一级建造师之一建工程法规题库【精品】.docx

一级建造师之一建工程法规题库【精品】第一部分 单选题(50题)1、依据:建设工程质量管理条例的规定，以下工作中，应由总监理工程师签字认可的是 ( )。A. 建设单位拨付工程款B. 施工单位实施隐蔽工程C. 商品混凝土用于基础工程D. 大型非标构件进行吊装【答案】： A 2、根据最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释,关于解决工程价款结算争议的说法,正确的是（）。A.欠付工程款的利息从当事人起诉之日起算 B.当事人约定垫资利息,承包人请求按照约定支付利息的,不予支持 C.建设工程承包人行使优先权的期限自转移占有建设工程之日起计算 D.当事人对欠付工程款利息计付标准没有约定的,按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息【答案】： D 3、甲承包商与乙运输公司签订了多式联运合同。丙参与了多式联运中一个区段的运输，乙与丙约定了双方的责任和义务。合同履行中，丙公司司机酒后驾驶导致严重交通事故，给甲承包商造成了损失。下列关于此项运输合同责任和义务的表述中正确的是()。A.丙应对此承担全部责任B.乙对全程运输承担责任C.乙仅对自己的运输区段负责D.甲应直接要求丙赔偿损失【答案】： B 4、根据安全生产许可证的取得条件，必须持特种作业操作证书上岗的人员是()。A.项目经理B.脚手架作业人员C.兼职安全员D.BIM系统操作员【答案】： B 5、下列关于合同权利的转让说法不正确的是()。A.当债务人接到权利转让的通知后，权利转让即行生效B.债权人转让权利的，应当通知债务人C.最高额抵押的主合同债权可以转让D.债权人转让权利的通知不得撤销，但经受让人同意的除外【答案】： C 6、要式合同是指（ ）的合同。A. 法律上已经确定了一定的名称和规则B. 当事人双方互相承担义务C. 根据法律规定必须采用特定形式D. 当事人双方意思表示一致即告成立【答案】： C 7、关于工程总承包,以下说法正确的是()。A.工程总承包是指发包人将全部施工任务发包给具有施工总承包资质的建筑业企业B.工程总承包由施工总承包企业按照合同的约定向建设单位负责,承包完成施工任务C.程总承包由工程总承包企业与建设单位签订合同D.施工总承包是对工程项目的设计、采购、施工等实行全过程的承包【答案】： C 8、当事人在执行法院生效裁决阶段达成和解协议后，一方当事人不履行和解协议，人民法院可以根据对方当事人的申请，( )。A.强制执行和解协议B.恢复对原生效法律文书的执行C.对和解协议进行审查D.将和解协议转审判庭审查【答案】： B 9、根据建筑工程施工许可管理办法，关于施工许可证的适用范围，下列说法正确的是（）。A.适用农民自建低层住宅的建筑活动B.适用于抢险救灾工程建设项目C.适用于限额以下的小型工程建设项目D.适用于政府采购工程建设项目【答案】： D 10、下列各项，固体废物污染环境防治法未作禁止规定的是（ ）。A. 境外废物进境倾倒.堆放.处置B. 进口不能用做原料的固体废物C. 进口可以用做原料的废物D. 经中国境内转移危险废物【答案】： C 11、（2020年真题）关于定金的说法，正确的是（）。A.收受定金的一方不履行约定的债务的，应当原数额返还定金B.定金合同自合同订立之日起生效C.既约定违约金又约定定金的，一方违约时，对方可以选择适用违约金或者定金条款D.定金的数额由当事人约定，但不得超过主合同标的额的10%【答案】： C 12、在施工现场安装、拆卸施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设备，必须由（ ）承担。A.设备使用单位 B.具有相应资质的单位C.设备出租单位 D.检验检测机构【答案】： B 13、总承包单位和分包单位对分包工程的安全生产承担()。A.补充责任B.共同责任C.按份责任D.连带责任【答案】： D 14、关于评标的说法，正确的是（）。2014A.招标委员会可以向招标人征询确定中标人的意向B.招标项目设有标底的，可以投标报价是否接近标底作为中标条件C.评标委员会成员拒绝在评标报告上签字的，视为不同意评标结果D.投标文件中有含义不明确的内容、明显文字或计算错误的，评标委员会可以要求投标人作出必要澄清、说明【答案】： D 15、水泥厂在承诺有效期内,对施工单位订购水泥的要约做出了完全同意的答复,则该水泥买卖合同成立的时间为()。A.水泥厂的答复文件到达施工单位时B.施工单位发出订购水泥的要约时C.水泥厂发出答复文件时D.施单位订购水泥的要约到达水泥厂时【答案】： A 16、某工程施工合同约定承包人对基础工程垫资，时间为3个月，发包人对垫付资金按照银行定期3个月存款利率的2倍支付利息，后发包人未按照合同约定支付利息，承包人将其诉至法院。银行3个月定期存款利息为24，同期贷款利率为6，则法院对垫资利息的处理正确的是()。A.不予支持B.按照2.4支付利息C.按照4.8支付利息D.按照6支付利息【答案】： C 17、根据专职安全生产管理人员的配备要求,配备2名专职安全生产管理人员的劳务分包企业,其施工人员应为()A.50人以下B.50-100人C.50-200人D.200人以上【答案】： C 18、关于建设工程超过合理使用年限后需要继续使用的说法，正确的是（）。A.经过勘察、设计单位鉴定后，必须在设计文件中重新界定使用期 B.建设工程超过合理使用年限后需要继续使用的，产权所有人应当委托原勘察、设计单位鉴定 C.根据鉴定结果采取加固、维修等措施的，需经原施工企业进行加、维修和补强 D.不经鉴定、加固等而违法继续使用造成损失的，由产权所有人和原施工企业承担连带责任【答案】： A 19、下列关于工程分包的表述中，正确的是()。A.工程施工分包是指承包人将中标工程项目分解后分别发包给具有相应资质的企业完成B.专业工程分包是指专业工程承包人将所承包的部分专业工程施工任务发包给具有相应资质的企业完成C.劳务作业分包是指施工总承包企业或专业承包企业将其承包工程中的劳务作业发包给劳务分包企业D.劳务分包企业可以将承包的部分劳务作业任务分包给同类企业【答案】： C 20、关于建设工程未经竣工验收而发包人擅自使用的质量责任的说法，正确的是（）。A.承包人没有义务进行修复或返修B.凡不符合合同约定或者验收规范的工程质量问题，承包人均应当承担责任C.发包人以使用部分质量不符合约定为由主张权利的，应予支持D.承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础工程和主体结构质量承担民事责任【答案】： D 21、下列情形中,属于人民法院对仲裁裁决裁定不予执行的是（）。2017A.对仲裁裁决持不同意见的仲裁员没有在裁决书上签名的 B.仲裁庭的组成违反法定程序的 C.合同中没有仲裁条款,争议发生后当事人才达成书面仲裁协议的 D.载有仲裁条款的合同被人民法院确认无效的【答案】： B 22、甲公司是A产品的专利权人,乙公司未经授权制造和销售该专利产品。甲发现后对乙提起侵权之诉。经查,乙共销售侵权产品800件,因乙的侵权行为,甲少销售600件。甲销售专利产品每件获利2000元,乙销售侵权产品每件获利1000元。乙应赔偿甲()。A.60万元B.80万元C.120万元D.160万元【答案】： C 23、某施工单位将工程转包，给建设单位造成10万元损失，则该施工单位不可能承担的法律责任是()。A.赔偿损失B.对主要负责人判处有期徒刑C.降低资质等级D.责令停业整顿【答案】： B 24、出租机械设备的单位应当对出租的机械设备和施工机具及配件的安全性能进行检测，在签订租赁协议时，应当出具（ ）。A.检测合格证明B.生产（制造）许可证明C.产品合格证明D.建筑机械使用许可证明【答案】： A 25、关于不动产物权设立的说法，正确的是（ )。A.经依法登记，发生设立效力B.合同签字盖章，发生设立效力C.依法属于国家所有的自然资源，所有权必须登记D.未经登记，不动产交易合同无效【答案】： A 26、建设单位办理工程项目质量监督手续应在（）。2017真题A.领取建设工程规划许可证之前 B.领取建设用地规划许可证之前 C.中标通知书发出后签订施工合同之前 D.领取施工许可证或办理开工报告之前【答案】： D 27、关于建筑市场诚信行为公布的说法，正确的是（）。A.不良行为记录应当在当地发布，社会影响恶劣的，还应当在全国发布 B.诚信行为信息包括良好行为记录和不良行为记录，两种信息记录都应当公布 C.省、自治区和直辖市建设行政主管部门负责审查整改结果，对整改确有实效的，可取消不良行为记录信息的公布 D.不良行为记录在地方的公布期限应当长于全国公布期限【答案】： B 28、注册建造师需要增加执业专业的，应当按照规定申请专业增项注册，并提供相应的( )A.学历证明B.经考核认定的相应能力证明C.资格证明D.业绩证明【答案】： C 29、张某是甲企业的销售人员，随身携带盖有甲企业公章的空白合同书，便于随时对外签约，后来张某因为收取回扣被甲企业开除，但空白合同书未被收回。张某以此合同书与不知情的李某签订了一份商品买卖合同，该买卖合同的效力是（）。A.不成立B.有效C.无效D.效力待定【答案】： B 30、关于评标的说法，正确的是（）。A.评标委员会可以向招标人征询确定中标人的意向 B.招标项目设有标底的，可以投标报价是否接近标底作为中标条件 C.评标委员会成员拒绝在评标报告上签字的，视为不同意评标结果 D.投标文件中有含义不明确的内容、明显文字或计算错误的，评标委员会可以要求投标人作出必要澄清、说明【答案】： D 31、根据招标投标法的规定，关于共同承包责任的表述中，不正确的是()。A.联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同B.共同承包的各方对承包合同的履行承担连带责任C.联合体中标的，就中标项目向招标人承担连带责任D.对承包合同的履行，各承包方共同对建设单位承担按份责任【答案】： D 32、当事人对合同变更的内容约定不明确的，()。A.按国家标准变更B.可以协议补充C.由权利方确定D.推定为未变更【答案】： D 33、因施工企业原因，工程未能如期竣工，建设单位听取监理单位建议后，在建设行政主管部门协调下同意不追究施工企业之前的违约责任，之后发生地震致使工期再次拖延，则因此产生的工期责任由（ ）承担。A.建设单位B.施工企业C.监理单位D.建设行政主管部门【答案】： B 34、缔约当事人就订立合同达成合意，一般应经过()阶段。A.谈判、协商B.要式、不要式C.缔约、签字D.要约、承诺【答案】： D 35、某施工现场发生模板支撑系统坍塌事故，导致5名作业人员被埋，施工单位负责人接到项目经理事故报告后，应当在()向事故发生地政府安全监管部门报告事故。A.1小时内B.24小时内C.作业人员救出后1小时内D.作业人员救出后24小时内【答案】： A 36、某施工单位在一起工程质量诉讼中，委托其法务部负责人李某为诉讼代理人，其向人比法院出具的授权委托中注明李某为全权代理，未列举具体权限，则李某有权（ ）。A. 进行辩论B. 进行和解C. 提起反诉D. 提起上诉【答案】： A 37、报据建设工程安全生产管理条例，关于出租单位出租未经安全性能检测的施工机具及配件的行政责任的说法，正确的是（）。2018真题A.责令限期改正，并处合同价款1倍以上3倍以下的罚款B.责令停业整顿，降低资质等级C.责令限期改正，情节严重的，吊销资质证书D.责令停业整顿，并处5万以上10万元以下的罚款【答案】： D 38、关于施工企业法人与项目经理部法律关系的说法，正确的是（ ）。A.项目经理部具备法人资格B.项目经理是企业法定代表人授权在建设工程施工项目上的管理者C.项目经理部行为的法律后果由其自己承担D.项目经理部是施工企业内部常设机构【答案】： B 39、注册建造师、注册结构师、注册监理工程师等注册执业人员因过错造成质量事故的，责令停止执业（ ）年；造成重大质量事故的，吊销执业资格证书，5年内不让注册。A. 0.5B. 1C. 1.5D. 2【答案】： B 40、按照建筑市场诚信行为信息管理办法及相关法规的规定，下列建筑市场诚信行为公布内容和范围的表述中，不正确的是（ ）。A.属于全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准范围的不良行为记录，应当在当地和全国公布B.通过与工商、银行等部门的信用共享获取的不良行为记录，统一公布C.国务院有关行政主管部门和省级人民政府有关行政主管部门应自招标投标违法行为行政处理决定作出之日起 20 个工作日内对外进行记录公告D.招标投标违法行为记录的公告不得涉及商业秘密和个人隐私【答案】： D 41、根据招标投标法及相关法规，下列招标、投标、评标行为中错误的是（ ）。A.投标人的报价明显低于成本的，评标委员会应当否决其投标B.投标人的报价高于招标文件设定的最高投标限价，评标委员会应当否决其投标C.评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标D.招标人有权在评标委员会推荐的中标候选人之外确定中标人【答案】： D 42、法人成立的条件包括（ ）。A.法人应该有自己独立产权的办公场地B.法人可以自然成立C.法人可以有法定代表人D.法人能够独立民事责任【答案】： D 43、当事人之间订立转让不动产物权的合同，未办理物权登记的，除法律另有规定或者合同另有约定外，（ ）。A.合同不生效B.合同无效C.合同终止D.不影响合同效力【答案】： D 44、下列社会保险中，职工不缴纳相应保险费的是()。A.生育保险B.基本医疗保险C.失业保险D.基本养老保险【答案】： A 45、下面不属于建设工程一切险承保的危险与损害的是()。A.火灾B.地震C.原子裂变D.爆炸【答案】： C 46、关于建设工程领域的民事纠纷，下列表述错误的是()A.某施工企业未经许可使用他人专利而产生的纠纷属于合同纠纷B.发包人和承包人因合同变更产生的纠纷属于民事纠纷C.在建设工程领域，较为普遍和重要的民事纠纷主要是合同纠纷、侵权纠纷D.民事纠纷的法律解决途径主要有和解、调解、仲裁、诉讼【答案】： A 47、根据中华人民共和国合同法，关于代位权行使的说法，正确的是（）。A.债权人可选择以自己的名义或债务人的名义起诉次债务人B.代位权是债权人行使的抗辩权C.债权人可以代位行使的权利必须不是专属于债务人自身的债权D.债权人自己承担行使代位权的必要费用【答案】： C 48、某施工项目现场发生安全事故，经调查发现死亡12人，重伤22人，直接经济损失达到6000万元，则该工程事故可定为()。A.一般事故B.重大事故C.较大事故D.特大事故【答案】： B 49、根据最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释,关于解决工程价款结算争议的说法,正确的是（）。A.欠付工程款的利息从当事人起诉之日起算 B.当事人约定垫资利息,承包人请求按照约定支付利息的,不予支持 C.建设工程承包人行使优先权的期限自转移占有建设工程之日起计算 D.当事人对欠付工程款利息计付标准没有约定的,按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息【答案】： D 50、某建筑公司向某玻璃厂发出购买玻璃的要约，玻璃厂对要约的内容作了以下变更，其中属于要约非实质性变更的是（ ）。A. 每块玻璃的尺寸B. 玻璃的透光标准C. 运输时，为减少破碎，包装由木板变为铝合金，价格不变D. 玻璃的运输方式由汽车变为火车【答案】： C 第二部分 多选题(50题)1、根据建设工程质量管理条例,施工企业出具的建设工程质量保修书应包括的主要内容有()。A.保修责任B.超过合理使用年限继续使用的条件C.保修范围D.保修期限E.保修单位名称、详细地址【答案】： ACD 2、根据最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释规定，发包人具有（ ）情形的，承包人请求解除合同的，应予支持。 A. 未按照约定支付工程款B. 提供的主要建筑材料、建筑构配件和设备不符合强制标准C. 单方面要求变更原先的工程设计方案D. 干预承包人采购E. 不履行约定的协助义务【答案】： AB 3、在市区施工生产环境噪声污染的下列情形中，可以在夜间进行施工作业而不需要有关主管部门证明的是（ ）。A. 混凝土连续浇筑B. 特殊需要必须连续作业C. 自来水管道爆裂抢修D. 由于施工单位计划向国庆献礼而抢进度的施工E. 路面塌陷抢修【答案】： C 4、关于社会保险费缴纳主体的说法，正确的有（）。2018真题A.失业保险费，由用人单位缴纳，职工不缴纳B.基本养老保险费，由用人单位和职工共同缴纳C.生育保险费，由职工自行缴纳D.基本医疗保险费，由用人单位和职工共同缴纳E.工伤保险费，由用人单位缴纳，职工不缴纳【答案】： BD 5、关于调解文书法律效力的说法，正确的有（）。A.法院调解书经双方当事人签收后，具有强制执行的法律效力B.人民调解委员会的调解协议具有法律约束力C.人民调解委员会的调解协议具有强制执行的法律效力D.基层人民政府的调解协议具有法律约束力E.仲裁调解书经人民法院司法确认后，即发生法律约束力【答案】： ABD 6、甲乙双方的合同纠纷于2006年7月2日开庭仲裁，7月4日，经仲裁庭调解双方达成了调解协议，7月5日仲裁庭根据调解协议制定了调解书，7月6日调解书交由双方签收，根据仲裁法有关规定，则下列说法正确的是（ ）。A.该调解书与仲裁裁决书具有同等法律效力B.该调解书自2006年7月5日产生法律效力C.若当事人签收调解书后反悔，则仲裁庭重新开庭仲裁D.申请人签收调解书后，申请人应撤回仲裁申请E.该调解书自2006年7月6日产生法律效力【答案】： A 7、根据2015年修订的立法法,下列选项中属于只能制定法律的事项包括( )。A.民事基本制度B.对非国有财产的征借C.对非国有财产的征收、征用D.税种的设立、税率的确定和税收征收管理等税收基本制度E.基本经济制度以及财政、海关、金融和外贸的基本制度【答案】： ACD 8、根据建设工程安全生产管理条例，建设单位的安全责任包括（ ）。A. 向施工单位提供资料的责任B. 依法履行合同的责任C. 提供安全生产费用的责任D. 对拆除工程进行备案的责任E. 不得干预投标人的责任【答案】： ABCD 9、下列关于开标程序的说法中，正确的有( )。A.开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行B.投标人少于5个的，不得开标C.招标人应当按照招标文件规定的时间、地点开标D.开标时招标人可以有选择地宣读投标文件E.投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人应当当场作出答复，并制作记录【答案】： AC 10、绿色施工导则对节能措施的规定包括（ ）。A.制订合理施工能耗指标B.施工现场分别设定生产、生活、办公和施工设备的用电控制指标C.根据当地气候和自然资源条件，充分利用太阳能、地热等可再生能源D.在施工组织设计中，合理安排施工顺序、工作面E.优先使用监理单位推荐的节能、高效、环保的施工设备和机具【答案】： ABCD 11、下列合同中，属于依法应当采用书面形式的有（ ）。 A. 货物运输合同B. 银行贷款合同C. 买卖合同D. 租赁合同E. 施工合同【答案】： B 12、根据招标投标法和相关法律法规，下列评标委员会的做法中，正确的有（ ）。( 2015真题 )A.以所有招标都不符合招标文件的要求为由，否决所有投标 B.拒绝招标人在评标时提出新的评标要求 C.按照招标人的要求倾向特定投标人 D.在评标报告中注明评标委员会成员对评标结果的不同意见 E.以投标报价超过标底上下浮动范围为由否决投标【答案】： ABD 13、在建设工程专利保护中，专利权人有证据证明他人正在实施侵犯专利权的行为，可以在起诉前向人民法院申请采取责令停止有关行为的措施。关于该专利权人向法院申请责令停止有关行为措施的说法，正确的有（）。A.申请人提出申请时，应当提供担保 B.人民法院裁定责令停止有关行为的，应当立即执行 C.人民法院应当自接受申请之时起24小时内作出裁定 D.当事人对人民法院责令停止有关行为的裁定不服的，可以提出上诉 E.申请人自人民法院采取责令停止有关行为的措施之日起15日内不起诉的，人民法院应当解除该措施【答案】： AB 14、在工程保修期限内的下列情形，属于施工单位保修范围的是()。A.因回填土方不实导致基础沉陷B.因地震作用造成墙体倾斜C.因风吹日晒导致外墙装饰脱落D.因他人纵火导致装修烧毁E.因连接螺栓错误导致设备震动【答案】： AC 15、根据最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释，关于当事人对建设工程实际竣工日期有争议时，竣工日期确定的说法，正确的有（）。2018真题A.建设工程整改后竣工验收合格的，以提交竣工验收申请报告的日期为竣工日期B.建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期C.承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期D.建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以工程完工日期为竣工日期E.建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期【答案】： BC 16、生产经营单位应当制定本单位的应急预案演练计划，并根据本单位的生产安全事故预防重点，进行（）。A.每年至少组织一次的综合应急预案演练或者专项应急预案演练 B.每半年至少组织一次现场处置方案演练 C.每半年至少组织一次的综合应急预案演练或者专项应急预案演练 D.每年至少组织二次的综合应急预案演练或者专项应急预案演练 E.每年至少组织一次的现场处置方案演练【答案】： AB 17、在人口集中地区和其他依法需要特殊保护的区域内，禁止焚烧()以及其他产生有毒有害烟尘和恶臭气体的物质。A.沥青、油毡B.橡胶、塑料C.皮革D.垃圾E.木材【答案】： ABCD 18、关于施工生产安全事故应急救援预案的说法，正确的是（ ）。A.根据本单位的生产安全事故预防重点，每半年组织一次专项应急预案演练B.根据本单位的生产安全事故预防重点，每半年组织一次现场处置方案演练C.已进行应急预案备案登记的，申领安全生产许可证时，可以不再提供相应的应急预案D.建设单位应当对施工企业编制的应急预案进行评审E.应急预案评审人员由经济、技术方面的专家组成【答案】： BC 19、根据我国民法典规定，要约失效的情形有（ ）等。A.拒绝要约的通知到达要约人 B.若承诺期限内，受要约人作出承诺C.受要约人对要约的内容作出实质性变更 D.要约人依法撤回要约E.要约人依法撤销要约【答案】： AC 20、有效的仲裁协议必须同时具有下列内容（）。2014A.选定的仲裁委员会 B.仲裁事项 C.仲裁地点 D.选定的仲裁员 E.请求仲裁的意思表示【答案】： AB 21、关于缺陷责任期的说法,正确的有()。A.缺陷责任期从承包人提交竣工验收报告之日起计B.缺陷责任期从工程通过竣工验收之日起计C.由于发包人原因导致工程无法按规定期限进行竣工验收的,在承包人提交竣工验收报告60天后,工程自动进入缺陷责任期D.缺陷责任期一般为6个月、12个月或24个月E.由于承包人原因导致程无法按规定期限进行竣工验收的,缺陷责任期从实际通过竣工验收之日起计【答案】： B 22、刑法规定，刑罚分为主刑和附加刑，其中主刑包括（ ）。A.拘役B.有期徒刑C.管制D.剥夺政治权利E.没收财产【答案】： ABC 23、下列法律责任中，属于行政处罚的有（）。A.减低资质等级 B.罚金 C.记过 D.没收财产 E.罚款【答案】： A 24、根据建筑工程转包违法分包等违法行为认定查处理办法（试行），施工企业有转包、违法分包违法行为，应承担的法律责任有（）。A.给予警告，限期整改 B.责令改正，没收违法所得 C.并处工程合同价款一定比例的罚款 D.责令停业整顿，降低资质等级 E.情节严重的，吊销资格证书【答案】： BCD 25、注册管理机构应当注销建造师注册的情形有()。A.因过错发生工程建设质量事故B.已与聘用单位解除聘用合同C.没有参加继续教育D.跨省级行政区域执业E.同时在两个施工企业执业【答案】： B 26、关于地役权,下列表述正确的是（ ）。2017A.当事人应当采用书面形式订立地役权合同B.地役权合同应包括解决争议的方法C.地役权自地役权合同签订时设立D.地役权自地役权合同生效时设立E.未经登记,不得对抗善意第三人【答案】： ABD 27、关于危大工程安全专项施工方案的说法，下列选项中正确的有（ ）。 A.因设计变更调整的，修改后的专项施工方案，建设单位应当重新审核和论证 B.施工单位应当在施工现场显著位置公告危大工程名称、施工时间和具体责任人员，并在危险区域设置安全警 示标志 C.对于按照规定需要验收的危大工程，建设单位应当组织相关人员进行验收 D.危大工程发生险情时，施工单位应当立即采取措施，并报告工程所在地住房城乡建设主管部门 E.施工单位、监理单位、建设单位应当建立危大工程安全管理档案【答案】： BD 28、建设单位将其工程发包给甲总承包单位，甲依法将某安装工程分包给乙施工单位，乙又 将该专业工程分包给丙个体承包人，后因该专业工程质量发生争议，建设单位诉至人 民法院。下列关于建设单位起诉对象的说法，正确的有（ ）。A.仅可起诉甲 B.不能起诉丙 C.仅可起诉乙D.可单独起诉甲 E.可起诉甲、乙、丙【答案】： D 29、（2019年真题）甲施工企业误将应当支付给乙材料供应商的货款支付给丙材料供应商,关于甲、乙和丙之间债的发生根据及其处理的说法,正确的有（）。A.丙应当将货款返还给乙B.甲向乙支付货款属于合同之债C.丙获得货款后属于无因管理之债D.乙和丙之间没有债权和债务关系E.丙获得货款构成不当得利之债【答案】： BD 30、关于建设工程总承包的发包，下列说法正确的有()。A.建筑工程的发包单位可以将建筑工程的勘察、设计、施工一并发包给一个工程总承包单位B.建筑工程的发包单位不可以将建筑工程的勘察、设计、施工与设备采购一并发包给一个工程总承包单位C.建筑工程的发包单位不可以将建筑工程勘察、设计、施工割裂开来，分别发包给三个工程总承包单位D.建筑工程的发包单位可以将建筑工程勘察、设备采购发包给一个工程总承包单位E.建筑工程的发包单位可以将建筑工程施工、设备采购发包给一个工程总承包单位【答案】： AD 31、甲公司拖欠乙公司工程款一案，经法院作出判决，现进入执行阶段。法院可根据乙的申请，对甲的银行存款釆取的执行措施有( )。 A.封存 B.扣押C.冻结D.强制交付 E.划拨【答案】： C 32、根据招标投标法实施条例，有关投标人重大事项报告，说法正确的是（ ）。A.投标人发生合并的，应当及时书面报告招标人 B.投标联合体通过资格预审后需要增加成员的，应当书面告知招标人 C.投标人在参加联合体后，需要以自己名义另行投标的，应当书面告知招标人 D.投标人分立但资质等级未发生变化的，应该书面告知招标人 E.存在控股、管理关系的两个单位，需要在同一标段投标的，应当报告招标人【答案】： AD 33、根据仲裁法的规定，下列关于仲裁程序的表述，正确的有( )。A.仲裁庭审理案件通常应不公开进行，除非当事人协议公开进行B.在仲裁程序中，被申请人不在仲裁规则规定的期限内提交答辩书的，不影响仲裁程序的继续进行C.仲裁庭审理案件时，如果申请人无正当理由不到庭，仲裁庭可以缺席裁决D.仲裁庭可由4名仲裁员组成E.仲裁员不得是本案当事人的近亲属【答案】： AB 34、甲公司拖欠乙公司工程款一案，经法院作出判决，现进入执行阶段。法院可根据乙的申请，对甲的银行存款釆取的执行措施有( )。 A.封存 B.扣押C.冻结D.强制交付 E.划拨【答案】： C 35、承包商甲承建的住宅小区一期工程，业主入住后发现墙体出现大面积裂缝。业主向开发商提出索赔，开发商因无力支付而故意拖延。作为该项目正在建设的二期工程承包商乙，可以（)。A.行使不安抗辩权 B.行使同时履行抗辩权C.不通知开发商而暂停施工D.要求开发商提供付款担保E.不承担举证责任证明开发商丧失履约能力【答案】： AD 36、下列关于生产安全事故的分类包括()。A.特别重大事故B.重大事故C.较大事故D.一般事故E.特别严重事故【答案】： ABCD 37、下列哪些人员属于建筑施工企业的特种作业人员（ ）。A. 起重机械安装拆卸工B. 架子工C. 起重机械司机D. 钢筋工E. 高处作业吊篮安装拆卸工【答案】： ABC 38、关于施工许可制度和开工报告制度的说法，正确的有（）。A.实行开工报告批准制度的工程，必须符合国务院的有关规定 B.建设单位领取施工许可证后因故不能近期开工的，最多可延期6个月 C.建设工程因故中止施工满一年的，恢复施工前应报发证机关核验施工许可证 D.实行开工报告批准制度的工程，因故不能近期开工超过6个月的工程，应当重新办理开工报告审批手续 E.实行开工报告批准制度的工程，其开工报告主要反映的是施工企业应具备的开工条件【答案】： ABCD 39、下列关于企业法人与项目经理部的描述，错误的有（ ）。A.在建设工程中，施工单位、勘察单位、建设单位等活动主体都必须具备法人资格B.施工企业项目经理部要独立承担民事责任C.施工企业法人依法经工商行政管理机关核准登记后取得法人资格D.对于大中型施工项目，施工企业应当在施工现场设立项目经理部E.企业法人的法定代表人，其职务行为可以代表企业法人【答案】： AB 40、在市区施工产生环境噪声污染的下列情形中，可以在夜间进行施工作业而不需要有关主管部门证明的是（）。A.抢险救灾作业B.特殊需要必须连续作业C.自来水管道爆裂抢修D.由于施工单位计划向国庆献礼而抢进度的施工E.路面塌陷抢修【答案】： AC 41、下列行为构成侵权之债的有（ ）。A.建设行政主管部门未及时颁发施工许可证B.路人帮助把受伤工人送至医院C.建筑物上坠落物品造成他人损害的D.拆除屋顶广告时将住户窗户损毁E.建设单位未将工程款及时足额支付给施工企业【答案】： CD 42、总承包单位应当承担的法定安全生产责任包括( )。A.与分包单位对整个工程的安全生产承担连带责任B.负责向有关部门上报生产安全事故C.自行完成建设工程主体结构的施工D.将工程分包给具有经验的个人E.统一组织编制建设工程生产安全应急救援预案【答案】： BC 43、人民法院对第二审案件的审理，在下列表述中，正确的有（ ）。A. 一审判决认定事实基本清楚，引用法律并无不当，发回重判B. 一审判决认定事实清楚，适用法律正确，判决驳回上诉，维持原判决C. 一审判决认定事实不清，证据不足，发回一审人民法院重审D. .判决适用法律错误的依法改判E. 当事人对