一级建造师之一建工程法规题库题库及参考答案（轻巧夺冠）.docx

一级建造师之一建工程法规题库题库及参考答案（轻巧夺冠）第一部分 单选题(50题)1、关于施工企业资质证书的申请、延续和变更的说法，正确的是（）。 2016A.企业首次申请资质应当申请最低等级资质，但增项申请资质不必受此限制 B.施工企业发生合并需承继原建筑业企业资质的，不必重新核定建筑来企业将会等级 C.被撤回建筑来企业资质证书的企业，可以在资质被撤回后6个月内，向资质许可机关提出核定低于原等级同类别资质的申请 D.资质许可机关逾期未做出资质准予延续决定的，视为准予延续【答案】： D 2、劳动者的下列情形中,用人单位可以随时解除劳动合同的是()。A.在试用期后被证明不符合录用条件B.严重违反用人单位的规章制度C.被起诉有大量欠债D.经常生病不能从事岗位工作【答案】： B 3、根据建设工程质量管理条例，建设工程竣工后，组织建设工程竣工验收的主体是（）。A.建设单位B.建设行政主管部门C.工程质量监督站D.施工企业【答案】： A 4、属于行政责任种类的是()。A.留用察看B.签订履行合同失职罪C.记大过D.重大环境污染事故罪【答案】： C 5、某市西城区建委根据市政府总体规划，对某大街实施改造，刘某房屋位于改造区。某日，西城区建委改造建设指挥部下达住房拆迁通知，刘某未搬迁。数日后，区建委工作人员带领20余人强行拆除了刘某房屋，刘某不服提起行政复议，则可以作复议机关的是()。A.省政府B.市政府C.西城区政府D.西城区建委【答案】： C 6、根据建筑施工企业安全生产许可证管理规定，属于应当注销安全生产许可证情形的是（ ）。A.建筑施工企业破产、倒闭、撤销的B.安全生产许可证颁发管理机关超越法定职权颁发安全生产许可证的C.安全生产许可证颁发管理机关对不具备安全生产条件的建筑施工企业颁发安全生产许可证的D.安全生产许可证颁发管理机关工作人员滥用职权、玩忽职守颁发安全生产许可证的【答案】： A 7、根据房屋建筑和市政基础设施工程施工分包管理办法，下列关于分包的说法正确的是( )。A.个人可以承揽规模比较小的分包工程业务B.建设单位可以直接指定合同约定内分包工程的分包人C.分包工程承包人应具备相应的资质条件D.建设单位推荐的分包单位，总承包单位应当采用【答案】： C 8、根据民法典的规定,下列可以作为保证人的是（）。A.机关法人B.公立医院C.某公司D.某企业的采购部门【答案】： C 9、某建设工程采用招标方式选择承包人，则关于该建设工程招投标过程中的行为，下列说 法中，正确的是（）。A.虽然投标邀请书的对象是明确的，但仍属要约邀请B.招标公告、招标文件是要约C.投标文件是要约邀请D.中标通知书是要约【答案】： A 10、下列关于工程建设标准的说法，正确的是（ ）。A.工程建设国家标准的制订程序分为准备、征求意见、送审和报批四个阶段B.工程建设行业标准均为推荐性标准C.复审一般在国家标准实施后3 年进行1 次D.公布国家标准后，原有的行业标准可以继续实施【答案】： A 11、对下列债权请求权提出诉讼时效抗辩的，法院予以支持的是（ ）。A. 支付存款本金及利息的请求权B. 支付国债本息的请求权C. 基于投资关系产生的缴付出资请求权D. 支付工程款请求权【答案】： D 12、乙施工企业租用甲建设单位的设备后擅自将该设备出售给丙公司，甲知悉此事后，与乙商议以该设备的转让价格抵消了部分工程款。关于乙丙之间设备买卖合同效力的说法，正确的是（ ）。A.效力待定B.有效C.部分有效D.可撤销【答案】： B 13、（2020年真题）根据住房和城乡建设部办公厅关于做好工程建设领域专业技术人员职业资格“挂证”等违法违规行为专项整治工作的补充通知，下列实际工作单位与注册单位一致，但社会保险微纳单位与注册单位不一致的人员，原则上不认定为“挂证"的是（）。A.某国有企业改制，按该企业政策内退，但仍由该企业缴纳社会保险的职工B.在某造价咨询公司注册年实际工作，但由某商贸公司缴纳社会保险的军队转业人员C.某城建大学所属设计院聘用的该校在职教师D.在某监理公司注册并实际工作，但由某劳务公司缴纳社会保险的因征地拆迁暂无居所的人员【答案】： C 14、根据绿色施工导则，临时用电照明设计以满足最低照度为原则，照度不应超过最低照度的（）。A.10%B.15%C.20%D.30%【答案】： C 15、事故处理必须遵循一定的程序，做到“三不放过”，其中选项不属于的是（ ）。A. 事故原因不清不放过B. 没有防范措施不放过C. 没有找出责任人不放过D. 事故责任者和群众没有受到教育不放过【答案】： C 16、关于工程总承包,以下说法正确的是()。A.工程总承包是指发包人将全部施工任务发包给具有施工总承包资质的建筑业企业B.工程总承包由施工总承包企业按照合同的约定向建设单位负责,承包完成施工任务C.程总承包由工程总承包企业与建设单位签订合同D.施工总承包是对工程项目的设计、采购、施工等实行全过程的承包【答案】： C 17、甲施工企业到乙供应商的材料仓库提货时仓库保管员由于工作疏忽多发了2吨水泥给甲施工企业乙供应商发现后要求甲施工企业返还。下列表述正确的是（ ）。A. 甲施工企业没有过错无须返还B. 产生侵权之债，甲施工企业应当返还C. 产生不当得利之债，甲施工企业应当返还D. 产生无因管理之债，甲施工企业应当返还【答案】： C 18、甲租赁公司和乙施工企业签订了融资租赁合同，合同约定甲根据乙的要求向丙施工机械厂购买两台大型塔吊，关于该合同中当事人义务的说法，正确的是（）。A.甲向乙承担交付塔吊的义务B.丙向甲承担塔吊的瑕疵担保义务C.甲承担塔吊租赁期间的维修义务D.乙向甲履行交付租金的义务【答案】： D 19、 国家行政机关应纠纷当事人的请求,依据法律、法规和政策,对属于其职权管辖范围内的纠纷,通过耐心的说服教育,使纠纷的双方当事人互相谅解,在平等协商的基础上达成一致协议,促成当事人解决纠纷,其法律性质是()。A.行政裁决B.行政调解C.行政争议D.行政强制【答案】： B 20、属于企业资质证书撤销的是（ ）。A.对不符合许可条件的申请人作出准予建筑业企业资质许可的B.资质证书有效期届满，未依法申请延续的C.建筑业企业依法终止的D.企业不再符合资质标准要求的条件的【答案】： A 21、关于移送管辖、指定管辖、管辖权转移的说法，正确的有（ ）。A.移送管辖是在平级法院之间移送B.有管辖权的法院由于特殊原因不能行使管辖权的可以管辖权转移C.对人民法院就级别管辖异议作出的判决，当事人不服的可以向上一级法院提起上诉D.管辖权转移仅发生在上下级法院之间【答案】： D 22、关于工程总承包项目管理的说法,正确的是（ ）A.建设单位不可以自行对工程总承包项目进行管理B.项目的可行性研究单位不得作为项目管理单位C.项目的工程设计、施工或者监理等单位不得作为项目管理单位D.项目管理单位不得与工程总承包单位具有利害关系【答案】： D 23、招标投标法规定的招标方式是（ ）。A. 公开招标.邀请招标和议标B. 公开招标和议标C. 邀请招标和议标D. 公开招标和邀请招标【答案】： D 24、某施工企业职工在工程施工中受伤，职工认为应属于工伤，用人单位不认为是工伤，则应由（）承担举证责任。（2015）A.职工本人B.工伤治疗机构C.用人单位D.社会保险行政部门【答案】： C 25、关于安全生产事故调查的管辖，下列说法中错误的是（ ）。A. 特别重大事故由国务院或者授权有关部门组织事故调查组进行调查B. 省级人民政府可以委托有关部门组织事故调查组进行调查C. 对于一般事故县级人民政府也可以委托事故发生单位组织事故调查组进行调查D. 特别重大事故以下等级事故，事故发生地与事故发生单位不在一个行政区域的，由事故发生地人民政府负责调查【答案】： C 26、集体劳动合同由用人单位与( )签订。A.工会代表企业职工一方B.职工代表大会C.员工集体D.股东代表【答案】： A 27、当事人对欠付工程款利息计付标准没有约定时，应该按照中国人民银行的()计息。A.国债利率B.活期存款利率C.同期同类存款利率D.同期同类贷款利率【答案】： D 28、关于人身保险合同的说法，正确的是（）（2014）A.人身保险的投保人在保险事故发生时，对被保险人应当具有保险利益B.保险人对人寿保险的险费，不得用诉讼方式要求设保人支付C.人身保障合同的投保人不可以为受益人D.人身保险合同的投保人应当一次性支付全国保险费【答案】： B 29、发明专利权的期限为（ ）。A.10年B.15年C.20年D.50年【答案】： C 30、建筑施工企业变更法定代表人的，应当到安全生产许可证颁发管理机关办理安全生产许可证变更手续的时间，为变更后（）内。A.10日 B.5日 C.15日 D.20日【答案】： A 31、根据工伤保险条例的规定，职工或者其近亲属认为是工伤，用人单位不认为是工伤的，由()承担举证责任。A.职工本人B.职工的近亲属C.用人单位D.用人单位的工会组织【答案】： C 32、我国一级建造师执业资格的注册管理机构是()。A.国家发展和改革委员会B.省、自治区、直辖市建设行政主管部门C.住房和城乡建设部及其授权机构D.国务院【答案】： C 33、2019 年 1 月 15 日，某建设单位为其工程领取了施工许可证，因未能按期开工，建设单位于 2019 年 3 月 10 日、5 月 10 日两次向发证机关报告了工程准备的进展情况，直到 2019 年 7 月 1 日开工建设。关于 该工程施工许可证的说法，正确的是( )。 A.该工程施工许可证应报发证机关核验 B.延期开工未超过 6 个月，施工许可证继续有效 C.应当在 2019 年 4 月 15 日前申请延期 D.不能按时开工，应当在 1 个月内报告【答案】： C 34、关于不可移动文物保护的说法，正确的是（）。2014A.尚未核定公布为文物保护单位的由省级人民政府予以登记B.文物保护单位的周围不得设立建设控制地带C.历史文化名城的保护办法由国务院制定D.在历史文化名城范围内可以进行采石活动【答案】： C 35、关于行政许可的说法，正确的是（）。2017真题A.部门规章可以设定行政许可 B.行政机关在实施行政许可时，一律进行听证 C.行政许可可以延续，但是不得变更行政许可事项 D.行政许可可以统一办理或者联合办理【答案】： D 36、根据劳动合同法，用人单位与劳动者已建立劳动关系，未同时订立书面劳动合同的，应当自用工之日起（）内订立书面劳动合同。2014真题A.1个月 B.2个月 C.3个月 D.半年【答案】： A 37、关于保险索赔的说法，正确的是（ ）。2014A.保险事故发生后，投保人、被保险人或者受益人仅需向保险人提供与确认保险事故的原因和损失程度有关的证明和资料 B.保险人认为有关的证明和资料不完整的，可以多次通知投保人、被保险人或者受益人补充提供 C.对其赔偿或者给付保险金的数额不能确定的，保险人应在最终确定赔偿或者给付保险金的数额后一次性支付保险金 D.投保人重复保险的，除合同另有约定外，各保险人按照其保险金额与保险金额总和的比例承担赔偿保险金的责任【答案】： B 38、地方性法规与部门规章之间对同一事项的规定不一致时，不能确定如何适用时（）。A.由制定机关裁决B.由国务院提出意见C.由国务院裁决D.地方人民代表大会常务委员会裁决【答案】： B 39、关于施工中发现文物的报告和保护的说法，正确的是(）。A.发现人应当在12小时内报告当地文物行政部门B.文物行政部门接到报告后，应当在48小时内赶赴现场C.文物行政部门成当在 10 日内提出处理意见D.任何单位或者个人发现文物，应当保护现场【答案】： D 40、关于在文物保护单位和建设控制地带内从事建设活动的说法,正确的是（）。A.文物保护单位的保护范围内及其周边的一定区城不得进行挖掘作业 B.在全国重点文物保护单位的保护范围内进行挖掘作业,必须经国务院批准 C.在省、自治区、直辖市重点文物保护单位的保护范围内进行挖掘作业的,必须经国务院文物行政主管部门同意 D.因特殊情况需要在文物保护单位的保护范围内进行挖掘作业的,应经核定公布该文物保护单位的人民政府批准,并在批准前征得上一级人民政府文物行政主管部门同意【答案】： D 41、对于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项方案，应由（）组织召开专家论证会。A.安全监督管理机构 B.建设单位 C.监理单位 D.施工单位【答案】： D 42、下列关于生产安全事故报告的说法中，不符合规定的是（ ）。A.事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告B.单位负责人接到报告后，应当于2小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告C.情况紧急时，事故现场有关人员可以直接向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告D.安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门逐级上报事故情况，每级上报的时间不得超过2小时【答案】： B 43、关于转代理的说法，正确的是（）。（2016）A.法定代理人死亡后可以转代理B.复代理人和代理人均为被代理人选定C.转代理不成立的，代理人对自己所转托的人负民事责任D.为了保护被代理人的利益而转托他人代理的，可以不征被代理人的同意【答案】： C 44、关于注册建造师延续注册的说法，正确的是（ ）。A.延续注册有效期为3年B.延续注册申请应当在注册有效期满前3个月内提出C.申请延续注册只需要提供原注册证书D.延续注册执业期间不能申请变更注册【答案】： A 45、施工单位在施工中未采取专项保护措施,给毗邻建筑物造成损害。建设行政主管部门不 能给予的处罚是（ ）。A. 责令停业B. 罚款C. 责令限期改正D. 责令赔偿损失【答案】： D 46、根据专利法，对产品的形状、架构或者其结合所提出的适于实用的新的技术方案称为（ ）。A. 发明B. 实用新型C. 外观设计D. 设计方案【答案】： B 47、下列由第三人向债权人履行债务的说法，错误的是（ ）。A.必须征得债权人同意 B.第三人并不因此成为合同当事人C.不得损害债权人的利益 D.第三人应向债权人承担违约责任【答案】： D 48、甲公司向乙公司购买了一批钢材，双方约定采用合同书的方式订立合同，由于施工进度紧张，在甲公司的催促之下，双方在未签字盖意之前，乙公司将钢材送到了甲公司，甲公司接受并投入工程使用。甲、乙公司之间的买卖合同()。（2015）A.无效B.成立C.可变更D.可撤销【答案】： B 49、依据民法典对合同变更的规定，以下表述中正确的是（ ）。A. 不论采用何种形式订立的合同，履行期间当事人通过协商均可变更合同约定的内容B. 采用范本订立的合同，履行期间不允许变更合同约定的内容C. 采用格式合同的，履行期间不允许变更合同约定的内容D. 采用竞争性招标方式订立的合同，履行期间不允许变更合同约定的内容【答案】： A 50、某建设工程施工合同约定2012年11月20日竣工并在1个月内交付发包方使用，后因承包方原因工期拖延3个月，但发包方在2013年元月20日未经验收实际占用了该工程，则该工程的竣工日期应为( )。A.2012年11月20日B.2012年12月20日C.2013年1月20日D.2013年2月20日【答案】： C 第二部分 多选题(50题)1、根据民事诉讼法规定，下列关于法院管辖的表述，正确的有（ ）。 A.同一诉讼的几个被告住所地在两个以上法院辖区的，原告可向任何一个被告的住所地人民法院起诉 B.合同对履行地点没有约定，争议标的为给付货币的，给付货币一方所在地为合同履行地 C.民事案件的管辖，包括级别管辖、地域管辖、移送管辖、指定管辖和仲裁管辖 D.因房屋买卖纠纷、土地使用权转让纠纷及建设工程施工合同纠纷由不动产所在地人民法院管辖 E.法院受理案件后，当事人对管辖权有异议的，应当在提交答辩状期间提出【答案】： AD 2、下列属于监理工程师在建设工程施工中的监理形式的是（ ）。A.旁站B.巡查C.巡视D.重点抽查E.平行检验【答案】： AC 3、下列选项中，可以适用专属管辖的纠纷有( )。A.房屋买卖纠纷B.土地使用权转让纠纷C.建设工程施工合同纠纷D.公益捐款合同纠纷E.行政奖励合同纠纷【答案】： ABC 4、关于总承包的分类,下列选项中正确的有()A.建筑工程的发包单位不得将建筑工程的勘察、设计、施工、设备采购一并发包给一个工程总承包单位B.总承包通常分为工程总承包和施工总承包两大类C.工程总承包应当按照从事工程总承包的企业与建设单位签订的合同进行D.施工总承包是指发包人将全部施工任务发包给具有施工总承包资质的建筑业企业E.工程总承包是指发包人将全部施下任务发包给具有施下总承包资质的建筑业企业【答案】： BCD 5、仓储合同的法律特征有（ ）。A.仓储合同生效不以仓储物是否交付为要件B.仓储合同保管的对象必须是动产C.不动产能作为仓储合同的保管对象D.仓储合同是双务合同E.仓储合同是有偿合同【答案】： ABD 6、.建设单位因监理单位未按监理合同履行义务而受到损失，欲提起诉讼，则必须满足的条件有（ ）。A. 有具体的诉讼请求B. 有事实和理由C. 有充分的证据D. 没有超过诉讼时效期间E. 属于受诉法院管辖【答案】： AB 7、建设工程质量管理条例规定,工程监理单位有下列行为之一的,责令改正,处以罚款,降低资质等级或者吊销资质证书;造成损失的,承担连带赔偿责任( )。A.与建设单位或者施工单位串通、弄虚作假、降低工程质量B.未按照合同标准对工程项目进行验收C.见证取样过程中,由于疏忽混淆样品的D.将不合格的建设工程、建筑材料、建筑构配件和设备按照合格签字E.对违反质量标准的施工,未及时制止【答案】： AD 8、某港口建设项目向社会公开招标，招标文件中明确规定提交投标文件的截止时间为2011年6月2日上午9点，则下列说法正确的有（ ）。A. 开标时间为2011年6月2日上午9点至2011年6月3日上午9点之间B. 开标由该市建设行政主管部门主持C. 开标邀请所有投标人参加D. 开标时，由投标人当众检查投标文件的密封情况E. 招标人对2011年6月2日上午9点15分送达的投标文件不予受理【答案】： CD 9、根据劳动法规定,符合对未成年特殊保护规定的有()。A.不得安排未成年人从事矿山井下作业B.不得安排未成年人从事低温、冷水作业C.不得安排未成年人从事国家规定的第三级体力劳动强度的劳动D.不得安排未成年人延长工作时间和夜班劳动E.用人单位应当对未成年人定期进行健康检查【答案】： A 10、下列施工合同履行过程中发生的情形中，当事人可以解除合同的有（）。 A.建设单位延期支付工程款，经催告后同意提供担保的B.未经建设单位同意，施工企业擅自更换了现场技术员的C.施工企业已完成的建设工程质量不合格，并拒绝修复的D.施工过程中，施工企业不满建设单位的指令，将全部工人和施工机械撤离现场，并开始了其他工程建设的E.施工企业施工组织不力，导致工期一再延误，使该工程项目已无投产价值的【答案】： CD 11、关于施工合同中债权债务的说法,正确的有（ ）。A.对于完成施工任务，建设单位是债务人，施工企业是债权人B.施工合同中的债务包括完成施工任务和支付工程价款C.对于完成施工任务，建设单位是债权人，施工企业是债务人D.对于支付工程价款，建设单位是债权人，施工企业是债务人E.对于支付工程价款，建设单位是债务人，施工企业是债权人【答案】： BC 12、下列关于投标人实施的不正当行为的表述中，正确的是（ ）。A. 投标人相互约定降低投标报价，属于投标人之间串通投标B. 招标人预先内定中标人属于招标人与投标人串通投标C. 通过从其他企业转让资质进行投标，属于投标人之间串通投标D. 通过行贿手段骗取中标的，不会承担民事责任E. 投标人的成本价可能低于市场平均成本价【答案】： AB 13、甲乙双方签订借款合同，丙为乙的债务提供保证，但保证合同未约定保证方式、保证范围和保证期间。关于该保证合同的说法，正确的有（ ）。A.丙的保证范围为全部债务B.丙的保证方式为连带责任保证C.保证期间为主债务履行期届满之日起12个月内D.甲在保证期内未经丙书面同意将主债权转让给丁，丙不再承担保证责任E.未经丙的同意，甲乙协商增加了借款额，则丙对增加的债权不承担保证责任【答案】： AB 14、下列合同既属于双务合同，又属于有偿合同的有（ ）。A.买卖合同B.赠与合同C.租赁合同D.融资租赁合同E.运输合同【答案】： ACD 15、根据立法法，（）之间对同一事项的规定不一致时，由国务院裁决。A.地方性法规与地方政府规章B.部门规章C.部门规章与地方性法规D.地方政府规章与部门规章E.同一机关制定的旧的一般规定与新的特别规定【答案】： BD 16、施工单位必须按照工程设计要求、施工技术标准和合同约定，对()进行检验，未经检验或检验不合格的，不得使用。A.建筑材料B.周转材料C.建筑构（配）件D.设备E.商品混凝土【答案】： ACD 17、建设工程竣工前，当事人对工程质量发生争议，经鉴定工程质量合格，关于竣工日期，说法正确的有（ ）。A. 应当以合同约定的竣工日期作为竣工日期B. 应当以鉴定合格日期为竣工日期C. 鉴定日期为顺延工期的期间D. 应当以申请鉴定日期作为竣工日期E. 应当以提交竣工验收报告的日期为竣工日期【答案】： BC 18、某施工企业将采购的多种货物提交承运，其中包括有腐蚀性的危险物品。但是，该企业并未如实告知承运人。在运输过程中被检查发现后，承运人被要求重新包装，因此支付了额外的包装费用，并造成承运人的其他损失。关于该承运人权利的说法，正确的有（ ）。A.承运人有权要求托运人如实申报并妥善包装B.托运人对危险物品隐瞒不报，承运人有权拒绝运输C.承运人有权要求托运人支付额外的包装费用D.承运人有权要求托运人赔偿自己所受的其他损失E.货物在运输过程中因不可抗力灭失，未收取运费的，承运人有权要求支付运费【答案】： ABCD 19、下列工程施工所使用的材料中，必须实施见证取样和送检的有（ ）。A. 所有商品混凝土试块B. 地下、屋面、厕浴间使用的防水材料C. 拌制砌筑砂浆的水泥D. 抹灰的配料水泥E.用于承重结构的连接接头试件【答案】： BC 20、甲、乙、丙三家企业组成联合体参与某工程投标，其中，甲为一级土建企业，乙为二级安装企业，甲、乙均具有法人资格；丙为劳务企业，不具有法人资格；甲为牵头企业。根据招标投标法的规定，下列关于该联合体的表述中，错误的是（ ）。 A. 丙企业不能作为联合体的成员B. 在丙企业不参加联合体的情况下，该联合体的资质等级为二级C. 联合体的共同投标协议应当同投标文件一并提交招标人D. 若该联合体中标，应当由甲企业与招标人签订合同E. 联合体各方就中标项目向招标人承担连带责任【答案】： ABD 21、根据事故的具体情况，事故调查组由（ ）派人组成，并应当邀请人民检察院派人参加。A. 公安机关B. 劳动行政部门C. 人民法院D. 安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门E. 工会和监察机关【答案】： AD 22、关于投标人资格审查的说法，正确的有（）。A.资格审查分为资格预审、资格中审和资格后审B.资格预审结束后，评标委员会应当及时向资格预审申请人发出资格预审结果通知书C.招标人采用资格预审的应当发布资格预审公告D.国有资金占控股或主导地位的依法必须招标的项目，招标人应当组建资格审查委员会E.资格后审在开标后由招标人按照招标文件的标准和方法对投标人资格进行审查【答案】： CD 23、根据工程建设项目自行招标试行办法的规定，招标人自行办理招标事宜所应具备的条件包括（ ）。A. 有从事同类工程建设项目招标的经验B. 设有专门的招标机构或者拥有2名以上专职招标业务人员C. 具有与招标项目规模和复杂程度相适应的工程技术、概预算、财务和工程管理等方面专业技术力量D. 熟悉和掌握招标投标法及有关法规规章E. 具有项目法人资格【答案】： ACD 24、某施工企业挪用施工措施所需费用，应承担的法律责任有（ ）。A. 责令限期改正B. 处挪用费用20%以上50%以下的罚款C. 下的罚款处挪用费用10%以上20%以D. 造成损失的，依法承担赔偿责任E. 没收施工许可证【答案】： ABD 25、根据生产安全事故应急预案管理办法）,生产经告单位应急预案分为（ ）。A.综合应急预案B.专项应急预案C.总体应急预案D.详细应急预案E.现场处置方案【答案】： AB 26、根据建筑起重机械安全监督管理规定，自购建筑起重机械的使用单位使用的建筑起重机械应当予以报废，并向原备案机关办理注销手续的情形有（）。2018真题A.没有完整安全技术档案的B.属国家明令淘汰或者禁止使用的C.超过安全技术标准或者制造厂家规定的使用年限的D.没有齐全有效的安企保护装置E.经检验达不到安全技术标准规定的【答案】： BC 27、根据工伤保险条例的规定，下列职工的伤害应当认定为工伤的有（ ）。A.赵某被诊断为患职业病B.钱某工作岗位上突发心脏病死亡C.孙某到用人单位旧伤复发D.李某上班期间与他人打架斗殴导致重伤E.周某因吸毒被送往戒毒所住院强制戒毒【答案】： AB 28、可以作为工程重大安全事故罪的主体包括（ ）。A. 建设单位B. 施工单位C. 安全生产监督部门D. 建设行政主管部门E. 招标代理机构【答案】： AB 29、根据标准化法，下列标准中，不能制定为强制性标准的有（）。A.行业标准B.地方标准C.团体标准D.企业标准E.国家标准【答案】： ABCD 30、根据建筑起重机械安全监督管理规定，自购建筑起重机械的使用单位使用的建筑起重机械应当予以报废，并向原备案机关办理注销手续的情形有（）。A.没有完整安全技术档案的B.属国家明令淘汰或者禁止使用的C.超过安全技术标准或者制造厂家规定的使用年限的D.没有齐全有效的安企保护装置E.经检验达不到安全技术标准规定的【答案】： BC 31、根据民事诉讼法，下列案件纠纷适用专属管辖的有( )。（2012）A.货物运输B.人员伤害C.房屋权属D.土地使用权出让E.建设工程施工合同【答案】： CD 32、根据建设工程安全生产管理条例，施工单位应在施工现场（）设置明显的安全警示标志。( 2015真题 )A.楼梯口 B.配电箱 C.塔吊 D.基坑底部 E.施工现场出口处【答案】： ABC 33、根据招标投标法实施条例，招标人的下列行为中属于以不合理条件限制、排斥投标人的有（）。2017A.就同一招标项目向投标人提供有差别的项目信息的 B.明示或暗示投标人，为特定投标人中标提供方便的 C.授意投票人撤换、修改投标文件的 D.限定或者指定特定的专利、商标、品牌的 E.向特定投标人泄露标底的【答案】： AD 34、关于施工许可制度和开工报告制度的说法，正确的有（）。（2016）A.实行开工报告批准制度的工程，必须符合国务院的有关规定B.建设单位领取施工许可证后因故不能按期幵工的，最多可延期6个月C.建设工程因故中止施工满一年的，恢复施工前应报发证机关核猃施工许可证D.实行幵工报告批准制度的工程，幵工报告主要反映的是施工企业应具备的幵工条件E.实行幵工报告批准制虔的工程，因故不能开工超过6个月的工程，应当重新办理幵工报告审批手续【答案】： ABC 35、根据民事诉讼法规定，不适用诉讼时效的情形是（ ）A.王某在马路上被车撞伤的赔偿B.李某在银行存款本金返还请求C.张某购买的国债兑换请求D.施工单位请求支付工程款的请求权E.某公司国际货物买卖争议【答案】： BC 36、行政许可法规定，下列事项可以设定行政许可的有（ ）。A.直接涉及国家安全、公共安全需要按照法定条件予以批准的事项B.直接关系人身健康、生命财产安全等特定活动，需要按照法定条件予以批准的事项C.市场竞争机制能够有效调节的D.企业或者其他组织的设立等，需要确定主体资格的事项E.行业组织能够自律管理的【答案】： ABD 37、关于行政许可设定权限的说法,正确的有（ ）A.地方性法规一般情况不得设定行政许可B.省、自治区、直辖市人民政府规章不得设定行政许可C.部门规章可以设定临时性行政许可D.国务院可以采用发布决定的方式设定行政许可E.地方性法规不得设定企业或者其他组织的设立登记及其前置性行政许可【答案】： D 38、建设工程领域常见的刑事法律责任包括( )。A.工程重大安全事故罪B.重大劳动安全事故罪C.串通投标罪D.重大责任事故罪E.环境污染罪【答案】： ABCD 39、行政诉讼期间,原则上不停止具体行政行为的执行。但具体行政行为即刻停止执行的有()。A.被申请人认为需要停止执行的B.人民法院认为应当停止执行的C.申请人申请停止执行，行政复议机关认为其要求合理，决定停止执行的D.被告申请停止执行,人民法院经审查裁定停止执行的E.原告申请停止执行的【答案】： AC 40、某工程设备安装阶段，需要使用起吊能力为10t的起重机进行大型永久设备的吊装。承包商与设备租赁公司签订施工机械租赁合同时，应依据建设工程安全生产管理条例，要求该设备租赁公司提供( )。A.生产厂家的起重机制造许可证B.起重机出厂的产品合格证明C.机械燃油消耗定额证明D.租赁公司自行测试的安全性能检测记录E.具有相应资质检验检测机构出具的安全性能检测合格证明【答案】： AB 41、民事诉讼法规定，在执行过程中，有（ ）情形，人民法院应当裁定终结执行。A.作为当事人一方的法人组织终止B.据以执行的法律文书被撤销的C.作为被执行人的公民死亡，无遗产可供执行，又无义务承担人的D.追索赡养费、扶养费、抚育费案件的权利人死亡的E.作为被执行人的公民因生活困难无力偿还借款，无收入来源，又丧失劳动能力的【答案】： BCD 42、关于劳动工资保障制度的说法，正确的有（）。 2016A.乡镇企业不适用最低工资标准制度 B.延长工作时间不包括最低工资内 C.有毒有害等特殊工作条件下的津贴包括在最低工资内 D.劳动者依法参加社会活动期间，用人单位应当依法支付工资 E.最低工资的具体标准由省级人民政府规定，报国务院备案【答案】： BD 43、下列工程建设国家标准中，属于强制性标准的有()。（2015）A.勘察、规划、设计等通用的综合标准B.施工、猃收等重要的通用的质量标准C.重要的通用的实猃和评定方法等标准D.通用的有关安全、卫生和环境保护的标准E.重要的通用的信息管理标准