一级建造师之一建工程法规题库题库精品（完整版）.docx

一级建造师之一建工程法规题库题库精品（完整版）第一部分 单选题(50题)1、某市一建经过招投标中标后与开发商签订了一份施工总承包合同并备案，后建设单位又要求施工单位出具了降价10的让利承诺。该承诺未再办理备案手续。对于此补充协议，下列说法正确的是（ ）。A. 该补充协议对工程价款的改变不属于合同实质性内容的变更B. 该协议变更是双方真实意思表示，属于合同约定变更，不需要再次备案C. 由于该协议未办理备案，工程结算时只能以原备案合同作为结算依据D. 该补充协议应当作为工程款结算的依据【答案】： C 2、建筑市场诚信行为信息管理办法规定，除招标投标违法行为外，建筑市场诚信行为记录信息公布的时间为行政处罚决定作出后的（ ）日内。A. 30B. 20C. 15D. 7【答案】： D 3、下列关于不当或违法的代理行为应承担的法律责任,说法正确的是()。A.代理委托书授权不明的,被代理人应当向第三人承担民事责任,代理人负连带责任B.第三人知道行为人没有代理权仍与行为人实施民事行为给他人造成损害的,第三人承担法律责任C.代理人知道被委托代理的事项违法仍然进行代理活动的,由代理人承担法律责任D.代理人和第三人串通,损害被代理人的利益的,由代理人承担法律责任【答案】： A 4、.甲建设单位与乙设计院签订设计合同，设计费用为300万元，双方在协商定金数额时发 生意见分歧。根据民法典的规定,该定金数额最多为（ ）万元。A. 30B. 45C. 60D. 90【答案】： C 5、根据建设工程质量管理条例，注册建造师因过错造成重大质量事故，情节特别恶劣的，将受到的行政处罚为（）。A.终身不予注册 B.吊销执业资格证书，5年内不予注册 C.责令停止执业3年 D.责令停止执业1年【答案】： A 6、施工单位与物资供应单位因采购的钢筋质量问题发生争议，双方多次协商，但没有达成和解，则关于此争议的处理，下列说法中，正确的是( )。A.如果双方通过诉讼方式解决争议，不能再和解B.如果双方在申请仲裁后达成了和解协议，该和解协议即具有法律强制执行力C.双方依仲裁协议申请仲裁后，仍可以和解D.如果在人民法院执行中，双方当事人达成和解协议，则原判决书终止执行【答案】： C 7、监理工程师在建筑结构混凝土浇筑施工过程中，需要连续不断地监督检查，此种监理形式称为()。A.旁站B.巡视C.平行检验D.巡查【答案】： A 8、根据建设工程质量管理条例，设计文件中注明的工程合理使用年限应从（ ）之日起算。A.施工许可证办理 B.缺陷责任期结束C.工程竣工验收合格 D.质保期结束【答案】： C 9、建设工程施工合同纠纷的合同履行地是指()。（2015）A.施工行为地B.施工合同签订地C.施工单位所在地D.施工项亩业主住所地【答案】： A 10、关于施工许可制度的说法中，正确的是（）。2017A.中止施工满1年经核验不符合条件的，应当收回其施工许可证 B.领取施工许可证后因故不能按期竣工超过6个月的，施工许可证自行废止 C.因故中止施工，恢复施工后1个月内应向发证机关报告 D.批准开工报告的工程因故中止施工的，应当重新办理批准手续【答案】： A 11、某工程项目完工后，承包人于10月15日提交了竣工验收报告，但建设单位迟迟不组织工程竣工验收。直到12月1日，虽然仍未检验但建设单位提前占用该工程。建设单位直到12月20日方才组织验收，12月25日工程竣工验收合格。根据有关规定，该工程竣工日期应为（）。A.10月15日B.12月1日C.12月20日D.12月25日【答案】： A 12、甲建筑公司对企业员工进行了培训，通过学习，员工乙对于撤销权有了一定的了解，总结了四个观点，其中正确的是()。A.撤销权仅指债权人对债务人的危害其债权实现的不当行为的撤销B.撤销权仅指合同当事人对欠缺生效条件的合同的撤销C.撤销权自债权人知道或者应当知道撤销事由之日起1年内行使D.撤销权自债权人知道或者应当知道撤销事由之日起2年内行使【答案】： C 13、甲将自有的一幢房屋卖给乙，双方签订了房屋买卖合同。但在交房前，甲又与丙签订了另外一份合同，将该房屋卖给丙，并与丙办理了过户登记手续。则下列说法中正确的是()。A.甲与乙之间订立的合同无效B.甲与丙之间订立的合同无效C.乙可以要求丙将返还该房屋D.乙不能取得该房屋所有权，只能要求甲承担违约责任【答案】： D 14、甲与某银行签订一份贷款合同，银行要求甲提供抵押担保。依照我国民法典规定，下列财产可以抵押的是()。A.国有土地所有权B.城市房地产权C.集体土地使用权D.耕地【答案】： B 15、关于建设工程索赔，说法正确的是（ ）。A. 索赔方必须证明违约方存在过错，才可以提出索赔B. 必须证明违约行为与财产损失具有因果关系，方可索赔C. 索赔方必须证明自己采取了减损措施，才有权提出索赔D. 索赔可以适当超过违约方订立合同时合理预见的范围【答案】： B 16、关于评标的说法，正确的是（）。 2016A.评标委员会认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标 B.招标项目设有标底的，可以以投标报价是否接近标底作为中标条件 C.评标委员会成员拒绝在评标报告上签字的，视为不同意评标结果 D.投标文件中有含有不明确的内容的，评标委员会可以口头要求投标人作出必要澄清、说明【答案】： A 17、由于建筑材料价格上涨导致承包人索赔，根据计价方式的不同，对于该索赔不予支持的是()。A.可调价B.成本加酬金C.固定价D.总价【答案】： C 18、借用其他施工单位()的行为，属于以其他企业名义承担工程。（2013）A.营业执照B.技术人员C.资金D.高层管理人员【答案】： A 19、关于施工现场文明施工和环境保护的说法，正确的是（ ）。A.施工现场主要场地应硬化B.施工现场要设置半封闭的围挡C.沿工地四周连续设置高度不低于1.5m的围挡D.施工现场要实行半封闭式管理【答案】： A 20、关于施工许可制度的说法中，正确的是（）。2017A.中止施工满1年经核验不符合条件的，应当收回其施工许可证 B.领取施工许可证后因故不能按期竣工超过6个月的，施工许可证自行废止 C.因故中止施工，恢复施工后1个月内应向发证机关报告 D.批准开工报告的工程因故中止施工的，应当重新办理批准手续【答案】： A 21、 某项目2015年3月1日确定了中标人，2015年3月8日发出了中标通知书，2015年3月12日中标人收到了中标通知书，则签订合同的日期应该不迟于( )。A.2015年3月16日B.2015年3月31日C.2015年4月7日D.2015年4月11日【答案】： C 22、下列属于非营利法人的是()。A.农村集体经济组织法人B.中国招标投标协会C.社区居民委员会D.天津市政府【答案】： B 23、王某与母亲生活在不同的城市。在母亲生日之际，王某通过一家购物网站订送了鲜花，以示祝福。这类买卖合同的交付方式属于()。A.现实交付B.指示交付C.占有改定D.简易交付【答案】： B 24、某施工企业与一仓储中心签订了仓储合同,合同约定:签约后一周内交付货物,届时合同生效。施工企业逾期提取货物,关于该仓储合同的说法,正确的是()。A.该仓储合同签订即生效,不以交付为要件B.如施工企业逾期提货,其有权拒绝仓储中心加收仓储费C.该施工企业向仓储中心交付货物时合同生效D.如施工企业提前提货,则有权要求仓储中心减收仓储费【答案】： A 25、部门规章由()签署命令予以公布。A.部门首长B.总理C.国家主席D.全国人民代表大会常务委员会代表【答案】： A 26、下列关于知识产权保护期限正确的是（ ）。A.专利的保护期限均是20 年B.商标的保护期限是10 年，到期后不允许续展C.著作权中作者的署名权永远保护D.公民的作品发表权、使用权保护期限为作者的终生【答案】： C 27、建设单位和施工单位签订施工合同，合同在 A 市签订，工程项目在 B 市，后因为工程款的支付问题，施工单位欲提起诉讼，应向( )法院提出。A.建设单位所在地B.施工单位所在地C.A 市D.B 市【答案】： D 28、保证合同是( )订立的合同。（2012）A.债权人与债务人B.债务人和保证人C.债权人与保证人D.债权人与债务人和保证人【答案】： C 29、关于表见代理的说法，正确的是（ ）。A.表见代理属于无权代理，对本人不发生法律效力B.本人承担的表见代理产生的任后，可以向无权代理人追偿因理行为而遭受的损失C.表见代理中，由行为人和本人承担连带责任D.第三人明知行为人无权代理仍与之实施民事行为，构成表见代理【答案】： B 30、（2019年真题）关于施工合同变更的说法，正确的是（）A.施工合同变更应当办理批准登记手续B.工程变更必须导致施工合同条款变更C.施工合同非实质性条款的变更，无需双方当事人协商一致D.当事人对施工合同变更内容约定不明确的推定为未变更【答案】： D 31、某施工单位租用大型起重机械，提供的起重机械经检验不合格，但出租单位伪造了产品合格证和检测合格证明。施工单位虽然发现了出租单位的伪造行为，但为赶工期依然使用了该设备。结算时，施工单位提出出租单位存在欺诈行为，要求撤销合同。下列说法中正确的是（ ）。A. 施工单位可以申请人民法院撤销该租赁合同B. 出租单位可以以施工单位欺诈为由申请变更合同C. 该合同因存在欺诈，属于可变更、可撤销合同D. 该出租合同因违反强制性规定而无效【答案】： D 32、甲、乙两家施工单位以联合承包方式，承揽某建设工程的施工任务。下列说法中，不符合我国建筑法规定的是（ ）。A.双方应签订联合承包的协议B.按照资质等级低的单位的业务范围承揽建设工程C.甲与乙就承揽工程向建设单位承担连带责任D.甲、乙根据联合承包协议约定的比例对建设单位承担责任【答案】： D 33、建筑业企业在资质证书有效期内名称、地址、注册资本、法定代表人等发生变更的，应当在工商部门办理变更手续后()日内办理资质证书变更手续。A.15B.20C.45D.30【答案】： D 34、建筑施工企业安全生产许可证有效期满需要延期的应当于期满前（）个月向原安全生产许可证颁发管理机关办理延期手续。A. 3 B. 2 C. 4 D. 6【答案】： A 35、某施工单位法定代表人授权市场合约部经理赵某参加某工程招标活动,这个行为属于 ( )。A. 法定代理B. 委托代理C. 指定代理D. 表见代理【答案】： B 36、在一起钢材购销合同纠纷的诉讼过程中，作为买方的施工企业将钢材供应商在其网站上发布的价目表下载打印，并在法庭上作为证据出示，则该证据种类属于（ ).A. 物证B. 勘验笔录C. 书证D. 视听资料【答案】： C 37、甲公司与乙公司因买卖合同纠纷在中国某仲裁委员会仲裁，乙申请财产保全，要求扣押甲在中国某港口的一批设备。仲裁委员会对乙的申请的处理，正确的是()。A.将乙的申请提交港口所在地的中级法院裁定B.不予受理，告知乙直接向有关法院提出申请C.将乙的申请提交甲所在地的基层法院裁定D.审查后直接作出财产保全裁定，由设备所在地法院执行【答案】： A 38、关于安装工程一切险保险期限的说法，正确的是（）。 2016A.安装期保险期限的始终或终止可以超出保险单明细表中列明的保险生效日或终止日 B.安装工程一切险对旧机械设备不负考核期的保险责任，但需承担起维修期的保险责任 C.安装工程一切险的保险期内一般应包括一个试车考核期，试车考核期的长短可以超出安装工程保险单明细表中列明的试车和考核期限 D.安装工程一切险的保险责任自保险工程在工地动工或用于保险工程的材料、设备运抵工地之时起始【答案】： D 39、根据节约能源法，房地产开发企业在销售房屋时，应当向购买人明示所售房屋的节能信息有（）。2014A.能效标识 B.节能措施 C.质量保修书 D.建筑节能标准【答案】： B 40、关于建设工程承包制度,下列说法中正确的是()。A.按照合同约定,建筑材料、建筑构配件和设备由工程承包单位采购的,发包单位不得指定承包单位购入用于工程的建筑材料、建筑构配件和设备或者指定生产厂、供应商B.加强对政府投资工程项目的管理,对建设资金来源不落实的政府投资工程项目可以批准,但必须公开招标C.政府投资项目推荐以施工企业带资承包的方式进行建设D.政府投资项目必须满足一定条件才可以施工企业带资承包的方式进行建设【答案】： A 41、关于建筑工程施工许可管理的说法，错误的是()（2013）A.申请施工许可证是取得建设用地规划许可证的前置条件B.保证工程质量和安全的施工措施须在申请施工许可证前编制完成C.只法律和行政法规才有权设定施工许可证的申请条件D.消防设计审核不合格的，不予颁发施工许可证【答案】： A 42、关于行政行为特征的说法，错误的是（ ）。A.行政行为的主体是法定的B.实施行政行为具有单方意志性C.行政行为多属于无偿行为D.行政行为具有不可裁量性【答案】： D 43、按照建设工程质量管理条例规定，在工程竣工验收后，向建设行政主管部门或者其他有关部门移交建设项目档案的主体是()。A.建设单位B.监理单位C.施工单位D.设计单位【答案】： A 44、某施工单位财务人员范某于2010年6月1日误将应给甲公司的材料款划转到乙公司账目，后甲公司由于迟迟未收到货款于10月5日催促施工单位，范某方获悉，同时早在8月4日公司召开的财务审计会议中，审计人员也已将发现错拨款项情况通报给单位，则施工单位要求乙公司返还款项请求权的诉讼时效应从()起算。A.2010年6月2日B.2010年8月4日C.2010年10月6日D.随时可以主张，不受限制【答案】： B 45、合同内容价款或者报酬不明确的，按照订立合同时（ ）；依法应当执行政府定价或者政府指导价的，按照规定履行。 A. 履行地市场价格履行B. 履行地批发价格履行C. 全国平均市场价格履行D. 全国平均发价格履行【答案】： A 46、根据施工合同，甲建设单位应于2014年9月30日支付乙建筑公司工程款，2015年6月1日，乙单位向甲单位提出支付请求，则就该项款额的诉讼时效( )。A.中止B.中断C.终止D.届满【答案】： B 47、甲施工单位与乙水泥公司签订一份水泥采购合同。甲签字、盖章后邮寄给乙签字、盖章。则该合同成立的时间为（ ）。A. 甲、乙达成合意时B. 甲签字、盖章时C. 乙收到合同书时D. 乙签字、盖章时【答案】： D 48、根据最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释规定，下列关于工程垫资的处理，错误的是( )。A.当事人对垫资和垫资利息有约定的，按照约定返还垫资及其利息B.约定的利息计算标准不得高于中国人民银行发布的同期同类贷款利率C.当事人对垫资没有约定的，按照工程欠款处理D.当事人对垫资利息没有约定的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率支付【答案】： D 49、行政复议申请人不服行政复议决定的，可以在收到复议决定书之日起()日内向人民法院提起诉讼。A.10B.15C.30D.60【答案】： B 50、最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释规定，因设计变更导致建设工程的质量或者质量标准发生变化，当事人对该部分工程价款不能协商一致的，可以（ ）。A. 参照争议发生时当地建设行政主管部门发布的计价方法或者计价标准结算B. 参照争议发生时当地物价主管部门发布的计价方法或者计价标准结算C. 参照签订建设工程施工合同时当地建设行政主管部门发布的计价方法或者计价标准结算D. 参照签订建设工程施工合同时当地物价主管部门发布的计价方法或者计价标准结算【答案】： C 第二部分 多选题(50题)1、申请人对县级以上地方各级人民政府工作部门的具体行政行为不服的，可以申请行政复议。关于该行政复议的说法，正确的有（）。 2016A.申请人可以向该部门的本级人民政府申请行政复议 B.申请人可以向上一级主管部门申请行政复议 C.申请人申请行政复议不可以口头申请 D.申请人应当自知道该具体行政行为之日起60日内提出行政复议申请 E.行政复议机关应当在收到行政复议申请后15日内进行审查，决定是否受理【答案】： ABD 2、根据建设工程质量管理条例，下列分包情形中，属于违法分包的有（ ）。A. 施工总承包单位将建设工程的土方工程分包给其他单位B. 总承包单位将建设工程分包给不具备相应资质条件的单位C. 未经建设单位许可，承包单位将其承包的部分建设工程交由其他单位完成D. 施工总承包单位将建设工程主体结构的施工分包给其他单位E. 分包单位将其承包的建设工程再分包【答案】： BCD 3、下列情形中，用人单位可以随时解除劳动合同的有（ ）。A.在试用期间被证明不符合录用条件的B.严重违反劳动纪律或者用人单位规章制度的C.被依法追究民事责任的D.不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作的E.严重失职，营私舞弊，对用人单位利益造成重大损害的【答案】： AB 4、以下关于行政行为的说法中正确的有()。A.行政行为是执行法律的行为B.行政行为具有一定的裁量性C.行政主体在实施行政行为时具有单方意志性,不必与行政相对方协商或征得其D.行政行为以无偿为原则,以有偿为例外E.未经许可使用他方的专利属于行政行为【答案】： ABCD 5、在仲裁过程中，当事人担心案件相关证据会灭失，日后难以取得，故向仲裁机构提出证据保全措施的书面申请，下列说法正确的有( )。A.当事人应直接向有管辖权的人民法院提出保全申请B.当事人可以直接向有管辖权的人民法院提出保全申请C.仲裁机构应立即作出证据保全的裁定D.仲裁机构应将当事人的申请转交证据所在地有管辖权的人民法院作出裁定E.仲裁机构应与证据所在地有管辖权的人民法院协商作出裁定【答案】： BD 6、下列各项中,关于仲裁委员会的受理程序,说法正确的有()。A.仲裁委员会收到仲裁申请书之日起10日内,认为符合受理条件的,应当受理,并通知当事人;认为不符合受理条件的,应当书面通知当事人不予受理,并说明理由B.仲裁委员会受理仲裁申请后,应当在仲裁规则规定的期限内将仲裁申请书副本送达被中请人;申请人或被申请人有需要仲裁规则和仲裁员名册的,自行到仲裁委员会领取C.被申请人收到仲裁中请书副本后,应当在仲裁规则规定的期限内向仲裁委员会提交答辩书D.仲裁委员会收到答辩书后,应当在仲裁规则规定的期限内,将答辩书副本送达申请人E.被申请人未提交答辩书的,不影响仲裁程序的进行【答案】： CD 7、根据招标投标法实施条例，下列属于评标委员会应当否决其投标的情形有（ ）。A.投标文件未经投标单位盖章和单位负责人签字B.投标联合体没有提交共同投标协议C.投标报价为各投标报价中最低D.投标文件没有对招标文件的非实质性要求作出响应E.投标报价为各投标报价中最高【答案】： AB 8、根据建设工程质量管理条例规定，某建设工程已经完工，拟进行工程竣工验收，关于此工程验收，下 列说法正确的有（ ）。 A.建设单位收到建设工程竣工报告后，应当组织设计、施工、工程监理等有关单位进行竣工验收 B.建设工程竣工验收应当完成建设工程设计和合同约定的主要内容 C.有工程使用的各项建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告 D.有勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件 E.有施工单位签署的工程保修书【答案】： AD 9、某博物馆项目竣工验收后,建设单位办理工程竣工验收备案应当提交的文件有()。A.工程竣工验收备案表B.住宅质量保证书和住宅使用说明书C.施工单位签署的工程质量保修书D.工程竣工验收报告E.由规划、环保等部门出具的认可文件或者准许使用文件【答案】： ACD 10、下列当事人提出的证据中，可以单独作为认定案件事实的有（）。A.与一方当事人或者其代理人有利害关系的证人出具的证言 B.与书证原件核对无误的复印件 C.无法与原件、原物核对的复印件、复制品 D.有其他证据佐证并以合法手段取得的、无疑点的视听资料 E.无正当理由未出庭作证的证人证言【答案】： BD 11、根据标准化法，下列标准中，不能制定为强制性标准的有（）。A.行业标准B.地方标准C.团体标准D.企业标准E.国家标准【答案】： ABCD 12、关于增值税应纳税额计算的说法,正确的有()。A.纳税人进口货物,按照组成计税价格和增值税暂行条例规定的税率计算应纳税额B.纳税人发生应税销售行为,按照销售额和增值税暂行条例规定的税率计算收取的增值税额,为销项税额C.纳税人发生应税销售行为的价格明显偏低并无正当理由的,由主管税务机关核定其销售额D.纳税人购进货物、劳务、服务、无形资产、不动产支付或者负担的增值税额,为进项税额E.纳税人发生应税销售行为,应当向索取增值税专用发票的购买方开具增值税专用发票,应税销售行为的购买方为消费者个人的,也必须开具增值税专用发票【答案】： ABCD 13、企业拖欠劳动报酬，则劳动者可以处理该争议的途径有（）。A.向企业调解委员会申请调解 B.向用人单位所在地的劳动仲裁委员会申请仲裁 C.向约定的仲裁委员会申请仲裁 D.直接向人民法院起诉 E.直接向人民法院申请支付令【答案】： AB 14、某工程已具备竣工条件，承包人在提交竣工验收报告的同时，向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料。关于该工程竣工验收和质量责任等的说法，正确的有（）。2014A.工程质量保证金应在保修期满后返还 B.发包人要求承包人完成合同以外零星项目，承包人未在规定时间内向发包人提出施工签证的，施工后可向发包人申请费用索赔 C.建设工程竣工时发现的质量问题或者质量缺陷，无论是建设单位的责任还是施工单位的责任，施工单位都有义务进行修复或返修 D.当事人对工程造价发生合同纠纷时，应当向仲裁机构申请仲裁或向人民法院起诉 E.承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础工程和主体结构质量承担民事责任【答案】： C 15、某施工单位在建筑垃圾清运过程中沿途发生道路遗撒,则其可能面临的行政处罚是()。A.限期改正B.处5000元以上5万元以下的罚款C.扣押车辆D.处1万元以上10万元以下的罚款E.暂扣驾驶及运输证件【答案】： AB 16、仲裁协议是合同的组成部分，有下列（ ）情况的，仲裁协议无效。A. 约定的事项超出法律规定的仲裁范围的B. 无民事行为能力人订立的仲裁协议C. 限制民事行为能力人订立的仲裁协议D. 一方采取胁迫手段，迫使对方订立仲裁协议的E. 仲裁协议中，当事人对仲裁事项或者仲裁委员会没有约定或者约定不明确，但当事人达成补充协议的【答案】： ABCD 17、甲公司以国产设备为样品，谎称进口设备，与乙施工企业订立设备买卖合同，后乙施工企业知悉实情。有关该合同争议处理的说法，正确的有（）（2016）A.若买卖合同被撤销后，有关争议解决条款也随之无效B.乙施工企业有权自主决定是否行使撤销权C.乙施工企业有权自合同订立之日起1年内主张撤销该合同D.该买卖合同被法院撤销后，则该合同自始没有法律约朿力E.乙施工企业有权自知道设备为国产之日起1年内主张撤销该合同【答案】： BD 18、根据民法典的规定，下列合同中无效的是（ ）。A. 损害社会公共利益的合同B. 附期限的合同C. 以欺诈、胁迫的手段签订的合同D. 因重大误解签订的合同E. 恶意串通，损害个人利益的合同【答案】： A 19、根据建筑起重机械安全监督管理规定，自购建筑起重机械的使用单位使用的建筑起重机械应当予以报废，并向原备案机关办理注销手续的情形有（）。2018真题A.没有完整安全技术档案的B.属国家明令淘汰或者禁止使用的C.超过安全技术标准或者制造厂家规定的使用年限的D.没有齐全有效的安企保护装置E.经检验达不到安全技术标准规定的【答案】： BC 20、根据安全生产许可证条例，企业取得安全生产许可证，应当具备的安全生产条件有（ ）。A. 管理人员和作业人员每年至少进行1次安全生产教育培训并考核合格B. 依法为施工现场从事危险作业人员办理意外伤害保险，为从业人员缴纳保险费C. 保证本单位安全生产条件所需资金的投入D. 有职业危害防治措施，并为作业人员配备符合国家标准或行业标准的安全防护用具和安全防护服装E. 依法办理了建筑工程一切险及第三者责任险【答案】： ABCD 21、按照招标投标法及相关法规的规定，中标人按照合同约定或经招标人同意，可以将中标项目中的施工任务进行分包的有()。A.部分非主体、非关键工程B.主体工程C.自身缺乏施工经验的分部工程D.劳务作业任务E.需要专有技术的分项工程【答案】： AD 22、下列义务中，属于建设工程监理企业安全生产管理主要义务是（ ）。A.安全技术措施审查B.安全设备合格审查C.专项施工方案审查D.施工招标审查E.安全生产事故隐患报告【答案】： AC 23、关于工程质量检测机构职责的说法，正确的有（）。2014A.检测机构出具的检测报告应由检测机构法定代表人或其授权的签字人签署 B.检测机构对涉及结构安全的所有检测结果应及时报告建设主管部门 C.检测机构对发现的违反强制性标准的情况应及时报告建设主管部门 D.检测机构应当对检测结果不合格的项目建立单独的项目台账 E.检测机构对发现的项目参与方的违规行为应及时报告建设单位【答案】： ACD 24、下列哪些情况（ ）可以按撤诉处理。A. 原告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的B. 被告反诉的C. 被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的D. 原告未经仲裁庭许可中途退庭的E. 原告未经法庭许可中途退庭的【答案】： A 25、民法典规定，当事人可以依照民法典约定一方向对方给付定金作为债权的担保，债务人履行债务后，定金应当抵作价款或者回收。在当事人一方发生违约时，适用下列罚则（ ）。A. 给付定金的一方不履行约定的债务的，无权要求返还定金B. 由国家没收定金C. 收受定金的一方不履行约定的债务的，应当双倍返还定金D. 收付定金的一方不履行约定的债务的，有权要求返还全部定金E. 收受定金的一方不履行约定的债务的，应当退还全部定金【答案】： AC 26、下列关于代理的法律责任说法正确的有()。A.代理人可以根据需要自行决定转委托第三人代理,代理行为的法律后果由被代理人承担B.代理人在代理权限内,以被代理人名义实施的民事法律行为,对被代亻理人发生效力C.代理人没有代理权的代理行为,经被代理人追认的,对被代理人发生效力D.在表见代理的情形下,代理行为的法律后果由被代理人承担E.本人知道他人以本人名义实施民事行为而不作否认表示的,代理行为的法律后果本人承担【答案】： BCD 27、根据民事诉讼法的规定,合同双方当事人可以在书面合同中协议选择（）人民法院管辖,但不得违反级别管辖和专属管辖。A.被告住所地B.合同履行地C.侵权行为地D.原告住所地E.标的物所在地【答案】： ABD 28、根据事故的具体情况，事故调查组由（）派人组成，并应当邀请人民检察院派人参加。A.公安机关 B.有关人民政府 C.人民法院 D.安全生产监督管理部门 E.负有安全生产监督管理职责的有关部门【答案】： ABD 29、劳动合同履行过程中，劳动者不需事先告知用人单位，可以立即与用人单位解除劳动合同的情形有（ ）。A.在试用期内B.用人单位濒临破产C.用人单位未依法缴纳社会保险费D.用人单位违章指挥、强令冒险作业危及劳动者人身安全E.用人单位以暴力、威胁手段强迫劳动者劳动【答案】： D 30、我国法的形式主要包括()。A.宪法B.刑法C.国际条约D.行政法规E.地方性法规【答案】： ACD 31、仓储合同的法律特征有（ ）。A.仓储合同生效不以仓储物是否交付为要件B.仓储合同保管的对象必须是动产C.不动产能作为仓储合同的保管对象D.仓储合同是双务合同E.仓储合同是有偿合同【答案】： ABD 32、下列财产中可以设立质押的有()。A.依法可以转让的股份B.房屋C.著作权中的财产权D.汽车E.债券【答案】： ACD 33、根据水污染防治法，关于施工现场水污染防治，说法正确的有（ ）。 A.禁止人工回灌补给地下水废物B.禁止向水体倾倒放射性固体C.禁止向水体排放含低放射性物质的废水D.在饮用水水源保护区内，禁止设置排污口E.在风景名胜区水体的保护区内，不得新建排污口【答案】： BD 34、关于仲裁调解的说法，正确的有（）。A.仲裁调解不成的，当事人应当及时起诉 B.仲裁调解必须在裁决作出前进行 C.仲裁调解书与裁决书的执行效力是相同的 D.仲裁调解书一经做出即发生法律效力 E.仲裁与调解相结合是中国仲裁制度的特点【答案】： BC 35、有关项目经理的理解正确的是()。A.项目经理受企业法人委派B.项目经理是对建设工程施工项目全面负责的项目管理者C.项目经理是一种施工企业内部的岗位职务D.项目经理的行为须受企业制度的制约E.项目经理部行为的法律后果由项目经理承担【答案】： ABCD 36、民事纠纷的特点包括（ ）。A. 民事纠纷具有可处分性B. 民事纠纷具有一定的裁量性C. 民事纠纷是靠国家强制力保障解决的D. 民事纠纷的内容是对民事权利义务的争议E. 民事纠纷主体之间的法律地位平等【答案】： AD 37、根据工程建设项目施工招标投标办法，下列情形应按废标处理的有（）（2013）A.投标人未按照招标文件要求提交投标保证金B.投标文件逾期送达或者为送达指定地点C.投标文件未按招标文件要求密封D.投标文件无单位盖章并无单位负责人签字E.联合体投标未附联合体各方共同投标协议【答案】： AD 38、根据建设工程安全生产管理条例，属于建设单位安全责任的有（）。2017真题A.编制施工安全生产规章制度 B.向施工企业提供准确的地下管线资料 C.将拆除工程的有关资料报送有关部门备案 D.保证设计文件符合工程建设强制性标准 E.为从事特种作业的施工人员办理意外伤害保险【答案】： BC 39、甲乙双方的合同纠纷于2015年7月2日开庭仲裁，7月4日，经仲裁庭调解双方达成了调解协议，7月5日，仲裁庭根据调解协议制定了调解书，7月6日，调解书交由双方签收。根据我国仲裁法的有关规定，则下列说法正确的有( )。A.该调解书与仲裁裁决书具有同等法律效力B.该调解书自2015年7月5日产生法律效力C.若当事人签收调解书后反悔，仲裁庭应当及时作出裁决D.申请人签收调解书后，申请人应撤回仲裁申请E.该调解书自2015年7月6日产生法律效力【答案】： A 40、（2020年真题）关于行政许可设定权限的说法，正确的有（）。A.地方性法规一般情况不得设定行政许可B.省、自治区、直辖市人民政府规章不得设定行政许可C.部门规章可以设定临时性行政许可D.国务院可以采用发布决定的方式设定行政许可E.地方性法规不得设定企业或者其他组织的设立登记及其前置性行政许可【答案】：