一级建造师之一建工程法规题库含答案（基础题）.docx

一级建造师之一建工程法规题库含答案（基础题）第一部分 单选题(50题)1、关于著作权说法，错误的是（ ）。A.合同双方没有规定著作权的归属，著作权属于受托人B.作者的署名权保护期限为作者终生及其死后 50 年C.公民合作作品，其使用权截止于最后死亡作者死亡后第 50 年 12 月 31 日D.在特定情况下,国家也可以成为著作权的主体【答案】： B 2、小刚未满17周岁即应聘于某施工单位，下列关于此事说法正确的是（ ）A.小刚未成年，签订劳动合同属于无效劳动合同B.因为是临时工作，可以不签劳动合同C.不得安排小刚从事有毒有害的劳动D.可以安排小刚从事有毒有害的劳动，但必须保证安全【答案】： C 3、下列仲裁协议约定的内容中，属于有效条款的是（）。2014A.仲裁协议约定的两个仲裁机构，且当事人不能就仲裁机构选择达成一致 B.当事人约定争议可以向仲裁机构申请仲裁也可以向人民法院起诉 C.劳动合同约定发生劳动争议向北京仲裁委员会申请仲裁 D.双方因履行合同发生纠纷向北京仲裁委员会申请仲裁【答案】： D 4、根据 建设工程质量管理条例)，关于勘察设计单位质量责任和义务的说法，错误的是() .A.从事勘察、设计业务的单位应当依法取得相应等级的资质证书B.勘察单位提供的地质、测量、水文等勘察成果必须真实、准确C.设计单位应当根据勘察成果文件进行建设工程设计D.勘察、设计单位不得分包所承揽的工程【答案】： D 5、建设工程勘察设计企业资质管理规定将工程勘察资质划分为（ ）。A.综合资质、专业资质和劳务资质B.综合资质、行业资质和劳务资质C.总承包资质、专业承包资质和劳务分包资质D.总承包资质、行业承包资质和劳务分包资质【答案】： A 6、甲建筑公司于2013年4月22日向供货商采购某种国家定价的特种材料，合同签订时价格为5200元/t ，约定6月1日日运至某工地。后供货商迟迟不予交货，8月下旬，国家调整价格为5000元/t ，供货商急忙交货。双方为结算价格发生争议。下列说法正确的是（ ）。A. 应按合同约定的价格5200元/t 结算B. 应按国家确定的最新价格5000元/t 结算C. 应当按新旧价格平均值结算D. 双方协商确定，协商不成的应当解除合同【答案】： B 7、2014年3月5日，某建筑公司所承揽的某住宅小区施工项目竣工。按照施工承包合同的约定，建设单位应该在2014年4月1日支付全部剩余工程款，但是建设单位以各种理由推托迟迟不予支付。考虑到人际关系问题，建筑公司没有立即对建设单位提起诉讼。2014年12月3日，建筑公司听说银行正计划将该住宅小区拍卖，理由是建设单位没有偿还贷款，而这些住宅是作为贷款的抵押物。于是建筑公司提出自己对该小区拍卖所得价款享有优先受偿权。以下的表述正确的是( )。A.建筑工程价款包括承包人因发包人违约所造成的损失B.根据我国最高人民法院关于建设工程价款优先受偿权问题的批复，建筑公司享有优先权，期限为1年，可以自己对小区进行拍卖C.建设单位没有偿还贷款，所以银行享有最优先受偿权D.2014年12月3日已经超过了国家规定的行使优先权的期限，所以建筑公司无权享有优先受偿权【答案】： D 8、关于民事诉讼上诉的说法，正确的是（ ）。A.上诉状应当向第二审人民法院提出B.当事人向原审人民法院上诉的，原审法院应当受理C.不服一审裁定的，应在裁定书送达之日起 10 日内上诉D.不服一审判决的，应在判决书送达之日起 10 日内上诉【答案】： C 9、甲公司与乙公司就合作开发某商业地产项目签订合作开发合同书，其中约定了仲裁条款。以下可能导致原仲裁条款失效的情形是（ ）。A.合作开发合同书无效B.双方重新达成新的仲裁协议C.合作开发合同书解除D.合作开发合同书被撤销【答案】： B 10、某装饰公司与总包方依法签订分包合同后，将其分包工程的全部劳务转包给一家劳务公司并办理了备案手续；装饰公司转包劳务的行为（ ）。A. 无效B. 有效C. 总包同意后有效D. 效力待定【答案】： B 11、根据著作权法，著作权是（）。A.随作品的发表而自动产生 B.随作品的创作完成而自动产生 C.在作品上加注版权后自动产生 D.在作品以一定的物质形态固定后产生【答案】： B 12、根据劳动合同法,下列情形中,用人单位不得与劳动者解除劳动合同的是（ ）A.在试用期间被证明不符合用条件的B.炳非园工负伤,在规定的医疗期内的C.严重违反用人单位的规素制度的D.被依法追充刑事责任的【答案】： B 13、某建筑公司向当地建设行政主管部门申请施工资质增项未获得通过，建筑公司对此结果不服，以下说法正确的是()。A.建筑公司只能提起民事诉讼B.建筑公司既可以提起行政复议，也可以提起行政诉讼C.建筑公司应当先申请行政复议，不服的再提起行政诉讼D.建筑公司只能申请行政复议，不能提起行政诉讼【答案】： B 14、（2020年真题）关于一级建造师执业范围的说法，正确的是（）A.可以在建设监理企业从事管理活动B.只能担任大型工程施工项目负责人C.可以同时担任两个建设工程施工项目负责人D.担任施工项目负责人期间一律不得更换【答案】： A 15、关于施工现场环境噪声污染防治的说法，正确的有（ ）。A.在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业B.科研单位的建筑物属于噪声敏感建筑物C.建筑施工场界环境噪声排放限值与时间段无关D.环保行政管理部门有权对排放环境噪声的施工单位进行现场检查E.“夜间”是指 22：00 至次日 8：00 之间的时段【答案】： B 16、建设工程质量管理条例规定，()必须按照工程设计要求、施工技术标准和合同约定，对建筑材料、建筑构（配）件、设备和商品混凝土进行检验，检验应当有书面记录和专人签字；未经检验或者检验不合格的，不得使用。A.施工单位B.建设单位C.设计单位D.监理单位【答案】： A 17、建设单位与施工单位希望通过仲裁方式解决施工合同纠纷。下列双方达成的仲裁协议中，不产生法律效力的是()。A.在施工合同中约定仲裁条款B.在发生争议后双方通过电子邮件达成仲裁协议C.双方的法定代表人通过电话达成仲裁协议D.双方订立书面仲裁协议【答案】： C 18、甲报名参加了某公司M产品的试用活动,试用期为3个月。试用期内,使用者可以根据试用情况决定购买或者拒绝购买M产品。甲试用M产品3个月,始终未表示是否购买。对此,下列说法中正确的是()。A.该公司不能视其为购买B.甲有权继续试用C.该公司可以视其为购买D.被视为购买的甲应拒绝付费【答案】： C 19、建设项目的环境影响报告书，必须对建设项目可能产生的大气污染和对生态环境的影响做出评价，规定防治措施，并按照规定的程序报（ ）审查批准。A.地方政府主管领导B.建设单位主管领导C.环境保护行政主管部门D.大气污染防止监管部门【答案】： C 20、关于行政调解的说法,正确的是（）。2017真题A.行政调解属于诉讼内调解 B.行政调解达成的协议具有强制约束力 C.行政调解应当事人的申请方可启动 D.行政机关可以对不属于其职权管辖范围内的纠纷进行调解【答案】： C 21、建筑法规定，施工单位应当依法为职工办理( )。A.财产保险B.人身保险C.工伤保险D.意外伤害保险【答案】： C 22、建设工程安全生产管理条例规定的行政处罚，由（ ）依照法定职权决定。A. 人民检查院B. 人民法院C. 公安消防机构D. 建设行政主管部门或者其他有关部门【答案】： D 23、施工合同履行过程中，合同一方当事人提出变更去同要求。在双方就变更内容协商期内合同应（）履行。A.中止 B.终止 C.继续 D.对要求变更的部分中止【答案】： C 24、担保，是指合同的当事人双方为了使合同能得到全面按约履行，根据（ ）的规定，采取的一种具有法律效力的保护措施。A. 合同内容B. 协商内容C. 法律、行政法规规定D. 人民法院【答案】： C 25、发包人在接到承包人返还保证金申请后14日内不予答复，经催告后14日内仍不予答复，应当()。A.继续顺延申请期限B.由承包人重新提出申请C.视同发包人认可承包人的返还保证金申请D.视同发包人对承包人的返还保证金申请存有异议【答案】： C 26、乙向甲租了一套设备，在甲不知道的情况下，乙与丙签订合同，把该套设备卖给了丙。下列说法正确的是（ ）。A.由于乙没有处分权，因此买卖合同无效B.如合同签订后，甲将设备卖给乙，则合同确定有效C.如丙订立合同之后知道乙没有处分权，则合同无效D.如果设备已经交付给丙，则合同有效【答案】： B 27、民法典规定，债务人以明显不合理的低价转让财产，对债权人造成损害，并且（ ）的，债权人也可以请求人民法院撤销债务人的行为。A. 受让人知道该情形B. 损害已经实际发生C. 债务人有恶意D. 受让人有过失的【答案】： A 28、环境噪声污染防治法规定，在城市市区范围内，建设工程中，使用机械设备可能产生噪声污染的，（ ）单位应当提前15日，向工程所在地县级以上（ ）部门申报。 A. 建设 环保行政主管B. 建设 建设行政主管C. 施工 环保行政主管D. 施工 建设行政主管【答案】： C 29、甲建设单位与乙施工企业在施工合同中约定因合同所发生的争议，提交A仲裁委员会仲裁。后双方对仲裁协议的效力有异议,甲请求A仲裁委员会作出决定，但乙请求人民法院作出裁定，该案中仲裁协议效力的确认权属于（）。2017真题A.A仲裁委员会所在地的基层人民法院 B.仲裁协议签订地的中级人民法院 C.仲裁协议签订地的基层人民法院 D.A仲裁委员会所在地的中级人民法院【答案】： D 30、乙欠甲50万元长期未还，乙有一套住房价值50万元，突然乙在未清偿债务的情况下将住房以10万元的价格卖给了他人，此时甲如要行使撤销权，应当在()行使。A.从知道或应当知道撤消事由之日起1年内B.从知道或应当知道撤消事由之日起2年内C.从撤消事由发生之日起1年内D.从撤消事由发生之日起2年内【答案】： A 31、某施工企业准备将一项发明创造申请专利，导致该发明创造新颍性丧失的情形是（）。（2016）A.申请日前5个月被他人泄密的B.申请日前3个月在学术论文中发表的C.申请日当曰在规定的技术会议上首次发表的D.申请日前3个月在中国政府承认的国际展览会首次展出的【答案】： B 32、对全国注册建造师的注册、执业活动实施统一监督管理的机构是（）。 A. 国务院建设主管部门B. 省、自治区、直辖市人民政府C. 建设行业协会D. 人事部或其授权机构【答案】： A 33、某建设工程合同约定，建设单位应于工程验收合格交付后2个月内支付工程款。2005年9月1日，该工程经验收合格交付使用，但建设单位迟迟不予支付工程款。若施工单位通过 .诉讼解决此纠纷，则下列情形中，会导致诉讼时效中止的是（ ）。A. 2006年8月，施工单位所在地突发洪灾， 一个月后恢复生产B. 2007年6月，施工单位所在地发生强烈的地震，一个月后恢复生产C. 2007年7月，施工单位法定代表人生病住院，一个月后痊愈出院D. 2007年9月，施工单位向人民法院提起诉讼，但随后撤诉【答案】： B 34、某施工企业申请发明专利。于2018年5月26日以挂号信寄出申请文件。同年6月6日，国家专利局收到申请文件。根据施工企业的请求，国家专利局于同年10月8日将其申请予以公布。经过实质审查后，国家专利局于2019年4月10日作出授予施工企业发明专利权的决定。同时予以登记和公告。该施工企业的发明专利权自（）起生效。A.2018年5月6日 B.2019年4月10日 C.2018年6月6日 D.2018年10月8日【答案】： B 35、根据刑法第137条，建设单位、设计单位、施工单位、工程监理单位违反国家规定，降低工程质量标准，造成重大安全事故的，对直接责任人员处()年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。A.1B.2C.3D.5【答案】： D 36、根据我国民法典的规定，无效合同自（ ）时起没有法律效力。A. 谈判B. 订立C. 履行D. 以欺诈、胁迫手段订立【答案】： B 37、施工总承包一级企业的净资产应在()亿元以上。A.1B.2C.3D.5【答案】： A 38、2011年2月,下列人员向所在单位提出订立无固定期限劳动合同,所在单位不同意,其中不满足订立无固定期限劳动合同法定条件的是()。A.赵先生2010年1月入职工企业后,该企业在2010年11月才与之签订书而劳动合同B.张女士于1991年1月份到甲企业后一直在该企业工作C.王先生于1989年进入乙国有企业工作,2008年3月,该企业改制,王先生已年满50岁D.李女上已经连续与内企业签订两次固定期限劳动合同,再次续订劳动合同时该企业将李女士提升为市场部部长【答案】： A 39、在乡、村庄规划区内进行乡村公共设施和公益事业建设时,应当办理（）。A.乡村建设规划许可证 B.乡村建设工程规划许可证 C.乡村建设用地规划许可证 D.土地性质变更登记手续【答案】： A 40、 建筑公司总经理王某将列入工程概算的安全施工措施费用挪作他用，导致工地因安全生产条件不符合国家规定造成6000万元直接经济损失，应当认定为( )。A.串通投标罪B.工程重大安全事故罪C.重大责任事故罪D.重大劳动安全事故罪【答案】： D 41、根据仲裁法，关于仲裁庭组成的说法，正确的是（ ）。A. 仲裁庭必须由 3 名 及 3 名以上的单数仲裁员组成B. 仲裁庭可由当事人双方各选定两名仲裁员组成C. 首席仲裁员可以由当事人双方共同选定D. 首席仲裁员由仲裁委员会任命产生【答案】： C 42、某依法批准开工报告的建设工程，开工报告批准日为7月13日，则建设单位应当在()之前，将保证安全施工的措施报送建设工程所在地的县级以上人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案。A.7月23日B.7月28日C.8月13日D.9月13日【答案】： B 43、关于建设工程竣工规划验收的说法，正确的是（）。A.建设工程未经核实或者经核实不符合规划条件的，建设单位不得组织竣工验收B.建设单位应当向住房城乡建设上管部门提出竣工规划验收申请C.对于验收合格的建设工程，城乡规划行政主管部门出具建设工程规划许可证D.建设单位应当在竣工验收后 3 个月内向城乡规划行政主管部门报送有关线工验收资料【答案】： A 44、下列关于投标文件的补充、修改与撤回的说法中，正确的是（ ）。A.对投标文件的补充、修改与撤回，应在招标文件要求提交投标文件的截止时间之前进行B.投标人对投标文件的补充、修改与撤回，可以不通知招标人C.补充、修改的内容可以不作为投标文件的组成部分D.在正式开标日期前，投标人可电话通知招标人撤回投标文件【答案】： A 45、下列调解书中，经双方当事人签收后即具有强制执行力的是（）。A.法院调解书B.行政调解书C.专业调解机构调解书D.人民调解委员会调解书【答案】： A 46、下列仲裁协议约定的内容中，属于有效条款的是（）。（2014）A.仲裁协议约定的两个仲裁机构，且当事人不能就仲裁机构选择达成一致B.当事人约定争议可以向仲裁机构申请仲裁也可以向人民法院起诉C.劳动合同约定发生劳动争议向北京仲裁委员会申请仲裁D.双方因履行合同发生纠纷向北京仲裁委员会申请仲裁【答案】： D 47、某施工合同约定的争议解决方式中，合法有效的是()。A.向合同签订地的法院起诉B.向有关仲裁机构申请仲裁C.向工程建设主管部门申请行政复议D.向工程建设主管部门申请行政调解【答案】： B 48、施工单位向监理单位提交建筑节能分部工程质量验收表并进行质量评估后,应由()签字确定验收结论。A.监理工程师及项目总监B.总监理工程师C.专业的质量检查员D.项目技术负责人【答案】： A 49、关于工程总承包项目管理的说法,正确的是（ ）A.建设单位不可以自行对工程总承包项目进行管理B.项目的可行性研究单位不得作为项目管理单位C.项目的工程设计、施工或者监理等单位不得作为项目管理单位D.项目管理单位不得与工程总承包单位具有利害关系【答案】： D 50、甲施工企业误将应支付给乙供应商的货款支付给了丙供应商。关于该笔货款的返还，丙与甲之间债的产 生根据属于（ ）。A.不当得利 B.侵权 C.合同 D.无因管理【答案】： A 第二部分 多选题(50题)1、知识产权作为一种无形财产权，其法律特征包括()。A.财产权和人身权的双重属性B.专有性C.地域性D.期限性E.级别性【答案】： ABCD 2、关于无权代理与表见代理的说法，下列正确的有（ ）。A.无权代理的行为，被代理人未作表示的，视为同意B.表见代理是特殊的无权代理C.表见代理的民事法律责任由代理人承担D.无权代理中，行为人实施的行为被追认之前，善意相对人有撤销的权利E.相对人知道行为代理人超越代理权还与行为人实施民事行为给他人造成损害的，由相对人承担法律责任【答案】： BD 3、关于工程建设中债的说法，正确的有（）。 2016A.建立单位要求存在重大安全隐患的工程暂停施工构成侵权之债 B.投标人给招标人巨额贿赂骗取中标成不当得利之债 C.劳务人员按照规定维修施工工具构成无因管理之债 D.施工中的建筑物上坠落的砖块造成他人损害构成侵权之债 E.施工企业向设备商租赁起重机械构成合同之债【答案】： D 4、下列关于工程监理的质量责任中，说法正确的是()。A.工程监理业务可以依法转让B.监理工程师应当采取旁站、巡视和平行检验等形式，对建设工程实施监理C.工程监理单位应当依法取得相应等级的资质证书D.未经监理工程师签字，建筑材料、建筑构配件和设备不得在工程上使用或者安装E.未经总监理工程师签字施工单位不得进行下一道工序的施工，不得拨付工程款【答案】： BCD 5、甲施工企业承建乙公司综合楼一幢。根据施工合同，乙应于2004年4月10日前支付剩余 工程款50万元， 乙届时未予以支付。甲在索要余款过程中，依次经过以下环节,综合 考虑各环节，其中可使诉讼时效中断的情形有（）。A. 2004年9月，甲致函乙要求其给付工程款B. 2005年1月，乙公司负责人在酒席上向甲施工企业负责人表示宽限一年，2005年年 底一定付款C. 2005年12月，乙公司新任负责人称该债务系前任领导所欠，自己概不负责D. 2006年5月，乙公司承认该债务存在，但其己超过诉讼时效期间而拒绝支付E. 2006年3月，甲向人民法院起诉【答案】： AB 6、下列合同既属于双务合同，又属于有偿合同的有（ ）。A.买卖合同B.赠与合同C.租赁合同D.融资租赁合同E.运输合同【答案】： ACD 7、关于对上诉案件的审判，以下说法正确的是（ ）。A.第二审人民法院对上诉案件，应当组成合议庭，不开庭审理B.对于发回原审法院重审的案件，原审法院仍按照一审程序进行审理C.原判决认定基本事实不清的，第二审人民法院查清事实后改判D.原判决严重违反法定程序的，裁定撤销原判决，发回原审人民法院重审E.当事人对重审案件的判决、裁定，不得再提起上诉【答案】： BCD 8、关于和解的说法，正确的有（）。（2016）A.当事人申请仲裁后，达成和解协议的，可以撤回仲裁申请B.和解协议具有强制执行力C.民事诉讼第一审普通程序中，当事人达成和解协议的，应继续进行诉讼程序D.民事诉讼第二审人民法院审理人上诉案件，不适用和解E.当事人申请仲裁后，达成和解协议的，可以请求仲裁庭根据和解协议作出裁决书【答案】： A 9、下列情形中，评标委员会应当否决的投标有（ ）。 A.投标报价低于成本 B.投标联合体没有提交共同投标协议 C.投标报价高于招标文件设定的最高投标限价 D.投标文件未经法定代表人签字，也未经单位盖章 E.投标文件未按招标文件要求进行密封【答案】： ABCD 10、关于建设工程保险的说法，正确的有( )。（2012）A.工程开工前，承包商应为建设工程办理保险，支付保险费用B.建筑工程一切险的被保险人可以是业主，也可以是承包商或者分包商C.工程开工前，业主应为施工现场从事危险作业的施工人员办理意外伤害保险D.建筑工程一切险的保险期限可以超过保险单明细表中列明的保险生效日和终止日15天E.安装工程一切险的保险期内，一般应包括一个试车考核期【答案】： B 11、有效的仲裁协议必须同时具有下列内容（）。A.选定的仲裁委员会 B.仲裁事项 C.仲裁地点 D.选定的仲裁员 E.请求仲裁的意思表示【答案】： AB 12、按照我国对标准的划分，（ ）可分为强制性标准和推荐性标准。A. 国家标准B. 行业标准C. 技术标准D. 企业标准E. 地方标准【答案】： AB 13、某建设单位与某施工企业签订的施工合同约定开工日期为2017年5月1日。同年2月10日,该建设单位与保险公司签订了安装工程一切险保险合同。施工企业为保证工期,于同年4月20H将建筑材料运至工地。后因设备原因,工程实际开工日为同年5月10日。2018年10月1日工程所有人对全部工程签发完工验收证书,于2018年12月1日工程所有人实际占有全部工程。下列说法正确的是()。A.该安装工程一切险生效日期为2017年5月1日B.该安装工程一切险生效日期为2017年2月10日C.该安装工程一切险生效日期为2017年4月20日D.该安装工程一切险终止日期为2018年10月1日E.该安装工程一切险终止日期为2018年12月1日【答案】： CD 14、施工企业将采购的多种货物提交承运,其中包括有腐蚀性的危险物品。但是,该企业并未如实告知承运人。在运输过程中被检查发现后,承运人被要求重新包装,因此支付了额外的包装费用,并造成承运人的其他损失。关于该承运人权利的说法,正确的有（?）。2017真题A.承运人有权要求托运人如实申报并妥善包装B.托运人对危险物品隐瞒不报,承运人有权拒绝运输C.承运人有权要求托运人支付额外的包装费用D.承运人有权要求托运人赔偿自己所受的其他损失E.货物在运输过程中因不可抗力灭失,未收取运费的,承运人有权要求支付运费【答案】： ABCD 15、关于联合体投标的说法，正确的是（ ）。A.多个施工单位可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同投标B.中标的联合体各方应当共同就中标项目向招标人承担连带责任C.联合体各方的共同投标协议属于合同关系D.由不同专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定业务许可范围E.联合体中标的，应当由联合体各方共同与招标人签订合同【答案】： ABC 16、在员工出现下列情形时，施工企业可随时解除劳动合同的有（ ）。A.在试用期间被证明不符合录用条件B.严重失职给本单位造成重大损失C.严重违反施工企业规章制度D.被依法追究民事责任E.被依法追究刑事责任【答案】： ABC 17、关于外商投资建筑企业承揽工程的说法，正确的有（ ）。A.由国际金融机构资助并通过根据贷款条款进行的国际招标授予的建设项目，可以由外资建筑业企业承包B.全部由外国投资、外国赠款、外国投资及赠款建设的工程可以由外资建筑业企业承包C.由中国投资，但因技术困难而不能由中国建筑企业独立实施的建设项目，经省级人民政府建设行政主管部门批准，可以由外资建筑业企业独立承揽D.承揽施工总承包工程的外商投资建筑业企业，建筑工程主体的施工可以分包给国内有资质的的施工单位承担E.外商投资建筑业企业与其他建筑业企业联合承包，应当按照资质等级高的企业的业务许可范围为承包工程【答案】： AB 18、申请人向仲裁委员会提出仲裁申请后，被申请人拒不提交答辩书但提出仲裁反请求，则仲裁委员会应( )。（2012）A.中止仲裁程序B.不予受理反请求C.审查反请求是否符合受理条件D.将案件移送相关人民法院E.继续审理原仲裁申请【答案】： C 19、关于劳动工资保障制度的说法,正确的有()。A.延长工作时间工资不包括在最低工资内B.乡镇企业不适合用最低工资标准制度C.劳动者依法参加社会活动期间,用人单位应当依法支付工资D.最低工资的具体标准由省级人民政府规定,报国务院备案E.有毒有害等特殊工作条件下的津贴包括在最低工资内【答案】： ACD 20、某工程公司承建写字楼工程，根据我国建筑法和建设工程生产管理条例投保了建筑意外伤害保险。该险种承保的范围包括（ ）。A.工程本身受损B.施工用设施受损C.被保险人乘坐的施工电梯悬绳崩断坠落受伤致残D.被保险人在施工现场被高空坠物砸死E.场地清理费【答案】： CD 21、根据建设工程质量管理条例的规定，以下关于保修范围及其在正常使用条件下各自对应的最低保修期限的表述，正确的是()。A.屋面防水工程最低保修期限为5年B.供热与供冷系统最低保修期限为3个采暖期、供冷期C.房间和外墙面的防渗漏工程最低保修期限为4年D.给水排水管道、设备安装和装修工程最低保修期限为2年E.房屋建筑的地基基础工程最低保修期限为设计文件规定的该工程的合理使用年限【答案】： AD 22、根据招标投标法和相关法律法规，下列评标委员会的做法中，正确的有（ ）。A.以所有投标都不符合招标文件的要求为由，否决所有投标 B.拒绝招标人在评标时提出新的评标要求 C.按照招标人的要求倾向特定投标人 D.在评标报告中注明评标委员会成员对评标结果的不同意见 E.以投标报价超过标底上下浮动范围为由否决投标【答案】： ABD 23、申请人对县级以上地方各级人民政府工作部门的具体行政行为不服的，可以申请行政复议。关于该行政复议的说法，正确的有（）。 2016A.申请人可以向该部门的本级人民政府申请行政复议 B.申请人可以向上一级主管部门申请行政复议 C.申请人申请行政复议不可以口头申请 D.申请人应当自知道该具体行政行为之日起60日内提出行政复议申请 E.行政复议机关应当在收到行政复议申请后15日内进行审查，决定是否受理【答案】： ABD 24、房屋建筑工程质量保修书中的内容一般包括( )。（2012）A.工程概况、房屋使用管理要求B.保修范围和内容C.超过合理使用年限继续使用的条件D.保修期限和责任E.保修单位名称、详细地址【答案】： BD 25、下述情形中，建筑施工企业必须在变更后10日内到原安全生产许可证颁发管理机关办理安全生产许可证变更手续的是()。A.企业股东变更B.企业名称变更C.企业注册地址变更D.企业法人变更E.企业设立分公司【答案】： BCD 26、某银行与某投资公司签订了保证合同，该合同应当包括（ ）。A.被保证的主债权种类、数额B.保证的方式C.债务人履行债务的期限D.保证人的资格E.保证担保的范围【答案】： ABC 27、关于增值税应纳税额计算的说法，正确的有（）。2018真题A.纳税人兼营不同税率的项目，未分别核算销售额的，从低适用税率B.当期销项税额小于当期进项税额不足抵扣时，其不足部分可以结转下期继续抵扣C.应税销售行为的购买方为消费者个人的，可以开具增值税专用发票D.当期销项税额抵扣当期进项税额后的余额是应纳税额E.应税销售行为适用于免税规定的，不得开具增值税专用发票【答案】： BD 28、（2019年真题）关于建筑企业资质证书的申请和延续的说去,正确的有()。A.企业首次申请或增项申请资质,应当申请最低等级资质B.申请人以书面形式承诺符合审批条件的,行政审批机关据申请人的承诺直接作出行政批准决定C.建筑企业只能申请一项建筑企业资质D.建筑业企业资质证有效期届满前6个月,企业应当向原资质许可机关提出延续申请E.企业按规定提出延续申请后,资质许可机关未在资质证书有效期届满前作出是否准予延续决定的，视为准予延续【答案】： AB 29、仲裁争议解决方式的当事人意思自治原则主要体现在( )。A.是否愿意将纠纷提交仲裁B.向哪个仲裁委员会申请仲裁C.仲裁庭的组成、仲裁员的选择D.仲裁庭的开庭形式E.仲裁裁决的强制执行法院【答案】： ABCD 30、某工程项目工程主体结构已基本完工，由于建设单位未依约支付相应工程款，施工单位提出解除合同并通知了建设单位。双方在协商时各自提出了自己的观点，这些观点中正确的是（ ）。A. 合同解除后，对于主体未完成部分的工程，施工单位有义务完成B. 合同解除后，已完的工程部分应予拆除恢复原状C. 合同的解除须经法院或者仲裁确认后才生效D. 合同解除后，对于未完成部分的工程终止履行E. 施工单位要求解除合同，同时可以要求赔偿损失【答案】： D 31、关于安全生产许可证有效期的说法，正确的有（）（2016）A.安全生产许可的有效期为3年B.施工企业应当向原安全生产许可证颁发管理机关办理延期手续C.安全生产许可证有效期满需要延期的，施工企业应当于期满前一个月办理延期手续D.施工企业在安全生产许可证有效期内，严格遵守有关安全生产的法律法规，未发生死亡事故的，安全生产许可证有效期届满时，自动延期E.安全生产许可证有效期延期3年【答案】： AB 32、根据建筑工程转包违法分包等违法行为认定查处理办法（试行），施工企业有转包、违法分包违法行为，应承担的法律责任有（）。 2016A.给予警告，限期整改 B.责令改正，没收违法所得 C.并处工程合同价款一定比例的罚款 D.责令停业整顿，降低资质等级 E.情节严重的，吊销资格证书【答案】： BCD 33、根据专利法，下列属于专利法保护对象的有()。（2014）A.发明B.计算机软件C.实用新型D.商品商标E.外观设计【答案】： AC 34、甲施工单位与A材料供应商订立了材料买卖合同，但甲施工单位误将应支付给A材料商的货款支付给了B材料商。下列说法中，正确的是（ ）。A.甲施工单位与A材料供应商形成了合同之债B.甲施工单位与B材料供应商形成了无因管理之债C.A材料供应商与B材料供应商形成了不当得利之债D.B材料供应商应当将材料款直接返还给A材料供应商E.如果B材料供应商拒绝返还材料款，A材料供应商应当向施工单位要求支付材料款以保护自己的权利【答案】： A 35、根据建筑施工企业生产许可证管理规定安全生产许可证颁发管理机关可以撤销已经颁发的安全生产许可证的情形有（）。2017A.安全许可证颁发管理机关工作人员滥用职权颁发安全生产许可证的 B.安全许可证颁发管理机关工作人员超越法定职权颁发安全生产许可证的 C.安全许可证颁发管理机关工作人员违反法定程序颁发安全生产许可证的 D.安全许可证颁发管理机关工作人员对不具备安全生产条件的施工企业颁发安全生产许可证的 E.取得安全生产许可证的施工企业发生较大安全生产事故的【答案】： ABCD 36、甲大学与乙公司签订建设工程施工合同，由乙为甲承建新教学楼。经甲同意，乙将主体结构的施工分包给丙公司。后整个教学楼工程验收合格，甲向乙支付了部分工程款，乙未向丙支付工程款。下列哪些表述错误的是（ ）A.乙、丙之间分包合同有效B.甲可以撤销与乙之间的建设工程施工合同C.丙可以乙为被告诉请支付工程款D.丙可以甲为被告诉请支付工程款，但法院应当追加乙为第三人E.乙丙之间的分包合同属于可变更可撤销合同【答案】： ABD 37、甲乙双方的合同纠纷于2006年7月2日开庭仲裁，7月4日，经仲裁庭调解，双方达成了调解协议，7月