历年一级建造师之一建工程法规题库完整题库含答案下载.docx

历年一级建造师之一建工程法规题库完整题库含答案下载第一部分 单选题(50题)1、施工合同履行过程中，合同一方当事人提出变更去同要求。在双方就变更内容协商期内合同应（）履行。A.中止 B.终止 C.继续 D.对要求变更的部分中止【答案】： C 2、下列安全生产职责中，不属于建筑施工企业安全生产管理机构职责的是（）。A.编制并适时更新安全生产管理制度并监督实施 B.编制项目生产安全事故应急救援预案并组织演练 C.参加生产安全事故的调查和处理工作 D.协调配备项目专职安全生产管理人员【答案】： B 3、分包工程总承包发生质量问题时，关于总分包质量责任的说法，正确的是（）。A.建设单位必须先向总承包单位请求赔偿，不足部分再向分包单位请求赔偿B.建设单位应当在分包合同价款限额内向分包单位求偿C.其他受害人可以向分包单位请求赔偿，也可以向总承包单位请求赔偿D.其他受害人必须先向分包单位请求赔偿，不足部分再向总承包单位请求赔偿【答案】： C 4、关于建筑市场诚信行为公布的说话，正确的是（）。（2014）A.不良行为记录应当在当地发布，社会影响恶劣的，还应当在全国发布B.诚信行为信息包括良好行为记录和不良行为记录，两种信息记录都应当公布C.省、自治区和直辖市建设行政主管部门负责审查整改结果，对整改确有实效的，可取消不良行记录信息的公布D.不良行为记录在地方的公布期限应长于全国公布期限【答案】： B 5、在安装工程一切险中，保险人应当赔偿损失的是（ ）。A.自然磨损B.维修保养C.意外事故D.盘点时发生的短缺【答案】： C 6、下列概念中,属于循环经济内容的是()。A.轻量化B.资源化C.无害化D.循环化【答案】： B 7、下列属于特别法人的是()A.有限责任公司B.基金会C.事业单位D.农村集体经济组织法人【答案】： D 8、施工现场应当设置显著安全警示标志的部位，不包括（ ）。 A. 支护现场B. 脚手架C. 基坑边沿D. 防火板仓库【答案】： D 9、关于人身保险合同的表述中，错误的是（ ）。A.人身保险合同是以人的寿命和身体为保险标的的保险合同B.投保人应向保险人如实申报被保险人的年龄、身体状况C.投保人于合同成立后，必须向保险人一次支付全部保险费D.保险人对人身保险的保险费，不可以用诉讼方式要求投保人支付【答案】： C 10、根据民用建筑节能条例，建设单位对不符合民用建筑节能强制性标准的民用建筑项目出具了竣工验收合格报告的，应处的罚款为民用建筑项目合同价款的（）。A.23B.34C.24D.45【答案】： C 11、根据不同的标准，保险合同可分为财产保险合同和()。A.非财产保险合同B.人身保险合同C.强制保险合同D.自愿保险合同【答案】： B 12、文物保护法规定，不符合在文物保护单位保护范围和建设控制地带内从事建设活动的相关规定的是（ ）。A. 在文物保护单位的建设控制地带内进行建设工程，不得破坏文物保护单位的历史风貌B. 文物保护单位的保护范围内不得进行其他建设工程或者爆破、钻探、挖掘等作业C. 因特殊情况需要在文物保护单位的保护范围内进行其他建设工程或者爆破、钻探、挖掘等作业的，必须保证文物保护单位的安全，并经核定公布该文物保护单位的人民政府批准，在批准前应当征得上一级人民政府文物行政部门同意D. 在全国重点文物保护范围内进行其他建设工程或者爆破、钻探、挖掘等作业的必须市级以上人民政府批准，在批准前应当征得省级文物行政部门同意【答案】： D 13、关于企业所得税，下列说法错误的是（ ）。A.个人独资企业、合伙企业属于企业所得税征收对象B.纳税人分为居民企业和非居民企业C.一般企业所得税的税率为25%D.财政拨款属于不征税收入【答案】： A 14、可以充抵注册建造师继续教育学时的是()。A.参加全国建造师执业资格考试命题工作B.从事注册建造师辅导教材编写工作C.在有全国影响力的会议上发表有关建设工程项目管理的学术论文D.参加建造师考前培训授课工作【答案】： A 15、下列应当编制专项施工方案的工程中不属于施工单位应当组织专家论证的工程有（ ）。A.深基坑B.起重吊装工程C.地下暗挖工程D.高大模板工程【答案】： B 16、对于“危大工程”监理单位发现施工单位未按专项施工方案施工的，所采取的措施正确的是( )。A.可以要求施工单位其进行整改B.情节严重的，应当要求施工单位暂停施工，并及时报告建设单位C.施工单位拒不整改或者不停止施工的，监理单位应当及时报告建设单位D.施工单位拒不整改或者不停止施工的，监理单位应当及时报告工程所在地住房城乡建设主管部门【答案】： B 17、某用人单位招聘一名员工，由于工作疏忽一直未与其签订劳动合同；一年后，用人单位决定辞退该员工，在用人单位应承担的法律后果中错误的是()。A.可提前30日书面通知，并额外支付一个月工资后解除劳动关系B.如果该员工被迫究刑事责任，用人单位可以解除劳动合同C.应视为用人单位已于该员工订立无固定期限劳动合同D.用人单位应每月向该员工支付两倍的工资【答案】： A 18、关于工程质量检测机构的说法，错误的是()（2013）A.可以转包检测业务B.具有独立的法人资格C.是中介机构D.分为专项检测机构资质和见证取样检测机构资质【答案】： A 19、既属于建造师权利又属于建造师义务的是（ ）。A.在本人执业活动中形成的文件上签字或加盖执业印章B.接受继续教育C.保守在执业中悉知的国家秘密和他人的商业、技术等秘密D.保证执业成果的质量【答案】： B 20、根据安全生产许可证条例规定，企业在安全生产许可证有效期内，严格遵守有关安全生产的法律法规，未发生( )事故的，安全生产许可证有效期届满时，经原发证管理机关同意，不再审查，安全生产许可证有效期延期3年。A.安全B.重大死亡C.死亡D.重伤【答案】： C 21、某建筑项目位于城市市区内，按照环境噪声污染防治法要求，施工中向周围生活环境排放噪声应当符合国家规定()排放标准。A.建筑施工场界环境噪声B.建筑施工机械噪声C.城市市区环境噪声D.城市生活区环境噪声【答案】： A 22、甲建筑公司将自有的房屋出租给乙公司，租期为2年，在租赁期间，甲公司又与丙公司签订了房屋买卖合同。根据民法典，下列说法中正确的是（）。A.甲公司与丙公司签订的买卖合同无效，因为甲公司未取得乙公司的同意B.甲公司与丙公司签订的买卖合同有效，原租赁合同继续有效C.甲公司与丙公司签订的买卖合同有效，原租赁合同自买卖合同生效之日起终止D.如丙公司购买了房屋，则丙公司有权决定甲公司、乙公司之间的原房屋租赁合同是否继续执行【答案】： B 23、关于建设工程共同承包的说法，正确的是（）。2014A.中小型工程但技术复杂的，可以采取联合共同承包 B.两个不同资质等级的单位实施联合共同承包的，应当按照资质等级高的单位的业务许可范围承揽工程 C.联合体各方应当与建设单位分别签订合同，就承包工程中各自负责的部分承担责任 D.共同承担的各方就承包合同的履行对建设单位承担连带责任【答案】： D 24、乙房地产开发公司的一座高层公寓的建设工程由甲建筑工程公司承包，甲建筑工程公司将玻璃幕墙工程分包给丙建设施工公司。根据我国建设工程安全生产管理条例的规定，施工单位应当为从事危险作业的人员办理意外伤害保险。丙建设施工公司的作业人员的意外伤害保险费根据法律规定应当由()承担。A.甲建筑工程公司B.乙房地产开发公司C.丙建设施工公司D.作业人员【答案】： A 25、连带责任保证的保证人与债权人未约定保证期间的，债权人有权自主债务履行期届满之日起()内要求保证人承担保证责任。A.6个月B.9个月C.1年D.2年【答案】： A 26、（2019年真题）甲施工企业向乙建材公司购买一批水泥，关于该买卖合同中水泥毁损，灭失风险承担的说法，正确的是（）A.若由于甲自身过错，导致水泥交付期限推迟一周，灭失的风险由甲承担的时间相应推迟B.若甲拒绝接受水泥或解除合同，则水泥毁损灭失的风险由乙承担C.水泥毁损、灭失的风险，交付之前由乙承担，交付之后由甲承担D.若乙出卖的水泥为在途标的物时，则其损灭失的风险自水泥交付完成时，由甲承担【答案】： C 27、 劳动者在试用期的工资不得低于本单位相同岗位最低档工资或者劳动合同约定工资的( )，并不得低于用人单位所在地的最低工资标准。A.50B.60C.70D.80【答案】： D 28、甲施工企业与乙钢材生产企业签订一份600万元的钢材购销合同，合同约定甲施工企业分期付款，最后一笔尾款于2009年8月31日前付清，丙企业在合同的保证人一栏中加盖了企业的印章。甲施工企业逾期没有还清欠款，乙钢材生产企业于2009年9月20日向法院提起诉讼。下列关于保证责任和保证期间的表述，正确的是（ ）。 A. 丙企业承担一般保证责任，保证期间为自2009年8月31日起6个月B. 丙企业承担一般保证责任，保证期间为自2009年9月20日起6个月C. 丙企业承担连带保证责任，保证期间为自2009年8月31日起6个月D. 丙企业承担连带保证责任，保证期间为自2009年9月20日起6个月【答案】： C 29、关于建设工程见证取样的说法,正确的是()。A.施工人员对涉及结构安全的试块、试件和材料,可直接在现场取样B.取样人员应在试样或其包装上作出标识、封志,标识和封志应标明工程名称、取样部位、取样日期、样品名称和样品数量,并由见证人员和取样人员签字C.涉及结构安全的试块、试件和材*料见证取样和送检比例不得低于有关技术标准中规定应取样的20%D.见证人员应由施工企业中具备施工试验知识的专业技术人员担当【答案】： B 30、某建筑公司签订的以下劳动合同中，试用期约定合法的是（ ）。A.公司与应届毕业生甲约定，待试用期满，再根据甲的能力和表现决定是否签订劳动合同B.公司与电工乙约定，劳动合同期限为某项目开工日至竣工日，试用期1个月C.公司与出纳丙续订劳动合同，调整丙担任会计岗位，约定试用期1个月D.公司与业务员丁签订2年劳动合同，合同期限内包含2个月试用期【答案】： D 31、关于建设工程监理的说法，正确的是（）。A.我国的工程监理主要是对工程的施工结果进行监督 B.监理单位与承包该工程的施工单位应为行政隶属关系 C.建设单位有权决定是否委托工程监理单位进行监理 D.建设单位须将工程委托给具有相应资质等级的监理单位【答案】： D 32、当事人对人民法院委托鉴定部门所作的鉴定结论有异议申请重新鉴定时，其所提出的证据证明（），人民法院应予准许重新鉴定。（2015）A.当事人对鉴定人员不满意的B.鉴定程序有轻微瑕疵的C.鉴定结论有缺陷的D.鉴定结论明显依据不足的【答案】： D 33、某施工企业与预制构件厂签订了预制构件加工合同，构件加工过程中施工企业要求变更构件设计，对方同意变更。但加工构件超过60%时，该施工企业提出解除合同。关于该施工企业权利的说法正确的是（）。A.可随时解除合间 B.享有留置权 C.不得单方变更设计 D.可请求法院撤销合同【答案】： A 34、建设单位为工程项目办理质量监督手续应在()。A.领取工程规划许可证前B.领取工程规划许可证时C.领取施工许可证前D.领取施工许可证后【答案】： C 35、甲建筑公司承揽的是批准开工报告的工程项目，开工报告批准时间是2007年3月1日，但是由于征地问题没有解决而不能按期开工，则如果开工日期超过()，则应当重新办理开工报告的批准手续。A.2007年3月15日B.2007年6月1日C.2007年9月1日D.2008年3月1日【答案】： C 36、当事人双方在合同中约定解决争议的方法只能为调解。当纠纷发生后，若一方坚决不同意调解，此时争议解决方式为（）。A.和解B.调解C.诉讼D.仲裁【答案】： C 37、监理工程师对工程中有关地基和结构安全的关键工序和关键施工过程,进行连续不断地监督检查或检验的监理活动,称之为( )。A.旁站B.巡视C.重点检验D.专项检查【答案】： A 38、根据我国行政许可法，尚未制定法律、行政法规和地方性法规的，因行政管理的需要，确需立即实施行政许可的，省、自治区、直辖市人民政府规章可以设定临时性的行政许可。临时性的行政许可实施满()需要继续实施的，应当提请本级人民代表大会及其常务委员会制定地方性法规。A.3个月B.6个月C.1年D.2年【答案】： C 39、根据最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件使用法律问题的解释，关于实际施工人主张工程价款的说法，正确的是（）。A.实际施工工人只能起诉与其合同关系的转包人或违法分包人 B.发包人只在欠付工程价款范围内对实际施工人承担责任 C.实际施工人以发包人为被告主张权利的，人民法院不得追加转包人或违法分包人为本案当事人 D.发包人和转包人或违法分包人对实际施工人的就工程价款的清偿承担连带责任【答案】： B 40、在施工过程中，施工企业与甲材料供应商订立材料买卖合同，但施工企业误将应支付给甲材料供应商的贷款支付给了乙材料供应商。关于该货款处理的说法，正确的是（）。 2016A.只能由法院确定归属 B.施工企业可以要求乙材料供应商返还不当得利 C.乙材料供应商应当返还给甲材料供应商 D.甲材料供应商可以依据买卖合同要求乙材料供应商返还【答案】： B 41、固定期限劳动合同，是指用人单位与劳动者约定合同()时间的劳动合同。A.废止B.解除C.终止D.续订【答案】： C 42、在主合同纠纷未了之前，保证人可以拒绝债权人要求承担保证责任的是()。A.一般保证B.保证人与债务人约定共同承担责任的保证C.连带保证D.主债务履行期满后六个月内的连带保证【答案】： A 43、下列关于诉讼时效中止的表述，正确的是( )。A.因法定事由的出现，权利人不能行使请求权的，诉讼时效中止B.因原告起诉，诉讼时效中止C.因被告应诉，诉讼时效中止D.因证人要求，诉讼时效中止【答案】： A 44、甲施工企业于2005年承建某单位办公楼，2006年4月竣工验收合格并交付使用。2011年5月，甲致函该单位，说明屋面防水保修期满及以后使用维护的注意事项。此事体现了合同法的（ ）原则。A. 公平B. 自愿C. 诚实信用D. 维护公共利益【答案】： C 45、关于投标和评标，说法正确的是（ ）。A.投标人逾期送达投标文件的，应当向招标人作出合理说明B.投标文件未密封的，招标人应当拒收C.投标文件中有两个报价，评标委员会可以书面通知投标人澄清说明D.投标文件中有明显的文字或计算错误，评标委员会应当否决投标【答案】： B 46、在下列情形中，构成承诺的是（ ）。A.甲向乙发出要约，丙得知后向甲表示完全同意要约的内容B.甲向乙发出要约，乙向丁表示完全同意要约的内容C.甲向乙发出要约，明确7 天内答复，乙8 天后表示同意D.甲按某广告给乙汇款购买建筑材料，乙给甲邮寄了其指定的产品【答案】： D 47、某工程施工单位甲中标后，将工程按比例提取6%管理费后交由乙施工单位完成,合同同时约定由乙公司承担工程全部责任；后施工中发现安全事故造成工程毁损，对此，应由( )向业主承担责任。A.乙施工单位承担全部责任B.甲施工单位承担全部责任C.甲、乙承担连带责任D.甲、乙各承担一半责任【答案】： C 48、甲在乙拥有使用权的土地上设立地役权并办理了登记，乙将自己的土地使用权让给丙。关于各方权利的说法。正确的虽（）。（2016）A.甲的地役权因办理登记而设立，B.乙转让土地使用权应经甲同意C.土地所有权人设立地役权不必经乙同意D.甲的地役权对丙具有约束力。【答案】： D 49、某建设工程施工合同约定2012年11月20日竣工并在1个月内交付发包方使用，后因承包方原因工期拖延3个月，但发包方在2013年元月20日未经验收实际占用了该工程，则该工程的竣工日期应为( )。A.2012年11月20日B.2012年12月20日C.2013年1月20日D.2013年2月20日【答案】： C 50、下列债中，属于当事人之间按照约定生产的债是（）。 2016A.侵权之债 B.不当得利之债 C.无因管理之债 D.合同之债【答案】： D 第二部分 多选题(50题)1、在人口集中地区和其他依法需要特殊保护的区域内，禁止焚烧()以及其他产生有毒有害烟尘和恶臭气体的物质。A.沥青、油毡B.橡胶、塑料C.皮革D.垃圾E.木材【答案】： ABCD 2、某单位生产过程中，有如下具体安排，其中符合劳动法劳动保护规定的有（）。A. 安排女工赵某在经期从事高温焊接作业B. 安排怀孕6个月的女工钱某从事夜班劳动C. 批准女工孙某只能休产假120天D. 安排17岁的李某担任矿井安检员E. 安排15岁的周某担任仓库管理员【答案】： ABC 3、下列责任种类中，属于行政处罚的有（）。 2016A.警告 B.行政拘留 C.罚金 D.排除妨碍 E.没收财产【答案】： AB 4、使用单位自购的建筑起重机械中，应当报废并向原备案机关办理注销手续的有（ ）。A.没有完整安全技术档案的B.没有齐全有效的安全保护装置的C.经检验达不到安全技术标准规定的D.属国家明令淘汰或者禁止使用的E.超过安全技术标准或者制造厂家规定的使用年限的【答案】： CD 5、根据建设工程安全生产管理规定，施工企业对作业人员进行安全生产教育培训，应在 ( )之前。A. 作业人员进入新的岗位B. 作业人员进入新的施工现场C. 企业采用新技术D. 企业采用新工艺E. 企业申请办理资质延续手续【答案】： ABCD 6、行业标准中的强制性标准包括()。A.验收的重要的行业专用的质量标准B.重要的行业专用的术语、符号、代号标准C.部门专用的信息技术标准D.企业专用的卫生的标准E.重要的行业专用的信息技术标准【答案】： AB 7、建设工程在保修范围和保修期内发生质量问题的，施工单位应当履行保修义务，并对造成的损失承担赔偿责任，下列关于保修期限合法的是（ ）。A.主体结构工程为设计文件规定的该工程的合理使用年限B.外墙面的防渗漏为2 年C.装修工程为2 年D.给水排水管道为1 年E.供热系统为1 年【答案】： AC 8、个人所得税纳税人取得应税所得应当按照规定到主管税务机关办理纳税申报的有（）。A.取得应税所得没有扣缴义务人的B.取得综合所得需要办理汇算清缴的C.取得特许权使用费的D.因移居境外注销中国户籍的E.取得境外所得的【答案】： ABD 9、下列工程建设标准条文中，经国务院行政主管部门确定后，可作为强制性条文的有（ ）。A. 直接涉及国家主权的条文B. 直接涉及人民生命财产安全的条文C. 直接涉及人体健康的条文D. 直接涉及环境保护的条文E. 直接涉及公共利益的条文【答案】： BCD 10、下列权利中属于物权中用益物权的是（ ）。A. 村民李某的宅基地使用权B. 公民张某商品房的建设用地使用权C. 质押权人对质押物的使用权D. 村民房某对荒山的承包经营权E. 施工方由于建设需要，需经过乙厂的道路运送建筑材料。甲与乙签订合同约定，甲利用乙单位的道路运送建筑材料并向乙支付一定费用【答案】： ABD 11、最低工资标准所规定的最低工资不包括（ ）。A.延长工作时间工资B.计件工资与奖金C.中班、夜班的津贴D.高温、低温、井下、有毒有害环境的津贴E.法律、法规和国家规定的劳动者福利待遇等【答案】： ACD 12、根据建筑施工企业安全生产许可证管理规定,关于安全生产许可证的说法正确的有（）。A.施工企业未取得安全生产许可证的,不得从事建筑施工活动B.施工企业变更法定代表人的,不必办理安全生产许可证变更手续C.对没有取得安全生产许可证的施工企业所承包的项目,不得颁发施工许可证D.施工企业取得安全生产许可证后,不得降低安全生产条件E.未发生死亡事故的,安全生产许可证有效期届满时自动延期【答案】： ACD 13、关于施工许可制度和开工报告制度的说法，正确的有（）。（2016）A.实行开工报告批准制度的工程，必须符合国务院的有关规定B.建设单位领取施工许可证后因故不能按期幵工的，最多可延期6个月C.建设工程因故中止施工满一年的，恢复施工前应报发证机关核猃施工许可证D.实行幵工报告批准制度的工程，幵工报告主要反映的是施工企业应具备的幵工条件E.实行幵工报告批准制虔的工程，因故不能开工超过6个月的工程，应当重新办理幵工报告审批手续【答案】： ABC 14、某项目在施工过程中发生火灾，邻近的甲单位主动组织人员灭火，这一行为减少了施工单位的损失8万元，甲单位因此损失1万元。则下列说法中，不正确的是()。A.甲单位只能自行承担这一损失B.甲单位可以要求施工单位支付4万元C.甲单位有权要求施工单位支付1万元D.甲单位应当要求施工单位支付5万元E.甲单位有权要求施工单位支付2万元【答案】： ABD 15、工程监理单位和被监理工程的（ ）有隶属关系或其他利害关系的，不得承担该项建设工程的监理业务。A.建设单位B.造价咨询单位C.施工企业D.建筑材料、构配件供应单位E.设备供应单位【答案】： CD 16、关于仲裁裁决的说法，正确的有（）。A.仲裁裁判应当根据仲裁员的意见作出，形不成多数意见的，由仲裁委员会讨论决定 B.仲裁裁决没有强制执行力 C.当事人可以请求仲裁庭根据双方的和解协议作出裁决 D.仲裁实行一裁终局，当事人不可以就已经裁决的事项再次申请仲裁 E.仲裁裁决一经作出立即发生法律效力【答案】： CD 17、（2019年真题）根据建筑工程施工许可管理办法，下列建设工程中，不需要办理施工许可证的有（）A.抢险救灾及其他临时性房屋建筑B.农民自建低层住宅C.按照国务院规定的权限和程序批准开工报告的建筑工程D.工程投资额在50万元以下的建筑工程E.建筑面积在500m2以下的建筑工程【答案】： ABC 18、建设工程竣工前,当事人对工程质量发生争议,经鉴定工程质量合格,关于竣工日期的说法,正确的有（）。A.应当以合同约定的竣工日期作为竣工日期B.应当以鉴定合格日期为竣工日期C.鉴定日期为顺延工期的期间D.应当以申请鉴定日期作为竣工日期E.应当以提交竣工验收报告的日期为竣工日期【答案】： C 19、某建筑工程在城市市区范围内，建筑公司拟进行主体结构混凝土浇筑施工，使用运输及振捣设备可能产生噪声污染，则建筑公司需在开工前向环保部门申报的内容有（ ）A.该工程的项目名称B.施工场所C.施工单位资质D.可能产生的环境噪声值E.噪声污染防治措施情况【答案】： ABD 20、刑事处罚主要包括（ ）。A. 罚金B. 没收财产C. 劳动教养D. 无期徒刑E. 死刑【答案】： ABD 21、买卖合同中，出卖人的主要义务包括（ ）。A. 交付标的物B. 对标的物进行检验和及时通知C. 转移标的物的所有权D. 保证第三人不得向买受人主张任何权利E. 交付提取标的物单证以外的有关单证和资料【答案】： ACD 22、根据招投标法实施条例，按照国家有关规定需要履行项目审批的依法必须进行招标的项目，其（ ）应当报项目审批核准。A.招标范围B.招标文件C.招标方式D.招标组织形式E.招标代理机构【答案】： ACD 23、2018年1月15日，某建设单位为其工程领取了施工许可证，因未能按期开工，建设单位于2018年3月10日、5月10日两次向发证机关报告了工程准备的进展情况，直到2018年7月1日开工建设。2018真题关于该工程施工许可证的说法，正确的有（）。2018真题A.该工程施工许可证自行废止B.延期开工未超过6个月，施工许可证继续有效C.应当在2018年4月15日前申请延期D.不能按时开工，应当在1个月内报告E.2018年7月1日开工之前，需要重新申领施工许可证【答案】： AC 24、建设单位办理工程竣工验收备案一般应具备以下条件（ ）。A. 完成建设工程设计和合同约定的各项内容B. 有完整的技术档案和施工管理资料C. 有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告D. 有勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件E. 有施工单位签署的工程保修书。【答案】： ABCD 25、关于增值税应纳税额计算的说法，正确的有（）。2018真题A.纳税人兼营不同税率的项目，未分别核算销售额的，从低适用税率B.当期销项税额小于当期进项税额不足抵扣时，其不足部分可以结转下期继续抵扣C.应税销售行为的购买方为消费者个人的，可以开具增值税专用发票D.当期销项税额抵扣当期进项税额后的余额是应纳税额E.应税销售行为适用于免税规定的，不得开具增值税专用发票【答案】： BD 26、下列关于延续注册和变更注册的表述中正确的是（ ）。A.延续注册申请应在注册有效期满前3个月内提出B.申请延续注册只需提供原注册证书C.延续注册有效期为3年D.延续注册执业期间不能申请变更注册E.变更注册后仍延续原注册有效期【答案】： C 27、下列有关鉴定的情形中,属于可以申请重新鉴定的有()。A.鉴定机构不具备相关的鉴定资格B.鉴定过程中鉴定人员有违法行为但与当事人申请鉴定的案件无关C.鉴定机构并非当事人一方愿意选择的D.鉴定程序本身严重违法E.鉴定结论明显依据不足【答案】： AD 28、下列财产中，哪些可以设定抵押（ ）。A.建设用地使用权B.所有权不明的财产C.生产设备、原材料、成品、半成品D.以招标方式取得的荒地等土地承包经营权E.公立学校的教育设施【答案】： ACD 29、下列情形中，评标委员会应当否决投标人投标的有（ ）。A.投标报价高于招标文件设定的最高限价B.投标报价低于成本C.投标文件没有响应招标文件的实质性要求D.投标人有串通投标行为E.投标人主动提出了对投标文件的澄清、修改【答案】： ABCD 30、关于行政许可设定权限的说法，正确的有（ ）。A.地方性法规一般情况不得设定行政许可B.省、自治区、直辖市人民政府规章不得设定行政许可C.部门规章可以设定临时性行政许可D.国务院可以采用发布决定的方式设定行政许可E.地方性法规不得设定企业或者其他组织的设立登记及其前置性行政许可【答案】： D 31、根据建设工程安全生产管理条例，关于项目专职安全生产管理人员责任的说法，正确的是（）。A.负责施工现场安全生产日常检?查并做好检查记录B.对施工现场存在的安全隐患有权责令立即整改C.对作业人员违规违章行为有权予以纠正或查处D.检查危险性较大工程安全专项施工方案落实情况E.对发现的安全生产违章违规行为或安全隐患，当场予以纠正或做出处理决定【答案】： ABC 32、下列标准属于强制性国家标准的有（ ）。A. 行业专用的质量标准B. 工程建设通用的安全标准C. 工程建设专用的制度方法标准D. 工程建设通用的试验标准E. 工程建设行业专用的评定方法标准【答案】： BD 33、工程完工后,双方应按照约定的合同价款及合同价款调整内容以及索赔事项进行工程竣工结算,工程竣工结算方式包括()。A.单项工程竣工结算B.单位工程竣工结算C.分部工程竣工结算D.分项工程竣工结算E.建设项目竣工总结算【答案】： AB 34、建设用地使用权人将建设用地使用权转让、互换、出资、赠与或者抵押，应当符合的规定有（ ）。A.应当向登记机构申请变更登记B.当事人应当采取书面形式订立相应的合同C.当事人可以采取书面或口头形式订立相应的合同D.附着于该土地上的建筑物、构筑物及其附属设施分开处分E.使用期限由当事人约定，但不得超过建设用地使用权的剩余期限【答案】： AB 35、下列财产中可以设立质押的有()。A.依法可以转让的股份B.房屋C.著作权中的财产权D.汽车E.债券【答案】： ACD 36、根据条例，属于法定保修范围的有()。A.基础设施工程B.设备安装、装修工程C.门禁监控系统D.电气管线、给排水管道工程E.供热与供冷系统【答案】： ABD 37、甲、乙两个施工单位组成联合体投标，双方约定，如因施工质量问题导致建设单位索 赔，各自承担索赔额的50%。施工过程中建设单位确因质量原因索赔12万元，则下列关于此索赔和赔偿责任承担的说法中，正确的有（ ）。A.如甲无过错，则其有权拒绝先行赔付B.建设单位可直接要求甲承担12万元C.建设单位可直接要求乙承担12万元D.建设单位应当要求质量缺陷的过错方承担主要责任 E.先行赔付的一方，有权就超出50%的部分向另一方追偿【答案】： BC 38、下列属于工程质量保修书必须明确的内容是()。A.保修范围B.保修人员C.保修期限D.保修责任E.保修金比例【答案】： ACD 39、根据招标投标法实施条例，可以不进行施工招标的有（ ）A.工程施工需要采用不可替代专利或者专有技术B.只有少量潜在投标人的技术复杂项目C.需要向原中标人采购的，否则影响功能配套要求D.采用招标方式的费用占项目合同金额的比例较大E.需要向原中标人采购，否则将影响施工或功能配套要求【答案】： AC 40、根据招标投标相关法律和司法解释，下列施工合同中，属于无效合同的是（）。A. 建设单位直接与专业施工单位签订的合同B. 未经发包人同意，承包人将部分非主体工程分包给具有相应资质的施工单位的合同C. 承包人将其承包的工程全部分包给其他有资质的承包人的合同D. 投标人串通投标中标后与招标人签订的合同E. 招标文件中明确要求投标人垫资并据此与中标人签订的合同【答案】： BCD 41、关于无资质承包主体，下列说法中正确的是（ ）。A.无资质承包主体签订的劳务分包合同是无效合同B.实际施工人可向合同相对方主张权利C.实际施工人可向发包人主张权利D.实际施工人以发包人为被告主张权利的，人民法院可追加转包人或者违法分包人为本案当事人E.发包人应对实际施工人承担次要责任【答案】： ABCD 42、（2019年真题）关于建筑企业资质证书的申请和延续的说去,正确的有()。A.企业首次申请或增项申请资质,应当申请最低等级资质B.申请人以书面形式承诺符合审批条件的,行政审批机关据申请人的承诺直接作出行政批准决定C.建筑企业只能申请一项建筑企业资质D.建筑业企业资质证有效期届满前6个月,企业应当向原资质许可机关提出延续申请E.企业按规定提出延续申请后,资质许可机关未在资质证书有效期届满前作出是否准予延续决定的，视为准予延续【答案】： AB 43、因发生不可抗力致使施工合同解除，但（ ）条款仍对合同双方有约束力。 A.清理 B.质量控制 C.进度控制 D.争议解决 E.结算.【答案】： A 44、施工企业被建筑材料、建筑构配件和设备进行检验，通常应当按照（）进行，不合格的不得使用。A.工程设计要求B.按企业标准C.施工技术标准D.通行惯例E.合同约定【答案】： AC 45、根据建设工程施工转包违法分包等违法行为