一级建造师之一建工程法规题库题库附解析答案.docx

一级建造师之一建工程法规题库题库附解析答案第一部分 单选题(50题)1、关于监理单位安全责任的说法，正确的是（ ）。A.监理单位未对施工组织设计中的安全技术措施进行审查的，造成重大安全事故，构成犯罪的，直接责任人员应承担刑事责任B.监理单位发现存在安全事故隐患的，可以提醒施工单位整改C.事故隐患情况严重的，监理单位应当及时向有关主管部门报告D.监理单位依据承包合同对施工组织设计中的安全技术措施进行审查【答案】： A 2、关于安全生产许可证的管理，下列说法中错误的有（ ）。A.未取得安全生产许可证的企业，不得从事建筑施工活动B.对没有取得施工许可证的企业，不得颁发安全生产许可证C.审核发放施工许可证时，应当对施工企业的安全生产许可证进行审查D.发证机关发现企业不再具备相应条件的，应暂扣或吊销其安全生产许可证【答案】： B 3、关于建筑活动中债的说法，正确的是（ ）。A.施工单位误将本应支付给A供应商的材料款转账给B供应商，A供应商可以请求B供应商返还B.施工现场排放施工噪声超标的，居民可追究建设单位的侵权责任C.施工企业在道路施工时设置警示标志警示行人，属于无因管理之债D.建筑物倒塌造成他人损毁的，由施工单位和设计单位负连带责任【答案】： B 4、关于委托代理的说法，正确的是（）。A.委托代理授权必须采用书面形式B.数人为同一事项的代理人，若无特别约定，应当分别行使代理权C.代理人明知代理事项违法仍然实施代理行为，应与被代理人承担连带责任D.被代理人明知代理人的代理行为违法未作反对表示，应由被代理人单独承担责任【答案】： C 5、根据工程建设项目施工招标投标办法的规定，招标文件不包括以下各项中的（ ）。A. 合同主要条款B. 投标人须知C. 评标标准和方法D. 施工组织设计【答案】： D 6、人民法院审理行政案件，不适用（）。( 2015真题 )A.调解 B.开庭审理 C.公开审理 D.两审终审制【答案】： A 7、工程经建设单位组织验收合格后投入使用，2年后外墙出现裂缝，经查是由于设计缺陷造成的，则下列说法正确的是（）。2014A.施工单位维修，建设单位直接承担费用 B.建设单位维修并承担费用 C.施工单位维修并承担费用 D.施工单位维修，设计单位直接承担费用【答案】： A 8、根据建设工程质量管理条例，建设工程竣工验收应由（）组织。（2015）A.施工单位B.建设单位C.监理单位D.设计单位【答案】： B 9、关于城市建设维护税税率的说法,正确的是()。A.纳税人所在地在市区的,税率为5%B.纳税人所在地在县城的,税率为4%C.纳税人所在地不在市区、县城或镇的,税率为1%D.纳税人所在地在镇的,税率为3%【答案】： C 10、施工企业资质有效期届满，企业需要延续资质证书有效期的，应当在资质证书有效期届满()日前，申请办理资质延续手续。A.15B.30C.60D.90【答案】： D 11、要约可以以书面形式、口头对话形式作出，以下关于要约生效的表述中，正确的是（ ）。A. 口头形式的要约自受要约人了解要约内容时发生效力B. 书面形式的要约自发出时发生效力C. 要约到达受要约人时生效D. 当数据电文进入收件人任何系统的到达时间，该要约发生效力【答案】： C 12、根据我国行政强制法，当事人在法定期限内不申请行政复议或者提起行政诉讼，又不履行行政决定的，没有行政强制执行权的行政机关可以自期限届满之日起()内，依法申请人民法院强制执行。A.15日B.1个月C.3个月D.2年【答案】： C 13、关于建设工程代理行为的说法，正确的是（）。（2015）A.建设工程承包活动属于法定代理B.建筑材料设备的采购不得委托代理C.建设工程诉讼只能委托律师代理D.建设工程招标活动可以委托代理【答案】： D 14、某建设单位在给施工单位提供支付担保时，将自己持有的某上市公司流通股票交付施工单位作为质押担保并签订了质押合同，并在工商行政管理部门办理了出质登记。后建设单位无力支付工程款，施工单位欲行使质权，变卖股票就价款优先受偿。下列选项中正确的是（ ）。A. 上市公司的流通股票不能作为质押物B. 施工单位对该部分股票不享有质权C. 施工单位不得转让对股票的质权D. 施工单位的质权自股票交付时生效【答案】： C 15、保存文物特别丰富并且具有重大历史价值或者革命纪念意义的城镇、街道、村庄，由省、自治区、直辖市人民政府核定公布为历史文化街区、村镇，并报（ ）备案。A.全国人民代表大会B.最高人民法院C.文物保护主管部门D.国务院【答案】： D 16、甲砂场将应该发给乙建筑公司的2500立方米细砂发给了丙路桥公司，三天后，甲砂场向丙路桥公司索取这批细砂。所产生的债权债务关系是()之债。A.合同B.侵权C.不当得利D.无因管理【答案】： C 17、关于建设项目不符合强制性节能标准的说法,正确的是()。A.已开工建设的,应当责令限期整改B.已开工建设的,应当责令调整施工方案C.已建成的,可以正常使用D.已建成的,不得使用【答案】： D 18、（2020年真题）关于知识产权法律特征的说法，正确的是（）。A.知识产权仅在法律规定的期限内受到法律保护B.知识产权不具有财产权属性C.知识产权不具有绝对的排他性D.知识产权不受地域的限制【答案】： A 19、同其他知识产权不同，商标专用权的内容只包括（ ）。A.著作权B.署名权C.人身权D.财产权【答案】： D 20、关于财产保险合同的说法，正确的是（ ）。A.保险合同不可以转让B.保险人不得以诉讼方式要求投保人支付保费C.保险合同中的危险具有损失发生的不确定性D.被保险人应当与投保人一致【答案】： C 21、乙施工单位自行研发的异型特种结构施工技术获得国家专利，甲建设单位投资7000万元建设的体育场馆项目必须使用该专利技术。则对该项目设计任务的发包方式表述正确的是（ ）。 A. 因总投资额超过3000万元，故必须公开招标B. 采用特定的专利技术，经有关主管部门批准后可以直接发包C. 关系社会公共利益的项目，即使采用特定的专利技术也不能直接发包D. 若其施工合同估算价超过200万元必须公开招标【答案】： B 22、下列法律责任中，属于民事责任承担方式的是（）。A.警告B.吊销许可证C.责令停产停业D.停止侵害【答案】： D 23、下列属于诉讼时效中止的情形的是（ ）。 A.权利人对同一债权中的部分债权主张权利B.当事人一方向法院提交起诉状或者口头起诉的C.义务人作出分期履行、部分履行等承诺或者行为的D.在诉讼时效期间的最后 6 个月内，因不可抗力或者其他障碍不能行使请求权的【答案】： D 24、项目经理部是施工企业根据建设工程施工项目而组建的非常设的下属机构，项目经理根据()的授权，组织和领导本项目经理部的全面工作。A.县级以上人民政府B.企业法人C.设计单位D.监理单位【答案】： B 25、甲与乙签订工程设计合同，合同约定设计费为80万元，甲方向乙方支付16万元定金。乙收取定金后拒不履行合同，则甲可以要求乙返还()万元。A.18B.32C.34D.36【答案】： B 26、保证合同的当事人为（）。A.债权人与保证人B.债权人与债务人C.债务人与保证人D.保证人与被保证人【答案】： A 27、下列有关行政强制措施和行政强制执行的设定说法错误的是( )。A.法律可以设定任何一种行政强制措施B.行政强制执行只能由法律设定C.行政法规可以设定限制公民人身自由以外的任何行政强制措施D.地方法规可以设定扣押财物的行政强制措施【答案】： C 28、节约能源法规定，设计单位、施工单位、监理单位违反建筑节能标准的，由()责令改正，处10万元以上50万元以下罚款。A.发证机关B.产品质量监督部门C.建设主管部门D.市级以上人民政府【答案】： C 29、某幕墙分包单位没有按照审批方案搭设外围脚手架，总承包单位安全人员发现后及时予以制止，并要求整改，但分包仍一意孤行拒不改正，最终导致脚手架失稳而发生坍塌事故致两人死亡，则下列说法正确的是( )。A.总承包单位承担全部责任B.幕墙分包单位需承担责任C.总、分包单位承担连带责任D.分包单位承担主要责任【答案】： D 30、甲、乙因水利工程的质量问题纠纷诉讼至人民法院，甲若申请工程质量鉴定，申请时间应是()。A.一审法院判决前B.二审法院开庭前C.举证期限内D.一审法院庭审辩论期间【答案】： C 31、下列关于施工管理人员、作业人员安全生产教育培训的表述，错误的是（ ）。A.对于进入新岗位和新施工现场的新职工，施工企业至少要对其进行安全培训32学时，每年进行再培训至少20学时B.施工单位应当对管理人员和作业人员每2年至少进行1次安全生产教育培训C.作业人员进入新的岗位或者新的施工现场前，应当接受安全生产教育培训D.施工单位在采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，应当对作业人员进行相应的安全生产教育培训【答案】： B 32、下列关于要约撤回的叙述，错误的是( )。A.要约发生法律效力之后，要约可以撤回B.要约人使要约不发生法律效力而取消要约的行为C.撤回要约的通知应当在要约到达受要约人之前到达受要约人D.撤回要约的通知可以与要约同时到达受要约人【答案】： A 33、未按照规定设置生产管理机构或者配备生产管理人员的应承担的法律责任是（ ）。A.责令停产停业整顿B.责任限期改正C.依法承担刑事责任 D.吊销资质证书【答案】： B 34、当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，关于对定金和违约金的理解正确的是()。A.对方可以选择适用违约金或者定金条款B.违约金和定金条款可以同时使用C.主合同中约定的违约金条款应该优先于从合同约定的定金条款D.双方商定选择适用违约金或者定金条款【答案】： A 35、债权债务的概括转移的关键是()。A.转让人与承受人达成合同转让协议B.原合同必须有效C.原合同为双务合同D.符合法定的程序【答案】： A 36、建设项目施工过程中发现底下古墓，立即报告当地文物行政部门，文物行政部门接到报告后，一般应在不超过（ ）小时赶赴工地现场。A. 12B. 36C. 48D. 24【答案】： D 37、乙公司将甲承包商订购的材料交由丙公司运送,约定运费由甲支付。运输途中遭遇山洪,全部材料被毁。关于此损失的责任承担,下列说法中正确的是()。A.内可要求甲支付运费B.甲可要求乙赔偿损失C.乙可要求丙赔偿损失D.材料损失由甲承担【答案】： D 38、某建筑工程公司委托其业务员甲某外出采购水泥，甲某以建筑工程公司的名义与乙公司签订一份钢材购销合同，根据我同民法典的规定，该钢材购销合同是（ ）。A. 有效合同B. 无效合同C. 可撤销合同D. 效力待定合同【答案】： D 39、根据绿色施工导则建筑垃圾的再利用和回收率力争达到0A.50%B.40%C.30%D.20%【答案】： C 40、根据招标投标相关法律规定，在投标有效期结束前，由于出现特殊情况，招标人要求投标人延长投标有效期时，（ ）。A.投标人不得拒绝延长，并不得收回其投标保证金B.投标人可以拒绝延长，并有权收回其投标保证金C.投标人不得拒绝延长，但可以收回其投标保证金D.投标人可以拒绝延长，但无权收回其投标保证金【答案】： B 41、房屋建筑工程施工总承包一级企业法定的净资产应当为( )以上。A.1亿元B.6000万元C.5000万元D.3000万元【答案】： A 42、根据民事诉讼法，当事人申请司法确认调解协议，由双方当事人依法共同向（）基层人民法院提出。2014真题A.当事人住所地 B.调解协议履行地 C.调解组织所在地 D.调解协议签订地【答案】： C 43、某工程竣工验收合格后第11年内，部分梁板发生不同程度的断裂，经有相应资质的质量 鉴定机构鉴定，确认断裂原因为混凝土施工养护不当致其强度不符合设计要求，则该质量缺陷应由（ ）。A.建设单位维修并承担维修费用B.施工单位维修并承担维修费用C.施工单位维修,设计单位承担维修费用D.施工单位维修，混凝土供应单位承担维修费用【答案】： B 44、下列合同订立的原则中，可以作为合同当事人的行为准则，防止当事人滥用权利，保护当事人合法权益，维护和平衡当事人之间的利益的原则是()。A.合法原则B.诚实信用原则C.公平原则D.自愿原则【答案】： C 45、根据建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定，属于项目负责人安全生产职责的是（ ）。A.建立安全生产管理制度B.建立项目安全生产管理体系C.监控分部分项工程D.及时报告质量问题【答案】： B 46、下列关于生产安全事故报告的说法中，不符合规定的是（ ）。A.事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告B.单位负责人接到报告后，应当于2小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告C.情况紧急时，事故现场有关人员可以直接向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告D.安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门逐级上报事故情况，每级上报的时间不得超过2小时【答案】： B 47、关于工程建设中使用建筑材料的说法，正确的是（）。（2016）A.建筑材料应该由建设单位采购B.建设单位采购的建筑材料经施工企业检验不合格的，应当拒绝使用C.建设单位招标采购建筑材料的，可以指定三个以上品牌D.建设单位采购的建筑材料的经施工企业检验合格，使用后被证实属于不合格材料的，应由施工企业承担责任【答案】： B 48、要式合同是指()的合同。A.法律上已经确定了一定的名称和规贝B.当事人双方互相承担义务C.根据法律规定必须采用特定形式D.当事人双方意思表示一致即告成立【答案】： C 49、关于建设工程共同承包的说法，错误的是（ ）。A.共同承包是指由两个以上具备承包资格的单位共同组成非法人的联合体，以共同的名义对工程进行承包的行为B.大型建筑工程或者结构复杂的建筑工程，可以由两个以上的承包单位联合共同承包C.共同承包的各方对承包合同的履行承担连带责任D.两个以上不同资质等级的单位实行联合共同承包的，应当按照资质等级高的单位的业务许可范围承揽工程【答案】： D 50、甲与乙订立了一份施工项目的材料采购合同,货款为40万元,乙向甲支付定金4万元,如任何一方不履行合同应支付违约金6万元。甲因将施工材料另卖他人而无法向乙完成交付,在乙提出的如下诉讼请求中,既能最大限度保护自己的利益,又能获得法院支持的诉讼请求是()。A.请求甲支付违约金6万元B.请求甲双倍返还定金8万元C.请求甲支付违约金6万元,同时请求返还支付的定金4万元D.请求甲双倍返还定金8万元,同时请求甲支付违约金6万元【答案】： C 第二部分 多选题(50题)1、关于施工合同中债权债务的说法，正确的有（）。2017A.对于完成施工任务，建设单位是债务人，施工企业是债权人 B.施工合同中的债务包括完成施工任务和支付工程价款 C.对于完成施工任务，建设单位是债权人，施工企业是债务人 D.对于支付工程价款，建设单位是债权人，施工企业是债务人 E.对于支付工程价款，建设单位是债务人，施工企业是债权人【答案】： BC 2、关于工程竣工验收的说法，正确的有（ ）。A. 工程竣工验收合格的，以承包人送交竣工验收报告之日为竣工日期B. 承包人送交竣工验收报告后，当事人对工程质量发生争议，工程质量经鉴定合格的，以承包人送交竣工验收报告之日为竣工日期C. 工程按发包人要求修改后经竣工验收合格的，以承包人首次送交竣工验收报告之日为竣工日期D. 承包人送交竣工验收报告后，发包人拖延验收的，以承包人送交竣工验收报告之日为竣工日期E. 建设工程未经验收，发包人擅自使用的，以建设工程转移占有之日为竣工日期【答案】： ABD 3、甲、乙两个施工单位组成联合体投标，双方约定，如因施工质量问题导致建设单位索赔，各自承担索赔额的50。施工过程中建设单位确因质量原因索赔12万元，则下列关于此索赔和赔偿责任承担的说法中，正确的有（ ）。A. 如甲无过错，则其有权拒绝先行赔付B. 建设单位可直接要求甲承担12万元C. 建设单位可直接要求乙承担12万元D. 建设单位应当要求质量缺陷的过错方承担主要费任E. 先行赔付的一方，有权就超出50的部分向另一方追偿【答案】： BC 4、甲公司注册商标于2017年6月30日到期，下列说法中正确的是（ ）。A.核准注册甲公司注册商标的的时间应为2007年6月30日B.如甲公司未能在2017年6月30日提出续展申请，该商标将被注销C.甲公司可在2017年12月30日前提出续展申请D.甲公司在2017年12月30日之后提出申请，可以受理E.甲公司提出续展注册的有效期为20年【答案】： AC 5、下列权利中属于物权中用益物权的是()。A.村民李某的宅基地使用权B.公民张某商品房的建设用地使用权C.质押权人对质押物的使用权D.村民房某对荒山的承包经营权E.建筑公司对租赁检测仪器的使用权【答案】： ABD 6、下列关于保险索赔的说法中，正确的是( )。A.投保人进行保险索赔必须提供有效的证明B.投保人知道保险事故发生后，应当及时通知保险人C.保险单上载明的保险财产全部损失，应当按照全损进行保险索赔D.保险单上载明的保险财产部分损坏，但已无法修理，只能按照部分损坏进行索赔E.只有投保人有索赔权【答案】： ABC 7、关于建设工程返修的说法，正确的有（ ）。A.返修指施工单位对质量不符合约定的建设工程在合理期限内进行修理或者返工、改建B.竣工验收不合格的建设工程，施工单位应当负责返修C.施工过程中出现质量缺陷的建设工程，施工单位应当负责返修D.对于非施工单位原因造成的质量缺陷，施工单位应当负责返修E.建设工程质量缺陷发生的返修费用均由施工单位负责【答案】： ABCD 8、建设工程质量管理条例规定，施工单位未对建筑材料、建筑构（配）件、设备和商品混凝土进行检验，或者未对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料取样检测的，()。A.给予警告，处2万元以上10万元以下的罚款B.责令改正，处10万元以上20万元以下的罚款C.造成损失的，依法承担赔偿责任D.情节严重的，责令停业整顿，降低资质等级或者吊销资质证书E.情节严重的，责令停业整顿，依法追究刑事责任【答案】： BCD 9、某项目，建设单位甲公司在银行办理了在建工程抵押，银行同时要求建设单位提供保证人。保证方式没有约定。工程竣工后，甲建设单位无力偿还贷款5000万元，则银行有权（ ）。A.直接与甲建设单位协议折价B.向法院起诉拍卖该工程项目后优先受偿C.直接变卖该工程项目D.直接转移占有该工程项目E.直接要求保证人代为清偿债务【答案】： AB 10、下列关于现场带班制度，说法正确的是（ ）。A.企业负责人现场带班时，应在企业和工程项目上存档备查B.工程项目出现隐患时，企业负责人应现场带班检查C.项目负责人每月带班生产时间不少于其工作日的 80%D.集团负责人因故不能到现场的，应书面委托工程所在地分公司负责人进行现场带班E.项目负责人需离开施工现场的，应当向建设单位请假，批准后方可离开【答案】： A 11、某建设单位拟装修其办公楼,其中涉及承重结构变动,则下列表述正确的有()。A.建设单位将装修方案报有关部门批准后,方可施工B.建设单位在委托原设计单位提出设计方案后,方可施工C.建设单位在委托相应资质的等级设计单位提出设计方案后,方可施工D.建设单位提出装修方案后,即可要求承包单位施工E.建设单位可直接将装修任务发包给劳务公司【答案】： BC 12、在施工检测的见证取样中，取样人员应在试样或其包装上作出标识、封志，其中应标明（）。A.工程名称 B.取样部位 C.工程地点 D.样品名称 E.取样日期【答案】： ABD 13、某施工单位分别与设计、施工和监理等单位签订工程合同。根据我国民用节能管理规定，各单位在工程实施中负有应当执行建筑节能强制性标准的责任，下面有关对各单位执行建筑节能强制性标准行为的表述，正确的是（ ）。A. 监理单位对节能工程实施监理时，不得违反有关法律、法规和标准B. 建设单位不得以任何理由要求施工单位修改经审查合格的节能设计文件C. 民用建筑工程在改建、扩建时，设计单位不得对原建筑进行节能改造D. 施工单位进行施工时，不得违反审查合格的设计文件和建筑节能施工标准E. 在竣工验收中，建设单位有违反强制性标准的，应当重新组织验收【答案】： ABD 14、下列工程项目中，可以由外商投资建筑业企业承包的有（）。2017真题A.中国投资的建设项目 B.外商投资占45%，但技术难度大的建设项目 C.全部由外国赠款建设的工程 D.外商投资占50%的中外联合建设项目 E.国际金融机构资助并通过根据的贷款条款进行的国际招标授予的建设项目【答案】： CD 15、有效的仲裁协议必须同时具有下列内容（）。2014A.选定的仲裁委员会 B.仲裁事项 C.仲裁地点 D.选定的仲裁员 E.请求仲裁的意思表示【答案】： AB 16、关于劳动者延长工作时间的说法，正确的有（）。A.延长工作时间一般每日不得超过 1 小时B.用人单位由于生产经营需要，经工会同意即可延长工作时间C.发生自然灾害需要紧急处理的，延长工作时间每月不得超过 36 小时D.法定节假日安排劳动者工作的用人单位，支付不低于工资 200%的工资报酬E.安排延长工作时间的，用人单位支付不低于工资 150%的工资报酬【答案】： A 17、某建筑公司与某设备供应商签订了设备买卖合同，除购买一台大型设备外还捎带采购几个零部件。验货时发现该设备不符合合同约定的质量要求，但零部件满足质量要求。对此，下列选项中正确的有（）。A.建筑公司可以解除设备买卖合同B.解除设备合同的效力及于零部件C.解除设备合同的效力不涉及零部件D.建筑公司可以拒绝接收这台设备E.建筑公司可以解除设备合同但不应拒绝接收零部件【答案】： ABD 18、（2019年真题）民事诉讼的基本特征有()。A.自愿性B.保密性C.公权性D.程序性E.强制性【答案】： CD 19、在正常使用条件下，关于建设工程最低保修期限的说法，正确的是（ ）。A. 基础设施工程为设计文件规定的该工程合理使用年限B. 房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限C. 屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年D. 供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期E. 电气管道、给水排水管道、设备安装和装修工程，为1年【答案】： ABCD 20、甲公司以国产设备为样品，谎称进口设备，与已施工企业订立设备买卖合同，后乙施工企业知悉实情。有关该合同争议处理的说法，正确的有（）。 2016A.若买卖合同被撤销后，有关争议解决条款也随之无效 B.乙施工企业有权自主决定是否行使撤销权 C.乙施工企业有权自合同订立之日起1年内主张撤销该合同 D.该买卖合同被法院撤销后，则该合同自始没有法律约束力 E.乙施工企业有权自知道设备为国产之日起1年内主张撤销该合同【答案】： BD 21、根据住房城乡建设部办公厅等关于开展工程建设领域专业技术人员职业资格“挂证”等违法违规行为专项整治的通知，下列关于“挂证”的说法，正确的有（）。A.建造师注册证书不可以租借使用B.建造师注册单位与实际工作单位不一致的属于“挂证C.人力资深服务机构可以提供建造师租借信息服务D.违规使用“挂证”人员的单位，将被予以通报，记入不良行为记录，并列入建筑市场主体“黑名单”E.人力资源服务机构因工作需要扣押建造师注册证书属于“挂证”【答案】： AB 22、（2019年真题）根据招标投标法实施条例关于投标保证金的说法，正确的有（）A.投标保证金有效期应当与投标有效期一致B.投标保证金不得超过招标项目估算价的2%C.两阶段招标中要求提交投标保证金的，应当在第一阶段提出D.招标人应当在中标通知书发出后，5日内退还中标人的投标保证金E.未中标的投标人的投标保证金及银行同期存款利息，招标人最迟应当在书面合同签订后5日内退还【答案】： AB 23、行政诉讼期间,原则上不停止具体行政行为的执行。但具体行政行为即刻停止执行的有()。A.被申请人认为需要停止执行的B.人民法院认为应当停止执行的C.申请人申请停止执行，行政复议机关认为其要求合理，决定停止执行的D.被告申请停止执行,人民法院经审查裁定停止执行的E.原告申请停止执行的【答案】： AC 24、所有权的内容包括()。A.占有权B.处分权C.使用权D.抵押权E.收益权【答案】： ABC 25、根据工程建设项目施工招标投标办法的规定，下列选项中不属于投标文件内容的是（ ）。 A. 投标函B. 投标报价C. 施工组织设计D. 投标保证金E. 投标技术表【答案】： D 26、关于诉讼时效起算的说法，正确的是（ ）。A.民法总则施行之日，诉讼时效期间尚未满民法典规定的2年或者1年的，应按照民法典的规定执行至时效期满B.最长保护期是主观起算，自权利人知道或应当知道权利被侵害之日起20年C.民法总则施行前，民法典规定的诉讼时效期间已经届满的，则诉讼时效届满，不适用民法总则的规定D.民法总则规定，普通诉讼时效自权利人知道或应当知道权利受到侵害之日起计算E.民法总则施行后诉讼时效期间开始计算的，应当适用民法总则关于3年诉讼时效期间的规定【答案】： C 27、下列关于纳税人及缴纳个人所得税说法正确的是（ ）。A.在中国境内有住所的个人，从境外取得的所得应缴纳个人所得税 B.在中国境内无住所而在一个纳税年度内居住累计满 183 天的个人，为居民个人 C.在中国境内无住所又不居住的个人，从中国境内取得的所得需要缴纳个人所得税 D.在中国境内无住所而在一个纳税年度境内居住累计不满 183 天的个人，从中国境内取得的所得不需缴纳个人 所得税 E.个人所得税率适用 3%至 45%的超额累进税率【答案】： ABC 28、建设工程一切险是一种综合性保险,下列属于该险种的被保险人的是()A.施工工人B.材料供应商C.项目经理D.技术顾问【答案】： ACD 29、根据建设工程质量管理条例，关于勘察、设计单位质量责任和义务的说法，正确的有（）。A.勘察、设计单位应当在其资质等级许可的范围内承揽工程 B.勘察文件应注明工程使用年限 C.勘察、设计单位必须按照工程建设强制性标准进行勘察、设计 D.注册建筑师、注册结构工程师等注册执业人员应当在设计文件上签字并对设计文件负责 E.有特殊要求的建筑材料、专用设备、工艺生产线等可由设计单位指定【答案】： ACD 30、由于供货商未能按期交货，买方要求解除材料采购合同。按照我国民法典的规定， 合同解除后，合同中约定的（ ）条款仍然有效。A.质量 B.结算 C.仲裁 D.清理 E.担保【答案】： BCD 31、根据国务院办公厅清理规范工程领域保证金通知规定，建筑业允许采用的保证金方式包括（ ）。A.投标保证金B.履约保证金C.工程质量保证金D.低价风险保证金E.农民工工资保障金【答案】： ABC 32、继续实际履行合同作为承担违约责任的方式之一，其构成要件包括（ ）。A. 必须有违约行为存在B. 必须由守约方在合理期限内提出继续履行合同要求C. 继续实际履行须在事实上可能D. 继续实际履行仅限于价款和报酬的给付E. 必须依据法律和合同的性质能够履行【答案】： ABC 33、下列法律责任中，属于行政处罚的有（）。A.减低资质等级 B.罚金 C.记过 D.没收财产 E.罚款【答案】： A 34、关于施工项目投标保证金的说法，正确的是（ ）。A. 招标人在招标文件中可以要求投标人提交投标保证金B. 投标保证金有效期应当与投标有效期一致C. 两阶段进行招标的项目，投标保证金应当在第一阶段提出D. 中标人无正当理由不与招标人订立合同，取消其中标资格，投标保证金不予退还E. 投标保证金不得超过招标项目估价的2%，但最高不超过80 万元人民币【答案】： ABD 35、某房地产公司因项目建设的需要与某银行签订了借款合同，合同中约定房地产公司要定期向银行提供信用信息报告及相关财务会计报表等资料。在合同履行过程中，房地产公司未按合同中的约定提供相应资料并改变了部分借款用途。此时银行可以对房地产公司（ ）。A.要求返还利息B.提前收回贷款C.签订附加合同D.继续发放贷款E.解除合同【答案】： B 36、某工程施工现场在大模板拆除时，因安全措施不到位，发生了1死1重伤的安全事故。根据生产安全事故报告和调查处理条例规定，此事故的报告和调查处理中，存在问题的环节是（ ）。A.事故发生后，现场人员在1小时内报告了本单位负责人B.施工单位负责人向有关部门进行报告，报告的内容仅包括事发时间地点、损失情况C.当地县政府组织了由县住建局、公安局和监察局组成的联合调查组D.联合调查组自事故发生后60日内提交了事故调查报告，并提出了对责任人的处理建议E.施工单位根据事故调查报告的处理建议对责任人员进行了处理【答案】： ABC 37、某设计单位不按照建筑工程质量、安全标准进行设计,应责令改正并处以罚款造成工程质量事故的,应处以()惩罚。A.责令停业整顿B.承担赔偿责任C.降低资质等级D.吊销资质证书E.依法追究刑事责任【答案】： ACD 38、下列属于监理工程师在建设工程施工中的监理形式的是（ ）。A.旁站B.巡查C.巡视D.重点抽查E.平行检验【答案】： AC 39、关于工程建设中债的说法，正确的有（）。（2016）A.建设单位要求存在重大安全隐患的工程暂停施工构成侵权之债B.投标人给招标人巨额贿赔骗取中标成不当得利之债C.劳务人员按照规定维修施工工具构成无因管理之债D.施工中的建筑物上坠落的砖块造成他人损害构成侵权之债E.施工企业向设备商租赁起重机械构成合同之债【答案】： D 40、当事人对法院管辖权有异议的，应当在( )提出。（2014）A.第一次开庭时B.提交答辩状期时C.被告收到起诉状副本之日起15日内D.法庭辩论终结前E.第一审判决作出前【答案】： BC 41、根据建筑法，下列工程中，不需要办理施工许可证的有（ ）。A.抢险救灾工程B.临时性房屋建筑C.市政基础设施工程D.农民自建低层住宅E.影剧院【答案】： ABD 42、根据建设工程安全生产管理条例，属于建设单位安全责任的有（）。A.编制施工安全生产规章制度 B.向施工企业提供准确的地下管线资料 C.将拆除工程的有关资料报送有关部门备案 D.保证设计文件符合工程建设强制性标准 E.为从事特种作业的施工人员办理意外伤害保险【答案】： BC 43、依据固体废物污染环境防治法，下列对固体废物污染防治的