计第一年发放股利1.5元，估计股利年增长率为10%，筹资费用率为股票市价的8%；发行300万元优先股股票，筹资费用率为4%，股息年利率为12%。则该企业的加权平均资金成本率为（）。A.10.96%B.12.38%C.12.79%D.12.98%【答案】： D 26、生产性建设项目的总投资包括（）两部分。A.建安工程投资和设备、工器具购置费B.建安工程投资和工程建设其他费用C.固定资产投资和流动资产投资D.固定资产静态投资和动态投资【答案】： C 27、在价值工程活动的方案创造阶段，由主管设计的工程师作出设计，提出完成所需功能的办法和生产工艺，然后顺序请各方面的专家审查的方法是（ ）。A.头脑风暴法B.哥顿法C.德尔非法D.专家检查法【答案】： D 28、（2018年考题）根据标准施工招标文件,施工合同文件包括下列内容:已标价工程量清单；技术标准和要求:中标通知书,仅就上述三项内容而言,合同文件的优先解释顺序是（）。A.B.C.D.【答案】： D 29、企业所得税的计税依据为应纳税所得额。即企业每一纳税年度的收入总额，减除不征税收入、免税收入、各项扣除以及允许弥补的以前年度亏损后的余额。其中，各项扣除包括（ ）。A.企业发生的公益性捐赠支出，在年度利润总额 12%以内的部分B.符合条件的居民企业之间的股息.红利等权益性投资收益C.依法收取并纳入财政管理的行政事业性收费.政府性基金D.向投资者支付的股息.红利等权益性投资收益款项【答案】： A 30、英国有关工程造价的工程量测算方法和标准都是由（ ）负责。A.政府建设主管部门B.专业学会或协会C.政府财政主管部门D.大型工程咨询公司【答案】： B 31、下列关于FIDIC土木工程施工合同条件争端解决的描述不正确的是（ ）。A.争端应提交争端裁决委员会是根据投标书附录中的规定由合同双方共同设立的B.如果投标书附录中没有注明成员的数目，且合同双方没有其他协议，则DAB 应包含3 名成员C.合同双方应当共同商定对成员的支付条件，并由责任方支付酬金D.DAB 在收到书面报告后84 天内对争端作出裁决，并说明理由【答案】： C 32、根据政府采购实施条例，政府采购技术、服务等标准统一的货物和服务应当采用（ ）A.综合评分法B.最低评标价法C.合理单价评标法D. 单项评议法【答案】： B 33、（2019年考题）某企业向银行借款1000万，借款期为四年，年利率6%，复利计息，年末结息。则第四年末企业需向银行支付多少（ ）万元。A.1030B.1060C.1240D.1262【答案】： D 34、（2018年真题）采用TOT方式进行项目融资需要设立SPC（或SPV），SPC（或SPV）的性质是（）。A.借款银团设立的项目监督机构B.项目发起人聘请的项目建设顾问机构C.政府设立或参与设立的具有特许权的机构D.社会资本投资人组建的特许经营机构【答案】： C 35、（2019年真题）根据国务院关于投资体制改革的决定，工程代建制是一种针对（）的建设实施组织方式。A.经营性政府投资项目B.基础设施投资项目C.非经营性政府投资项目D.核准目录内企业投资项目【答案】： C 36、（2019年考题）根据建设工程安全生产管理条例提供施工现场相邻建筑物和构筑物，地下工程的有关资料，并保证资料的真实、准确、完整是（ ）的安全责任。A.建设单位B.勘察单位C.设计单位D.施工单位【答案】： A 37、（2020年真题）在工程实践中，价值工程决定成败的关键是（）A.方案创造B.功能选择C.功能定义D.对象选择【答案】： A 38、根据合同法，对于可撤销的合同，具有撤销权的当事人自知道或者应当知道撤销事由之日起（ ）内没有行使撤销权的，其撤销权消灭。A.3个月B.6个月C.1年D.2年【答案】： C 39、（2016年考题）下列投资方案经济效果评价指标中，能够在一定程度上反映资本周转速度的指标是（）。A.利息备付率B.投资收益率C.偿债备付率D.投资回收期【答案】： D 40、以下关于项目资本金的描述中，正确的是（ ）。A.项目资本金属于建设项目法人的债务，应按期偿付本息B.项目资本金是项目总投资中的固定资产投资部分C.项目资本金是项目总投资中由投资者认缴的出资额D.出资者根据项目资本金出资比例享有权益，出资不得转让【答案】： C 41、经营性项目财务分析可分为融资前分析和融资后分析，关于融资前分析和融资后分析的说法中，正确的是（ ）。A.融资前分析应以静态分析为主，动态分析为辅B.融资后分析只进行动态分析，不考虑静态分析C.融资前分析应以动态分析为主，静态分析为辅D.融资后分析只进行静态分析，不考虑动态分析【答案】： C 42、在寿命周期成本分析中，对于不直接表现为量化成本的隐性成本的处理方法是（）。A.不予计算和评价B.采用一定方法使其转化为可直接计量的成本C.将其作为可直接计量成本的风险看待D.将其按可直接计量成本的1.52倍计算【答案】： B 43、某项借款，年名义利率 8%，按季复利计息，则季有效利率为（ ）。 A.2.41%B.2.0%C.2.52%D.3.23%【答案】： B 44、工程项目经济评价中，财务分析依据的基础数据是根据（）确定的。A.完全市场竞争下的价格体系B.影子价格和影子工资C.最优资源配置下的价格体系D.现行价格体系【答案】： D 45、根据建设工程安全管理条例，危险性较大的分部分项工程专家论证应由（ ）组织。A.建设单位B.施工单位C.设计单位D.监理单位【答案】： B 46、生产性建设项目的总投资包括（）两部分。A.建安工程投资和设备、工器具购置费B.建安工程投资和工程建设其他费用C.固定资产投资和流动资产投资D.固定资产静态投资和动态投资【答案】： C 47、编制施工总进度计划的前提是（）。A.总体施工准备B.主要施工方法C.施工总平面布置D.总体施工部署【答案】： D 48、两个互斥方案，已知方案寿命期为4年，方案寿命期为6年，则、方案按最小公倍数法计算时，其最小公倍数为（ ）年，当按研究期法计算时，其研究期为（ ）年。A.4，4B.6，6C.12，4D.12，6【答案】： C 49、根据建设工程安全生产管理条例，依法批准开工报告的建设工程，建设单位将保证安全施工的措施报送建设工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门备案的时间是()A.建设工程开工之日起15日内B.合同签订之日起30日内C.开工报告批准之日起15日内D.中标通知书下发之日起30日内【答案】： C 50、下列选项对方案创造与评价方法中的哥顿法描述错误的是（）。A.在研究新方案时，会议主持人需要在开始全部摊开要解决的问题B.指导思想是把要研究的问题适当抽象，以利于开拓思路C.主持人提问太具体，容易限制思路；提问太抽象，则方案可能离题太远D.这种方法要求会议主持人机智灵活.提问得当【答案】： A 第二部分 多选题(50题)1、固定节拍流水施工的特点有（）。A.各施工段上的流水节拍均相等B.相邻施工过程的流水步距均相等C.专业工作队数等于施工过程数D.施工段之间可能有空闲时间E.有的专业工作队不能连续作业【答案】： ABC 2、下列关于国际上案例法系和成文法系的说法中，正确的有()。A.英国和美国的法系属于成文法系B.成文法系合同附件多，合同约定更为具体C.对于民事关系行为，案例法系突出合同最高制约性D.成文法系的合同条文逻辑关系更加严谨E.案例法系在裁决纠纷时更注重合同的文字表达【答案】： C 3、互斥型方案经济效果评价的准则有（）。A.增量投资收益率大于基准收益率，则投资额大的方案为优选方案B.增量投资回收期小于基准投资回收期，则投资额小的方案为优选方案C.增量投资内部收益率大于基准收益率，则投资额大的方案为优选方案D.内部收益率大于基准收益率，则内部收益率大的方案为优选方案E.投资收益率大于基准收益率，则投资收益率大的方案为优选方案【答案】： AC 4、（2016年真题）根据招标投标法实施条例，属于以不合理条件限制、排斥潜在投标人或投标人的情形有（ ）。A.就同一招标项目向投标人提供相同的项目信息B.设定的技术和商务条件与合同履行无关C.以特定行业的业绩作为加分条件D.对投标人采用无差别的资格审查标准E.对招标项目指定特定的品牌和原产地【答案】： BC 5、根据招标投标法实施条例，依法必须进行招标的项目可以邀请招标的有（ ）。 A.技术复杂只有少量潜在投标人B.需要采用不可替代的专利或者专有技术C.采购人依法能够自行建设、生产或者提供D.受自然条件限制只有少量潜在投标人E.招标费用占项目及合同金额的比例过大【答案】： AD 6、价值工程活动中，用来确定产品功能评价值的方法有（ ）。PA.环比评分法B.替代评分法C.强制评分法D.逻辑评分法E.循环评分法【答案】： ACD 7、根据招标投标法实施条例，评标委员会应当否决其投标的情形包括（ ）。A.投标文件未经投标单位盖章和单位负责人签字B.投标联合体没有提交共同投标协议C.投标人不符合国家或者招标文件规定的资格条件D.投标文件中有含义不明确的内容E.投标文件中有计算错误【答案】： ABC 8、关于可变更或可撤销合同的说法,正确的有（）A.因重大误解订立的合同属于可变更或可撤销合同B.违反法律、行政法规强制性规定的合同为可撤销合同C.可撤销合同的撤销权并不因当事人的放弃而消灭D.可撤销合同被撤销前取得的财产不需返还E.当事人请求变更的合同,人民法院或仲裁机构不得撤销【答案】： A 9、采用单指标法评价设计方案时，可采用的评价方法有（ ）A.重点抽查法B.综合费用法C.价值工程法D.分类整理法E.全寿命期费用法【答案】： BC 10、(2015年)按工程项目组成编制施工阶段资金使用计划时，不能分解到各个工程分项的费用有( )。A.人工费B.保险费C.二次搬运费D.临时设施费E.施工机具使用费【答案】： BD 11、（2016年考题）价值工程活动中，用来确定产品功能评价值的方法有（）。A.环比评分法B.替代评分法C.强制平分法D.逻辑评分法E.循环评分法【答案】： ACD 12、根据建设工程质量管理条例建设工程竣工验收应具备的条件有()。A.有完整的技术档案和施工管理资料B.有勘察、设计、施工，监理单位分别签署的质量合格文件C.有施工单位签署的工程保修书D.有工程己结清证明文件E.有工程使用的主要建筑材料的进场实验报告【答案】： ABC 13、既有法人作为项目法人筹措项目资金时，属于既有法人外部资金来源的有（ ）。A.企业增资扩股B.企业资产变现C.资本市场发行股票或债券D.企业产权转让E.企业发行优先股股票【答案】： A 14、关于强矩阵制组织形式的说法，正确的有()。A.项目经理具有较大权限B.需要配备训练有素的协调人员C.项目组织成员绩效完全由项目经理考核D.适用于技术复杂且对时间紧迫的项目E.项目经理直接向最高领导负责【答案】： ACD 15、（2018年考题）投保建筑工程一切险时,不能作为保险项目的有（）。A.现场临时建筑B.现场的技术资料、账簿。C.现场使用的施工机械D.领有公共运输执照的车辆E.现场在建的分部工程【答案】： BD 16、教育费附加是以纳税人实际缴纳的（）税额之和作为计税依据。A.所得税B.增值税C.消费税D.房产税E.契税【答案】： BC 17、(2009年)对业主而言，建设工程采用平行承包模式的特点有()。A.选择承包商的范围大B.组织协调工作量小C.合同结构简单D.工程招标任务量大E.工程造价控制难度大【答案】： AD 18、关于工程造价基本概念的理解正确的是（）。A.从业主的角度看，工程造价就是工程的发包价格B.静态投资包含动态投资C.动态投资包含静态投资D.静态投资就是建设项目总投资E.非生产性工程项目的总投资就是固定资产投资【答案】： C 19、下列关于 NPV 指标的说明，正确的是（ ）。 A.NPV指标能够直接以货币额表示项目的盈利水平B.在互斥方案评价时，必须考虑互斥方案的寿命C.NPV指标的计算只与项目的现金流量有关D.NPV指标不能反映单位投资的使用效率E.NPV指标不能直接说明在项目运营期间各年的经营成果【答案】： ABD 20、采用动态方法评价计算期相同的互斥方案经济效果时，选择最佳方案的准则有（ ）。A.增量投资收益率大于基准投资收益率时投资额大的方案B.增量内部收益率大于基准收益率时投资额大的方案C.增量投资回收期小于基准投资回收期时投资额大的方案D.净现值非负且其值为最大的方案E.净年值非负且其值为最大的方案【答案】： BD 21、(2011年)美国工程新闻记录(ENR)发布的工程造价指数由()个体指数组成。A.构件钢材B.波特兰水泥C.木材D.普通劳动力E.通用施工机械【答案】： ABCD 22、（2021年真题）当工程项目网络计划的计算工期不能满足要求工期时，需压缩关键工作的持续时间，此时可选的关键工作有（ ）。A.持续时间长的工作B.紧后工作较多的工作C.对质量和安全影响较小的工作D.压缩费用较少的工作E.资源供应较充足的工作【答案】： CD 23、（2017年考题）根据标准施工招标文件中的合同条款，需要由承包人承担的有（）A.承包人协助监理人使用施工控制网所发生的费用B.承包人车辆外出行驶所发生的场外公共道路通行费用C.发包人提供的测量基准点有误导致承包人测量放线返工所发生的费用D.监理人剥离检查已覆盖合格隐蔽工程所发生的费用E.承包人修建临时设施需要临时占地所发生的费用【答案】： AB 24、根据价格法，政府可依据有关商品或者服务的社会平均成本和市场供求状况、国民经济与社会发展要求以及社会承受能力，实行合理的（ ）。A.购销差价B.批零差价C.利税差价D.地区差价E.季节差价【答案】： ABD 25、(2010年)估算项目的经营成本时，须在总成本费用中扣除()。A.工资福利费B.折旧费C.燃料和动力费D.摊销费E.财务费用【答案】： BD 26、根据关于实行建设项目法人责任制的暂行规定，项目董事会的职权包括（）。A.提出项目开工报告B.组织材料设备采购招标工作C.组织项目后评价D.审核、上报项目初步设计和概算文件E.负责按时偿还债务【答案】： AD 27、根据造价工程师执业资格制度，注册造价工程师的权利有（）。A.裁定工程造价经济纠纷B.执行工程计价标准C.发起设立工程造价咨询企业D.依法独立执行工程造价业务E.保管和使用本人的注册证书【答案】： CD 28、下列各项中，属于项目建议书的内容的是（）。A.产品方案的初步设想B.项目进度安排C.经济效益的初步估计D.资源条件评价E.市场风险分析【答案】： ABC 29、(2012年)下列实物项目中，可投保建筑工程一切险的有()。A.已完成尚未移交业主的工程B.业主采购并已运抵工地范围内的材料C.工地范围内施工用的推土机D.工地范围内施工管理用的规范、文件E.工程设计文件及有关批复文件【答案】： ABC 30、(2018年)根据民法典，下列合同中，属于效力待定合同的有（ ）A.因重大误解订立的合同B.恶意串通损害第三人利益的合同C.在订立合同是显失公平的合同D.超越代理权限范围订立的合同E.限制民事行为能力人订立的合同【答案】： D 31、（2019年考题）投资方案现金流量表中，经营成本的组成项有（）。A.折旧费B.摊销费C.修理费D.利息支出E.外购原材料、燃料及动力费【答案】： C 32、(2010年)下列项目中，适合以PFI典型模式实施的有()。A.向公共部门出售服务的项目B.私营企业与公共部门合资经营的项目C.在经济上自立的项目D.由政府部门掌握项目经营权的项目E.由私营企业承担全部经营风险的项目【答案】： ABC 33、（2017年真题）根据建筑工程施工质量验收统一标准，下列工程中，属于分部工程的有（ ）。A.砌体结构工程B.智能建筑工程C.建筑节能工程D.土方回填工程E.装饰装修工程【答案】： BC 34、（2019年考题）工程网络计划优化是指（）的过程。A.寻求工程总成本最低时工期安排B.使计算工期满足要求工期C.按要求工期寻求最低成本D.在工期保持不变的条件下使资源需用量最少E.在满足资源限制条件下使工期延长最少【答案】： ABC 35、建设工程设计与施工采用总分包模式的特点有（）。A.对总承包商要求高，业主选择范围小B.总包合同价格可较早确定，合同金额较低C.业主的合同结构简单，组织协调工作量小D.工程设计与施工有机融合，有利于缩短建设工期E.分包单位多，弱化了工程质量控制工作【答案】： ACD 36、根据注册造价工程师管理办法，注册造价工程师的义务有（）。A.执行工程计价标准B.接受继续教育C.依法独立执行工程造价业务D.发起设立工程造价咨询企业E.保守执业中知悉的技术秘密【答案】： AB 37、互斥型投资方案经济效果的静态评价方法未能充分反映（ ）。A.方案使用年限终了时的残值B.增量投资所带来的经营成本上的节约C.方案使用过程中追加的投资及其效果D.增量投资所带来的增量净收益E.投资方案的使用年限【答案】： AC 38、根据九部委联合发布的标准材料采购招标文件和标准设备采购招标文件, 关于当事人义务的说法,正确的有（） 。A.迟延交付违约金的总额不得超过合同价格的5%B.支付迟延交货违约金不能免除交方继续交付合同材料的义务C.采购合同订立时的卖方营业地为标的物交付地D.卖方在交货时应将产品合格证随同产品交方据以验收E.迟延付款违约金的总额不得超过合同价留的10%【答案】： BD 39、下列关于内部收益率的说法中，正确的有（ ）。A.内部收益率是项目初始投资在整个计算期内的盈利率B.内部收益率是项目占用尚未回收资金的获利能力C.内部收益率的计算简单且不受外部参数影响D.内部收益率能够反映投资过程的收益程度E.任何项目的内部收益率是唯一的【答案】： BD 40、(2009年)建筑工程一切险的保险人可采取的赔付方式有()。A.重置B.修复C.还保险费D.延长保险期限E.赔付修理费用【答案】： AB 41、（2014年考题）固定节拍流水施工的特点有（）A.各施工段上的流水节拍均相等B.相邻施工过程的流水步距均相等C.专业工作队数等于施工过程数D.施工段之间可能有空闲时间E.有的专业工作队不能连续作业【答案】： ABC 42、（2013年考题）某工程施工至某月底，经偏差分析得到费用偏差（CV）<0，进度偏差（SV）<0，则表明（）。A.已完工程实际费用节约B.已完工程实际费用>已完工程计划费用C.拟完工程计划费用>已完工程实际费用D.已完工程实际进度超前E.拟完工程计划费用>已完工程计划费用【答案】： B 43、组织建设工程流水施工时，划分施工段的原则有（ ）。A.同一专业工作队在各个施工段上的劳动量相差幅度尽量要大B.施工段的数量应尽可能多C.每个施工段内要有足够的工作面D.施工段的界限应尽可能与结构界限相吻合E.多层建筑物应只能分施工段不能分施工层【答案】： CD 44、互斥型方案经济效果评价的准则有（）。A.增量投资收益率大于基准收益率，则投资额大的方案为优选方案B.增量投资回收期小于基准投资回收期，则投资额小的方案为优选方案C.增量投资内部收益率大于基准收益率，则投资额大的方案为优选方案D.内部收益率大于基准收益率，则内部收益率大的方案为优选方案E.投资收益率大于基准收益率，则投资收益率大的方案为优选方案【答案】： AC 45、(2018年)对于列入建设工程概算的安全作业环境和安全施工措施所需的费用，施工单位应当用于（ ）。A.安全生产条件改善B.专职安全管理人员工资发展C.施工安全设施更新D.安全事故损失赔付E.施工安全防护用具采购【答案】： AC 46、依据项目结构分解方法不同，资金使用计划的编制方法，通常可以按（）编制。A.工程造价构成B.工程项目组成C.项目合同类型D.项目组织机构E.工程进度【答案】： AB 47、下列关于价值工程的说法，正确的用()。A.价值工程的核心是对产品进行功能分析B.价值工程的应用重点是在产品生产阶段C.价值工程奖产品的价值、功能和成本作为一个整体考虑D.价值工程需要将产品的功能定量化E.价值工程可用来寻求产品价值的提高途径【答案】： ACD 48、（2013年考题）某工程施工至某月底，经偏差分析得到费用偏差（CV）<0，进度偏差（SV）<0，则表明（）。A.已完工程实际费用节约B.已完工程实际费用>已完工程计划费用C.拟完工程计划费用>已完工程实际费用D.已完工程实际进度超前E.拟完工程计划费用>已完工程计划费用【答案】： B 49、(2013年)根据建设工程安全生产管理条例，下列关于建设工程安全生产责任的说法，正确的是()。A.设计单位应与设计文件中注明涉及施工安全的重点部位和环节B.施工单位对于安全作业费用有其他用途时需经建设单位批准C.施工单位应对管理人员的作业人员每年至少进行一次安全生产教育培训D.施工单位应向作业人员提供安全防护用具和安全防护服装E.施工单位应自施工起重机械验收合格之日起60日内向有关部门登记【答案】： ACD 50、进行工程项目财务评价时，可用于判断项目偿债能力的指标是（ ）。A.基准收益率和总投资收益率B.财务内部收益率和项目资本金净利润率C.资产负债率和流动比率D.项目资本金净利润率和偿债备付率E.利息备付率和速动比率【答案】： C