一级建造师之一建工程法规题库题库（精选题）.docx

一级建造师之一建工程法规题库题库（精选题）第一部分 单选题(50题)1、在同一法律体系中，根据一定的标准和原则制定的同类法律规范的总称是（）。2017A.法律形式 B.法律部门 C.法律规章 D.法律制度【答案】： B 2、某建筑公司采用不同的方式分别与甲乙丙丁四家材料供应商订立了仲裁协议，其中无效的仲裁协议是（ ）。A.争议发生之后与甲达成的书面协议B.与乙在合同中约定的仲裁条款C.与丙通过电子邮件约定的仲裁意思表示D.与丁口头约定的仲裁意思表示【答案】： D 3、引起债权债务关系发生的最主要、最普遍的根据是()。A.合同B.扶养C.不当得利D.无因管理【答案】： A 4、根据民法典的规定，动产物权转让时，双方又约定由出让人继续占有该动产的，物权自()时发生效力。A.动产交付B.该约定生效C.登记备案D.动产转让合同生效【答案】： B 5、关于项目经理的说法，正确的是（）。A.项目经理的权利来自于企业法人的授权 B.施工项目可以设有项目经理 C.项目经理具有相对独立的法人资格 D.由项目经理签字的材料款项未及时支付，材料供应商应以项目经理为被告进行起诉【答案】： A 6、某工地发生火灾事故，总包单位及时报告后发现伤亡人数又有增加，则（ ）。A.应自事故发生之日起15日内补报B.应自事故发生之日起30日内补报C.应自事故发生之日起10日内补报D.应自事故发生之日起7日内补报【答案】： D 7、当事人一方将一定种类和数量的货币所有权转移给对方，对方于一定期限返还同种类、同数额货币的合同，指的是（ ）。A. 买卖合同B. 赠与合同C. 租赁合同D. 借款合同【答案】： D 8、某成片住宅小区建设单位去申请领取施工许可证，经建设行政主管部门审查发现存在下面几种情形：(1)此时正处于施工招标过程的评标阶段；(2)建设工期 15 个月，工程合同价为 8000 万人民币，目前到位资金 2500 万元人民币；(3)尚未签订委托监理合同；(4)没有拆迁完毕。上述情况中，属于不能颁发许可证的有( )种情况。A.1 B.2C.3 D.4【答案】： B 9、王某应聘到某施工单位，双方于4月15日签订为期三年的劳动合同，其中约定试用期3个月，次日合同开始履行。7月18日，王某拟解除劳动合同，则()。A.必须取得用人单位同意B.口头通知用人单位即可C.应提前3日以书面形式通知用人单位D.应提前30日以书面形式通知用人单位【答案】： D 10、物权变更自登记时发生法律效力的是（ ）。A.船舶所有权 B. 土地抵押权C.机动车所有权 D.地役权【答案】： B 11、根据建筑工程施工转包违法分包等违法行为认定查处管理办法（试行），关于对个人挂靠行为处罚的说法，正确的是（）。（2016）A.有执业资格证书的，吊销其执业资格证书，5年内不予执业资格注册B.处以一定比例的罚款C.不得再担任项目负责人D.造成重大质量安全事故的，吊销其执业资格证书，5年后可以重新注册【答案】： A 12、甲公司是由乙公司、丙公司共同出资设立的有限责任公司。为扩大经营，甲公司在外地设立了丁分公司。丁分公司因重大经营失误出现巨额债务无力清偿，对该债务负有法定清偿义务的主体是()。A.甲公司B.乙公司C.丙公司D.甲、乙、丙共同【答案】： A 13、下列选项中属于建设工程活动中不得委托代理的是（ ）。A.工程招标B.工程承包C.纠纷诉讼D.材料设备采购【答案】： B 14、根据建设工程质量检测管理办法，工程施工中见证取样检测机构应当是（ ）。A.建设单位委托的具有相应资质等级的机构B.施工单位委托的具有相应资质等级的机构C.建设行政主管部门指定的机构D.建设工程质量监督站指定的机构【答案】： A 15、根据中华人民共和国合同法，关于代位权行使的说法，正确的是（）。A.债权人可选择以自己的名义或债务人的名义起诉次债务人B.代位权是债权人行使的抗辩权C.债权人可以代位行使的权利必须不是专属于债务人自身的债权D.债权人自己承担行使代位权的必要费用【答案】： C 16、行政法规、政府规章应当在（ ）后30 日内报有关机关备案。A.签署B.公布C.通过D.制定【答案】： B 17、下列情形中，视同为工伤的情形是（ ）。A.在工作时间和工作场所内，因工作原因受到事故伤害的B.在工作单位突发疾病，并在48 小时内经抢救无效死亡C.因工外出期间，由于工作原因受到伤害或者发生事故下落不明的D.在上下班途中，受到非本人主要责任的交通事故伤害的【答案】： B 18、关于建设工程质量保修的说法，正确的是（）。（2016）A.不同类型的建设工程，其保修范围相同B.建设工程保修期内由于使用不当造成的损坏，施工企业不负责维修C.建设工程保修期与缺陷责任期的起始曰相同D.建设工程质量保证金应在保修期满后返还【答案】： C 19、劳动合同补偿标准中的月工资是指劳动者在劳动合同解除或终止前（ ）个月的平均工资。A. 3B. 6C. 10D. 12【答案】： D 20、某工商行政管理部门接到四个人的设立个人独资企业的申请，其部分情况见下表。根据中华人民共和国个人独资企业法规定，可能得到工商行政管理部门核准的是（）A.甲某 B.乙某 C.丙某 D.丁某【答案】： B 21、女大学生甲某毕业后被企业录用。甲某为了锻炼自己，主动要求到最艰苦的岗位上工作。企业在满足其要求的同时也不得安排的工作是()。A.高处、高温工作B.矿山、井下作业C.夜班劳动D.低温、冷水作业【答案】： B 22、投标有效期应从（ ）之日起计算。A. 招标文件规定的提交投标文件截止B. 提交投标文件C. 提交投标保证金D. 确定中标结果【答案】： A 23、甲公司欠某供应商500万元货款，现甲公司分立为乙、丙两家公司。关于甲公司分立后的500万元债务的清偿问题的说法，正确的是（ ）。A.乙公司与丙公司均不承担清偿责任B.应当由乙、丙公司承担连带责任C.应当由甲公司承担全部债务D.应当由乙公司承担全部债务【答案】： B 24、根据合同法的规定，具有撤销权的当事人自知道或者应当知道撤销事由之日起（）内没有行使撤销权的撤销权消灭A.1年B.2年C.3年D.5年【答案】： A 25、建设工程保险是为了( )。A.分散危险，消化损失B.防止危险，确保人身财产安全C.消除危险，避免损失D.预防危险，增加收入【答案】： A 26、关于施工许可制度的说法中，正确的是（）。2017A.中止施工满1年经核验不符合条件的，应当收回其施工许可证 B.领取施工许可证后因故不能按期竣工超过6个月的，施工许可证自行废止 C.因故中止施工，恢复施工后1个月内应向发证机关报告 D.批准开工报告的工程因故中止施工的，应当重新办理批准手续【答案】： A 27、5月10日，甲以自有房屋一套为债权人乙设定抵押并办理抵押登记。6月10日，甲又以该房屋为债权人丙设定抵押，但一直拒绝办理抵押登记。9月10日，甲擅自将该房屋转让给丁并办理了过户登记。下列哪种说法是错误的（ ）。A.乙可对该房屋行使抵押权B.甲与丙之间的抵押合同已生效C.甲与丁之间转让房屋的合同有效D.丙可以要求甲赔偿自己所遭受的损失【答案】： C 28、关于文物保护单位建设控制地带的说法，正确的是（）。A.文物保护单位建设控制地带是指文物保护单位本体B.文物保护单位建设控制地带是指文物保护单位周围一定范围禁止建设项目的区域C.全国重点文物保护单位的建设控制地带由省级人民政府城乡规划行政主管部门划定D.全国重点文物保护单位的建设控制地带，应经省级人民政府批准【答案】： D 29、关于定金的说法,正确的是（ ）A.收受定金的一方不履行约定的债务的,应当原数额返还定金B.定金合同自合同订立之日起生效C.既约定违约金又约定定金的,一方违约时,对方可以选择适用违约金或者定金条款D.定金的数额由当事人约定,但不得超过主合同标的额的10%【答案】： C 30、某扩建工程竣工后，建设单位于 1 月 15 日未经检验而使用该工程，1 月 20 日承包人提交了竣工验收报告，1 月 25 日建设单位组织验收，1 月 30 日工程竣工验收合格，则该工程实际竣工日期为（ ）。A.1 月 15 日B.1 月 20 日C.1 月 25 日D.1 月 30 日【答案】： A 31、某建设项目，建设单位为降低工程成本，要求施工单位采用不合格建筑构配件，则施工单位正确做法是( ）。A.按照建设单位要求执行B.要求设计单位出具设计变更C.向工程监理机构请示批准后方可执行D.拒绝执行【答案】： D 32、法院 2 月 1 日作出第一审民事判决，判决书 2 月 5 日送达原告，2 月 10 日送达被告，当事人双方均未提出上诉，该判决书生效之日是 2 月( )日。A.1B.26C.5D.10【答案】： B 33、在土地承包经营期限内，对个别承包经营者之间承包的土地进行适当调整的，必须经村民会议（ ）以上成员或者村民代表的同意，并报乡(镇)人民政府和县级人民政府农业行政主管部门批准。A.13B.23C.12D.34【答案】： B 34、不可以成为保险合同受益人的包括()。A.投保人B.被保险人C.受益人D.保险人【答案】： D 35、最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释规定，建设工程合同纠纷应由()的人民法院管辖A.工程所在地B.被告住所地C.原告住所地D.合同签字地【答案】： A 36、关于劳动合同履行的说法，正确的是（）。A.用人单位可以根据单位实际情况，不执行劳动定额标准 B.用人单位不得强迫或者变相强迫劳动者加班 C.因为单位拖欠或者未足额支付劳动报酬的，劳动者可以向当地劳动仲裁机构申请支付令 D.因为单位发生合并或者分立等情况，原劳动合同自行终止【答案】： B 37、下列的()是安全及劳动卫生规程未对用人单位提出严格要求的A.对从事有职业危害作业的劳动者应当定期进行健康检查B.对劳动者进行劳动安全卫生教育C.为劳动者办理意外伤害保险D.执行国家劳动安全卫生规程和标准【答案】： C 38、某工程由甲公司承包，施工现场检查发现，工程项目管理部的项目经理、技术负责人、质量管理员和安全管理员都不是甲公司的职工，则甲公司的行为视同（ ）。A. 用其他建筑企业的名义承揽工程B. 允许他人以本企业名义承揽工程C. 与他人联合承揽工程D. 违法分包工程【答案】： B 39、（2019年真题）关于表见代理的说法,正确的是（）A.表见代理属于无权代理,对本人不发生法律效力B.表见代理中,由行为人和本人承担连带责任C.表见代理对本人产生有权代理的效力D.第三人明知行为人无代理权仍与之实施民事法律行为,属于表见代理【答案】： C 40、施工企业的施工现场消防安全责任人应是（）。A.施工企业负责人 B.专职安全员 C.专职消防安全员 D.项目负责人【答案】： D 41、关于施工许可制度的说法中，正确的是（）。2017A.中止施工满1年经核验不符合条件的，应当收回其施工许可证 B.领取施工许可证后因故不能按期竣工超过6个月的，施工许可证自行废止 C.因故中止施工，恢复施工后1个月内应向发证机关报告 D.批准开工报告的工程因故中止施工的，应当重新办理批准手续【答案】： A 42、下列合同订立的原则中，属于民事法律关系区别于行政法律关系、刑事法律关系特有原则的是()。A.平等原则B.自愿原则C.公平原则D.诚实信用原则【答案】： B 43、根据大气污染防治法，我国颁发主要大气污染物排放许可证的机构是（）。A.国务院环保部门 B.各级地方政府环保部门 C.酸雨控制区内的人民政府环保部门 D.大气污染排放总量控制区内的人民政府【答案】： D 44、投标文件的内容不包括（ ）。A.已标价的工程量清单B.施工组织设计C.拟签订合同的主要条款D.项目管理机构【答案】： C 45、施工企业在施工中未采取相应防范措施，造成第三人人身伤害的。其应当承担( )责任。（2012）A.合同B.不当得利C.无因管理D.侵权【答案】： D 46、下列关于我国法的形式和效力层级的说法，正确的是（ ）。A.北京市建筑市场管理条例与房屋建筑和市政基础设施工程质量监督管理规定对同一事项的规定不一致时，由国务院进行裁决B.招标投标法实施条例的效力高于招标公告发布暂行办法C.部门规章的效力高于地方政府规章D.行政法规之间对同一事项的新的特别规定与旧的一般规定不一致，由国务院裁决【答案】： B 47、根据建筑施工企业安全生产许可证管理规定，未取得安全生产许可证的企业不得（）。A.进行项目开工B.参与项目投标C.从事建筑施工活动D.办理工程竣工验收【答案】： C 48、下列争议中属于劳动争议的是( )。A.企业职工沈某与某地方劳动保障行政部门发生工伤认定的争议B.公司股东李某因股息分配产生的争议C.王某与社会保险机构因退休费用产生的争议D.进城务工的黄某与劳务分包公司因工资报酬产生的争议【答案】： D 49、关于分包单位再分包的说法，正确的是（ ）。A.分包单位不可将其承包的全部工程再分包，但可将其部分再分包B.分包单位不得将其承包的工程再分包C.接受再分包的单位也应具备相应的资质条件D.分包单位可以将非主体、非关键性的工作再分包给他人【答案】： B 50、各类施工作业需要排水的,由（ )申请领取排水许可证。A.建设单位B.总承包单位C.分包单位D.B或C都可以【答案】： A 第二部分 多选题(50题)1、根据生产安全事故报告和调查处理条例规定，事故报告的内容包括（ ）。A.事故发生单位概况B.事故发生经过和事故救援情况C.事故造成的人员伤亡和直接经济损失D.已经采取的措施E.事故发生的时间、地点以及事故现场情况【答案】： AD 2、（2020年真题）关于行政许可设定权限的说法，正确的有（）。A.地方性法规一般情况不得设定行政许可B.省、自治区、直辖市人民政府规章不得设定行政许可C.部门规章可以设定临时性行政许可D.国务院可以采用发布决定的方式设定行政许可E.地方性法规不得设定企业或者其他组织的设立登记及其前置性行政许可【答案】： D 3、某工程项目已超过合理使用年限，歆继续使用。此时应当委托具有相应资质等级的 ( )鉴定，并根据鉴定结果釆取加固、维修等措施，重新界定使用年限。A.设计单位 B.建设单位 C.施工单位D.勘察单位 E.监理单位【答案】： AD 4、根据生产安全事故报告和调查处理条例规定，事故报告的内容包括（ ）。A.事故发生单位概况B.事故发生经过和事故救援情况C.事故造成的人员伤亡和直接经济损失D.已经采取的措施E.事故发生的时间、地点以及事故现场情况【答案】： AD 5、关于建设工程施工企业法人资格的说法，正确的有（ ）。A.施工企业分公司不具有法人资格B.施工企业的项目经理部不具有法人资格C.施工企业法人属于社会团体法人D.施工企业的法定代表人是法人E.营业执照签发日期为营利法人的成立日期【答案】： AB 6、下面关于施工单位对建设工程质量最低保修期期限说法正确的是（ ）。A. 有防水要求的卫生间为2年B. 给排水管道为5年C. 电气设备安装工程为2年D. 供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期E. 装修工程为2年【答案】： CD 7、下列债权请求权中，当事人提出诉讼时效抗辩时，人民法院不予支持的有（ ）A. 支付存款本金及利息请求权B. 基于投资关系产生的缴付出资请求权C.本息请求权支付拖欠建筑工程材料款D. 兑付国债、金融债券本息请求权E. 履行建设工程保修义务的请求权【答案】： ABD 8、下列财产中不得抵押的有（ ）。A.土地所有权B.抵押人依法有权处置的国有机器C.依法被监管的财产D.依法被查封、扣押的财产E.所有权、使用权有争议的财产【答案】： ACD 9、下列工程项目中，可以由外商投资建筑业企业承包的有（）。2017真题A.中国投资的建设项目 B.外商投资占45%，但技术难度大的建设项目 C.全部由外国赠款建设的工程 D.外商投资占50%的中外联合建设项目 E.国际金融机构资助并通过根据的贷款条款进行的国际招标授予的建设项目【答案】： CD 10、根据民法典，当事人之间订立有关设立、变更、转让和消灭不动产物权的合同，除法律另有规定或合同另有约定外，该合同效力为( )。（2012）A.合同自办理物权登记时生效B.未办理物权登记合同无效C.合同生效当然发生物权效力D.合同自成立时生效E.未办理物权登记不影响合同效力【答案】： D 11、大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目，项目的（ ）等的采购，达到法定标准的，必须进行招标。A. 委托项目可行性研究B. 工程施工C. 委托招标代理D. 监理E. 重要物资、材料【答案】： BD 12、关于施工企业项目经理部的说法，正确的有（ ）。A.项目经理部具有法人资格B.项目经理经施工企业授权管理施工项目C.项目经理部是施工企业组建的非常设下属机构D.项目经理是施工企业的内部岗位E.项目经理部自行承担施工行为的法律后果【答案】： BCD 13、我国专利法保护的是发明创造专利权，发明创造是指()。A.发现B.发明C.注册商标D.实用新型E.外观设计【答案】： BD 14、某工程项目已超过合理使用年限，歆继续使用。此时应当委托具有相应资质等级的 ( )鉴定，并根据鉴定结果釆取加固、维修等措施，重新界定使用年限。A.设计单位 B.建设单位 C.施工单位D.勘察单位 E.监理单位【答案】： AD 15、关于竣工结算，以下说法正确的是（ ）。A.工程完工后，承包人应当在法定期限内提交竣工结算文件B.承包人对发包人提出的竣工结算审核意见有异议的，可以依法申请仲裁或诉讼C.发承包双方不得在合同中对竣工结算提交、审核的期限进行约定D.当事人对工程造价发生合同纠纷时，只能通过仲裁或者诉讼方式解决E.发包人应在收到承包人申请支付工程竣工结算款后15日内支付结算款【答案】： B 16、 关于劳务派遣的说法,正确的有()。A.经营劳务派遣业务应当申请行政许可,办理公司登记B.劳务派遣用工只能在临时性、辅助性或者替代性的工作岗位上实施C.劳务派遣用工方式使劳动者的聘用与使用分离D.用工单位可以将被派遣劳动者再派遣到与其签订合同的其他用工单位E.除岗前培训费以外,劳务派遣单位不得再向被派遣劳动者收取费用【答案】： ABC 17、固体废物危害环境的现象产生的环节有()。A.收集B.贮存C.运输D.处置E.计划【答案】： ABCD 18、实用新型取得专利权的条件包括（ ）。A. 新颖性B. 竞争性C. 创造性D. 垄断性E. 实用性【答案】： AC 19、关于安全生产许可证管理制度的说法,正确的有()。A.安全生产许可证的有效期为3年B.未取得安全生产许可证的企业,不得从事建筑施工活动C.建设主管部门在颁发施工许可证时,必须审查安全生产许可证D.企业未发生死亡事故的,许可证有效期届满时自动延期E.企业未发生死亡事故的,许可证有效期届满时,经原办证机关同意,可延期【答案】： ABC 20、根据建设工程质量检测管理方法，关于建设工程质量检测的说法，正确的有（）。A.检测机构和检测人员不得推荐或监制建筑材料、构配件和设备B.检测机构的资质分为综合检测资质和专项检测资质C.检测机构不得转包检测业务D.质量检测业务应当由施工企业书面委托具有相应资质的检测机构进行E.利害关系人对检测结果有争议的，由双方共同认可的检测机构复检，复检结果由提出复检方报当地建设主管部门备案【答案】： AC 21、根据建筑法，关于建筑工程分包的说法，正确的有（ ）。A. 建筑工程的分包单位必须在其资质等级许可的业务范围内承揽工程B. 资质等级较低的分包单位可以超越一个等级承接分包工程C. 建设单位制定的分包单位，总承包单位必须采用D. 严禁个人承揽分包工程业务E. 劳务作业分包可不经建设单位认可【答案】： AD 22、某高速公路施工项目按照2007年版标准施工招标文件中“通用合同条款”约定了争议评审机制。在合同签订后,双方就争议评审组的组成及工作签署了协议确定评审组的建议对双方不具有约束力。双方在合同中约定了仲裁条款。说法正确的有（）。A.评审组的意见不具有法律效力B.发包方可以拒绝执行评审组的意见C.评审组的意见具有法律效力D.发包方不得拒绝执行评审组的意见E.当事人一方不接受评审意见,可按照合同的约定,将争议提交仲裁【答案】： AB 23、根据劳动合同法，用人单位有权实施经济性裁员的情形有（）。A.依照企业破产法规定进行重整的 B.生产经营发生严重困难的 C.股东会意见严重分歧导致董事会主要成员交换的 D.企业转产、重大技术革新或者经营方式调整，经变更劳动合同后，仍需裁减人员的 E.因劳动合同订立时所依据的客观经济情况发生重大变化，致使劳动合同无法履行的【答案】： ABD 24、（2019年真题）下列事项中可以设定行政许可的有()A.有限自然资源开发利用,需要赋予特定权利的B.企业或者其他组织的设立,需要确定主体资格的C.市场竞争机制能够有效调节的D.行业组织，能够自律管理的E.行政机关采用事后监督等其他行政管理方式能够解决的【答案】： AB 25、（2019年真题）下列款项中,属于承包人行使建设工程价款优先受偿权应当包含的内容有()。A.发包人欠付工程款的利息B.承包人工作人员的报酬C.承包人实际支付的建筑物配件价款D.承包人的机械租赁费用E.承包人因发包人违约产生的损失【答案】： BCD 26、根据招标投标法实施条例，下列属于评标委员会应当否决其投标的情形有（ ）。A.投标文件未经投标单位盖章和单位负责人签字B.投标联合体没有提交共同投标协议C.投标报价为各投标报价中最低D.投标文件没有对招标文件的非实质性要求作出响应E.投标报价为各投标报价中最高【答案】： AB 27、甲公司与乙公司组成联合体投标并中标，在施工过程中因工程质量原因遭遇业主索赔，索赔金额为10000元。在甲公司与乙公司投标前的协议中约定了对于债务各承担50%的比例，则（ ）。A. 业主可以要求甲公司支付10000元，甲公司不得以与乙公司有协议为由拒绝支付B. 甲公司支付了10000元后，乙公司就不再对业主承担债务C. 甲公司支付了10000元后，可以根据协议要求乙公司向其支付5000元作为补偿D. 业主如果要求甲公司支付10000元，甲公司可以与乙公司有协议为由拒绝支付E. 甲公司支付了10000元后，乙公司也需要向业主支付10000元【答案】： ABC 28、施工现场发生安全生产事故后，作为施工单位应当采取的措施有（ ）。A. 报告事故B. 启动应急预案组织抢救C. 保护事故现场D. 组织事故调查E. 修订应急预案【答案】： ABC 29、下列案件纠纷中，受仲裁法调整的是（ ）。A.婚姻、继承纠纷B.建设工程施工合同纠纷C.农业承包合同纠纷D.加工承揽合同纠纷E.劳动争议纠纷【答案】： BD 30、施工现场动用明火必须实行严格的消防安全管理,下列说法中,正确的有()。A.禁止在作业区域使用明火B.禁止在具有火灾、爆炸危险的场所使用明火C.电焊、气焊、电工等特殊工种人员必须持证上岗D.确实需要进行明火作业的可由项目经理直接批准E.易燃易爆危险物品和场所应有具体防火防爆措施【答案】： BC 31、根据民事诉讼法，起诉必须符合的条件有（ ）。A.原告是与本案有直接利害关系的公民、法人和其他组织B.有明确的被告C.有具体的诉讼请求和理由D.事实清楚，证据确实充分E.属于人民法院受理民事诉讼的范围和受诉人民法院管辖【答案】： ABC 32、下列关于仲裁法中关于仲裁委员会之间及与行政机关的关系，表述正确的是（ )A.仲裁委员会独立于行政机关B.仲裁委员会隶属于行政机关C.仲裁委员会之间没有隶属关系D.仲裁委员会之间有一定隶属关系E.仲裁委员会之间有一定业务指导关系【答案】： AC 33、根据事故的具体情况，事故调查组由（）派人组成，并应当邀请人民检察院派人参加。( 2015真题 )A.公安机关 B.有关人民政府 C.人民法院 D.安全生产监督管理部门 E.负有安全生产监督管理职责的有关部门【答案】： ABD 34、根据全国建筑市场咅方主体不良行为记录认定标准，属于施工单位不良行为的有()。（2015）A.未履行注册建造师职责造成环境事故的B.以欺骗手段职得资质证书承揽工程的C.未在规定期限内办理资质变更手续的D.不按照与招标人订立的合同履行义务，情节严重的E.对建筑安全事故隐患不采取措施予以消除的【答案】： BCD 35、关于我国仲裁基本制度，表述正确的是（ ）。A.仲裁实行一裁终局的制度B.当事人没有仲裁协议而申请仲裁的，仲裁委员会可以受理C.当事人达成有效仲裁协议，双方可以申请仲裁或者诉讼D.仲裁协议效力确定，只能有仲裁委员会进行确定E.仲裁具有专业性、快捷性、保密性的特点【答案】： A 36、关于规范性文件效力比较及处理，说法正确的是( )。A.行政法规的效力低于法律B.地方性法规的效力低于地方政府规章C.根据授权的法规与法律就同一事项的规定不一致时，由全国人大常委会裁决D.部门规章与地方政府规章之间对同一事项的规定不一致时，由国务院裁决E.部门规章与地方性法规之间对同一事项的规定不一致时，由国务院裁决【答案】： ACD 37、关于工程质量检测机构职责的说法，正确的有()。（2014）A.检测机构出具的检测报告应由检测机构法定代表人或其授权的签字人签署B.检测机构对涉及结构安全的所有检测结果应及时报告建设主管部门C.检测机构对发现的违反强制性标准的情况应及时报告建设主管部门D.检测机构应当对检测结果不合格的项目建立单独的项目台账E.检测机构对发现的项目参与方的违规行为应及时报告建设单位【答案】： ACD 38、某建筑工程在城市市区范围内，建筑公司拟进行主体结构混凝土浇筑施工，使用运输及振捣设备可能产生噪声污染，则建筑公司需在开工前向环保部门申报()。A.项目名称B.施工场所和期限C.施工单位资质D.可能的环境噪声值E.噪声污染防治措施【答案】： ABD 39、在工程建设领域，建设工程行政纠纷当事人可以申请复议的情形通常包括（ ）。A. 认为行政机关侵犯其合法的经营自主权的B. 认为行政机关违法集资、征收财物、摊派费用或者违法要求履行其他义务的C. 认为行政机关的其他具体行政行为侵犯其合法权益的D. 行政机关依法处理登记的E. 当事人对行政机关作出的限制人身自由或者查封、扣押、冻结财产等行政强制措施决定不服的【答案】： ABC 40、根据招标投标法实施条例，下列投标人的行为中，属于弄虚作假行为的有（）。2017真题A.使用伪造、变造的许可证件 B.投标人之间协商投标报价 C.不同投标人的投标文件相互混装 D.投标人之间约定部分投标人放弃中标 E.提供虚假的财务状况【答案】： A 41、下列关于中华人民共和国民法典的说法，正确的是（ ）。A.担保合同是从合同，主合同无效，担保合同也无效B.担保方式主要有抵押、质押、保证、违约金、留置C.第三人为债务人向债权人提供担保时，不可以要求债务人提供反担保D.反担保同时也适用于民法典的规定E.担保的目的是保障特定债权实现【答案】： AD 42、关于工程质量检测机构职责的说法，正确的有()。A.利害关系人对检测结果发生争议的，由双方认可的检测机构复检B.检测机构对涉及结构安全的所有检测结果应及时报告建设主管部门C.检测机构对发现的违反强制性标准的情况应及时报告建设主管部门D.检测机构应当对检测结果不合格的项目建立单独的项目台账E.检测机构对发现的项目参与方的违规行为应及时报告建设单位【答案】： ACD 43、根据建设工程质量管理条例，关于总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的法律责任的说法，正确的有( )。（2012）A.分包单位应当按照分包合同约定对其分包工程的质量向总承包单位负责B.总承包单位有权按照合同约定要求分包单位对分包工程质量承担全部责任C.总承包单位与分包单位对分包工程的质量承担连带责任D.分包单位对全部工程的质量向总承包单位负责E.总承包单位与分包单位对全部工程质量承担连带责任【答案】： AC 44、关于承诺，下列说法正确的有（ ）。A.承诺应该以通知的方式做出B.承诺也可以通过行为做出C.承诺的内容应当与要约的内容一致D.受要约人对于要约的内容做出任何变更，都视为新邀约E.合同的成立一般经历要约和承诺两个阶段【答案】： ABC 45、涉外商事仲裁裁决生效后，应当向（ ）申请执行。A. 作出裁决的仲裁委员会B. 申请人住所地的中级人民法院C. 被执行人住所地的中级人民法院D. 仲裁委员会所在地的中级人民法院E. 被执行财产所在地的中级人民法院【答案】： C 46、根据民用建筑节能管理规定，关于各单位执行建筑节能强制性标准的说法，正确的有（ ）。A. 经审查不符合民用建筑节能强制性标准的，不得颁发施工许可证B. 对不符合民用建筑节能强制性标准的，不得出具竣工验收合格报告C. 建设单位不得以任何理由要求施工单位修改已经审查合格的节能设计文件D. 施工单位进行施工时，不得违反审查合格的设计文件和建筑节能施工标准E. 民用建筑在改建、扩建时，设计单位不得对原建筑物进行节能改造【答案】： ABCD 47、某县人民法院审理其管辖范围内的行政诉讼案件，应当依据和参照的规范性法律文件包括（ ）。A. 各地的地方法规B. 法律、行政法规C. 案件所在县人民政府公开发布的规定D. 案件所在地的省、自治区、直辖市人民政府规章E. 案件所在地的省、自治区、直辖市所在地的市人民政府规章【答案】： AB 48、下列当事人提出的证据中，可以单独作为认定案件事实的有（）。A.与一方当事人或者其代理人有利害关系的证人出具的证言 B.与书证原件核对无误的复印件 C.无法与原件、原物核对的复印件、复制品 D.有其他证据佐证并以合法手段取得的、无疑点的视听资料 E.无正当理由未出庭作证的证人证言【答案】： BD 49、下列各项中，关于仲裁协议说法正确的有（ ）。A.仲裁协议独立存在，合同的变更、解除、终止或者无效，不影响仲裁协议的效力B.仲裁庭无权确认合同的效力C.当事人对仲裁协议的效力有异议，应当在仲裁庭首次开庭前提出D.当事人对仲裁协议的效力有异议，应当请求人民法院作出裁定