一级建造师之一建工程法规题库大全（含答案）.docx

一级建造师之一建工程法规题库大全（含答案）第一部分 单选题(50题)1、某生产经营单位按照安全生产法的有关规定，只配备了兼职安全生产管理人员，则该单位从业人员的人数上限是（ ）。A. 100人B. 200人C. 300人D. 500人【答案】： A 2、甲建设单位拖欠乙施工企业工程款，乙发函催告甲还款。乙的催告行为在提起诉讼时产生的效果是（）。A.诉讼时效的中止 B.诉讼时效的中断 C.诉讼时效的延长 D.改变法定时效期间【答案】： B 3、2012年4月2日职工张某按照职业病防治法的规定被鉴定为职业病，则所在单位应当最迟于()，向统筹地区社会保险行政部门提出工伤认定申请。A.2012年4月16日B.2012年5月1日C.2012年5月16日D.2012年5月21日【答案】： B 4、根据建设工程安全生产管理条例，不需要按照国家有关规定经过专门的安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书后，方可上岗作业的人员是( )。A.垂直运输机械作业人员B.登高架设作业人员C.爆破作业人员D.专职安全管理人员【答案】： D 5、甲公司和乙施工企业订立一份合同，其条款核心要点为：甲公司按照乙施工企业指定的型号和技术要求购进一套机械设备提供给乙施工企业使用，乙施工企业按期交纳租金，租赁期满设备归乙施工企业所有。根据民法典，此协议为（）。 2016A.财产租赁合同 B.融资租赁合同 C.买卖合同 D.租买合同【答案】： B 6、施工企业以自有的房产作抵押，向银行借款100万元，后来施工企业无力还贷，经诉讼后其 抵押房产被拍卖，拍得的价款为150万元，贷款的利息及违约金为20万元，实现抵押权的费 用为10万元，则拍卖后应返还施工企业的款项为（ ）万元。A.10B.20C.30D.50【答案】： B 7、下列所得中免纳个人所得税的是( )。 A.偶然所得 B.出售本人绘画的收入 C.个人保险所获赔偿 D.从投资的某公司取得的派息分红【答案】： C 8、关于执行和解的说法，错误的是（ ）。A. 在执行过程中，双方当事人也可以达成和解协议B. 执行员应当将和解协议计入笔录C. 和解协议执行完毕，原生效裁判不再执行D. 当事人不自觉履行和解协议，人民法院可以强制其履行【答案】： D 9、投标有效期应从（ ）之日起计算。A. 招标文件规定的提交投标文件截止B. 提交投标文件C. 提交投标保证金D. 确定中标结果【答案】： A 10、关于负责特种设备安全监督管理部门在履行职责过程中有关行为的说法,正确的是（）。A.发现违反规定和安全技术规范要求的行为或者特种设备存在事故隐患时,应当立即以口头形式发出特种设备安全监察指令B.紧急情况下要求有关单位采取紧急处置措施的,则不需特种设备安全监察指令C.发现重大违法行为或者特种设备存在严重事故隐患时,应当责令有关单位立即停止违法行为、采取措施消除事故隐患,并及时向上级负责特种设备安全监督管理的部门报告D.实施安全监督检查时,应当有1名以上特种设备安全监察人员参加【答案】： C 11、根据民法典规定，当事人对合同变更的内容约定不明确的，推定为（ ）。A. 未变更B. 重新协定C. 原则上变更D. 变更【答案】： A 12、甲公司将自己厂房租赁给乙公司使用，租赁期间，经询问确认乙公司无购买意向后，甲公司将该厂房卖给丙公司。根据有关的规定，下列关于买卖合同与租赁合同效力的表述中，正确的是（ ）。A.买卖合同无效，租赁合同继续有效B.买卖合同有效，租赁合同继续有效C.买卖合同有效，租赁合同自买卖合同生效之日起终止D.买卖合同无效，租赁合同须经丙公司同意后才继续有效【答案】： B 13、文物保护法规定，不符合在文物保护单位保护范围和建设控制地带内从事建设活动的相关规定的是（ ）。A. 在文物保护单位的建设控制地带内进行建设工程，不得破坏文物保护单位的历史风貌B. 文物保护单位的保护范围内不得进行其他建设工程或者爆破、钻探、挖掘等作业C. 因特殊情况需要在文物保护单位的保护范围内进行其他建设工程或者爆破、钻探、挖掘等作业的，必须保证文物保护单位的安全，并经核定公布该文物保护单位的人民政府批准，在批准前应当征得上一级人民政府文物行政部门同意D. 在全国重点文物保护范围内进行其他建设工程或者爆破、钻探、挖掘等作业的必须市级以上人民政府批准，在批准前应当征得省级文物行政部门同意【答案】： D 14、根据建筑法的规定，下列关于发包的说法中，正确的是()。A.建设工程只能实行招标发包B.发包单位可以将建筑工程的勘察、设计、施工、设备采购一并发包给一个工程总承包单位C.发包单位可以将建筑工程的勘察、设计、施工、设备采购的一项分为若干部分发包给几个承包单位D.发包单位可以将建设工程肢解发包【答案】： B 15、根据民法典的规定，以下属于可以导致施工单位免除违约责任的情形是（ ）。A.地震导致已完工程被爆破拆除重建，造成建设单位费用增加B.因拖欠民工工资，部分民工停工抗议导致工期延误C.施工单位因严重安全事故隐患且拒不改正而被监理工程师责令暂停施工，致使工期延误D.由于为工人投保意外伤害险.因公致残工人的医疗等费用由保险公司支付【答案】： A 16、关于担保合同的说法,正确的是（ ）A.保证合同的双方当事人是保证人与债权人B.第三人为债务人向债权人提供担保时,不得要求债务人提供反担保C.主合同的效力不影响担保合同的效力D.担保合同被确认无效后,担保人不承担民事责任【答案】： A 17、某建设工程进行招标，某甲投标文件中报价1100万元，评标价950万元，双方签订合同时合同价为980万元，但向建设行政主管部门仍以1100万元进行备案。双方进行结算工程款时发生争议，人民法院在处理该案件时，应以( )万元为根据。A.1100B.950C.980D.建设工程所在地价格部门发布的指导价【答案】： A 18、关于工伤保险和意外伤害保险的说法,正确的是()。A.工伤保险是针对施工现场从事危险作业的特殊人群B.意外伤害保险是法定的强制性保险C.工伤保险是法定的强制性保险D.意外伤害险的费用应全部由总承包单位承担【答案】： C 19、下列关于法的效力层级，说法错误的是（ ）。A.法律之间对同一事项的新的一般规定与旧的特别规定不一致,不能确定如何适用时, 由全国人民代表大会常务委员会裁决B.行政法规之间对同一事项的新的一般规定与旧的特别规定不一致,不能确定如何适用时,由国务院裁决C.不同机关制定的法，新的规定与旧的规定不一致，适用新的规定D.部门规章与地方政府规章之间对同一事项的规定不一致时,由国务院裁决【答案】： C 20、建设工程承包单位在向建设单位提交竣工验收报告时，应当向建设单位出具（ ）。A. 质量保证书B. 咨询评估书C. 使用说明书D. 质量保修书【答案】： D 21、向大气排放含有毒物质的废气，必须经过()，不超过规定的排放标准。A.密闭处理B.消毒处理C.除尘处理D.净化处理【答案】： D 22、劳动者的下列情形中,用人单位可以随时解除劳动合同的是（）。2017真题A.在试用期后被证明不符合录用条件 B.严重违反用人单位的规章制度 C.被起诉有大量欠债 D.经常生病不能从事岗位工作【答案】： B 23、根据建设工程质量管理条例，下列不属于施工企业进行进场建筑材料检验的依据（ ）。A.建设工程施工合同的约定B.监理工程师的要求C.工程设计要求D.施工技术标准【答案】： B 24、根据建设工程管理条例，建设单位依法到相关部门或机构办理工程质量监督手续的时间应当在（）。A.竣工验收后B.领取施工许可证前C.领取开工报告前D.开工前【答案】： D 25、甲施工企业从乙公司购进一批水泥,乙公司为甲施工企业代办托运。在运输过程中,甲施工企业与内公司订立合同将这批水泥转让丙公司,水泥在运输途中因山洪暴发火车出轨受到损失。该案中水泥的损失应由()。A.内公司承担B.甲施工企业承担C.乙公司承担D.甲施工企业和丙公司分担【答案】： A 26、关于建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的说法，正确的是（ ）。A. 发包人以装饰工程质量不符合约定主张索赔的，应予支持B. 承包人应当在工程的合理使用寿命内对地基基础和主题结构质量承担责任C. 凡不符合合同约定或者验收规范的工程质量问题，承包人应当承担责任D. 承包人的保修责任可以免除【答案】： B 27、下列财产中可以设定抵押权的是（ ）。A. 李某承包村里的一座自留山B. 某大学宿舍楼C. 某国有企业办公大楼D. 被海关查封的一批设备【答案】： C 28、建筑施工企业变更名称、地址、法定代表人等,应当在变更后（ ）日内，到原生产许可证颁发管理机关办理生产许可证变更手续。A.7 B.10 C.15 D.30【答案】： B 29、甲乙双方签订的合同中约定了违约金为3万元，同时乙方要求甲方支付4万元定金。如果乙方违约，甲方()。A.只能要求乙方返还4万元定金B.只能要求乙方支付3万元违约金C.要求乙方支付3万元违约金并双倍返还定金D.只能要求乙方支付3万元违约金加返还定金的本金4万元或双倍返还定金【答案】： D 30、根据仲裁法，合议仲裁庭作出仲裁裁决应当（）。A.按照首席仲裁员的意见作出 B.按照多数仲裁员的意见作出 C.按照仲裁委员会主任的意见作出 D.按照首席仲裁员和仲裁委员会主任的共同意见作出【答案】： B 31、某办公大楼在保修期间出现外墙裂缝，经查是由于设计缺陷造成。原施工单位进行了维修，之后施工单位应向（ ）主张维修费用。A.建设单位B.计单位C.物业管理单位D.大楼使用者【答案】： A 32、甲患重病住院急需用钱又借贷无门，乙表示愿意借给甲2000元，但半年后须加倍偿还，否则以甲的房子代偿，甲表同意。根据民法典规定，甲、乙之间的借款合同因（ ）。A. 显失公平而无效B. 欺诈而可撤销C. 乘人之危而无效D. 乘人之危而可撤销【答案】： D 33、甲、乙双方签订买卖合同，丙为乙的债务提供保证，但保证合同中未约定保证方式及保证期间，下列说法正确的是( )。A.丙的保证方式为一般保证B.保证期间与买卖合同的诉讼时效相同C.如果甲在保证期间内未要求丙承担保证责任，那么丙免除保证责任D.如果甲在保证期间内未经丙书面同意将主债权转让给丁，那么丙不再承担保证责任【答案】： C 34、下列制定法的形式中，属于部门规章的是（ ）。A.建筑法B.重庆市建筑市场管理条例C.城市房地产开发经营管理条例D.必须招标的工程项目规定【答案】： D 35、（2019年真题）根据建筑法,属于申请领取施工许可证法定条件的是()。A.项目复杂,施工难度大的,已经投保建筑工程一切险B.需要拆迁的,拆迁工作已完成C.按照规定应为委托监理的工程,已委托监理D.已经确定建筑施工企业【答案】： D 36、关于民事诉讼上诉的说法，正确的是（ ）。A.上诉状应当向第二审人民法院提出B.当事人向原审人民法院上诉的，原审法院应当受理C.不服一审裁定的，应在裁定书送达之日起 10 日内上诉D.不服一审判决的，应在判决书送达之日起 10 日内上诉【答案】： C 37、建设工程施工合同签订后，发包人合同外园区市政附属工程委托承包人施工，对此价款未做约定，后无法协商一致，则市政工程价款应按()市场价格履行。A.订立合同时合同签订地B.订立合同时合同履行地C.履行合同时合同签订地D.履行合同时合同履行地【答案】： B 38、下列关于职务作品的说法,正确的是()。A.职务作品的作者是公民个人B.一般情况下,职务作品的著作权由单位享有C.作者可以许可第三人以与单位使用的相同方式使用该作品D.职务作品的著作权一般由作者和单位共同享有【答案】： A 39、甲发包人与乙承包人订立建设工程合同，并由丙公司为甲出具工程款支付担保，担保方 式为一般保证。现甲到期未能支付工程款，则下列关于该工程款清偿的说法，正确的是（ ）。 A. 丙公司应代甲清偿B. 乙可要求甲或丙清偿C. 只能由甲先行清偿D. 不可能由甲或丙共同清偿【答案】： C 40、关于工程建设项目是否必须招标的说法，正确的是（）。( 2015真题 )A.使用国有企业事业单位自有资金的工程建设项目必须进行招标 B.施工单项合同估算价为人民币100万，但项目总投资额为人民币2000万元的工程建设项目必须进行招标 C.利用扶贫资金实行以工代赈、需要使用农民工的建设工程项目可以不进行招标 D.需要采用专利或者专有技术的建设工程项目可以不进行招标【答案】： C 41、当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，给对方造成损失的，损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益，但不得超过（ ）。A. 直接损失B. 实际损失C. 全部损失D. 违反合同一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违反合同可能造成的损失【答案】： D 42、以下关于建筑节能的说法，错误的是（ ）。A.企业不得制定严于强制性国家标准的企业标准B.国家实行固定资产项目节能评估和审查制度C.不符合强制性节能标准的项目不得开工建设D.施工单位应当对进入施工现场的建筑材料进行查验【答案】： A 43、民法典规定，债务人以明显不合理的低价转让财产，对债权人造成损害，并且（ ）的，债权人也可以请求人民法院撤销债务人的行为。A. 受让人知道该情形B. 损害已经实际发生C. 债务人有恶意D. 受让人有过失的【答案】： A 44、工程建设国家标准的制订程序分为以下四个阶段,下列的阶段划分中,正确的是（）。A.征求意见、准备、送审和报批B.准备、专家会审、征求意见和报批C.专家会审、准备、征求意见和报批D.准备、征求意见、送审和报批【答案】： D 45、根据民法典，合同中的一方将合同中的权利和义务一并转让给第三人的（ ）。A.需经对方同意B.无需经对方同意，也不必通知对方C.需经受让人同意D.无需经对方同意，但需通知债务人【答案】： A 46、总承包单位不按规定和合同约定支付防护、文明施工措施费用，造成分包单位不能及时落实防护措施导致发生事故的，由总承包单位负( )。A.连带责任 B.按份责任C.主要责任 D.直接责任【答案】： C 47、根据建筑市场诚信行为信息管理办法规定，对发布有误的信息，应( )。A.撤销该信息B.缩短信息公布期限C.缩小信息公布范围D.由发布该信息的建设行政主管部门进行修正【答案】： D 48、根据建设工程质量管理条例，建设工程保修期的起始日是（ ）。A.提交竣工验收报告之日 B.工程竣工验收合格之日C.提交竣工验收报告后 30 天 D.工程竣工验收合格后 30 天【答案】： B 49、某施工现场发生生产安全事故造成3人死亡，由于事故发生地与事故发生单位不在同一个县级行政区域。根据生产安全事故调查处理条例，本次事故应当由（）负责调查。A.国务院B.事故发生地人民政府C.事故发生单位所在地省级人民政府D.事故发生单位所存地市级人民政府【答案】： B 50、根据建设工程质量管理条例，下列分包情形中，不属于违法分包的是（ ）。A. 施工总承包合同中有约定，承包单位又未经建设单位认可，就将其全部劳务作业交由劳务单位完成。B. 总承包单位将工程分包给不具备相应资质条件的单位C. 施工总承包单位将工程主体结构的施工分包给其他单位D. 分包单位将其承包的专业工程进行专业分包【答案】： A 第二部分 多选题(50题)1、根据招标投标法实施条例，国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，可以邀请招标的有（ ）。A.技术复杂，只有少量潜在投标人可供选择的项目B.国务院发展改革部门确定的国家重点项目C.受自然环境限制，只有少量潜在投标人可供选择的项目D.采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大的项日E.省、自治区、直辖市人民政府确定的地方重点项目【答案】： ACD 2、根据建设工程质量管理条例，属于建设工程竣工验收应当具备的条件有（）。A.施工单位签署的工程保修书 B.工程监理日志 C.完成建设工程设计和合同约定的各项内容 D.完整的技术档案和施工管理资料 E.工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告【答案】： ACD 3、根据安全生产法的规定，下列关于施工单位从业人员应承担的安全生产义务的说法中，正确的有（ ）。A.遵守安全操作规程B.支付安全培训费用C.接受安全生产教育培训D.购买劳保用品E.报告事故隐患【答案】： AC 4、根据民法典的规定，代理的种类包括()。A.委托代理B.复代理C.超权代理D.法定代理E.特别代理【答案】： AD 5、根据劳动法的规定，符合对未成年人特殊保护规定的有（ ）。A.不得安排未成年人从事矿山井下作业B.不得安排未成年人从事低温、冷水作业C.不得安排未成年人从事国家规定的第三级体力劳动强度的劳动D.不得安排未成年人延长工作时间和夜班劳动E.用人单位应当对未成年人定期进行徤康检查【答案】： A 6、根据民法典，关于融资租赁合同的说法，正确的是（）。A.出租人把租赁物的所有权转让给第三人时，融资租赁合同对第三人不发生效力 B.融资租赁合同属于涉及三方当事人的合同 C.出卖人和出租人可以变更买卖合同中与承租人有关的内容，无须经过承租人的同意 D.承租人破产的，租赁物不属于破产财产 E.承租人占有租赁物期间，因租赁物造成第三人的人身伤害或者财产损害的，出租人不承担责任【答案】： BD 7、甲公司以国产设备为样品，谎称进口设备，与乙施工企业订立设备买卖合同，后乙施工企业知悉实情。有关该合同争议处理的说法，正确的有（ ）。A.若买卖合同被撤销后，有关争议解决条款也随之无效B.乙施工企业有权自主决定是否行使撤销权C.乙施工企业有权自合同订立之日起1 年内主张撤销该合同D.该买卖合同被法院撤销后，则该合同自始没有法律约束力E.乙施工企业有权自知道设备为国产之日起1 年内主张撤销该合同【答案】： BD 8、根据劳动法，关于妇女、未成年人劳动保护的说法，正确的有（）。A.企业应当为未成年工定期进行健康检查 B.企业不得聘用未满18周岁的未成年人 C.企业不得安排未成年人从事有毒有害的劳动 D.企业不得安排妇女从事高处、低温、冷水作业 E.企业不得安排妇女从事国家规定的第4级体力劳动强度的劳动【答案】： AC 9、某工程项目招标投标出现的下列情形中，应当视为投标人互相串通投标的有（ ）。A.两份投标文件载明的项目经理均为李某B.两份投标文件的投标报价呈规律性差异C.投标人使用伪造的许可证D.两个投标人均委托某咨询单位办理投标事宜E.投标人提供虚假的财务状况或业绩【答案】： ABD 10、关于仲裁裁决的执行、不予执行和撤销，下列说法正确的有（ ）。A.当事人申请执行仲裁裁决案件，由被执行人所在地或者被执行财产所在地的中级人民法院管辖B.申请仲裁裁决执行的期间为1年C.仲裁裁决被法院依法裁定不予执行的，当事人应该就该纠纷重新达成仲裁协议，并依据该仲裁协议申请仲裁D.当事人提出证据证明裁决有可以申请仲裁裁决不予执行的情形之一的，可以向仲裁委员会所在地的中级人民法院申请撤销裁决E.当事人申请撤销裁决的，应当在收到裁决书之日起1年内提出【答案】： AD 11、关于我国仲裁基本制度，表述正确的是（ ）。A.仲裁实行一裁终局的制度B.当事人没有仲裁协议而申请仲裁的，仲裁委员会可以受理C.当事人达成有效仲裁协议，双方可以申请仲裁或者诉讼D.仲裁协议效力确定，只能有仲裁委员会进行确定E.仲裁具有专业性、快捷性、保密性的特点【答案】： A 12、 根据文物保护法,应追究施工单位及其相关人员刑事责任的情形有()。A.故意或者过失损毁国家保护的珍贵文物B.施工过程中盜掘古文化遗址、古墓葬C.施工单位未取得文物保护工程资质证书,擅自从事文物修缮、迁移、重建的D.盗窃、哄抢、私分或者非法侵占国有文物E.以牟利为目的倒卖国家禁止经营的文物?【答案】： ABD 13、某施工单位需租用施工机械，双方约定租赁期限为 8 个月，则下列关于该租赁合同的说法，错误的是（ ）。A.可以采用书面或者口头形式订立合同B.若以口头方式订立，则租赁期视为 6 个月C.租赁期间施工单位经过出租人同意转租该施工机械，原租赁合同终止D.若以口头方式订立，承租人可随时解除合同E.施工单位承担租赁期间施工机械的维修义务【答案】： ABC 14、甲乙双方的合同纠纷于2006年7月2日开庭仲裁，7月4日，经仲裁庭调解，双方达成了调解协议，7月5日仲裁庭根据调解协议制定了调解书，7月6日调解书交由双方签收。根据仲裁法有关规定，则下列说法正确的是（）。A.该调解书与仲裁裁决书具有同等法律效力B.该调解书自2006年7月5日产生法律效力C.若当事人签收调解书后反悔，则仲裁庭重新开庭仲裁D.申请人签收调解书后，申请人应撤回仲裁申请E.该调解书自2006年7月6日产生法律效力【答案】： A 15、根据生产安全事故报告和调查处理条例应当补报的情形有（）。A.事故具有连续性 B.行业协会要求补报的 C.事故报告后出现新情况的 D.火灾事故自发生之日起七日内，事故造成的伤亡人数发生变化的 E.社会关注度较高【答案】： CD 16、关于法律责任的说法，正确的有（）。2017A.法律责任是因违反法律上的义务而形成的法律后果 B.法律责任的认定和追究，只能由司法机关依法定程序进行 C.法律明确规定了法律责任的范围和性质 D.法律责任即承担不利的法律后果 E.法律责任的实现由国家强制力作为保障【答案】： ACD 17、诉讼管辖可以分为()。A.级别管辖B.地域管辖C.移送管辖D.专属管辖E.指定管辖【答案】： ABC 18、下列情形中，发包人可以请求人民法院解除建设工程施工合同的有（ ）。A.承包人明确表示不履行合同主要义务的B.承包人已经完成的建设工程质量不合格，并拒绝修复的C.承包人在合同约定的期限内没有完工的D.未经建设单位同意施工企业擅自更换了现场技术员的E.承包人将承包的建设工程违法分包的【答案】： AB 19、建设工程勘察设计管理条例规定，下列建设工程的勘察、设计，经有关主管部门批准，可以直接发包的是（ ）。A. 勘察设计资金已经落实的建设工程B. 按照国家有关规定已履行审批手续，取得批准的建设工程C. 采用特定的专利或专有技术的建设工程D. 建筑艺术造型有特殊要求的建设工程E. 国务院规定的其他建设工程的勘察、设计【答案】： CD 20、当事人对于仲裁协议的效力有异议，一方请求仲裁委员会作出决定，另一方请求人民法院作出裁定的，则该仲裁协议的效力可以由（ ）。A.仲裁协议约定的仲裁委员会所在地的中级人民法院裁定B.仲裁协议约定的仲裁委员会决定C.仲裁协议约定的仲裁所在地的基层人民法院裁定D.申请人住所地的基层人民法院裁定E.申请人住所地的中级人民法院裁定【答案】： A 21、甲建筑公司向乙供货商发出购买100吨钢材的要约，3500元/吨，乙公司收到要约后直接将110吨钢材送进现场，甲公司接受并使用于工程。以下说法正确的是（ ）。A.乙公司的行为构成承诺B.乙公司的行为属于新要约C.甲公司接受钢材并使用于工程，构成承诺D.双方的合同已经成立E.乙的行为违背了甲公司的真实意思，合同不成立【答案】： BCD 22、根据全国建筑市场各主体不良行为记录认定标准，下列行为属于承揽业务不良行为的有()。A.超越本企业资质等级承揽工程B.以他人名义投标，骗取中标C.将承揽的工程转包或违法分包D.不履行保修义务或拖延履行保修义务E.通过向评标委员会成员行贿的手段谋取中标【答案】： BC 23、某工程监理公司是施工项目的监理单位，其监理的依据包括( )。A. 该项目施工单位与建设单位签订的施工承包合同B. 建设工程质量管理条列C. 建设工程安全生产管理条列D. 该项目设计单位与建设单位签订的设计承包合同E. 工程建设标准强制性条文【答案】： ABC 24、行为人在代理权终止后仍以被代理人名义订立的合同，()。A.为无效合同B.为可变更合同C.相对人没有正当理由相信行为人有代理权的，且未经被代理人追认的，对被代理人不发生效力D.经被代理人追认的，由被代理人承担民事责任E.相对人有正当理由相信行为人有代理权的，该合同有效【答案】： CD 25、下列施工合同履行过程中发生的情形中，当事人可以解除合同的有（）。 A.建设单位延期支付工程款，经催告后同意提供担保的B.未经建设单位同意，施工企业擅自更换了现场技术员的C.施工企业已完成的建设工程质量不合格，并拒绝修复的D.施工过程中，施工企业不满建设单位的指令，将全部工人和施工机械撤离现场，并开始了其他工程建设的E.施工企业施工组织不力，导致工期一再延误，使该工程项目已无投产价值的【答案】： CD 26、当事人对法院管辖权有异议的，应当在( )提出。（2014）A.第一次开庭时B.提交答辩状期时C.被告收到起诉状副本之日起15日内D.法庭辩论终结前E.第一审判决作出前【答案】： BC 27、根据民法典，合同权利义务终止的情形为（）。A.债务已经按照约定履行B.合同解除C.债务相互抵消D.债权人依法将标的物提存E.债权人免除债务【答案】： ABC 28、（2019年真题）下列款项中,属于承包人行使建设工程价款优先受偿权应当包含的内容有()。A.发包人欠付工程款的利息B.承包人工作人员的报酬C.承包人实际支付的建筑物配件价款D.承包人的机械租赁费用E.承包人因发包人违约产生的损失【答案】： BCD 29、下列案件调解达成协议，人民法院可以不制作调解书的是（ ）。A.调节和好的离婚案件B.调解维持收养关系的案件C.调解债权债务关系的案件D.能够即时履行的案件E.调解知识产权的案件【答案】： ABD 30、关于无权代理的说法，正确的有（ ）。A.超越代理权实施的代理行为属于无权代理B.代理权终止后的代理行为的后果归属被代理人C.对无权代理行为，被代理人可以行使追认权D.无权代理行为按一定程序可以转化为有效代理行为E.无权代理行为由行为人承担民事责任【答案】： ACD 31、关于调解法律效力的说法，正确的有（）。 2016A.法院调解书经双方当事人签收后，具有强制执行的法律效力 B.仲裁调解书经双方当事人签收后，即发生法律效力 C.经人民调解委员后调节达成的调节协议具有法律约束力 D.经调解组织调节达成的调解协议，具有强制执行的法律效力 E.专业机构调节达成的调节协议具有法律约束力【答案】： ABC 32、根据劳动合同法规定，下列属于用人单位不得解除劳动合同的情形是（ ）。A.在本单位患职业病被确认部分丧失劳动能力的B.在本单位连续工作15年，且距法定退休年龄不足5年的C.劳动者家庭无其他就业人员，有需要抚养的家属的D.女职工在产期的E.因工负伤被确认丧失劳动能力的【答案】： ABD 33、根据安全生产许可证条例，企业取得安全生产许可证应当具备的条件有（）。A.管理人员和作业人员每年至少进行1次安全生产教育培训并考核合格 B.依法为施工现场从事危险作业人员办理意外伤害保险，为从业人员交纳保险费 C.保证本单位安全生产条件所需资金的投入 D.有职业危害防治措施，并为作业人员配备符合相关标准的安全防护用具和安全防护服装 E.依法办理了建筑工程一切险及第三者责任险【答案】： ABCD 34、施工企业采购、租赁的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件，应当具有（），并在进入施工现场前进行检查。A.生产(制造)许可证B.施工资质证书C.产品销售许可证D.施工许可证E.产品合格证【答案】： A 35、下列情形中中,发包人可以请求人民法院解除建设工程施工合同的有()。A.承包人明确表示不履行合同主要义务的B.承包人已经完成的建设工程质量不合格,并拒绝修复的C.承包人在合同约定的期限内没有完工的D.承包人将承包的建设工程非法转包的E.承包人将承包的建设工程违法分包的【答案】： ABD 36、必须实施见证取样和送检的试块，试件和材料有（）。A.用于承重结构的混凝土试块 B.用于承重墙体的砌筑砂浆试块 C.用于承重结构的钢筋及连接头试件 D.所有的水泥材料 E.地下、屋面、厕浴间使用的防水材料【答案】： ABC 37、根据招标投标法实施条例，招标人的下列行为中属于以不合理条件限制、排斥投标人的有（）。A.就同一招标项目向投标人提供有差别的项目信息的 B.明示或暗示投标人，为特定投标人中标提供方便的 C.授意投票人撤换、修改投标文件的 D.限定或者指定特定的专利、商标、品牌的 E.向特定投标人泄露标底的【答案】： AD 38、建筑施工企业，必须经建设主管部门或者其他有关部门考核合格方可任职的人员有（ ）。A. 主要负责人B. 安全管理人员C. 生产管理人员D. 项目负责人E. 生产作业人员【答案】： ABD 39、根据民法典，下列各项财产抵押的，抵押权自登记时设立的有（）。A.交通运输工具 B.建筑物 C.生产设备、原材料 D.正在建造的船舶 E.建设用地使用权【答案】： B 40、建设工程以赔偿损失方式承担违约责任的构成要件包括（）（2013）A.违反执业道德规范B.造成损失后果C.具有违约行为.D.违反建筑企业内部文件E.违约行为与财产等损失之间有因果关系【答案】： BC 41、有下列情形之一的，当事人可以解除合同（ ）。A. 因不可抗力致使不能实现合同目的B. 在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务C. 当事人一方延迟履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行D. 当事人一方延迟履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的E. 当事人一方履行不合要求的【答案】： ABCD 42、根据安全生产许可证条例，国家对()实行安全生产许可制度。A.矿山企业B.建筑施工企业C.危险化学品生产企业D.烟花爆竹生产企业E.监理企业【答案】： ABCD 43、对于建筑材料的检验检测,见证取样时,取样人员应在试样或其包装上作出标识封志。其标识和封志应标明()A.工程名称B.工程位置C.取样日期D.样品名称E.样品数量【答案】： ACD 44、根据工伤保险条例，可以认定为工伤或者视同工伤的有（）。( 2015真题 )A.李某取得革命伤残军人证后到企业工作，旧伤复发 B.张某患病后，精神抑郁，酗酒过度需要进行治疗 C.杨某在开车下班途中，发生交通事故受伤，该事故责任认定书中认定杨某对此负次要责任 D.陈某在工作场所与上司产生摩擦，一怒之下，拿剪刀将自己的胸前刺伤 E