一级建造师之一建工程法规题库题库大全附答案【夺分金卷】.docx

一级建造师之一建工程法规题库题库大全附答案【夺分金卷】第一部分 单选题(50题)1、关于劳动纠纷的解决，理解正确的是（）。A.一方当事人在协议约定期限内不履行企业调解协议的，另一方当事人可以申请强制执行B.劳动争议仲裁实行的是约定管辖C.当事人对劳动争议仲裁裁决不服的，可以向法院起诉D.劳动争议仲裁实行一裁终局制度【答案】： C 2、甲建筑公司是某施工项目的施工总承包单位，乙建筑公司是其分包单位。2008年5月5日，乙建筑公司的施工项目发生了生产安全事故，应由（ ）向负有安全生产监督管理职责的部门报告。 A.甲建筑公司或乙建筑公司B.甲建筑公司C.乙建筑公司D.甲建筑公司和乙建筑公司【答案】： B 3、某扩建工程建发单位因急于参加认证，于11月15日未经验收而使用该工程，11月20承包人提交了竣工验收报告，11月30日建设单位组织验收，12月3日工程竣工验收合格，则该工程竣工日期为（ ）。A. 11月15日B. 11月20日C. 11月30日D. 12月3日【答案】： A 4、中外合资经营的建筑企业、中外合作经营建筑企业中方合营者的出资总额不得低于注册资本的25%。以下不属于外资建筑业企业承揽工程范围的是（ ）。A.全部由外国投资、外国赠款、外国投资及赠款建设的工程B.由国际金融机构资助并通过根据贷款条款进行的国际招标授予的建设项目C.外资少于50，由中国建筑企业独立实施建设项目D.由中国投资，但因技术困难而不能由中国建筑企业独立实施的建设项目，经省、自治区、直辖市人民政府建设行政主管部门批准，可以由中外建筑企业联合承揽【答案】： C 5、下列各项中，可以免缴车辆购置税的是（ ）。 A.中国人民解放军列入军队武器装备订货计划的车辆B.2019年购置的挂车C.设有固定装置的运输车辆D.长期来华定居专家购买国产1辆自用小汽车【答案】： A 6、按照注册建造师管理规定，下列情形中属于不予注册的情形是（ ）。A.申请人年近花甲，已达59岁高龄B.因执业活动受到刑事处罚，自处罚执行完毕之日起至申请注册之日止已满3年C.被吊销注册证书，自处罚决定之日起至申请注册之日止已经满2年D.申请人申请注册之日止4年前担任项目经理期间，所负责的项目发生过重大质量和安全事故【答案】： B 7、生产经营单位主要负责人在本单位发生重大生产安全事故时，在事故调查处理期间擅离职守或者逃匿的，给予降职、撤职的处分，对逃匿的处（ ）拘留。 A. 15日以下B. 15日以上C. 25日以下D. 25日以上【答案】： A 8、关于著作权说法，错误的是（ ）。A.合同双方没有规定著作权的归属，著作权属于受托人B.作者的署名权保护期限为作者终生及其死后 50 年C.公民合作作品，其使用权截止于最后死亡作者死亡后第 50 年 12 月 31 日D.在特定情况下,国家也可以成为著作权的主体【答案】： B 9、进场的建筑材料、建筑构配件和设备在使用或者安装前，应该经过()签字。A.监理工程师B.总监理工程师C.项目经理D.建设单位代表【答案】： A 10、连带责任保证的保证人与债权人未约定保证期间的，债权人有权自主债务履行期届满之日起()内要求保证人承担保证责任。A.6个月B.9个月C.1年D.2年【答案】： A 11、某施工现场发生生产安全事故造成3人死亡，由于事故发生地与事故发生单位不在同一个县级行政区域。根据生产安全事故调查处理条例，本次事故应当由（）负责调查。A.国务院B.事故发生地人民政府C.事故发生单位所在地省级人民政府D.事故发生单位所存地市级人民政府【答案】： B 12、法律规定的人民法院有权采取的强制执行措施，不含下列选项中的()。A.与被执行人订立执行和解协议B.扣留、提取被执行人的收入C.查封、扣押、拍卖、变卖被执行人的财产D.查封、冻结、划拨被执行人的存款【答案】： A 13、关于建筑起重机械安装单位安全责任的说法,正确的是()。A.安装单位应当与建设单位签订建筑起重机械安装工程安全协议书B.施工总承包企业不负责对建筑起重机械安装工程专项施工方案进行审查C.建筑起重机械安装完毕后,建设主管部门应当参加验收D.建筑起重机械安装完毕后,安装单位应当自检,出具自检合格证明【答案】： D 14、下列有关工程竣工日期的表述中，错误的是()。A.建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期B.承包人提交竣工验收报告后，发包人拖延验收的，以竣工验收合格之日为竣工日期C.承包人提交竣工验收报告后，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期D.建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期【答案】： B 15、关于注册建造师的执业活动，下列说法正确的是()。A.施工单位的注册建造师，最多只能同时担任两个项目施工的负责人B.可以从事项目总承包管理、施工管理、建设工程项目管理服务、建设工程技术经济咨询C.经受聘单位同意，临时出借注册证书和执业印章D.在保证执业成果质量的前提下，以建造师名义从事第二职业【答案】： B 16、李某担任施工单位的项目负责人的资格条件是()。A.取得建造师注册证书和职业印章B.取得建造师注册资格证书C.必须有专科以上学历D.受聘于一个具有相应资质的企业【答案】： A 17、根据建筑市场诚信行为信息管理力法，关于建筑市场诚信行为记录信息的公布期限的说法,正确的是（ ）。A. 对整改确有实效的,经企业申请、审批，可缩短其不良记录信息公布期限，但公布期限最短不得少于6 个月B. 建筑市场诚信行为记录的公布期限一般为6 个月至3 年C. 对招标投标违法行为记录公告期限为1 年D. 行政处理决定认定对招标投标当事人资质限制期限短于6 个月的，公告期限从其决定【答案】： B 18、根据生产安全事故报告和调查处理条例，安全事故发生后，下列说法正确的是（ ）。A.单位负责人接到报告后，应当于1个小时内向单位所在地的县级以上安全监督部门和其他负有安全监督职责的部门报告B.情况紧急时，事故现场有关人员应当直接向事故发生地的有关部门报告C.在施工现场无论发生何种事故，自发生之日起30日内如果伤亡人数发生变化的，应该及时补报D.不仅要报告发生的具体地点，还要报告所波及的区域【答案】： D 19、建设工程的环境保护设施竣工验收后，应当（ ）投入使用。A.在主体工程竣工验收后10 日内B.在主体工程竣工验收后15 日内C.与主体工程同时D.自建设项目试生产之日起3 个月内【答案】： C 20、劳动者可以立即解除劳动合同且无需事先告知用人单位的情形是()。A.用人单位未按照劳动合同约定提供劳动报酬或者劳动条件B.用人单位以暴力、威胁或者非法限制人身自由的手段强迫劳动者劳动C.用人单位未及时足额支付劳动报酬D.用人单位制定的规章制度违反法律、法规的规定,损害劳动者的权益【答案】： B 21、行政诉讼中，原告向两个以上有管辖权的人民法院提起诉讼的，由( )人民法院管辖。A.最先立案的B.共同上一级法院指定的C.被告最先提交书面答辩状的D.最先收取案件受理费的【答案】： A 22、关于劳动合同效力的说法,正确的是()。A.用人单位投资人发生变更,原劳动合同继续有效B.存在用人单位免除自己的法定责任,排除劳动者权利条款的,劳动合同全部无效C.用人单位发生合并或者分立,须与劳动者重新签订劳动合同D.劳动合同双方当事人签字或者盖章时间不一致的,以在先的时间为劳动合同的生效时间【答案】： A 23、某建设单位与施工单位签订赶工奖罚协议，双方约定：双方法定代表人签字加盖公章并备案后生效。根据中华人民共和国合同法，该赶工奖罚协议为（）合同。A.附期限 B.附条件C.显失公平 D.可变更、可撤销【答案】： B 24、关于工程建设强制性标准的说法,正确的是（）。2017A.工程建设标准批准部门应当对工程项目执行强制性标准情况进行监督检查 B.工程建设强制性标准都是关于工程质量的强制性条文 C.工程建设中拟采用的新技术、新材料，可不受强制性标准的限制 D.工程建设中采用国际标准或者国外标准，可不受强制性标准的限制【答案】： A 25、关于在文物保护单位保护范围和建设控制地带内从事建设活动的说法,正确的是()。A.文物保护单位的保护范围内及其周边的一定区域不得进行爆破作业B.在全国重点文物保护单位的保护范围内进行爆破作业,必须经国务院批准C.因特殊情况需要在文物保护单位的保护范围内进行爆破作业的,应经核定公布该文物保护单位的人民政府批准D.在省、自治区、直辖市重点文物保护单位的保护范围内进行爆破作业的,必须经国务院文物行政部门批准【答案】： C 26、工程建设标准可以分强制性标准和推荐性标准，这种分类是根据（ ）划分的。A. 标准的约束性B. 内容C. 属性D. 标准的分级【答案】： A 27、公民、法人或者其他组织认为行政机关的()侵犯其合法权益的，可以向人民法院提起行政诉讼。A.具体行政行为B.工作人员职务行为C.行政处分行为D.民事侵权行为【答案】： A 28、下列不属于行政处罚的是( )。A.警告B.罚款C.责令停产停业D.拘役【答案】： D 29、在历史文化街区、名镇、名村核心保护区范围内，除新建、扩建( )外，不得进行新建、扩建活动。A.影视摄制基地B.历史建筑C.必要的基础设施和公共服务设施D.自然保护区【答案】： C 30、下列关于职务作品的说法,正确的是()。A.职务作品的作者是公民个人B.一般情况下,职务作品的著作权由单位享有C.作者可以许可第三人以与单位使用的相同方式使用该作品D.职务作品的著作权一般由作者和单位共同享有【答案】： A 31、下列主体中属于法人的是（）。2017真题A.某施工企业项目部 B.某施工企业分公司 C.某大学建筑学院 D.某乡人民政府【答案】： D 32、人民法院确定举证期限，当事人提供新的证据的第二审案件不得少于（ ）。 A.15 日 B.20 日 C.30 日 D.10 日【答案】： D 33、关于人身保险合同的说法，错误的是（ ）。A.人身保险的受益人由被保险人或投保人指定B.保险人对人寿保险的险费，不得用诉讼方式要求投保人支付C.人身保险合同的投保人可以为受益人D.人身保险合同的投保人应当一次性支付全部保险费【答案】： D 34、关于施工发现文物报告和保护的说法，正确的是（）。A.在进行建设工程中发现的文物属于国家所有，在农业生产中发现的文物属于集体所有 B.确因建设工期紧迫或者有自然破坏危险，对古文化遗址、古墓葬急需进行抢救发掘的，由县级人民政府文物行政部门组织发掘，并同时补办审批手续 C.在集体组织所有的土地下发现埋藏的文物，集体组织可以自行挖掘 D.特别重要的建设工程范围内的考古调查、勘探、发掘，由国务院文物行政主管部门组织实施【答案】： D 35、根据民法典规定，国家依照法律规定的权限和程序征收集体所有的土地和单位、个人的房屋及不动产，是为了（ ）的需要。A.特定人群B.国家利益C.公共利益D.国家安全【答案】： C 36、关于施工企业资质证书的申请、延续和变更的说法，正确的是（）。A.企业首次申请资质应当申请最低等级资质，但增项申请资质不必受此限制 B.施工企业发生合并需承继原建筑业企业资质的，不必重新核定建筑业企业资质等级 C.被撤回建筑来企业资质证书的企业，可以在资质被撤回后6个月内，向资质许可机关提出核定低于原等级同类别资质的申请 D.资质许可机关逾期未做出资质准予延续决定的，视为准予延续【答案】： D 37、某公司需在（）投资额以下或者（）以下建筑面积可以不申请办理施工许可证。A.10万;100平方米B.20万;200平方米C.30万;300平方米D.40万;400平方米【答案】： C 38、某工程事故造成3人死亡，10人重伤，直接经济损失达2000万元根据生产安全事故报告和调查处罚案例，该事故等级为()（2013）A.特别重大事故B.较大事故C.重大事故 D.一般事故【答案】： B 39、关于建设工程代理行为的说法，正确的是（ ）。A.建设工程承包活动属于法定代理 B.建设工程中为了保护被代理人的利益，代理人可直接转托他人代理 C.建设工程诉讼只能委托律师代理 D.建设工程招标活动可以委托代理【答案】： D 40、甲公司为乙公司向丙公司借款作担保，在保证合同中没有明确约定保证的方式，根据相关法律规定此保证属于()保证。A.一般B.连带C.反担保D.书面【答案】： A 41、根据行政复议法，下列事项中，属于不可申请行政复议的情形是（）。2014A.对建设行政主管部门责令施工企业停止施工的决定不服的B.对建设行政主管部门撤销施工企业资质证书的决定不服的C.对规划行政主管部门撤销建设工程规划许可证的决定不服的D.对建设行政主管部门就建设工程合同争议进行的调解结果不服的【答案】： D 42、根据建造师注册管理的规定，应批准()人员的注册申请。A.甲因工伤丧失了民事行为能力B.乙取得资格证书4年后经继续教育合格方才申请注册C.丙被吊销注册证书1年后提出申请注册D.丁申请将通过考试的两个专业类别在两个单位分别注册【答案】： B 43、关于买卖合同的说法，正确的有（ ）。A.标的物在交付之前产生的孽息，归出卖人所有B.试用期间届满，试用买卖的买受人对是否购买标的物未做表示的，视为购买C.买卖合同是转移财产所有权的合同D.标的物在订立合同之前已为买受人占有的，合同生效的时间为交付时间E.因标的物的主物不符合约定而解除合同的，解除合同的效力不及于从物【答案】： A 44、承包人已经提交竣工验收报告,发包人拖延验收的,竣工日期()A.以合同约定的竣工日期为准B.相应顺延C.以承包人提交竣工报告之日为准D.以实际通过的竣工验收之日为准【答案】： C 45、禁止总承包单位将工程()。A.分包给不具备相应资质条件的单位B.再分包C.全部自行完成D.分包给两个以上分包商【答案】： A 46、建筑业企业资质管理规定中规定，对在资质有效期内遵守有关法律、法规、规章、技术标准，信用档案中无不良行为记录，且注册资本、专业技术人员满足资质标准要求的企业，经资质许可机关同意，有效期延续（ ）年。A. 3B. 5C. 6D. 7【答案】： B 47、某建设项目为政府投资建设，申请施工许可证的主体可以是()。A.施工单位B.行政主管部门C.建设项目的使用单位D.政府部门【答案】： C 48、 历史文化名城名镇名村保护条例规定，损坏或者擅自迁移、拆除历史建筑的，由（ ）责令停止违法行为、限期恢复原状或者采取其他补救措施。A.省级人民政府建设行政主管部门B.省级人民政府城乡规划主管部门C.城市、县人民政府建设行政主管部门D.城市、县人民政府城乡规划主管部门【答案】： D 49、关于建造师变更注册的说法，正确的是（ ）。A.变更注册后，注册有效期重新计算B.因变更注册申报不及时导致工程项目出现损失的，由注册建造师承担责任C.变更注册只能由原聘用企业申请D.申请变更注册应当提交工作调动证明【答案】： D 50、合同当事人向人民法院主张的诉讼请求中，可以得到支持的是（ ）A. 继续履行并赔偿损失B. 继续履行并解除合同C. 支付违约金和双倍返还定金D. 确认合同无效并支付违约金【答案】： A 第二部分 多选题(50题)1、建筑工程安全防护、文明施工措施费用主要包含（ ）。A.文明施工费B.临时设施费C.工程排污费D.安全施工费E.环境保护费【答案】： ABD 2、根据民法典，撤回要约的通知应当（）。2014A.在要约到达受要约人之后到达受要约人 B.在受要约人发出承诺之前到达受要约人 C.在受要约人发出承诺同时到达受要约人 D.在要约到达受要约人之前到达受要约人 E.与要约同时到达受要约人【答案】： D 3、工程监理单位的义务包括()。A.依法承担工程监理业务B.对有隶属关系或其他利害关系的回避C.依法对设计文件进行技术交底D.依法参与建设工程质量事故分析E.依法实行工程监理【答案】： AB 4、下列投标行为中，属于以其他方式弄虚作假骗取中标的有( )。A.使用伪造、变造的许可证件B.提供虚假的财务状况或者业绩C.投标人之间约定部分投标人放弃投标D.提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明E.招标人授意投标人撤换、修改投标文件【答案】： ABD 5、关于施工合同的义务下列说法正确的是()。A.施工合同的义务包括完成施工任务和支付工程价款B.对于完成施工任务，建设单位是债务人，施工单位是债权人C.对于支付工程价款，建设单位是债权人，施工单位是债务人D.对于支付工程价款，建设单位是债务人，施工单位是债权人E.对于完成施工任务，建设单位是债权人，施工单位是债务人【答案】： AD 6、 下列案件调解达成协议,人民法院可以不制作调解书的有()。A.调解和好的离婚案件B.调解维持收养关系的案件C.能够即时履行的案件D.给付财产的调解书E.分期给付的调解书【答案】： ABC 7、根据环境噪声污染防治法的规定，噪声的来源有()。A.工业生产B.农业生产C.交通运输D.社会生活E.建筑施工【答案】： ACD 8、关于竣工结算，以下说法正确的是（ ）。A.工程完工后，承包人应当在法定期限内提交竣工结算文件B.承包人对发包人提出的竣工结算审核意见有异议的，可以依法申请仲裁或诉讼C.发承包双方不得在合同中对竣工结算提交、审核的期限进行约定D.当事人对工程造价发生合同纠纷时，只能通过仲裁或者诉讼方式解决E.发包人应在收到承包人申请支付工程竣工结算款后15日内支付结算款【答案】： B 9、 下列车船中,免征车船税的有()。A.捕捞、养殖渔船B.军队、武装警察部队专用的车船C.警用车船D.施工企业排气量2.0升的乘用车E.施工企业所有的商用车客车【答案】： ABC 10、根据行政强制法的规定，行政法规可以设定的行政强制措施包括（ ）。A.代履行B.冻结存款汇款C.扣押财物D.查封场所、设施E.限制公民人身自由【答案】： CD 11、以下属于评标委员会否决投标的情形是（ ）。A.投标人未按招标文件要求提交投标保证金的B.投标人的法定代表人未到场的C.未按招标文件要求密封的D.投标人对招标文件有异议的E.联合体投标未附有共同投标协议的投标文件【答案】： A 12、民事诉讼特殊地域管辖中，合同当事人对履行地点没有约定时，关于履行地确定的说法正确的有（）。A.交付不动产的，不动产所在地为合同履行地B.争议标的为给付货币的，给付货币一方所在地为合同履行地C.即时结清的合同，标的物所在地为合同履行地D.其他标的，履行义务一方所在地为合同履行地E.合同没有实际履行的，当事人双方住所地为合同履行地【答案】： AD 13、施工现场大气污染的防治中，可有效防尘降尘措施的有()。A.分段作业B.洒水抑尘C.覆盖D.择时施工E.进行绿化【答案】： ABCD 14、根据民法典，要约失效的情形有（ ）。A. 受要约人拒绝要约的通知到达要约人B. 受要约人的承诺对要约内容做了实质性变更C. 要约中规定的承诺期限届满，要约人未收到承诺通知D. 发出承诺通知前，撤销要约的通知到达受要约人E. 受要约人承诺到达要约人后，要约人发出撤销要约的通知【答案】： ABCD 15、（2019年真题）关于仲裁庭组成的说法正确的有()A.当事人未在规定期限内选定仲裁员的，有仲裁委员会主任指定B.首席仲裁员应当由仲裁委员会指定C.双方当事人必须各自选定合议仲裁庭的一名仲裁员D.仲裁庭可以由三名仲裁员组成E.仲裁庭可以由一名仲裁员组成【答案】： AD 16、下列纠纷解决途径中，可以获得具有强制执行效力的法律文书是( )。（2014）A.诉讼B.法院调解C.和解D.行政调解E.仲裁【答案】： AB 17、安全生产许可证颁发管理机关发现企业不再具备安全生产条件的,可以采取的处罚措施有（ )。A.罚款B.没收非法所得C.暂扣安全生产许可证D.吊销安全生产许可证E.注销安全生产许可证【答案】： CD 18、根据建筑市场诚信行为信息管理办法，建筑市场诚信行为公告可修正或变更的情形有()。（2015）A.行政处罚决定在被行政复议期间的B.行政处罚决定被依法停止执行的C.行政处罚决定经行政诉讼被撤销的D.行政处罚决定经行政复议被撤销的E.行政处罚决定因行政行政执法监督被变更的【答案】： BCD 19、以下关于债的发生根据的表述中，正确的有（ ）。A.合同 B.志愿服务C.侵权行为 D.不当得利 E.无因管理【答案】： ACD 20、使用承租的机械设备和施工机具及配件的，由（ ）共同进行验收。验收合格的方可使用。A.施工总承包单位B.分包单位C.出租单位D.安装单位E.建设单位【答案】： ABCD 21、根据民法典，下列主体可以作为保证人的有（）。A.某公司的职能部门 B.某市人民法院 C.某有限责任公司 D.自然人孙某 E.某建筑大学【答案】： CD 22、按照我国对标准的划分，（ ）可分为强制性标准和推荐性标准。A. 国家标准B. 行业标准C. 技术标准D. 企业标准E. 地方标准【答案】： AB 23、根据建筑施工企业安全生产许可证管理规定的要求，建筑施工企业取得安全生产许可证应当具备的条件有()。A.依法参加工伤保险，并必须为施工现场所有工人办理意外伤害保险B.管理人员和作业人员每年至少进行一次安全教育培训并考核合格C.设置安全生产管理机构，按规定配备专职安全生产管理人员D.特种作业人员经考核合格取得特种作业操作资格证书E.主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员经建设主管部门考核合格【答案】： BCD 24、根据绿色施工导则，关于水资源利用的说法，正确的有（）。2017真题A.优先采用中水搅拌、中水养护，有条件的地区和工程应收集雨水养护 B.施工现场分别对生活用水与工程用水确定用水定额指标，合并计量管理 C.处于基坑降水阶段的工地，宜优先采用地下水作为混凝土搅拌用水 D.施工现场喷洒路面、绿化浇灌优先选择使用市政自来水 E.力争施工中非传统水源和循环水的再利用量大于30%【答案】： AC 25、根据标准化法的规定，按照标准的级别不同，可把标准分为（ ）。A. 行业标准B. 地方标准C. 国家标准D. 国际标准E. 企业标准【答案】： ABC 26、根据注册建造师管理规定，下列情形中，不予注册的有（）。( 2015真题 )A.钱某取得资格证书3年后申请注册 B.赵某因工伤丧失了民事行为能力 C.孙某与原单位解除劳动关系后申请变更注册 D.周某申请在两个单位分别注册 E.李某已满60岁但仍担任单位的咨询顾问【答案】： BD 27、根据2015年修订的立法法,下列选项中属于只能制定法律的事项包括( )。A.民事基本制度B.对非国有财产的征借C.对非国有财产的征收、征用D.税种的设立、税率的确定和税收征收管理等税收基本制度E.基本经济制度以及财政、海关、金融和外贸的基本制度【答案】： ACD 28、根据立法法，()之间对同一事项的规定不一致时，由国务院裁决。A.部门规章B.地方政府规章与部门规章C.同一机关制定的旧的一般规定与新的特别规定D.部门规章与地方性法规E.地方性法规与地方政府规章【答案】： AB 29、（2020年真题）根据最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释，下列情形中，发包人可以请求人民法院解除建设工程施工合同的有（）。A.承包人明确表示不履行合同主要义务的B.承包人已经完成的建设工程质量不合格，并拒绝修复的C.承包人将承包的建设工程转包的D.承包人在合同约定的期限内没有完工的E.承包人将承包的建设工程违法外包的【答案】： ABC 30、授予专利权的发明和实用新型，应当具备的条件为()。A.新颖性B.创造性C.美观性D.实用性E.适用性【答案】： ABD 31、根据民法典，关于融资租赁合同的说法，正确的是（）。 ( 2015真题 ) A.出租人把租赁物的所有权转让给第三人时，融资租赁合同对第三人不发生效力 B.融资租赁合同属于涉及三方当事人的合同 C.出卖人和出租人可以变更买卖合同中与承租人有关的内容，无须经过承租人的同意 D.承租人破产的，租赁物不属于破产财产 E.承租人占有租赁物期间，因租赁物造成第三人的人身伤害或者财产损害的，出租人不承担责任【答案】： BD 32、事故报告应当及时、准确、完整，任何单位和个人对事故不得（ ）。A.早报B.漏报C.谎报D.瞒报E.迟报【答案】： BCD 33、建筑物、构筑物或者其他设施倒塌造成他人损害的，由（ ）承担连带责任。有其他责任人的，有权向其他责任人追偿。A.建设单位B.施工单位C.设计单位D.勘察单位E.使用单位【答案】： AB 34、关于施工项目投标保证金的说法，正确的是（ ）。A. 招标人在招标文件中可以要求投标人提交投标保证金B. 投标保证金有效期应当与投标有效期一致C. 两阶段进行招标的项目，投标保证金应当在第一阶段提出D. 中标人无正当理由不与招标人订立合同，取消其中标资格，投标保证金不予退还E. 投标保证金不得超过招标项目估价的2%，但最高不超过80 万元人民币【答案】： ABD 35、根据新修订的建设项目环境保护管理条例规定，关于建设项目中配套建设的环境保护设施竣工验收的说法，正确的是（ ）。A. 验收标准和程序由建设单位自行制定B. 应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，不得弄虚作假C.建设单位应当编制验收报告，验收报告涉及商业秘密的，可以不公开D. 分期建设、分期投入生产或者使用的建设项目，其相应的环境保护设施应当同时验收E. 环境保护设施的验收应当在主体工程竣工验收时同时进行【答案】： B 36、某高速公路施工项目按照2007年版标准施工招标文件中“通用合同条款”约定了争议评审机制。在合同签订后,双方就争议评审组的组成及工作签署了协议确定评审组的建议对双方不具有约束力。双方在合同中约定了仲裁条款。说法正确的有（）。A.评审组的意见不具有法律效力B.发包方可以拒绝执行评审组的意见C.评审组的意见具有法律效力D.发包方不得拒绝执行评审组的意见E.当事人一方不接受评审意见,可按照合同的约定,将争议提交仲裁【答案】： AB 37、可以质押的权利包括（ ）。A.汇票、支票B.建设用地使用权C.提单、本票D.依法可以转让的股份、股票E.著作权中的人身权【答案】： ACD 38、某工程招标文件规定，“招标人应出具10万元的银行保函或等额汇票作为投标担保”，则 该工程担保的方式包括（ ）。A.保证 B.抵押 C.动产质押D.权利质押 E.定金【答案】： AD 39、关于某国家重点建设项目工程监理的说法,正确的有（）。A.工程监理单位是建设工程质量的责任主体之一B.该工程必须实行监理C.监理单位可以部分转让其监理业务D.监理单位不得与被监理的设备供应单位有隶属关系E.未经监理工程师签字,建设单位不得拨付工程款【答案】： ABD 40、建设单位拟装修其办公楼，其中涉及承重结构变动。则下列表述正确的有()。A.建设单位将装修方案报有关主管部门批准后，方可施工B.建设单位在委托原设计单位提出设计方案后，方可施工C.建设单位在委托相应资质等级设计单位提出设计方案后，方可施工D.建设单位提出装修方案后，即可要求承包单位施工 E.建设单位可直接将装修任务发包给劳务公司【答案】： BC 41、施工总承包单位分包工程应当经过建设单位认可，符合法律规定的认可方式有（）。 2016A.总承包合同中约定分包的内容 B.建设单位指定分包人 C.总承包合同没有约定分包内容的，事先征得建设单位同意 D.劳务分包合同由建设单位确认 E.总承包单位在建设单位推荐的分包人中选择【答案】： AC 42、根据工伤保险条例，可以认定为工伤或者视同工伤的有（）。（2015）A.李某取得革命伤残军人证后到企业工作，旧伤复发B.张某患病后，精神抑郁，酗酒过度需要进行治疗C.杨某在开车下班途中，发生交通事故受伤，该事故责任认定书中认定杨某对此负次要责任D.陈某在工作场所与上司产生摩擦，一怒之下，拿剪刀将自己的胸前刺伤E.牛某因失恋，上班时间爬到公司楼顶跳楼自杀【答案】： AC 43、（2020年真题）下列情形中，属于居民个人所得税纳税人应当办理纳税申报的有（）。A.在中国境内从两处以上取得工资、薪金所得B.取得应税所得没有扣缴义务人C.因移居境外注销中国户籍D.年所得12万元以上的E.取得境外所得【答案】： BC 44、建设单位因急于投产，擅自使用了未经竣工验收的工程使用过程中，建设单位发现了 .一些质量缺陷，遂以质量不符合约定为由将施工单位诉到人民法院，则下列情形中，能够获得人民法院支持的有（)。A. 有防水要求的卫生间发生渗漏B. 基础底板断裂C. 电气管线不通路D. 给水管道接口漏水E. 主体结构明显倾斜【答案】： B 45、根据民法典，允许单方解除合同的情形是（ ）。A.由于不可抗力致使合同不能履行B.法定代表人变更C.当事人一方发生合并、分立D.当事人一方违约【答案】： A 46、关于法人分类的表述中，正确的有()。A.法人分为营利法人，非营利法人和特别法人B.依法设立的营利法人，由登记机关发人营利法人营业执照，营业执照的签发日期为营利法人的成立日期C.营利法人经依法登记成立D.营利法人包括有限责任公司，股份有限公司和其他企业法人等E.企业法人合并的无需当向登记机关办理登记并公告【答案】： ABCD 47、关于人民法院调解民事案件的说法，正确的有（）。A.人民法院进行调解，只能由审判员一人进行调解 B.人民法院只能在双方当事人都同意的情况下进行调解 C.调解达成协议，人民法院应当制作调解书 D.能够即时履行的案件，人民法院可以不制作调解书 E.调解书一经制作，即发生法律效力【答案】： BCD 48、关于项目经理部及其行为法律后果的说法，正确的是（ ）。A.其行为的法律后果由项目经理承担B.不具备法人资格 C.是施工企业为完成某项工程建设任务而设立的组织 D.其行为的法律后果由项目经理部承担 E.其行为的法律后果由企业法人承担【答案】： BC 49、关于不安抗辩权成立条件的说法，正确的是（ ）。A.应当先履行债务的_事人未提供适当担保B.双方当事人