一级建造师之一建工程法规题库完整题库精品（夺冠系列）.docx

一级建造师之一建工程法规题库完整题库精品（夺冠系列）第一部分 单选题(50题)1、甲建筑公司将自有的房屋出租给乙公司,租期为2年,在租赁期间,甲公司又与内公司签订了房屋买卖合同。根据民法典,下列说法中正确的是（）。A.甲公司与丙公司签订的买卖合同无效,因为甲公司未取得乙公司的同意B.甲公司与丙公司签订的买卖合同有效,原租赁合同继续有效C.甲公司与丙公司签订的买卖合同有效,原租赁合同自买卖合同生效之日起终止D.如丙公司购买了房屋,则丙公司有权决定甲公司、乙公司之间的原房屋租赁合同是否继续执行【答案】： B 2、建设工程施工合同应以（ ）为合同履行地。A.发包方住所地B.合同签订地C.施工行为地D.承包方住所地【答案】： C 3、下列国家标准中，属于强制性国家标准的是（）。A.工程建设重要的通用的信息技术标准 B.工程建设行业专用的试验方法 C.工程建设行业专用的术语、符号 D.工程建设勘察行业专用的质量要求【答案】： A 4、由于监理工程师指令有误导致现场停工，若合同中没有相应条款，则正确说法是（）。A. 由建设单位做好现场维护，所需费用由建设单位承担B. 由施工单位做好现场维护，所需费用由监理单位承担C. 由施工单位做好现场维护，所需费用由施工单位承担D. 由施工单位做好现场维护，所需费用由建设单位承担【答案】： D 5、甲施工企业承建的办公楼项目已经交付使用，发包人仍拖欠部分工程款未予支付。甲在未与任何人协商的情况下，擅自将办公室楼部分空余写字间卖给丙公司，则该买卖合同()。A.合同不可撤销B.该买卖合同有效C.该买卖合同可变更D.该买卖合同效力待定【答案】： D 6、下列有关无固定期限劳动合同，说法正确的是（ ）。A. 在本单位连续工作不满10 年的劳动者，均无权提出签订无固定期限合同B. 无固定期限劳动合同由于没有终止时间，所以不可解除C. 无固定期限劳动合同，约定试用期不得超过3 个月D. 签订无固定期限劳动合同的劳动者，裁员时应当优先留用【答案】： D 7、注册建造师管理规定中规定，注册建造师或者其聘用单位未按照要求提供注册建造师信用档案信息的，由县级以上地方人民政府建设主管部门或者其他有关部门责令限期改正；逾期未改正的，可处以()的罚款。A.500元以上2000元以下B.1000元以上1万元以下C.5000元以上2万元以下D.2万元以上5万元以下【答案】： B 8、某地区拟建设一项大型工程项目，按照项目建设程序，该项目的可行性研究报告已上报给了国家具有审批权限的审批机构。但在审査过程中，发现该项目没有（ ），最终该项目未能通过。A.项目招标计划 B.项目施工组织设计C.安全管理实施方案 D.合理用能的专题论证【答案】： D 9、权利人对他人所有的不动产或者动产,依法享有占有、使用和收益的权利是()A.所有权B.用益物权C.担保物权D.收益权【答案】： B 10、下列关于担保的说法,正确的是()。A.担保是用益物权的一种B.担保的目的是保障特定债权的实现C.担保合同是主合同D.反担保不适用民法典【答案】： B 11、根据招投标相关法律规定，在投标有效期结束前，由于出现特殊情况，招标人要求投标人延长投标有效期时，（ ）。A. 投标人不得拒绝延长，并不得收回其投标保证金B. 投标人可以拒绝延长，并有权收回其投标保证金C. 投标人不得拒绝延长，但可以收回其投标保证金D. 投标人可以拒绝延长，但无权收回其投标保证金【答案】： B 12、下列纠纷、争议中，不适用于仲裁法调整的是()。A.合同纠纷B.劳动争议仲裁C.侵权纠纷D.工程款纠纷【答案】： B 13、按照建筑业企业资质管理规定，)施工总承包资质序列特级资质、一级资质及铁路工程施工总承包二级资质，由()负责。A.国务院国有资产管理部门B.国务院建设行政主管部门C.省、自治区及直辖市建设主管部门D.该类企业工商注册地的建设主管部门【答案】： B 14、某施工现场临时用电设备在5台以下的，则应当（ ）。A. 进行负荷计算B. 制定安全用电和电气防火措施C. 设计防雷装置D. 确定防护措施【答案】： B 15、在乡、村庄规划区内进行乡村公共设施和公益事业建设时,应当办理（）。2017真题A.乡村建设规划许可证 B.乡村建设工程规划许可证 C.乡村建设用地规划许可证 D.土地性质变更登记手续【答案】： A 16、根据劳动合同法,劳动者的下列情形中,用人单位不得解除劳动合同的是（）。A.在试用期间被证明不符合录用条件的B.严重违反用人单位规章制度C.患病或非因工负伤,在规定的医疗期内的D.被依法追究刑事责任的【答案】： C 17、注册建造师管理规定中规定，隐瞒有关情况或者提供虚假材料申请注册，相关部门（ ）。A.责令改正B.处以罚款C.申请人1 年内不得再次申请注册D.申请人3 年内不得再次申请注册【答案】： C 18、甲与乙订立了一份水泥购销合同，约定甲向乙交付200吨水泥，货款6万元，乙向甲支付定金1万元；如任何一方不履行合同应支付违约金1.5万元。甲因将水泥卖给丙而无法向乙交付，给乙造成损失2万元。乙提出的如下诉讼请求中，不能获得法院支持的是（ ）。A. 要求甲双倍返还定金2万元B. 要求甲双倍返还定金2万元，同时支付违约金1.5万元C. 要求甲支付违约金2万元D. 要求甲支付违约金1.5万元【答案】： B 19、在正常使用条件下，以下关于建设工程最低保修期限的说法，符合建设工程质量管理条例规定的是（ ）。A.外墙面的防渗漏为5年B.供热与供冷系统为2年C.屋面防水工程为3年D.地基基础和主体结构工程为永久【答案】： A 20、假冒注册商标罪是指， 未经注册商标所有人许可，（ ）情节严重的行为。A. 在相同的商品上使用与注册商标近似的商标B. 在同类商品上使用与注册商标近似的商标C. 在同类商品上使用与注册商标相同的商标D. 同一种商品上使用与其注册商标相同的商标【答案】： D 21、根据招标投标法的规定，关于共同承包责任的表述中，不正确的是()。A.联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同B.共同承包的各方对承包合同的履行承担连带责任C.联合体中标的，就中标项目向招标人承担连带责任D.对承包合同的履行，各承包方共同对建设单位承担按份责任【答案】： D 22、已取得一级建造师资格证书的施工管理人员应（）。A.具备一定的施工管理实践经验和资历 B.具备一定的施工管理实践经验和资历，并具有一定外语水平 C.具备丰富的施工管理实践经验和资历D.具备丰富的施工管理实践经验和资历，并具有一定外语水平【答案】： D 23、工程现场甲分包单位施工时长期占用现场唯一通道，导致乙分包单位物资材料无法及时进场而停工数日，请问事后乙分包单位应提出何种主张来切实保护自己合法权益：()。A.请求解除合同B.请求返还财产C.请求排除障碍D.请求赔偿损失【答案】： D 24、某建设工程实行施工总承包，某专业分包工程施工现场发生安全事故。根据规定，应当由()负责上报。A.建设单位B.监理单位C.分包单位D.总承包单位【答案】： D 25、某项目工程价款结算总额为9450万,发包人应按照合同约定方式预留保证金,则该项目保证金金额最高不得超过()。A.945万B.756万C.472.5万D.283.5万【答案】： D 26、某办公楼设计合同经建设单位和设计方双方协商进行了变更，则该合同变更的效力应当表述为()。A.变更的效力仅及于变更的部分B.未变更部分效力不确定C.已履行部分应恢复原状D.当事人丧失赔损请求权【答案】： A 27、下列关于项目经理部法正确的是（）。A.推行项目经理责任制,意味着项目经理部一旦成立即独立于施工企业,自行处理项目的生产经营活动B.项目经理由企业法人委派C.项目经理部可以具有法人资格D.施工企业必须将项目经理部设立在施工现场【答案】： B 28、根据企业所得税法，依照外国（地区）法律成立且实际管理机构不在中国境内，但在中国境内设立机构、场所的，或者在中国境内未设立机构、场所，但有来源于中国境内所得的企业，是（ ）。A.本国企业B.外国企业C.居民企业D.非居民企业【答案】： D 29、甲施工企业与乙水泥厂签订了水泥采购合同，并由丙公司作为该合同的保证人，担保该施工企业按照合同约定支付货款，但是担保合同中并未约定担保方式。水泥厂供货后，甲施工企业迟迟不付款。那么，丙公司承担保证责任的方式应为()。（2015）A.一般保证B.效力待定保证C.连带责任保证D.无效保证【答案】： A 30、关于劳动工资保障制度的说法，不正确的是( )。A.延长工作时间工资不包括在最低工资内B.有毒有害等特殊工作条件下的津贴包括在最低工资C.劳动者依法参加社会活动期间，用人单位应当依法支付工资D.最低工资的具体标准由省、自治区或直辖市人民政府规定，报国务院备案【答案】： B 31、关于保险索赔的说法，正确的是（）。2017A.保险事故发生后，索赔时仅需被保险人向保险人提供与确认保险事故有关的证明和资料 B.保险单上载明的保险财产没有全部损失，但其损害程度已无法修理，只能按照部分损坏进行索赔 C.保险事故发生后，应当及时通知保险人 D.如果一个建设工程项目，同时由多家保险人承保，则应当平均分配赔偿金额【答案】： C 32、 施工单位向电梯生产公司订购两部A型电梯,并要求5日内交货。电梯生产公司回函表示如果延长1周可如约供货。根据民法典,电梯生产公司的回函属于()。A.要约邀请B.承诺C.部分承诺D.新要约【答案】： D 33、关于施工企业法人与项目经理部法律关系的说法，正确的是（ ）。A.项目经理部具备法人资格B.项目经理是企业法定代表人授权在建设工程施工项目上的管理者C.项目经理部行为的法律后果由其自己承担D.项目经理部是施工企业内部常设机构【答案】： B 34、招标代理机构违反招标投标法规定，泄露应当保密的与招标投标活动有关的情况和资料的，或者与招标人、投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益的，处（ ）的罚款。 A. 5万元以上，15万元以下B. 5万元以上，25万元以下C. 10万元以上，15万元以下D. 10万元以上，25万元以下【答案】： B 35、根据立法法的规定，同一机关制定的新的一般规定与旧的特别规定不一致时，由()裁决。A.最高人民法院B.制定机关C.最高人民检察院D.国务院【答案】： B 36、法定代理是基于()的代理。A.法律直接产生B.行为人合法权益而设立的一种代理形式C.就是建立在这种人身信任的基础上D.法律的规定而产生【答案】： D 37、某施工合同因承包人重大误解而属于可撤销合同时，则下列表述错误的是()。A.承包人可申请法院撤销合同B.承包人可放弃撤销权继续认可该合同C.承包人放弃撤销权后发包人享有该权利D.承包人享有撤销权而发包人不享有该权利【答案】： C 38、根据建筑起重机械安全监督管理规定，应当予以报废的起重机械是（ ）A.须修理才能达到安全技术标准的 B.超过制造厂家规定的使用年限的C.无安全技术档案的 D.无齐全有效的安全保护装置的【答案】： B 39、根据建设工程安全生产管理条例，建设单位的安全责任不包括()。A.对拆除工程进行备案B.提供施工现场的地下管线资料C.向建设行政主管部门提供安全施工措施资料D.审查施工组织设计是否符合工程建设强制性标准【答案】： D 40、关于施工企业的安全生产教育培训，下列说法正确的是（ ）。A.全员每半年应至少进行1次安全生产教育培训B.主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员经企业考核合格后方可任职C.进入新施工岗位的作业人员应当经安全生产教育培训合格后方可上岗作业。作业人员更换了施工现场，如果岗位相同，无需培训D.采用新工艺时，应当对作业人员进行安全教育培训【答案】： D 41、没有法定或者约定义务，为避免他人利益受损进行管理或者服务而发生的债称为（ ）。A. 合同B. 侵权C. 不当得利D. 无因管理【答案】： D 42、根据中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见,针对高危工艺、设备、物品、场所和岗位,建立()制度。A.统一管控B.分级管控C.重点管控D.分类管控【答案】： B 43、建设工程施工合同签订后，发包人合同外附属市政工程委托承包人施工，对此价款未做约定，后无法协商一致，则市政工程价款应按照（ ）市场价格履行。A. 订立合同时合同签订地B. 订立合同时合同履行地C. 履行合同时合同签订地D. 履行合同时合同履行地【答案】： B 44、2013年3月15日，王某与阳光建筑公司发生了劳动报酬的争议，同年7月1日，王某向当地劳动争议仲裁委员会递交了仲裁申请，而阳光公司不同意通过仲裁方式解决争议。对此，以下说法正确的是( )。A.由于建筑公司不同意通过仲裁方式解决争议，因此仲裁委员会不应当受理B.因为超过了劳动仲裁时效，因此仲裁委员会不应当受理C.仲裁委员会应当受理D.阳光公司不同意仲裁结果，可在收到裁决书后的30日内提起诉讼【答案】： C 45、特别重大事故发生后,负责事故调查的人民政府应当及时作出批复,但在特殊情况下,批复时间可以适当延长,延长的最长时间可是()。A.15日B.30日C.45日D.60日【答案】： B 46、某工程公司由于与建设单位发生工程款结算纠纷，拒不履行质量保修义务.由此产生的法律责任中，属于行政处罚的是()。A.扣除质量保证金B.罚款C.申请资质增项不予批准D.作为不良行为记入信用档案【答案】： B 47、下列关于规范性法律文件效力的表述，表述正确的是()。A.部门规章的效力肯定高于地方政府规章B.地方性法规的法律效力肯定高于地方政府规章C.地方性法规的法律效力肯定高于部门规章D.地方性法规的法律效力肯定高于行政法规【答案】： B 48、（2019年真题）关于核验施工许可证的说法,正确的是()A.中止施工经核验符合条件期间,由建设单位做好建设工程的维护管理工作B.在建的建筑工程因故中止施工的,施工企业应当自中止之日起3个月内报发证机关核验C.中止施工满6个月的,在建筑工程恢复施工前,应当报发证机关核验施工许可证D.经核验不符合条件的,不允许其恢复施工,待条件具备后再申请核验【答案】： A 49、乙施工企业向甲建设单位主张支付工程款，甲以工程质量不合格为由拒绝支付，乙将其工程款的债权转让给丙并通知了甲。丙向甲主张该债权时，甲仍以质量原因拒绝支付。关于该案中债权转让的说法，正确的是（）。A.乙的债权属于法定不得转让的债权 B.甲可以向丙行使因质量原因拒绝支付的抗辩 C.乙转让债权应当经过甲同意 D.乙转让债权的通知可以不用通知甲【答案】： B 50、甲建筑公司与乙水泥厂约定，如果此次施工项目中标了，就购买乙水泥厂的水泥1000吨，并为此交付了1万元定金。但是，甲建筑公司没有中标，也就没有去购买乙水泥厂的水泥，则（ ）。 A. 这1万元定金归乙水泥厂所有B. 乙水泥厂应该返回给甲建筑公司2万元C. 乙水泥厂应该返回给甲建筑公司1万元D. 乙水泥厂应该返回给甲建筑公司5000元【答案】： C 第二部分 多选题(50题)1、根据文物保护法的规定，属于国家所有的不可移动文物的有()。A.古文化遗址B.古墓葬C.石窟寺D.中国境内出土的文物E.公民、法人和其他组织捐赠给国家的文物【答案】： ABC 2、根据建筑工程施工许可管理办法，不需要办理施工许可证的建筑工程有( )。（2012）A.建筑面积200平方米的房屋B.城市大型立交桥C.抢险救灾工程D.实行开工报告审批制度的建筑工程E.城市居住小区【答案】： ACD 3、某施工单位根据建筑法和建设工程安全生产管理条例投保了建筑意外伤害保险。在保险责任有效期内，被保险人在建筑施工中遭受意外致残。由被保险人作为申请人填写保险金给付申请书，被保险人被确定残疾及其程度后，凭一系列的证明文件向保险人申请给付保险金。这些证明文件通常包括()。A.保单B.建设工程合同C.事故照片D.鉴定报告E.保险人认可的医疗机构出具的被保险人死亡证明【答案】： ABCD 4、甲从自己承包的土地上出入不便，遂与乙书面约定在乙承包的土地上开辟一条道路供甲通行，但没有进行登记。关于该约定性质和效力的说法，正确的有（）。A.该约定属于有关相邻关系的约定 B.该约定属于土地承包合同 C.该约定属于地役权合同 D.没有进行登记不影响该约定的合同效力 E.如果甲将其承包的土地转移给他人，受让人有权在乙承包的土地上通行【答案】： CD 5、表见代理通常可以分为()。A.代理权终止的表见代理B.转托他人的表见代理C.指定范围的表见代理D.未予授权的表见代理E.超越权限的表见代理【答案】： AD 6、（2019年真题）根据安全生产法,生产经营单位的从业人员有权了解其作业场所工作岗位存在的（）。A.事故隐患B.危险因素C.防范措施D.安全通病E.事故应急措施【答案】： BC 7、根据仲裁法,仲裁裁决可能被撤销的情形有()。A.裁决的事项超出仲裁协议约定的范围B.依据伪造的证据作出的裁决C.双方当事人均对裁决不服D.重大案件适用了独任庭审理E.没有仲裁协议【答案】： AB 8、招标投标法规定，投标文件有下列情形，招标人不予受理（ ）。A. 逾期送达的B. 未送达指定地点的C. 未按规定格式填写的D. 无单位盖章并无法定代表人或法定代表人授权的代理人签字或盖章的E. 未按招标文件要求密封的【答案】： AB 9、承包商甲承建的住宅小区一期工程，业主入住后发现墙体出现大面积裂缝。业主向开发商提出索赔，开发商因无力支付而故意拖延。作为该项目正在建设的二期工程承包商乙，可以（)。A.行使不安抗辩权 B.行使同时履行抗辩权C.不通知开发商而暂停施工D.要求开发商提供付款担保E.不承担举证责任证明开发商丧失履约能力【答案】： AD 10、下列选项中属于行政处分的种类有()。A.警告B.罚款C.记过D.撤职E.开除【答案】： ACD 11、（2020年真题）下列情形中，属于居民个人所得税纳税人应当办理纳税申报的有（）。A.在中国境内从两处以上取得工资、薪金所得B.取得应税所得没有扣缴义务人C.因移居境外注销中国户籍D.年所得12万元以上的E.取得境外所得【答案】： BC 12、用人单位应当向劳动者按月支付2倍工资的情况包括（ ）。A.自用工之日超过1个月不满1年，未与劳动者订立书面劳动合同B.符合法定条件时，拒绝与劳动者订立无固定期限合同C.拖欠劳动者工作报酬D.法定节假日安排劳动者加班E.违法与劳动者解除或终止劳动合同【答案】： AB 13、关于建筑节能的说法，下列选项中正确的是（ ）。A.国家实行固定资产投资项目节能评估和审查制度B.不符合强制性节能标准的项目，建设单位不得开工建设C.不符合强制性节能标准的项目，已经建成的，不得投入生产，但可以使用D.政府投资项目不符合强制性节能标准的，依法负责项目审批的机关不得批准建设E.国家要求必须在新建建筑和既有建筑节能改造中使用新型墙体材料等节能建筑材料和节能设备【答案】： ABD 14、 根据建设工程质量管理条例,施工单位必须对建筑材料、建筑构配件、设备和商品混凝土进行检验,检验应当有书面记录和专人签字;未经检验或者检验不合格的,不得使用。其检验的依据有()。A.地方技术标准B.工程设计要求C.施技术标准D.团体技术标准E.合同约定【答案】： BC 15、根据建筑施工企业安全生产许可证管理规定，安全生产许可证违法行为应承担责任，说法正确的是（ ）。A.已取得安全生产许可证的建筑施工企业发生重大安全事故，暂扣安全生产许可证并限期整改 B.施工企业不再具备安全生产条件时，暂扣安全生产许可证并限期整改 C.施工企业以欺骗、贿赂等不正当手段取得安全生产许可证的，撤销安全生产许可证，1 年内不得再次申请 D.转让安全生产许可证的，没收违法所得、处以罚款并吊销安全生产许可证 E.未取得安全生产许可证擅自进行生产的，责令停止生产，没收违法所得【答案】： ABD 16、施工单位甲与材料供应商乙签订一份显失公平的钢材供应合同;甲因此而享有合同的撤销权。其撤销权消灭的情形有（ ）。A.甲自知道撤销事由之日起1年内没有行使撤销权.B.甲知道撤销事由后明确表示放弃撤销权C.甲自应当知道撤销事由之日起半年内没有行使撤销权D.甲自订立合同之日起1年内没有行使撤销权 E.甲知道撤销事由后以自己的行为放弃撤销权【答案】： AB 17、建设工程以赔偿损失方式承担违约责任的构成要件包括（）（2013）A.违反执业道德规范B.造成损失后果C.具有违约行为.D.违反建筑企业内部文件E.违约行为与财产等损失之间有因果关系【答案】： BC 18、某商业写字楼建筑，已交付投入使用数年，由于外墙装饰板材坠落而致行人李某伤害，在没有充分证明自己没有过错的情况下，（ ）应先对李某伤害赔偿承担责任。A. 写字楼的产权单位B. 写字楼的施工单位C. 写字楼的设计单位D. 写字楼的使用单位E. 写字楼的物业管理单位【答案】： AD 19、根据民事诉讼法规定，不适用诉讼时效的情形是（ ）A.王某在马路上被车撞伤的赔偿B.李某在银行存款本金返还请求C.张某购买的国债兑换请求D.施工单位请求支付工程款的请求权E.某公司国际货物买卖争议【答案】： BC 20、根据劳动合同法的规定，下列属于用人单位不得解除劳动合同的情形有( )。A.非因工负伤，在规定的医疗期内的B.在本单位连续工作10年，且距法定退休年龄不足5年的C.劳动者家庭无其他就业人员，有需要扶养的家属的D.女职工在产期的E.因工负伤被确认丧失劳动能力的【答案】： AD 21、根据全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准，属于工程质量不良行为的有（）。A.允许其他单位或个人以本单位名义承揽工程B.不按照与招标人订立的合同履行义务，情节严重的C.取得安全生产许可证发生重大安全事故的D.不履行保修义务或者拖延履行保修义务的E.工程竣工验收后，不向建设单位出具质量保修书的【答案】： D 22、企业职工具有的下列情形中，应当认定为工伤的有（ ）。A.在工作时间和工作场所内，因工作原因受到事故伤害的B.工作时间前后在工作场所内，从事与工作有关的预备性或者收尾性工作受到事故伤害的C.在工作时间和工作场所内突发重大疾病的D.上下班途中，受到因本人主要责任的交通事故的E.因工外出期间，由于工作原因发生事故下落不明的【答案】： AB 23、根据建设工程安全生产管理条例，关于项目专职安全生产管理人员责任的说法，正确的是（）。A.负责施工现场安全生产日常检?查并做好检查记录B.对施工现场存在的安全隐患有权责令立即整改C.对作业人员违规违章行为有权予以纠正或查处D.检查危险性较大工程安全专项施工方案落实情况E.对发现的安全生产违章违规行为或安全隐患，当场予以纠正或做出处理决定【答案】： ABC 24、在工程建设知识产权承担侵权责任的方式中，适用于人身权的是（ ）。A. 恢复名誉B. 排除妨碍C. 恢复原状D. 消除影响E. 赔礼道歉【答案】： AD 25、关于承包单位将承包的工程转包或违法分包的，正确的行政处罚有（ ）。A. 责令改正,没收违法所得B. 对施工企业处工程合同价款0.5%以上1%以下的罚款C. 追究刑事责任D. 责令停业整顿,降低资质等级E. 情节严重的,吊销资质证书【答案】： ABD 26、申领施工许可证时，建设单位应当提供的有关安全施工措施的资料包括( )。（2012）A.安全防护设施搭设计划B.专项安全施工组织设计方案C.书面委托监理合同D.安全施工组织计划E.安全措施费用计划【答案】： AB 27、下列刑事处罚中，属于主刑的有()。A.管制B.有期徒刑C.罚金D.剥夺政治权利E.拘役【答案】： AB 28、根据注册建造师管理规定，下列情形中，不予注册的有（）。A.钱某取得资格证书3年后申请注册 B.赵某因工伤丧失了民事行为能力 C.孙某与原单位解除劳动关系后申请变更注册 D.周某申请在两个单位分别注册 E.李某已满60岁但仍担任单位的咨询顾问【答案】： BD 29、关于仲裁协议的说法,正确的有（ ）A.仲裁协议必须在纠纷发生前达成B.当事人对仲裁协议效力有异议的,应当在仲裁庭首次开庭前提出C.仲裁协议可以采用口头形式,但需双方认可D.合同解除后,合同中的仲裁条款仍然有效E.仲裁协议约定两个以上仲裁机构,当事人不能就选择达成一致的,可以由司法行政主管部门指定【答案】： BD 30、下面关于安全生产规程说法正确的是（ ）。A. 生产经营单位应当在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志B. 生产经营单位必须对安全设备进行经常性维护、保养，并定期检测，保证正常运转C. 生产经营单位不得使用国家明令淘汰、禁止使用的危及生产安全的工艺、设备D. 生产、经营、储存、使用危险物品的车间、商店、仓库可以与员工宿舍在同一座建筑物内E. 涉及生命安全、危险性较大的特种设备的目录由国务院负责特种设备安全监督管理的部门制定，报国务院批准后执行【答案】： ABC 31、根据固体废物污染环境防治法规定，在国务院和国务院有关主管部门及省、自治区、直辖市人民政府划定的（ ）区域内，禁止建设工业固体废物集中贮存、处置的设施、场所和生活垃圾填埋场。A. 风景名胜区B. 自然保护区C. 基本农田保护区D. 经济技术开发区E. 水源保护区【答案】： ABC 32、涉及结构安全的试块、试件以及有关材料，应当（ ）。A.在建设单位或者工程监理单位人员见证下现场检测B.由建设单位技术负责人取样C.在建设单位或者工程监理单位监督下现场取样D.由施工单位自检合格报验监理工程师认可E.在监督单位监督下现场取样送至具有法定资格的质量检测单位进行检测【答案】： C 33、下列行为中，属于侵犯注册商标专用权的有()。A.未经商标注册人许可，在同一种商品上使用与其注册商标近似的商标B.伪造他人注册商标标识C.销售侵犯注册商标专用权的产品D.给他人的注册商标专用权造成损害E.使用他人发明专利【答案】： ABCD 34、建筑工程总承包单位可以将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位，但是（ ）。A.必须报建设行政主管部门批准备案B.除总承包合同中约定的分包外，必须经建设单位认可C.必须经由建设单位与分包单位重新签订分包合同D.建设单位应当重新领取施工许可证E.施工总承包的，建筑工程主体结构的施工必须由总承包单位自行完成【答案】： B 35、（2020年真题）下列车船中，属于免征车船税范围的有（）。A.悬挂应急救援专用号牌的国家综合性消防救援专用船舶B.渣土运输车辆C.警用车船D.排气量为2000毫升以下的乘用车E.政府机关所有的乘用车【答案】： AC 36、（2019年真题）根据绿色施工导则，关于非传统水源利用的说法，正确的有（）A.优先采用雨水搅拌、雨水养护，有条件的地区和工程应当采用中水养护B.现场机具、设备等的用水、优先采用非传统水源，尽量不使用市政处来水C.处于基坑降水阶段的工地，宜优先采用雨水作为混凝土搅拌用水D.大型施工现场，尤其是雨量充沛地区的大型施工现场建立雨水收集利用系统，充分收集自然降水用于施工和生活中适宜的部位E.力争施工中非传统水源的循环水的再利用量大于30%【答案】： BD 37、关于民事诉讼管辖制度的说法，正确的有（）。2017A.甲区基层法院受理某技术转让合同纠纷案后，发现自己没有级别管辖权，将案件移送至甲市中级人民法院审理，属于管辖权转移 B.因房屋买卖合同纠纷提起的诉讼应由房屋所在地人民法院管辖 C.房屋买卖合同纠纷案件不可约定管辖法院 D.移送管辖有可能是因为受理法院违反了级别管辖的规定所导致 E.当事人可以通过协议变更案件的级别管辖【答案】： BCD 38、根据最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释，关于当事人对建设工程实际竣工日期有争议时，竣工日期确定的说法，正确的有（）。A.建设工程整改后竣工验收合格的，以提交竣工验收申请报告的日期为竣工日期B.建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期C.承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期D.建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以工程完工日期为竣工日期E.建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期【答案】： BC 39、根据建设工程安全生产管理条例,安全作业环境及安全施工措施所需费用的用途包括()。A.用于施工安全防护用具及设施的采购和更新B.用于为现场危险工作人员购置意外伤害保险C.用于安全施工措施的落实D.用于安全生产条件的改善E.用于为现场工作人员缴纳工伤保险【答案】： ACD 40、甲公司注册商标于2017年6月30日到期，下列说法中正确的是（ ）。A.核准注册甲公司注册商标的的时间应为2007年6月30日B.如甲公司未能在2017年6月30日提出续展申请，该商标将被注销C.甲公司可在2017年12月30日前提出续展申请D.甲公司在2017年12月30日之后提出申请，可以受理E.甲公司提出续展注册的有效期为20年【答案】： AC 41、某工程招标文件规定，“招标人应出具10万元的银行保函或等额汇票作为投标担保”，则 该工程担保的方式包括（ ）。A.保证 B.抵押 C.动产质押D.权利质押 E.定金【答案】： AD 42、甲房地产开发公司以招标方式将某住宅小区项目发包，乙施工单位中标。甲向有关行 政监督部门提交招标投标情况的书面报告，该书面报告至少应包括（ ）等内容。A. 招标范围B. 招标方式和发布招标公告的媒介C. 招标文件中投标人须知、技术条款、评标标准和方法、合同主要条款等内容D. 资格预审文件E. 评标委员会的组成和评标报告【答案】： ABC 43、 下列选项中，属于无权代理的表现形式有( )。A.无合法授权的代理行为B.代理权终止后的代理行为C.代理权限不明的代理行为D.超越代理权限的代理行为E.人民法院指定而发生的代理行为【答案】： ABD 44、 申请领取建筑工程施工许可证应具备的条件有( )A.建设资金已经落实B.按照规定应该委托监理的工程已委托监理C.按照规定应该招标的工程虽没有招标,但已确定施工企业D.有保证工程质量和安全的具体措施E.需要拆迁的,其拆迁进度符合施工要求【答案】： AD 45、设计单位的安全责任包括（）。A.按照法律、法规和工程建设强制性标准进行设计 B.提出防范安全生产事故的指导意见和措施