一级建造师之一建工程法规题库精选题库附答案（综合卷）.docx

一级建造师之一建工程法规题库精选题库附答案（综合卷）第一部分 单选题(50题)1、不属于表见代理的特别构成要件的是()。A.须本人存在过失B.须相对人为善意C.须被代理人主观为恶意D.须存在足以使相对人相信行为人具有代理权的事实或理由【答案】： C 2、以下对国家的节能产业政策说法正确的是()。A.国家实行有利于节能和消除环境污染的产业政策B.国家实行禁止发展高耗能、高污染行业的政策C.国家鼓励、支持开发和利用新能源、可再生能源的政策D.国家对企业降低单位产值能耗和单位产品能耗实行限制的政策【答案】： C 3、关于抵押实现的说法，正确的是（）。（2016）A.抵押物折价后，其价款超过债权数额的部分归债务人所有，不足部分由债务人清偿B.债务履行期届满抵押权人未受清偿的，可以与抵押人协议以拍卖该抵押物所得价款受偿C.同一财产向两个以上债权人抵押，抵押合同自签订之曰起生效的，拍卖、变卖抵押物所得价款按照合同生效的先后顺序清偿D.同一财产向两个以上债权人抵押，抵押合同以登记生效的，拍卖、变卖抵押物所得价款按债权比例清偿【答案】： B 4、关于建筑市场行为公布的说法，正确的是（ ）.A.行政处理决定在被行政复议或者行政诉讼期间，公告部门应当停止对违法行为记录的公告B.招标投标违法行为记录公告涉及国家秘密、商业秘密和个人隐私的记录一律不得公开C.原行政处理决定被依法变更或撤销的，公告部门应当及时对公告记录予以变更或撤销，无需在公告平台上予以声明D.企业整改经审核确实有效的，可以缩短其不良行为记录信息公布期限，但公布期限最短不得少于3 个月【答案】： D 5、在财产保险合同有效期内,保险标的物危险程度显著加的,被保险人应当按照合同约走及时通知保险人,保险人可以按照合同约定提出的权利主张是A.减少保险费B.增加保险费,但无权解除合同C.增加保险费或者解除合同D.中止保险合同【答案】： C 6、下列关于企业法人与项目经理部的描述，错误的有（ ）A.施工企业项目经理部要独立承担民事责任B.施工企业法人依法经工商行政管理机关核准登记后取得法人资格C.对于大中型施工项目，施工企业应当在施工现场设立项目经理部D.企业法人的法定代表人，其职务行为代表企业法人【答案】： A 7、关于建设工程质量保修违法行为应承担的法律责任的说法，正确的是（）。A.施工单位不履行保修义务或者拖延履行保修义务的，责令改正，处10万元以上30万元以下的罚款 B.缺陷责任期内，由承包人原因造成的缺陷，承包人负责维修并承担相应费用后，可免除对工程的一般损失赔偿责任 C.缺陷责任期内，由承包人原因造成的缺陷，承包人应负责维修，并承担鉴定及维修费用 D.建筑业企业申请资质升级、资质增项，在申请之日起半年内，未依法履行保修义务或拖延履行的并造成严重后果的，资质许可机关不予批准其申请【答案】： C 8、企业收入总额中，不征收企业所得税的收入是（ ）。A.利息收入B.接收捐款收入C.财政拨款D.租金收入【答案】： C 9、超过诉讼时效期间，在法律上发生的效力是权利人丧失()。A.实体权利B.起诉权C.胜诉权D.上诉权【答案】： C 10、自事故发生之日起（）日内，事故造成的伤亡人数发生变化的，应当及时补报。道路交通事故、火灾事故自发生之日起（）日内，事故造成的伤亡人数发生变化的，应当及时补报。A.30；7B.30；14C.15；7D.15；14【答案】： A 11、根据实施工程建设强制性标准监督规定的规定，建筑安全生产监督管理机构应当对工程建设()阶段执行施工安全强制性标准的情况实施监督。A.规划B.勘察、设计C.施工D.监理、验收【答案】： C 12、某用人单位招聘一名员工，由于工作疏忽一直未与其签订劳动合同；一年后，用人单位决定辞退该员工，在用人单位应承担的法律后果中错误的是()。A.可提前30日书面通知，并额外支付一个月工资后解除劳动关系B.如果该员工被迫究刑事责任，用人单位可以解除劳动合同C.应视为用人单位已于该员工订立无固定期限劳动合同D.用人单位应每月向该员工支付两倍的工资【答案】： A 13、定作合同对于支付报酬的期限没有约定或者约定不明，又不能达成补充协议，按照合同有关条款或者交易习惯也不能确定的，定作人应当在（）支付报酬。A.合同生效后 B.交付工作成果时 C.完成工作成果50%时 D.完成全部工作成果前【答案】： B 14、在下列常见的合同中，对合同的分类的说法错误的是（ ）。A. 加工承揽合同属于不要式合同B. 建设工程施工合同属于要式合同C. 建设单位与商业银行的贷款合同属于不要式合同D. 自然人之间的借款合同属于不要式合同【答案】： C 15、取得建造师资格证书的人员，如果要担任建设工程项目施工的项目经理，应当受聘并注册一个具有()资质的企业。A.设计B.施工C.监理D.造价咨询【答案】： B 16、某施工单位挖掘作业人员邓某在作业中意外发现一段城墙遗址，邓某应当立即停止作业，保护现场，并立即报告（ ）。 A. 本单位负责人B. 总监理工程师C. 当地建设行政主管部门D. 当地文物行政主管部门【答案】： D 17、根据中华人民共和国合同法，债权人领取提存物的权利自提存之日起（ ）年内不行使而消灭，提存物扣除提存费用后归国家所有。A. 2 B. 3 C. 4 D. 5【答案】： D 18、关于建设工程返修中法律责任的说法，正确的是（ ）。A.因施工企业原因造成的质量问题，施工企业应当负责返修并承担费用B.已发现的工程质量缺陷，由缺陷责任方修复C.严重工程质量问题相关责任单位已被撤销的，不可追究项目负责人的责任D.建设工程返修的质量问题仅指竣工验收时发现的质量问题【答案】： A 19、城乡规划法规定，建设单位未在建设工程竣工验收后（ ）个月内向城乡规划主管部门报送有关竣工验收资料的，由所在地城市、县人民政府城乡规划主管部门责令限期补报。A.2B.3C.4D.6【答案】： D 20、关于工程建设标准的说法，正确的是（ ）。A.国家标准和行业标准均是强制性标准B.公布国家标准后，原有的行业标准继续实施C.国家标准的复审一般是在颁布后5 年进行一次D.工程建设国家标准由国务院工程建设主管部门审查批准【答案】： D 21、出租机械设备的单位应当对出租的机械设备和施工机具及配件的安全性能进行检测，在签订租赁协议时，应当出具（ ）。A.检测合格证明B.生产（制造）许可证明C.产品合格证明D.建筑机械使用许可证明【答案】： A 22、某施工企业与预制构件厂签订了预制构件加工合同，构件加工过程中施工企业要求变更构件设计，对方同意变更。但加工构件超过60%时，该施工企业提出解除合同。关于该施工企业权利的说法正确的是（）。A.可随时解除合间 B.享有留置权 C.不得单方变更设计 D.可请求法院撤销合同【答案】： A 23、合同内容中，可作为发生纠纷后确定法院地域管辖依据的是()。A.合同标的B.履行期限C.解决争议的方法D.履行地点【答案】： D 24、根据节约能源法，房地产开发企业在销售房屋时，应当向购买人明示所售房屋的节能信息有（）。（2014）A.能效标识B.节能措施C.质量保修书D.建筑节能标准【答案】： B 25、某工程施工合同履行过程中，双方因质量问题发生争议。施工合同中包含仲裁条款，下列表述中不正确的是（）。A.双方当事人可自行协商解决合同争议B.一方当事人可向仲裁机构提出仲裁申请C.一方当事人可向法院提出诉讼请求D.双方当事人可提请主管部门主持调解【答案】： C 26、某建设单位欲新建一座大型综合市场，于2017年3月20日领到工程施工许可证。开工后因故于2017年10月15日中止施工。根据建筑法施工许可制度的规定，该建设单位向施工许可证发证机关报告的最迟期限应是2017年（）。A.10月15日B.10月22日C.11月14日D.12月14日【答案】： C 27、建造师初始注册者，自资格证书签发之日起提出注册申请的最长期限为（ ），逾期未申请者，须符合本专业继续教育的要求后方可申请初始注册。A. 3年B. 6个月C. 1年D. 2年【答案】： A 28、甲某向社会保险行政部门提出工伤认定，社会保险行政部门应当自受理工伤认定申请之日起()日内作出工伤认定的决定。A.20B.30C.45D.60【答案】： D 29、根据 环境噪声污染防治法 ，在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，不能再夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业的是()作业。A.抢修B.抢险C.抢工期D.生产工艺要求必须连续【答案】： C 30、发包人与承包人未签订书面建设工程施工合同，承包人按照发包人的指令进行了工程施工，发包人在验收基础上支付了相应款项，则双方之间建设工程施工合同()。A.没有成立B.有效成立C.效力有待确定D.竣工验收合格后方有效【答案】： B 31、某地区拟建设一项大型工程项目，按照项目建设程序，该项目的可行性研究报告已上报给了国家具有审批权限的审批机构。但在审查过程中，发现该项目没有（ ），最终该项目未能通过。 A. 项目招标计划B. 项目施工组织设计C. 安全管理实施方案D. 合理用能的专题论证【答案】： D 32、施工单位租赁一台塔吊，租赁期间租赁公司将塔吊出售给了甲公司，租赁公司通知施工单位租赁期间届满，塔吊直接移交给甲公司，这种交付方式称为（ ）。A.占有改定B.拟制交付C.指示交付D.简易交付【答案】： C 33、根据建筑工程施工转包违法等违法行为认定查处管理办法（试行），关于对个人挂靠行为处罚的说法，正确的是（ ）。A.有执业资格证书的，吊销其执业资格证书，5 年内不予执业资格注册B.处以一定比例的罚款C.不得再担任项目负责人D.造成重大质量安全事故的，吊销其执业资格证书，5 年以后可以重新注册【答案】： A 34、施工企业甲与砖厂乙签订了透水砖的采购合同，数量10万块，总价款5万元。后来，砖厂乙因故将3万元的债权转让给砖厂丙，并通知了施工企业甲。依据民法典的规定，施工企业甲对砖厂乙3万元债权的抗辩权应向()主张。A.乙B.丙C.乙或丙均可D.乙或丙均不可【答案】： B 35、在城市规划区内以划拨方式提供国有土地使用权的建设工程，建设单位在依法办理用地批准手续前，必须先取得该工程（ ）A.国有土地使用权出让合同B.建设工程规划许可证C.拆迁许可证D.建设用地规划许可证【答案】： D 36、建设工程安全生产管理条例规定，建设工程施工前，（ ）负责项目管理的技术人员应当对有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员作出详细说明，并由双方签字确认。A.施工单位B.监理单位C.设计单位D.勘察单位【答案】： A 37、关于赔偿损失特征的说法，错误的是（ ）。A.赔偿损失是合同违约方违反合同义务所产生的责任形式B.赔偿损失是强制违约方给非违约方所受损失的一种补偿C.赔偿损失具有一定的任意性D.赔偿损失以赔偿非违约方实际遭受的部分损害为原则【答案】： D 38、合同内容约定不明确，不能达成补充协议，按照交易习惯或合同有关条款不能解决时，根据我国民法典的规定，错误的说法是（ ）。A.价款不明确的，可按照合同履行时履行地的市场价格履行B.价款不明确的，执行政府定价的，按照有关规定履行C.履行期限不明确的，债权人可以随时要求履行，但应当给对方必要的准备时间D.履行期限不明确的，债务人可以随时履行【答案】： A 39、某工程项目完工后，承包人于10月15日提交了竣工验收报告，但建设单位迟迟不组织工程竣工验收。直到12月1日，虽然仍未检验但建设单位提前占用该工程。建设单位直到12月20日方才组织验收，12月25日工程竣工验收合格。根据有关规定，该工程竣工日期应为（）。A.10月15日B.12月1日C.12月20日D.12月25日【答案】： A 40、施工单位对列入建设工程概算的安全作业环境及安全施工措施所需费用，不能用于 （）A.安全防护用具的釆购 B.安全生产条件的改善C.安全施工措施的落实 D.安全管理人员的加班补贴【答案】： D 41、下列关于施工管理人员、作业人员安全生产教育培训的表述，错误的是（ ）。A.对于进入新岗位和新施工现场的新职工，施工企业至少要对其进行安全培训32学时，每年进行再培训至少20学时B.施工单位应当对管理人员和作业人员每2年至少进行1次安全生产教育培训C.作业人员进入新的岗位或者新的施工现场前，应当接受安全生产教育培训D.施工单位在采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，应当对作业人员进行相应的安全生产教育培训【答案】： B 42、发包人请求解除建设工程施工合同的，不予支持的情形是（ ）。A.承包人将承包的建设工程非法转包、违法分包的B.承包人明确表示或者以行为表明不履行合同主要义务的C.承包人已经完成的建设工程质量不合格，并拒绝修复的D.承包人在合同约定的期限内没有完工，在发包人催告的合理期限内完工的【答案】： D 43、依法实施强制监理的工程项目，对施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准负有审查责任的是（）。A.发包人驻工地代表 B.工程监理单位 C.设计单位 D.项目技术负责人【答案】： B 44、甲公司是由乙公司、丙公司共同出资设立的有限责任公司。为扩大经营，甲公司在外地设立了丁分公司。丁分公司因重大经营失误出现巨额债务无力清偿，对该债务负有法定清偿义务的主体是()。A.甲公司B.乙公司C.丙公司D.甲、乙、丙共同【答案】： A 45、2012年2月1日小李经面试后合格并与某建筑公司签订了为期5年的用工合同，并约定了试用期，则试用期最迟至()。A.2012年2月28日B.2012年5月31日C.2012年8月1日D.2012年2月1日【答案】： C 46、某施工企业专职安全员在对安全生产进行现场监督检查时，发现安全隐患，可及时向()报告。A.施工企业负责人B.建设安全主管部门C.项目负责人和安全生产管理机构D.县级以上人民政府【答案】： C 47、根据民法典,为使用自己不动产的便利或提高其效益而按照合同约定利用他人不动产的权利属于( )。A.土地所有权B.土地处分权C.担保物权D.地役权【答案】： D 48、某施工企业员工王某在脚手架上作业时,发现部分扣件松动可能倒塌,便停止了作业,此情形属于从业人员行使()。A.知情权B.拒绝权C.紧急避险权D.控告权【答案】： C 49、政府安全检查人员甲在进行安全检查时，命令乙赶紧逃离有重大安全隐患的现场，并扣押了可能对安全形成隐患的丙，同时对施工单位进行了行政处罚。则下面说法不正确的是()。A.命令乙赶紧逃离有重大安全隐患的现场是甲行使了责令紧急避险权B.扣押了丙是甲行使了查封、扣押行政强制措施权C.甲纠正了施工中违反安全生产要求的行为D.甲在检查时必须出示有效的监督执法证件【答案】： B 50、按照建设工程质量管理条例要求，施工单位必须按照工程设计要求、（）和合同约定对建筑材料、建筑构（配）件、设备和商品混凝土进行捡验，检验应当有书面记录和专人签字。A.施工技术标准B.总监理工程师的要求C.监理单位的要求D.建设行政主管部门的要求【答案】： A 第二部分 多选题(50题)1、建筑施工单位项目负责人定期带班制度，符合规定的是（）。A.项目负责人带班生产时间不少于本月施工时间的80B.项目负责人因其他事务离开施工现场时，应向企业负责人请假并经批准C.项目负责人在同一时期最多只能承担两个工程项目的管理工作D.项目负责人是工程项目质量和安全管理的第一责任人E.项目负责人离开施工现场期间可以委托其他负责人负责日常工作【答案】： AD 2、下列工程施工所使用的材料中，必须实施见证取样和送检的有（ ）。A. 所有商品混凝土试块B. 地下、屋面、厕浴间使用的防水材料C. 拌制砌筑砂浆的水泥D. 抹灰的配料水泥E.用于承重结构的连接接头试件【答案】： BC 3、申请人对县级以上地方各级人民政府工作部门的具体行政行为不服的，可以申请行政复议。关于该行政复议的说法，正确的有（）。 2016A.申请人可以向该部门的本级人民政府申请行政复议 B.申请人可以向上一级主管部门申请行政复议 C.申请人申请行政复议不可以口头申请 D.申请人应当自知道该具体行政行为之日起60日内提出行政复议申请 E.行政复议机关应当在收到行政复议申请后15日内进行审查，决定是否受理【答案】： ABD 4、某招标人委托某招标代理机构办理招标事宜，并委托公证机构对开标进行公证，招标文件规定2012年6月6日14时为投标截止时间。甲、乙、丙、丁4家承包商参加投标，并均于6月5日17时前提交了投标文件，但6月6日14时前，丙公司又提交了一份补充文件，而丁公司则由于某种原因书面提出撤回已提交的投标文件。对此，下列情况中正确的是（ ）。A. 开标会由该招标代理机构主持B. 由于某评标专家迟到1小时，开标会推迟到2012年6月6日15时进行C. 开标时，由公证机构检查投标文件的密封情况D. 丙公司的投标文件有效，但其补充投标文件在评标时将不予考虑E. 丁公司的投标文件被当众拆封、宣读后即宣布为无效投标文件【答案】： AC 5、某工程设备安装阶段，需要使用起吊能力为IOt的塔式起重机进行大型永久设备的吊装。承包商与设备租赁公司签订施工机械租赁合同时，应依据.安全生产管理条例， 要求该设备租赁公司提供（ ）。A.生产厂家的塔式起重机制造许可证B.吊车出厂的产品合格证明C.机械燃油消耗定额证明D.租赁公司自行测试的安全性能检测记录E.具有资质检验检测机构出具的安全性能检测合格证明【答案】： AB 6、2018 年 3 月 21 日，国家发展改革委、住房和城乡建设部等二十四个部委联合印发关于对公共资源交易领域严重失信主体开展联合惩戒的备忘录的通知(发改法规2018457 号)，明确出现以下( )行为的企业将被限制“参与工程建设项目招标投标”和“政府采购活动”。A.投标人相互串通投标或者与招标人串通投标的，投标人以向招标人或者评标委员会成员行贿的手段谋取中标的B.投标人以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标的C.中标人将中标项目转让给他人的，将中标项目肢解后分别转让给他人的D.中标人不按照与招标人订立的合同履行义务的E.违反法律规定将中标项目的部分主体、关键性工作分包给他人的【答案】： ABC 7、下列对于部门规章的表述正确的有()。A.没有法律或者国务院的行政法规、决定、命令的依据，部门规章不得设定减损公民、法人和其他组织权利B.部门规章由全国人民代表大会常务委员会制定C.部门规章签署公布后，及时在国务院公报D.部门规章规定的事项应当属于执行法律或者国务院的行政法规、决定、命令的事项E.涉及两个以上国务院部门职权范围的事项，应当提请国务院制定行政法规【答案】： ACD 8、关于工程竣工验收的说法，正确的是（ ）。A.工程竣工验收合格的,以承包人送交竣工验收报告之日为竣工日期B.承包人送交竣工验收报告后，当事人对工程质量发生争议，工程质量经鉴定合格的，以承包人送交竣工验收报告之日为实际竣工日期C.承包人送交竣工验收报告后，发包人拖延验收的，以承包人送交竣工验收报告之日为竣工日期D.工程按发包人要求修改后经竣工验收合格的，以承包人送交竣工验收报告之日为竣工日期E.建设工程未经验收，发包人擅自使用的，以建设工程转移占有之日为竣工日期【答案】： BC 9、根据房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定，下列各项中，属于必须实施见证取样的送检的试块、试件和材料的有（）。2017真题A.填充墙的混凝土小型砌块 B.混凝土中使用的掺加剂 C.用于承重结构的钢筋及连接接头试件 D.地下、屋面、厕浴间使用的防水材料 E.用于拌制混凝土和砌筑砂浆的水泥【答案】： CD 10、根据施工现场固体废物的减量化和回收再利用的要求，施工单位应采取的有效措施包括()。A.生活垃圾袋装化B.施工现场生活区设置封闭式垃圾容器，施工场地生活垃圾实行袋装化C.建筑垃圾及时清运D.对建筑垃圾进行分类，并收集到现场封闭式垃圾站，集中运出E.建筑垃圾集中化【答案】： ABCD 11、当事人对人民法院委托的鉴定部门作出的鉴定结论有异议,提出证据证明存在(),其申请重新鉴定的,人民法院应予准许A.鉴定机构或者鉴定人员不具备相关的鉴定资格的B.鉴定程序严重违法的C.鉴定结论明显依据不足的D.鉴定结论有缺陷,可以通过补充鉴定、重新质证或者补充质证等方法解决的E.经过质证认定不能作为证据使用的其他情形【答案】： ABC 12、生产经营单位对从业人员进行安全生产教育和培训的内容包括( )。A.必要的安全生产知识B.安全生产规章制度C.安全操作规程D.安全管理能力E.安全操作技能【答案】： ABC 13、根据建设工程安全生产管理条例，施工单位从事建设工程的新建、扩建、改建和拆除等活动，应当具备符合国家规定的（ ）。A.注册资本B.技术装备C.专业技术人员D.企业效益E.职工学历水平【答案】： ABC 14、下列纳税人中,应该缴纳个人所得税的有()。A.在中国境内有住所个人,从境外取得的所得B.在中国境内无住所而在境内居住满183 天的个人,从境外取得的所得C.在中国境内无住所又不居住,从中国境内取得的所得D.在中国境内无住所而在境内居住不满183 天的个人,从中国境内取得的所得E.在中国境内无住所又不居住,从中国境外取得的所得【答案】： ABCD 15、仲裁委员会受理仲裁申请后下列说法中正确的是（ ）。A. 仲裁委员会受理仲裁申请后，应当在仲裁规则规定的期限内将仲裁规则送达申请人B. 仲裁委员会受理仲裁申请后，应将仲裁申请书副本和仲裁员名册送达被申请人C. 仲裁委员会受理仲裁申请后，应将仲裁申请书副本和仲裁规则、仲裁员名册送达申请人D. 仲裁委员会受理仲裁申请后，应将仲裁申请书副本和仲裁规则、仲裁员名册送达被申请人E. 仲裁委员会受理仲裁申请后，应当在仲裁规则规定的期限内将仲裁规则和仲裁员名册送达申请人【答案】： AD 16、下列关于质权的说法中，正确的有（ ）。A.质押分为动产质押和权利质押B.设立动产质押，债务人可不移交该动产C.设立权利质押一般将权利凭证交付质押人D.质权是一种约定的担保物权E.能够用作质押的动产没有限制【答案】： ACD 17、下列情形导致要约失效的有（）（2013）A.拒绝要约的通知到达要约人B.要约人依法撤销要约C.要约人依法撤回要约D.承诺期限届满.受要约人未作出承诺E.受要约人对要约的内容作出实质性变更【答案】： ABD 18、关于民事诉讼程序中证据的应用，下列说法正确的有（ ）。A.当事人对自己提出的主张应当及时提供证据B.第一审普通程序案件的举证期限不得少于 10 日C.国家机关、社会团体依职权制作的公文书证的证明力一般大于其他书证D.无正当理由未出庭作证的证人证言，不能作为证据E.涉及国家秘密的证据可以在公开开庭时出示【答案】： AC 19、某工程为国家大型公用事业项目，下列关于该工程的工程监理的说祛，正确的有 ( )A.该工程必须实行监理B.建设单位可直接邀请具有相应资质的监理单位实行监理C.腔理单位保证承担全部责任的,可由其他监理单位代为监理D.监理单位不得与设备供应单位有隶属关系E.监理单位应选派具有相应资格的监理工程师进驻现场【答案】： A 20、施工单位项目负责人的安全生产责任主要包括（）。A.组织制定安全施工措施 B.消除安全事故隐患 C.及时、如实上报安全事故 D.编制安全生产规章制度和操作规程 E.确保安全生产费用的投入【答案】： ABC 21、根据环境保护税法,下列情形中,暂予免征环境保护税的有()。A.农业生产(不包括规模化养殖)排放应税污染物的B.机动车排放应税污染物的C.依法设立的城乡污水集中处理、生活垃圾集中处理场所排放相应应税污染物,不超过国家和地方规定的排放标准的D.纳税人综合利用的固体废物,符合国家和地方环境保护标准的E.纳税人排放应税大气污染物或者水污染物的浓度值低于国家和地方规定的污染物排放标准50%的【答案】： ABCD 22、关于某国家重点建设项目工程监理的说法，正确的有（）。A.工程监理单位是建设工程质量的责任主体之一B.该工程必须实行监理C.监理单位可以部分转让其监理业务D.监理单位不得与被监理的设备供应单位有隶属关系E.未经监理工程师签字，建设单位不得拨付工程款【答案】： ABD 23、施工单位的下列行为符合工程安全不良行为认定标准的有（）。A.在施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施验收合格后未按照规定登记的 B.在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍的 C.未对因建设工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等采取专项预防措施 D.使用未经验收或验收不合格的施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施的 E.未按照节能设计进行施工的【答案】： ABCD 24、在人口集中地区和其他依法需要特殊保护的区域内，禁止焚烧()以及其他产生有毒有害烟尘和恶臭气体的物质。A.沥青、油毡B.橡胶、塑料C.皮革D.垃圾E.木材【答案】： ABCD 25、根据招标投标法实施条例，国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，可以邀请招标的有（ ）。A.技术复杂，只有少量潜在投标人可供选择的项目B.国务院发展改革部门确定的国家重点项目C.受自然环境限制，只有少量潜在投标人可供选择的项目D.采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大的项日E.省、自治区、直辖市人民政府确定的地方重点项目【答案】： ACD 26、根据民法典的规定，下列合同中，属于效力待定合同的有（ ）。A.甲、乙恶意串通订立的损害第三人丙利益的合同B.某公司法定代表人超越公司规章权限与善意第三人订立的买卖合同C.代理人甲超越代理权限与第三人丙订立的买卖合同D.限制民事行为能力人甲与他人订立的买卖合同E.施工单位用欺诈手段获取中标签订的合同【答案】： CD 27、根据工程建设项目施工招标投标办法规定，投标文件一般包括（ ）。A. 投标函B. 投标保证金C. 施工组织设计D. 商务和技术偏差表E. 投标报价【答案】： ACD 28、根据事故的具体情况，事故调查组由（）派人组成，并应当邀请人民检察院派人参加。( 2015真题 )A.公安机关 B.有关人民政府 C.人民法院 D.安全生产监督管理部门 E.负有安全生产监督管理职责的有关部门【答案】： ABD 29、根据安全生产许可证条例，国家对（ ）实行安全生产许可制度。A.矿山企业B.建筑企业C.日用化学生产、经营、储存单位D.危险化学生产、经营、储存单位E.烟花爆竹、民用爆破器材生产企业【答案】： AB 30、按照建设工程质量管理条例，工程竣工验收应当具备的条件有（ ）。A. 有完整的技术档案和施工管理资料B. 分部工程的质量必须优良C. 有施工单位签署的工程保修书D. 有勘察、设计、监理单位共同签署的质量合格文件E. 主要功能项目的抽查结果应符合产品质量法的规定【答案】： AC 31、在市区施工产生环境噪声污染的下列情形中，可以在夜间进行施工作业而不需要有关主管部门证明的是（ ）。A.混凝土连续浇筑B.特殊需要必须连续作业C.自来水管道爆裂抢修 D.由于施工单位计划向国庆献礼而抢进度的施工E.路面塌陷抢修【答案】： C 32、关于调解法律效力的说法，正确的有（）（2016）A.法院调解书经双方当事人签收后，具有强制执行的法律效力B.仲裁调解书经双方当事人签收后，即发生法律效力C.经人民调解委员后调节达成的调节协议具有法律约朿力D.经调解组织调节达成的调解协议，具有强制执行的法律效力E.专业机构调节达成的调节协议具有法律约束力【答案】： ABC 33、根据建设工程安全生产管理条例，施工单位项目经理的安全职责有（ ）。A.应当制定安全生产规章制度B.落实安全生产责任制C.确保安全生产费用的有效使用D.保证安全生产条件所需资金的投入E.及时、如实报告生产安全事故【答案】： BC 34、某建设项目装修工程涉及到建筑主体和承重结构的变动,根据建设工程质量管理条例,建设单位在施工前应委托()提出新的设计方案A.监理单位B.施工承包单位C.原设计单位D.其他设计单位E.具有相应资质等级的设计单位【答案】： C 35、根据行政强制法的规定，行政法规可以设定的行政强制措施包括（ ）。A.代履行B.冻结存款汇款C.扣押财物D.查封场所、设施E.限制公民人身自由【答案】： CD 36、设计单位的安全责任包括（）。2014A.按照法律、法规和工程建设强制性标准进行设计 B.提出防范安全生产事故的指导意见和措施建议 C.对安全技术措施或专项施工方案进行审查 D.依法对施工安全事故隐患进行处理 E.对设计成果承担责任【答案】： AB 37、某施工单位对其编制的投标文件享有（ ）。A.所有权 B.专利权 C.著作权 D.商标权 E.修改权【答案】： AC 38、施工单位的下列做法中，违反国家有关环境保护法律规定的有（ ）。A. 在施工现场附近的河流中清洗油桶B. 将施工垃圾处理后倒入附近河流C. 转运施工废弃物时未对其进行掩盖D. 居民区附近的高架桥施工时未设置声屏障E. 工程抢修工作一直持续到22点【答案】： ABCD 39、在建设工程领域常见的行政处罚有()。A.降低资质等级B.责令停止施工C.取消投标资格D.记过E.裁决损害赔偿【答案】： ABC 40、注册建造师申请人不予注册的情形包括（ ）。A.申请在两个或者两个以上单位注册的B.申请两个或两个以上专业执业的C.因过失伤人受到刑事处罚，自刑事处罚执行完毕之日起至申请注册之日止不满5 年的D.被吊销注册证书，自处罚决定之日起至申请注册之日止不满2 年的E.在申请注册之日前3 年内担任项目经理期间，所负责项目发生过重大质量和安全事故的【答案】： AD 41、当事人对法院管辖权有异议的，应当在（）提出。A.第一次开庭时 B.提交答辩状期间 C.被告收到起诉状副本之日起15日内 D.法庭辩论终结前 E.第一审判决作出前【答案】： BC 42、下列关于延续注册和变更注册的表述中正确的是（ ）。A.延续注册申请应在注册有效期满前3个月内提出B.申请延续注册只需提供原注册证书C.延续注册有效期为3年D.延续注册执业期间不能申请变更注册E.变更注册后仍延续原注册有效期【答案】： C 43、申请人对县级以上地方各级人民政府工作部门的具体行政行为不服的，可以申请行政复议。关于该行政复议的说法，正确的有（）。（2016）A.申请人可以向该部门的本级人民政府申请行政复议B.申请人可以向上一级主管部门申请行政复议C.申请人申请行政复议不可以口头申请