一级建造师之一建建设工程项目管理题库含答案【黄金题型】.docx

一级建造师之一建建设工程项目管理题库含答案【黄金题型】第一部分 单选题(50题)1、（）不属于合同价格分析的内容。A.合同所采用的计价方法及合同价格所包括的范围B.工程计量程序，工程款结算（包括进度付款、竣工结算、最终结算）方法和程序C.合同价格的调整，即费用索赔的条件，价格调整方法，计价依据，索赔有效期规定D.违约合同责任【答案】： D 2、当发生索赔事件时，对于承包商自有的施工机械，其费用索赔通常按照( )进行计算。（2013）A.台班折日费B.台班费C.设备使用费D.进自场费用【答案】： A 3、自招标文件或者资格预审文件出售之日起至停止出售之日止，最短不得少于（ ）。A.15日B.15个工作日C.5个工作日D.5日【答案】： D 4、不属于建设工程项目决策阶段策划基本内容的是()。A.管理策划B.项目目标论证C.设计策划D.合同策划【答案】： C 5、建设工程项目进度控制中涉及对实现进度目标有利的设计技术和施工技术的选用属于（）。A.组织措施B.管理措施C.经济措施D.技术措施【答案】： D 6、在计划期内，项目经理部的内部或外部环境都有可能发生变化，尤其是材料供应、市场价格等具有很大的不确定性，因此在编制计划时应充分考虑到这些情况，使计划具有一定的适应环境变化的能力，这属于（）原则。A.从实际规范出发B.采用先进技术经济定额C.与其他计划相结合D.适度弹性【答案】： D 7、应用动态控制原理进行建设工程项目目标控制时，产生的纠偏可采取多种纠偏措施，下列纠偏措施中不属于管理措施的是（ ）。A.采取限额设计的方法B.调整管理职能分工C.采用价值工程的方法D.强化合同管理【答案】： B 8、下列工程质量问题中，可不做专门处理的是（）。A.某高层住宅施工中，底部二层的混凝土结构误用安定性不合格的水泥 B.某防洪堤坝填筑压实后，压实土的干密度未达到规定值 C.某检验批混凝土试块强度不满足规范要求，但混凝土实体强度检测后满足设计要求 D.某工程主体结构混凝土表面裂缝大于0.5mm【答案】： C 9、某商品混凝土目标成本为443040元，实际成本为473697元，具体资料见下表，则混凝土使用量变化导致的成本增加为（）元。A.13104B.22152C.30657D.35256【答案】： B 10、关于施工过程中材料费控制的说法，正确的是()。A.没有消耗定额的材料必须包干使用B.有消耗定额的材料采用限额发料制度C.零星材料应实行计划管理并按指标控制D.有消耗定额的材料均不能超过领料限额【答案】： B 11、保证施工质量的重要措施是（ ）。A.加强施工人员的管理B.采用技术先进、经济合理、安全可靠的施工技术工艺方案C.采用节能低碳的新型建筑材料和设备D.合理选择和正确使用施工机械设备【答案】： D 12、工程质量缺陷按修补方案处理后，仍无法保证达到规定的使用和安全要求，又无法返工处理的，其正确的处理方式是（ ）。A.限制使用B.报废处理C.加固处理D.不做处理【答案】： A 13、下列影响施工质量的生产要素中，只能通过采取预测预防的控制方法以消除其对施工质量不利影响的是（ ）。A.施工人员B.环境因素C.材料设备D.施工机械【答案】： B 14、对比较法中常有的形式说法错误的是()。A.将实际指标与上期实际指标对比B.将实际指标与目标指标对比C.本期实际指标与上期实际指标对比D.与本行业平均水平.先进水平对比【答案】： A 15、反映一个组织系统中各项工作之间的逻辑关系的是()。A.组织结构模式B.组织分工C.工作流程组织D.组织工具【答案】： C 16、关于施工企业生产安全事故应急预案实施规定的说法，正确的是（）。A.每年至少组织两次专项应急预案演练 B.每半年至少组织两次现场处置方案演练 C.法定代表人发生变化时，应当及时修订 D.周围环境发生变化时，即使没有形成新的重大危险源也应及时进行修订【答案】： C 17、物资采购合同中约定采购方提货的，交货日期一般以（ ）为准。A.供货方按合同规定通知的提货日期B.供货方发运产品时承运单位签发的日期C.供货方向承运单位提出申请的日紧D.采购方收货截记的日期【答案】： A 18、对施工分包单位进行管理的第一责任主体是（ ）。A.建设单位B.施工总承包单位C.设计单位D.监理单位【答案】： B 19、施工现场混凝土坍落度试验属于现场质量检查方法中的（ ）。A.目测法B.实测法C.材料检验法D.无损检测法【答案】： B 20、施工承包企业应对建设单位提供的原始坐标点、基准线和水准点等测量控制点进行复核，并将复测结果上报（ ）审批，批准后才能建立施工测量控制网。A. 项目技术负责人B. 企业技术负责人C. 业主D. 监理工程师【答案】： D 21、成本管理的主要任务中，建立施工项目成本管理责任制、开展成本控制和核算的基础是（ ），并且也是该项目降低成本的指导文件，是设立目标成本的依据。A.成本预算B.成本核算C.成本分析D.成本计划【答案】： D 22、某工程网络计划中，工作M的自由时差为2天，总时差为5天。进度检查时发现该工作的持续时间延长了4天，则工作M的实际进度（）。（2018年真题）A.既不影响总工期，也不影响其紧后工作的正常进行B.将使其紧后工作的开始时间推迟4天，并使总工期延长2天C.不影响总工期，但其紧后工作的最早开始时间推迟2天D.将使总工期延长4天，但不影响其紧后工作的正常进行【答案】： C 23、建设项目工程总承包施工阶段工作内容不包括()。A.任命项目经理，组建项目部B.开工前的准备工作C.移交工程资料D.进行竣工决算【答案】： A 24、施工质量事故调查处理程序的最后步骤是（）。A.事故原因分析B.事故处理结论C.事故处理方案D.事故处理报告【答案】： D 25、项目管理班子的成员在()组织结构中接受项目经理和职能部门经理的双重领导。A.职能式B.矩阵式C.直线式D.项目式【答案】： B 26、按合同风险产生的原因分，下列属于合同工程风险的是（ ）。A.非法分包 B.工程变更 C.偷工减料 D.以次充好【答案】： B 27、工现场文明施工管理的第一责任人是（ ）。A.建设单位负责人B.施工单位负责人C.项目专职安全员D.项目经理【答案】： D 28、工程担保的种类有多种，其中（ ）是工程担保中最重要也是担保金额最大的工程担保。A.投标担保B.履约担保C.预付款担保D.支付担保【答案】： B 29、对建设工程施工合同中发包人的责任进行分析时，主要分析其（ ）。A.报批责任B.监督责任C.合作责任D.组织责任【答案】： C 30、根据建设工程工程量清单计价规范（GB 50500-2008），工程排污费属于建筑安装工程费中的（ ）。A. 企业管理费B. 措施费C. 规费D. 直接工程费【答案】： C 31、下列不属于采用仲裁方式解决合同争议特点得是（ ）。A.仲裁程序效率高 B.仲裁程序花费的费用少C.仲裁程序一般采用公开审理的方式 D.仲裁程序由相应的专业人士担任仲裁员【答案】： C 32、债务人不转移对拥有财产的占有，将该财产作为债权的担保；债务人不履行债务时，债权人有权依法将该财产折价或者拍卖，变卖该财产的价款中优先受偿。这种担保方式是（ ）担保。A.保证 B.质押 C.抵押 D.留置【答案】： C 33、根据中华人民共和国招标投标法实施条例（中华人民共和国国务院令第613号）第八条，国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，应当公开招标；但有下列符合经批准可以进行邀请招标的情形是（ ）。A.政府资金采购项目B.使用国际组织资金的项目C.采用公开招标方式的费用占合同金额的比例过大D.工程投资额在3000万元以下的项目【答案】： C 34、建设工程项目总承包与施工总承包的最大不同之处在于项目总承包需要负责（）。A.承建项目的投料试生产B.全部或部分工程的设计C.总价包干D.所有的主体工程、工艺和设备等的施工与安装【答案】： B 35、建设工程项目开工前的质量监督内容不包括（ ）。A. 检查参与工程项目建设各方的质量保证体系建立情况B. 审查施工组织设计C. 检查的结果记录保存D. 检查工程实体质量【答案】： D 36、下列关于职业健康安全与环境管理体系的维持，说法正确的是（ ）。A.管理评审是管理体系接受政府监督的一种机制B.内部审核是企业最高管理者对管理体系的系统评价C.合规性评价分公司级和项目组级D.对项目组级的评价至少每年一次【答案】： C 37、安全管理的核心制度是（ ）。A.安全教育培训制度B.安全检查制度C.安全生产责任制度D.特种作业管理制度【答案】： C 38、（ ）可要求监理人更换不能胜任本职工作的项目监理机构人员。A.项目管理公司B.总承包方C.委托人D.设计单位【答案】： C 39、（2018年真题）建设项目管理供货进度计划应包括的供货环节是（）。 A.采购、制造、运输B.采购、制造、安装C.选型、制造、运输D.选型、供货、存储【答案】： A 40、某工程安全事故造成了960万元的直接经济损失，没有人员伤亡，关于该事故调查的说法，正确的是（）。A.应由事故发生地级省人民政府直接组织事故调查组进行调查 B.必须由事故发生地县级人民政府直接组织事故调查组进行调查 C.应由事故发生地设区的市级人民政府委托有关部门组织事故调查组进行调查 D.可由事故发生地县级人民政府委托事故发生单位组织事故调查组进行调查【答案】： D 41、关于建设工程监理，下列选项中不正确的是（）。A.监理应当遵守法律法规.强制性标准，遵循守法，公平.独立.诚信的原则，认真履行监理职责B.监理工程师应当按照工程监理规范的要求，采取旁站.巡视.专检等形式，对建设工程实施监理C.工程监理人员发现工程设计不符合工程质量标准.施工不符合施工技术标准和合同约定的质量要求时，有权要求设计单位.施工单位改正D.针对专业性较强的工程项目，监理机构应编制工程建设监理实施细则，并经总监理工程师批准【答案】： D 42、政府对建筑市场诚信行为记录中，不良行为记录的公布时间为行政处罚决定作出后7日内，公布期限一般为（ ）。A.6个月1年B.3个月1年C.6个月3年D.3个月3年【答案】： C 43、建设工程项目质量管理的PDCA循环中，质量处置A阶段的主要任务是（ ）。A.明确质量目并标制定实现目标的行动方案B.将质量计划落实到工程项目的施工作业技术活动中C.对质量问题进行原因分析，采取措施予以以纠正D.对计划实施过程进行科学管理【答案】： C 44、在任何情况下，业主在按照履约担保提出索赔之前，皆应（ ），说明导致索赔的违约性质。A.通知承包人B.通知监理人C.通知工程师D.通知担保银行【答案】： A 45、下列选项中不属于项目实施阶段策划的工作内容的是（ ）。A.技术方案分析和论证B.项目实施的风险策划C.项目环境和条件的调查与分析D.项目实施的合同策划【答案】： A 46、关于项目信息管理手册及内容的说法，不正确的有（）。A.项目各参与方应编制通用的信息管理手册B.信息管理手册中包含了各种报表和报告的格式C.信息管理手册中包含了工程档案管理制度D.信息管理部门负责编制信息管理手册【答案】： A 47、专项成本分析中，工期成本分析一般采取的方法有（ ）。A.构成比率法B.成本盈亏异常分析C.比较法D.差额计算法【答案】： C 48、关于施工企业劳动用工管理的说法，正确的是（）。A.作业人员变更后的14个工作日内，在当地建筑业企业信息管理系统中变更 B.施工企业与劳动者者按相关规定可以订立口头劳动合同 C.劳动合同一式两份，双方当事人各持一份 D.施工企业不得允许未与企业签订劳动合同的劳动者从事施工活动【答案】： D 49、建设工程项目质量控制系统呈多层次、多单元的结构形态。在实行“交钥匙”承包的情况下，第一层面的质量控制系统应由（ ）负责建立。A. 工程总承包企业的项目管理机构B. 施工承包企业的项目管理机构C. 建设单位委托的管理机构D. 建设单位的项目管理机构【答案】： A 50、决策阶段管理工作的主要任务是（ ）。A.建设和使用增值B.确定项目的定义C.目标得以实现D.决策和实施增值【答案】： B 第二部分 多选题(50题)1、（2020年真题）关于建设工程项目总进度目标论证的说法，正确的有（）。A.总进度目标的论证涉及工程实施条件分析B.总进度目标的论证是项目决策阶段的策划工作C.总进度目标的论证应分析实施阶段各项工作之间的逻辑关系D.论证前宜收集类似项目的进度资料E.分析论证总进度目标实现的可能性应在项目实施过程中进行【答案】： ACD 2、施工技术方案包括（ ） 。A.施工技术B.施工工艺C.施工方法D.施工手段E.施工程序【答案】： ABCD 3、关于建设工程安全事故处理措施，下列说法正确的有（ ）。A.事故发生后，事故现场人员立即向本单位负责人报告B.单位负责人接到报告后，应当于1小时内向事故发生地县级以上安监部门和负有安监职责的部门报告C.安监部门和负有安监职责的部门逐级上报事故情况，每级上报时间不得超过1小时D.较大事故逐级上报至设区的市级人民政府安监部门和负有安监职责的部门E.未造成伤亡的一般事故，县级人民政府也可委托事故发生单位组织调查【答案】： AB 4、建设工程索赔成立的前提条件有（）。A.与合同对照，事件已造成了承包人工程项目成本的额外支出或直接工期损失B.造成费用增加或工期损失的原因,按合同约定不属于承包人的行为责任或风险责任C.造成费用增加或工期损失额度巨大,超出了正常的承受范围D.索赔费用计算正确,并且容易分析E.承包人按合同规定的程序和时间提交了索赔意向通知和索赔报告【答案】： AB 5、建设工程项目施工质量计划的基本内容包括（ ）。A.质量管理总目标及其分解目标B.确定施工任务的流程组织方案C.施工材料、设备物资的质量管理及控制措施D.施工条件分析E.施工质量控制点及其跟踪控制的方式与要求【答案】： ACD 6、索赔成立的前提条件有（ ）。A.对照合同，索赔事件已造成承包人工程成本额外支出，或直接工期损失B.索赔事件造成的费用增加或工期损失的原因，属于发包人的责任或风险C.索赔事件造成的费用增加或工期损失的原因，按合同约定不属于承包人的责任或风险D.承包人按合同规定的时间和程序提交了索赔意向通知和索赔报告E.双方按照建设工程施工合同（示范文本）的规定，承包人必须在发出索赔意向通知书后28天内提交详细地索赔文件和有关资料【答案】： ACD 7、在建设工程项目总进度目标论证中，项目的工作编码是指一个工作项的编码，编码时应考虑的因素包括对不同（ ）的标识。A.计划层B.资源类别C.工作标识D.计划方式E.计划目标【答案】： AC 8、关于企业质量管理体系认证意义的表述，错误的是（ ）。A.有利于保护投资者利益B.减少社会重复检验和检查费用C.促进企业完善质量体系D.增强国际市场竞争能力E.提高需方企业的质量信誉【答案】： A 9、关于关键工作和关键路线的说明，正确的是（ ）。A.工作的最迟开始时间和最早开始时间的差值最小，则该工作必为关键工作B.工作的持续时间最长，必为关键工作C.工作的最迟完成时间和最早完成时间相等，则必为关键工作D.对于单代号网络，持续时间最长的线路必为关键线路E.对于单代号搭接网络，持续时间最长的线路必为关键线路【答案】： AD 10、工期索赔的计算方法有（）A.网络分析法B.直接法C.比例分析法D.实际费用法E.分项计算法【答案】： ABC 11、根据建筑工程质量管理条例，在工程项目建设监理过程中，未经监理工程师签字，（ ）。A.建筑材料、构配件不得在工程上使用B.建设单位不得进行竣工验收C.施工单位不得更换施工作业人员D.建筑设备不得在工程上安装E.施工单位不得进行下一道工序的施工【答案】： AD 12、下列施工成本管理措施中属于技术措施的是：（ ）。A.确定合理的工作流程B.进行技术经济分析C.确定最佳的施工方案D.加强施工任务单管理E.及时结算工程款【答案】： BC 13、关于施工投标及合同谈判，下列表述正确的是（ ）。A.投标人取得投标资格，获取招标文件后首先是进行各项调查研究B.投标计算的基础和前提是施工方案C.标书有固定标准要求签章、密封，如果不密封或密封不满足要求，投标是无效的D.对于工期较长的建设工程，承包人可以在合同谈判时签订价格调整条款减少通货膨胀等带来的损失E.经合同双方达成协议并签了字的建设工程施工合同，即受法律保障【答案】： BCD 14、项目外界环境风险一般包括（ ）。A.项目周边居民或单位的干预B.工程所在国政治环境的变化C.自然环境的变化D.经济环境的变化E.合同所依据的法律环境的变化【答案】： BCD 15、施工单位向建设单位提交工程竣工验收报告时，应具备的条件包括（）（2013）A.完成建设工程设计和合同约定的各项内容B.有完整的技术档案和施工管理资料C.有工程使用的主要建筑材料、构配件和设备的进场试验报告D.有设计、施工、监理单位分别签署的竣工决算书E.有施工单位签署的工程保修书【答案】： ABC 16、下列施工费用中，可直接计入直接成本的有（）。A.周转材料购置费B.管理人员差旅交通费C.人工费D.施工机械使用费E.材料采购保管费【答案】： CD 17、在国际上，工程建设物资采购的常用模式有( )。（2012）A.业主方自行采购B.承包商采购C.行政制定采购D.行业协会统一采购E.与承包商约定指定供应商采购【答案】： AB 18、下列进度控制的措施中，属于管理措施的有（ ）。A.确定各类进度计划的审批程序B.选择合理的合同结构C.选择合理的工程物资采购模式D.落实资金供应的条件E.进行工程进度的风险分析【答案】： BC 19、决定建设工程项目质量目标的主要依据是（ ）。A. 监理单位的要求B. 法律法规的要求C. 总承包企业的规划D. 业主的需求E. 设计单位的需求【答案】： BD 20、检验批的质量验收合格应符合（）的规定A.具有完整的质量验收记录B.主控项目的质量经抽样检验均合格C.一般项目的质量经抽样检验合格D.保证项目的质量经检验合格E.允许偏差项目的质量经检验合格【答案】： ABC 21、关于施工分包单位管理责任主体的说法，正确的有（）。2017A.分包单位的选择可由业主指定，也可在业主同意下由总承包单位自主选择 B.分包合同由业主签订的，分包单位的管理责任由业主承担 C.施工总承包单位不需承担分包单位施工的安全责任 D.对施工分包单位进行管理的第一责任主体是业主 E.分包合同由总承包单位签订的，分包单位的管理责任由总承包单位承担【答案】： A 22、施工质量事故的调查应力求（ ），以便为事故的分析与处理提供正确的依据。A.及时B.安全C.完美D.客观E.全面【答案】： AD 23、下列成本加酬金合同的优点中，对业主有利的有（ ）。（2015）A.可以确定工程内容，工程量及合同终止时间B.可以通过分段施工缩短工期C.可以通过最高限价约束工程成本，转移全部风险D.可以利用承包商的施工技术专家帮助改进设计的不足E.可以较深入介入和控制工程施工和管理【答案】： BD 24、下列关于物资采购合同的交货期限的说法，正确的有（）。A.供方负责送货的，以供方按合同规定通知的提货日期为准B.供方负责送货的，以需方收货戳记的日期为准C.需方提货的，以供方按合同规定通知的提货日期为准D.需方提货的，以需方收货戳记的日期为准E.委托运输部门代运的产品，一般以供方发运产品时承运单位签发的日期【答案】： BC 25、关于编制施工成本计划的说法，以下正确的是（）。A.3种编制施工成本计划的方式并不是相互独立的，在实践中往往是结合起来使用，扬长避短B.施工成本计划的编制以成本核算为基础，关键是确定目标成本C.按进度编制施工成本计划可以用“时间一成本累积曲线”来表示D.在编制施工成本支出计划时，无须考虑不可预见费E.施工成本可按成本构成分解为人工费、材料费、施工机具使用费【答案】： AC 26、在最大成本加费用合同中，投标人所报的固定酬金中应包括的费用有（ ）。A.管理费B.临时设施费C.暂定金额D.利润E.风险费【答案】： AD 27、（2019年真题）住宅工程质量分户验收的内容有( )。A.地面工程质量B.门窗工程质量C.供暖工程质量D.防水工程质量E.电梯工程质量【答案】： ABCD 28、进行成本分析时，比较法的应用通常采用的形式是（）。A.将实际指标与目标指标对比B.本期实际指标与上期实际指标对比C.本期实际指标与拟完成指标对比D.与本行业平均水平对比E.与本行业先进水平对比【答案】： ABD 29、根据建设工程项目管理规范GB/T50326-2006，项目风险管理计划应包括（）。2017A.风险分类和风险排序要求 B.可使用的风险管理方法、工具 C.确定风险因素 D.分析各种风险损失量 E.收集风险信息【答案】： AB 30、关于建设工程项目管理的说法，正确的有（ ）。A.建设工程管理工作的核心任务是为工程的建设和使用增值B.业主方的项目管理工作涉及项目实施阶段的全过程C.建造师的业务范围只限于项目实施阶段的项目管理工作D.项目决策阶段项目管理工作的任务之一是进行项目定义E.只有施工企业对项目的管理，才能称为施工方的项目管理【答案】： ABD 31、下列建设工程项目风险中,属于组织风险的有( )。A.人身安全控制计划B.工作流程组织C.任务分工和管理职能分工D.引起火灾和爆炸的因素E.设计人员和监理工程师的能力【答案】： BC 32、根据职业健康安全管理体系要求的定义，职业健康安全是指影响或可能影响（）的健康安全的条件和因素。A.员工B.临时工作人员C.附近居民D.其他有关人员E.访问者【答案】： ABD 33、按施工进度编制施工成本计划时，若所有工作均按照最早开始时间安排，则对项目目标控制的影响有（ ）。A.工程按期竣工的保证率较高B.工程质量会更好C.不利于节约资金贷款利息D.有利于降低投资E.不能保证工程质量【答案】： AC 34、应急管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门接到事故调查报告后，在上报的同时，应当通知的相关部门有（）。A.公安机关B.劳动保障行政部门C.人民检察院D.街道办事处E.医院【答案】： ABC 35、项目经理在承担项目施工管理过程中，需履行的职责有（ ）。A.贯彻执行国家和工程所在地政府的有关法律、法规和政策B.调配并管理进入工程项目的各种生产要素C.对工程项目施工进行有效控制D.严格财务制度，加强财务管理E.确保工程质量和工期，实现安全、文明生产【答案】： ACD 36、完善的预警体系为事故预警提供了物质基础，监测是预警活动的前提，监测的任务包括（ ）。A.对生产中的薄弱环节进行监测B.对发展过程及可能的发展趋势进行准确定量的描述C.找出危险性最高、危险程度最严重的主要因素D.应用适宜的识别指标，判断已经发生的异常征兆E.建立信息档案【答案】： A 37、建设工程项目进度纠偏的管理措施有（）。A.调整项目管理班子成员B.调整进度管理的方法和手段C.强化合同管理D.改变施工方法E.调整项目管理组织结构【答案】： BC 38、下列工程合同风险中，属于合同工程风险的有（ ）。A.工程变更B.偷工减料C.物价上涨D.违法分包E.拖欠工程款【答案】： AC 39、下列进度控制的措施中，属于组织措施的有( )。（2013）A.选择承发包模式B.进行工程进度的风险分析C.编制项目进度控制的工作流程D.落实资金供应的条件E.进行有关进度控制会议的组织设计【答案】： C 40、-个完整的预警体系应由（ ）四部分构成。A.外部环境预警系统B.不良信息反馈系统C.事故预警系统D.内部管理不良的预警系统E.预警信息管理系统【答案】： ACD 41、根据建设项目工程总承包管理规范GB/T50358-2005，工程总承包项目管理的主要内 容有（ ）。A.任命项目经理，组建项目部 B.编制和报批项目可行性研究报告 C.落实项目建设资金 D.进行项目策划，编制项目计划 E.实施项目运行管理【答案】： AD 42、在工程实践中，要做好反索赔，对对方的索赔报告应进行仔细、认真研究和分析，针对索赔证据要分析（ ）。A.证据的合理性B.证据的真实性C.证据的全面性D.证据的重要性E.证据的有效性【答案】： BC 43、编制施工组织总设计时，必须遵循的顺序有( )。A.拟定施工方案后，才能编制进度计划B.编制进度计划后，才能编制资源需求量计划C.确定施工部署后，才能制定施工方案D.计算完工程量后，才能确定施工部署E.确定资源需求量后，才能编制施工准备工作计划【答案】： AB 44、以下工作流程属于物质流程组织的是（）。A.钢结构深化设计B.设计变更C.弱电工程物资采购D.投资控制E.与生成月度进度报告有关的数据处理【答案】： AC 45、根据质量管理体系标准基础和术语，质量管理原则包括（）。（2018年真题）A.以顾客为关注焦点B.循证决策C.全要素控制D.全员积极参与E.关系管理【答案】： ABD 46、各种施工合同示范文本一般都由（ ）组成。A.协议书B.投标书及其附件C.专用条款D.通用条款E.中标通知书【答案】： ACD 47、 建设工程项目总承包工作步骤的第一步可以是()。A.业主方编制项目建设纲要B.业主方编制项目设计纲要C.业主方委托顾问工程师编制项目建设纲要D.总承包方编制项目设计建议书E.总承包方编制项目建设纲要【答案】： ABC 48、建设工程施工安全事故发生后，施工单位现场人员可以立即向（）报告。A.建设单位负责人B.施工单位负责人C.建设行政主管部门D.安全生产监督管理部门E.监理单位负责人【答案】： BCD 49、根据环境管理体系 要求及使用指南GB/T 24001-2016，下列环境管理体系构成内容中，属于“绩效评价”部分的有（）。A.检测、测量、分析和评价B.不符合和纠正措施C.内部审核D.管理评审E.持续改进【答案】： ACD 50、噪声控制技术可从（ ）等方面来考虑。A.声源B.减振降噪C.传播途径D.在声源处安装消声器消声E.接收者防护【答案】： AC