最新一级造价师之建设工程计价题库精选题库带答案（满分必刷）.docx

最新一级造价师之建设工程计价题库精选题库带答案（满分必刷）第一部分 单选题(50题)1、某通用设备，已知设备原价为100万元，运杂费率 10%，安装费率15%。又已知该设备重 20 吨，每吨设备安装费指标为 10000 元，则该设备的安装工程概算为（）万元。A.10B.15C.20D.25【答案】： B 2、下列关于工程总承包合同价格的描述中，正确的是（）。A.签约合同价包括合同价格及按合同约定进行的调整B.合同价格指签订合同时合同协议书中写明的，包括了暂列金额.暂估价的合同总金额C.价格清单中列明的工程量和价格数据除了用于变更和支付，还用于竣工结算D.合同价格指实际应支付给承包人的最终工程款【答案】： D 3、关于招标控制价及其编制的说法，正确的是（）。A.综合单价中包括由招标人承担的风险费用B.招标人供应的材料，总承包服务费应按材料价值的1.5%计算C.措施项目费按招标文件中提供的措施项目清单确定D.招标文件提供暂估价的主要材料，其主材费用应计入其他项目清单费用【答案】： C 4、下列费用中属于企业管理费的是（ ）。A.劳动保护费B.医疗保险费C.住房公积金D.养老保险费【答案】： A 5、工程定额计价方法与工程量清单计价方法的相同之处在于()的一致性。A.工程量计算规则B.项目划分单元C.单价与报价构成D.从下而上分部组合计价方法【答案】： D 6、（2018年真题）下列工程造价信息中，最能体现市场机制下信息动态性变化特征的是（）。A.工程价格信息B.政策性文件C.计价标准和规范D.工程定额【答案】： A 7、某现场签证事项，未经发包人同意，承包人擅自实施相关工作，由此发生的费用一般由（ ）承担。A.承包人B.发包人C.监理人D.发、承包人【答案】： A 8、招标人对已发出的招标文件进行的必要修改，应当在投标截止时间（）天前发出。A.7B.10C.4D.15【答案】： D 9、根据现行有关保修规定，承包人应向业主出具质量保修书。下列内容中，不属于保修书中约定的内容的是()。A.保修范围B.保修期限C.保修责任D.保修金额【答案】： D 10、某施工机械原始购置费为10万元，使用年限5年，年工作台班为200台班，检修3次，每次检修费为5000元，除税系数为95%，每台班维护费、人工、燃料动力及其他费用为80元，机械残值率为5%。则该机械的台班单价为（）元/台班。A.184.5B.189.25C.207.1D.248.33【答案】： B 11、（2019年真题）在满足住宅功能和质量的前提下，下列设计手法中，可降低单位建筑面积造价的是（）。A.增加住宅层高B.分散布置公共设施C.增大墙体面积系数D.减少结构面积系数【答案】： D 12、某建设项目工程费用为 7200 万元，工程建设其他费用为 1800 万元，基本预备费率为 5%。项目前期年限 1 年，建设期 2 年，各年完成静态投资额的比例分别为 60%与 40%，年均 投资价格上涨率为 6%。则该项目建设期第二年价差预备费（）万元。 A.564.54B.592.77C.464.74D.589.63【答案】： B 13、下列关于安拆费及场外运费的表述，错误的是（）。A.一次安拆费应包括施工现场机械安装和拆卸一次所需的人工费.材料费.机械费及试运转费B.一次场外运费应包括运输.装卸.辅助材料和回程等费用C.移动需要起重机械的重型施工机械，其安拆费及场外运费应计入台班单价D.不需相关机械辅助运输的自行移动机械，不计算场外运费【答案】： C 14、某施工单位用一塔吊吊装构件，由一名司机、7名起重工和2名电焊工组成劳动小组，该机械的时间定额为0.025台班/块，则机械台班产量定额是（ ）块/台班。A.40B.120C.320D.400【答案】： A 15、国外建筑工程造价构成中，（）用于在估算达到了一定的完整性并符合技术标准的基础上，由于物质、社会和经济的变化，导致估算增加的情况。A.直接建设成本B.建设成本上升费C.不可预见准备金D.未明确项目准备金【答案】： C 16、与我国建筑安装工程费用相比，国外建筑安装工程费用的管理费用特有的是（）。 A.检验试验费B.办公费C.差旅交通费D.业务经费【答案】： D 17、根据建设工程工程量清单计价规范（GB 50500-2013）中对招标控制价的相关规定，下列说法正确的是（）。A.招标控制价公布后根据需要可以上浮或下调B.招标人可以只公布招标控制价总价，也可以只公布单价C.招标控制价可以在招标文件中公布，也可以在开标时公布D.高于招标控制价的投标报价应被拒绝【答案】： D 18、关于工程造价机构从事工程造价鉴定工作，下列做法中正确的是（）。A.工程造价机构应向委托方收集鉴定项目同时期同类型工程的技术经济指标B.工程造价鉴定人员及辅助人员必须是依法注册于该鉴定机构的执业造价工程师C.接受鉴定项目当事人人吃请和礼物的鉴定人，必须回避D.鉴定机构对同一鉴定事项，应指定2 名及以上鉴定人共同进行鉴定【答案】： D 19、投标报价时，投标人需严格按照招标人所列的项目明细进行自主报价的是（ ）。A.总价措施项目B.专业工程暂估价C.计日工D.规费【答案】： C 20、（2019年真题）关于合同款纠纷的处理，人民法院应予支持的是（ ）。A.施工合同无效，但工程竣工验收合格，承包人请求支付工程价款的B.发包人与承包人对垫资利息没有约定，承包人请求支付利息的C.施工合同解除后，已完工程质量不合格，承包人请求支付工程价款的D.未经竣工验收，发包人擅自使用工程后，以使用部分的工程质量不合格为由主张权利的【答案】： A 21、若发包人要求的压缩工期天数超过定额工期的()，则应在招标文件中明示增加赶工费用。A. 10%B. 15%C. 20%D. 30%【答案】： C 22、下列费用中，应计入总价措施项目清单与计价表中的是（ ）。 A.垂直运输费B.施工排水、降水费C.大型设备进出场及安拆费D.地上、地下设施和建筑物临时保护费【答案】： D 23、（2016年真题）某出料容量750L的砂浆搅拌机，每一次循环工作中，运料、装料、搅拌、卸料、中断需要的时间分别为150s、40s、250s、50s、40s，运料和其他时间的交叠时间为50s，机械利用系数为0.8。该机械的台班产量定额为（）m3/台班。A.29.79B.32.60C.36.00D.39.27【答案】： C 24、某建设项目由 A、B 两车间组成，其中 A 车间的建筑工程费 6000 万元，安装工程费 2000 万元，需安装设备费 2400 万元；B 车间建筑工程费 2000 万元，安装工程费 1000 万元，需安装设备费用 1200 万元；该建设项目的土地征用费 2000 万元，则 A 车间应分摊的土地征用费是（ ）万元。A.1500.00B.1454.55C.1884.96D.1040.80【答案】： A 25、投标文件应实质上响应招标文件的所有条款，无显著差异和保留。下列情形中，属于无显著差异和保留的是()。A.对招标人的权利造成实质性限制而未影响投标人的义务B.对投标人的权利造成实质性限制而未影响招标人的义务C.纠正差异对该投标人有利而对其他投标人不利D.纠正差异对该投标人不利而对其他投标人有利【答案】： C 26、下列有关财务指标的计箅公式，正确的是（ ）。A.资产负债率=资产总额/负债总额 B.流动比率=流动资产总额/资产总额C.速动比率=(流动资产总额存货)/流动负债总额D.投资利润率=税后利润/投资总额【答案】： C 27、下列费用项目中，属于联合试运转费中试运转支出的是（）。A.施工单位参加试运转人员的工资 B.单台设备的单机试运转费 C.试运转中暴露出来的施工缺陷处理费用 D.试运转中暴露出来的设备缺陷处理费用【答案】： A 28、某挖掘机械挖二类土方的台班产量定额为 100m3/台班，当机械幅度差系数为 10时，该机械挖二类土方 1000m3预算定额的台班耗用量应为（ ）台班。A.8.0B.11.0C.12.0D.12.5【答案】： B 29、某新建项目，建设期为3年，分年均衡进行贷款，第一年贷款1000万元，第二年贷款1800万元，第三年贷款1200万元，年利率10，建设期内只计息不支付，则项目建设期贷款利息为（ ）万元。A.400.0B.580.0C.609.5D.780.0【答案】： C 30、（2014年真题）下列建筑设计影响工程造价的选项中，属于影响工业建筑但一般不影响民用建筑的因素是（）。A.建筑物平面形状B.项目利益相关者C.柱网布置D.风险因素【答案】： C 31、承包人在提交的最终结清申请中，只限于提出( )的索赔。A.工程接收证书颁发前发生B.工程接收证书颁发中发生C.工程接收证书颁发后发生D.工程接收证书颁发全过程发生【答案】： C 32、（2017年真题）关于建设项目最终结清阶段承包人索赔的权利和期限，下列说法中正确的是（）。A.承包人接受竣工结算支付证书后再无权提出任何索赔B.承包人只能提出工程接收证书颁发前的索赔C.承包人提出索赔的期限自缺陷责任期满时终止D.承包人提出索赔的期限自接受最终支付证书时终止【答案】： D 33、对于民用建设项目，衡量单元组成、户型设计的结构面积系数是（ ）之比。A.住宅结构面积与建筑面积B.建筑面积与住宅结构面积C.住宅结构面积与房屋平均面积D.房屋平均面积与住宅结构面积【答案】： A 34、下列费用项目中，属于工程建设其他费中研究试验费的是()。A.新产品试制费B.水文地质勘察费C.特殊设备安全监督检验费D.委托专业机构验证设计参数而发生的验证费【答案】： D 35、关于我国建设项目投资，下列说法中正确的是（ ）。A.非生产性建设项目总投资有固定资产投资和铺底流动资金组成B.生产性建设项目总投资由工程费用、工程建设其他费用和预备费三部分组成C.建设投资是为了完成工程项目建设，在建设期内投入且形成现金流出的全部费用D.建设投资有固定资产投资和建设期利息组成【答案】： C 36、概算指标的表现形式可以分为综合指标和单项指标两种形式，单项概算指标的针对性较强，因此需对（ ）作介绍。A.工程专业类别B.工程计量单位C.工程施工工艺D.工程结构形式【答案】： D 37、关于施工合同履行期间的期中支付，下列说法中正确的是（ ）。A.双方对工程计量结果有争议，发包人应在解决无争议部分的工程计量后向承包人出具进度款支付证书B.对已签发支付证书中的计算错误，发包人有权予以修正，承包人无权提出修正C.进度款支付申请中应包括累计已完成的合同价款D.本周期实际支付的合同额一定为本期完成的合同价款合计【答案】： C 38、下列不可抗力造成的损失，应由承包人承担的是（ ）。A.用于施工的材料和待安装的设备的损害B.发包人人员伤亡C.工程所需清理、修复费用D.施工机械设备损坏及停工损失【答案】： D 39、（2009年·）柱网布置是否合理，对工程造价和面积的利用效率都有较大影响。建筑设计中对柱网布置应注意（）。A.适当扩大柱距和跨度能使厂房有更大的灵活性B.单跨厂房跨度不变时，层数越多越经济C.多跨厂房柱间距不变时，跨度越大造价越低D.柱网布置与厂房的高度无关【答案】： A 40、关于合同价款调整，下列说法正确的有（ ）。A.当应予计算的实际工程量与招标工程量清单出现偏差（不包括因工程变更等原因导致的工程量偏差）超过15%时，对综合单价进行调整B.发包人压缩的工期天数不得超过定额工期的25%C.因为不可抗力造成的承包人的施工机械设备损坏及停工损失，由承包人承担D.任一计日工结束，已标价工程量清单中没有该类计日工单价的，由承包人提出，报发包人确认【答案】： C 41、某项目评标基准价是1000 万元，投标人投标报价是1200 万元，招标控制价是1300 万，则其投标报价偏差率是（）。A.10%B.20%C.25%D.30%【答案】： B 42、工程总承包预付款的用途包括（ ）。A.承包人为合同工程的设计和工程实施购置材料、工程设备、修建临时设施以及组织施工队伍进场等B.承包人为合同工程的设计和工程实施购置材料、工程设备、修建临时设施以及管理性费用支出等C.承包人为合同工程的设计和工程实施购置材料、工程设备、修建临时设施以及提前办理合格性手续等D.承包人为合同工程的设计和工程实施购置材料、工程设备、修建临时设施以及合理的利润预支等【答案】： A 43、在建设地区选择时，应尽可能靠近原料产地的项目是（ ）。A.能耗高的项目B.技术密集型的建设项目C.农产品、矿产品的初步加工项目D.劳动密集型的建设项目【答案】： C 44、某建设项目投资估算中，建设管理费 2000 万元，可行性研究费 100 万元，勘察设计费 5000 万元，引进技术和引进设备其他费 400 万元，市政公用设施建设及绿化费 2000 万元，专利权使用费 200 万元，非专利技术使用费 100 万元，生产准备及开办费 500 万元。则按形成资产法编制建设投资估算表，计入固定资产其他费用、无形资产费用和其他资产费用的金额分别为（ ）。A.10000万元、300万元、0万元B.9600万元、700万元、0万元C.9500万元、300万元、500万元D.9100万元、700万元，500万元【答案】： C 45、关于变更引起的价格调整，以下原则描述中正确的是（）。 A.已标价工程量清单中有适用于变更工作项目的，可在合理范围内参照适用子目的单价或总价调整B.已标价工程量清单中没有适用、但有类似于变更工作子目的，采用该项目的单价C.已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目的，由承包人根据变更工程资料、计量规则和计价办法、信息价格提出变更工程项目的单价或总价，报发包人确认后调整D.工程变更引起措施项目发生变化的，承包人提出调整措施项目费的，应事先将拟实施的方案提交发包人确认【答案】： D 46、国际工程招标投标过程中，在合同谈判阶段可以确定的内容是()A.双方间的权利义务B.原招标文件中规定的工程数量的增减C.承担额外任务D.投标价格【答案】： B 47、某年产量10万吨化工产品已建项目的静态投资额为3300万元，现拟建类似项目的生产能力为20万吨/年。已知生产能力指数为0.6，因不同时期、不同地点的综合调整系数为1.15，则采用生产能力指数法估算的拟建项目静态投资额为（ ）万元。A.4349B.4554C.5002D.5752【答案】： D 48、根据标准施工招标文件（2007年版）通用合同条款，承包人最有可能同时获得工期、费用和利润补偿的索赔事件是（）。A.基准曰后法律的变化B.发包人更换其提供的不合格材料C.发包人提前向承包人提供工程设备D.发包人在工程竣工前占用工程【答案】： D 49、工程造价术语标准GB/FT50875 属于工程造价管理标准中的（ ）。A.基础标准B.管理规范C.标准规范D.质量管理标准【答案】： A 50、（2019年真题）根据我国现行建筑安装工程费用构成，下列费用中属于安全文明施工费的是（ ）。A.脚手架费B.临时设施费C.二次搬运费D.非夜间施工照明【答案】： B 第二部分 多选题(50题)1、下列工程项目中，必须采用工程量清单计价的有()。A.使用各级财政预算资金的项目B.使用国家发行债券所筹资金的项目C.国有资金投资总额占50%以上的项目D.使用国家政策性货款的项目E:使用国际金融机构货款的项目【答案】： ABCD 2、下列关于预付款担保的说法中，正确的是（ ）。A.预付款担保应在施工合同签订后、预付款支付前提供B.预付款担保必须采用银行保函的形式C.承包人中途毁约，中止工程，发包人有权从预付款担保金额中获得预付款补偿D.发包人应在预付款扣完后将预付款保函退还承包人E.在预付款全部扣回之前，预付款保函应始终保持有效，且担保金额应与预付款金额一致【答案】： ACD 3、（2019年真题）采用成本计算估价法计算国产非标准设备的原价时，下列费用中，应作为利润计算基础的是（）。A.加工费B.辅助材料费C.废品损失费D.外购配套件费E.包装费【答案】： ABC 4、关于合同价款纠纷的处理，下列说法中正确的有（ ）。A.借用有资质的建筑施工企业名义与他人签订建设工程施工合同的行为无效B.当事人对垫资利息有约定且约定的利息高于同期同类贷款利率的应予支持C.当事人对建筑工程的计价标准或计价方法有约定的按约定结算工程价款D.对于阴阳合同，其价款结算应以备案的中标合同作为依据E.建设工程未交付，工程价款也未结算的，则工程欠款的计算日为当事人的起诉之日【答案】： ACD 5、在住宅小区规划设计中，评价居住小区设计方案的指标有()。A.人口净密度B.建筑周长C.平面系数D.户型比E:绿化比率【答案】： A 6、（2020年真题）为保证建设工程仲裁协议有效，合同双方签订的仲裁协议中必须包括的内容有（）。A.请求仲裁的意思表示B.仲裁事项C.选定的仲裁员D.选定的仲裁委员会E.仲裁结果的执行方式【答案】： ABD 7、下列关于工业项目和民用建筑设计影响工程造价的阐述，正确的是（）。A.在满足建筑物一定要求前提下，将流通空间减小到最小B.建筑物周长与建筑面积比越低，设计越经济C.对于多跨厂房，当跨度不变时，中跨数目越多越经济D.建筑物的室内外高差过小，工程造价将有所提高E.对于工业建筑，采用大跨度、大柱距的平面设计形式，可提高平面利用系数，从而降低工程造价【答案】： ABC 8、在单位工程概算编制中，设备及安装工程概算的编制方法主要有（ ）。A.设备价值百分比法B.概算定额法C.预算单价法D.概算指标法E.扩大单价法【答案】： AC 9、关于建筑设计对工业建设项目单位造价的影响，下列说法正确的是（ ）。A.建筑周长系数越低，造价越低B.圆形建筑较正方形建筑造价更低C.建筑层数越多，造价越低D.多跨厂房跨度不变时，中跨数目越多造价越低E.多层或大跨度建筑，钢筋混凝土结构较钢结构造价更低【答案】： AD 10、根据建设工程造价鉴定规范GB/T 51262-2017，下列说法正确的有（）。A.鉴定人必须具有相应专业的注册造价工程师执业资格B.鉴定机构对同一鉴定事项，应指定3名及以上鉴定人共同进行鉴定C.鉴定期限的起算从鉴定人接收委托人按照规定移交证据材料之日起算D.鉴定过程中，经委托人认可，等待当事人提交、补充或者重新提交证据、勘验现场等所需的时间，计入鉴定期限E.鉴定意见可同时包括确定性意见、推断性意见或供选择性意见【答案】： A 11、关于建设工程竣工结算的办理，下列说法中正确的有（ ）。A.竣工结算文件经发承包人双方签字确认的，应当作为工程结算的依据B.竣工结算文件由发包人组织编制，承包人组织核对C.工程造价咨询机构审核结论与申报人竣工结算文件不一致时，以造价咨询机构审核意见为准D.合同双方对复核后的竣工结算有异议时，可以就无异议部分的工程办理不完全竣工结算E.承包人对工程造价咨询企业的审核意见有异议的，可以向工程造价管理机构申请调解【答案】： AD 12、下列内容中，属于竣工决算的编制依据的有（ ）。A.项目计划任务书及立项批复文件B.工程量清单C.会计核算及财务管理资料D.工程建设其他费用定额E.工程签证、工程索赔等合同价款调整文件【答案】： AC 13、规费包括（ ）。A.工程排污费B.社会保险费C.住房公积金D.二次搬运费E.危险作业意外伤害保险【答案】： BC 14、（2007年真题）某建设项目的进口设备采用装运港船上交货价，则买方的责任有（）。A.负责租船并将设备装上船只B.支付运费、保险费C.承担设备装船后的一切风险D.办理在目的港的收货手续E.办理出口手续【答案】： BCD 15、在建设工程总平面设计阶段，影响工程造价的主要因素包括()A.占地面积B.功能分区C.环保条件D.运输方式E.主要燃料、原材料供应【答案】： ABD 16、下列关于工程造价信息的说法中，正确的有（ ）。A.建筑工种人工成本信息是按照建筑工人的工种分类B.材料价格信息的发布应披露供货单位C.机械价格信息包括设备市场价格信息和设备租赁市场价格信息两部分，前者对于工程计价更重要D.指数包括已完成或在建工程的各种造价信息E.人工成本不能作为处理建筑工人劳动工资纠纷的依据【答案】： AB 17、优化设计可产生的直接效益有（ ）。A.降低设计成本 B.降低工程造价C.缩短建设工期 D.提高工程质量E.减少安全隐患【答案】： BCD 18、下列用工项目中，构成预算定额人工工日消耗量但不包括在劳动定额中的有（ ）。A.材料水平搬运用工B.材料加工用工和电焊点火用工C.工序交接时对前一工序修整用工D.工作质量检查和隐蔽工程验收工作的影响E.完成施工任务必须消耗的技术工种用工【答案】： BCD 19、构成进口设备原价的费用项目中，到岸价计算公式正确的有（ ）。A.到岸价=离岸价+国际运费+运输保险费B.到岸价=抵岸价+国际运费+运输保险费C.到岸价=抵岸价+国际运费+外贸手续费+关税D.到岸价=运费在内价+运输保险费E.到岸价=离岸价+运输保险费【答案】： AD 20、在评标工作的初步评审阶段，投标文件的形式评审的内容包括()。A.报价构成的合理性B.投标人名称与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致C.环境保护管理体系与措施D.投标函上有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章E.报价唯一，即只能有一个有效报价【答案】： BD 21、（2015年真题）建设规模是影响工程造价的主要因素之一，项目决策阶段合理确定建设规模的主要方法有（）。A.盈亏平衡产量分析法B.平均成本法C.生产能力平衡法D.单位生产能力估算法E.回归分析法【答案】： ABC 22、固定资产投资中的积极部分包括（）。A.建安工程费用B.设备购置费C.工具、器具购置费D.生产家具购置费E.试验研究费【答案】： BCD 23、在合同价款纠纷的解决途径中，结果对双方均有约束力的途径包括（）。A.协商达成一致的和解协议B.仲裁C.诉讼D.监理或造价工程师暂定E.管理机构的解释或认定【答案】： ABC 24、对于工程变更价款的调整方法，下列表述中正确的是（）。A.已标价工程量清单中有适用于变更工程项目的，且工程变更导致的该清单项目的工程数量变化不足10时，采用该项目的单价B.采用单价计算的措施项目费，按照实际发生变化的措施项目按分部分项工程费的调整方法确定单价C.安全文明施工费，按照实际发生变化的措施项目调整，不得浮动D.按总价计算的措施项目费，按照实际发生变化的措施项目调整，但应考虑承包人报价浮动因素E.当无适用及类似于变更项目且信息价格缺价时，应根据变更工程资料、计量规则和计价办法、市场价格和承包人报价浮动率确认变更项目的单价或总价【答案】： BC 25、固定资产投资中的积极部分包括了（ ）。A.建安工程费用 B.工艺设备购置费C.工具、器具购置费 D.生产家具购置费E.试验研究费【答案】： BCD 26、根据建筑安装工程费用项目组成（建标2003206号），关于专业措施项目的说法中正确的有()。A.脚手架仅被列为建筑工程的专业措施项目B.混凝土、钢筋混凝土模板及支架费列为建筑工程、装饰装修工程和市政工程的专业措施项目C.模板及支架费分自有和租赁两种情况，采用不同方法计算D.模板及支架、脚手架的租赁费计算，除考虑租赁价格（租金）外，还需考虑支搭、拆卸及运输费E:只有自有模板及支架、脚手架才需要进行摊销量的计算【答案】： CD 27、依据建设项目工程总承包合同示范文本，下列属于工程总承包合同设计变更范围的有（）。A.对区域内基准控制点的调整B.发包人要求改变实验地点C.对设备规格和数量的调整D.对生产工艺流程的调整E.发包人要求增减合同中约定的专用工具的采购数量【答案】： ACD 28、关于国外建筑安装工程费用构成的说法中，正确的有()。A.招雇解雇费应计入人工费B.管理费包括现场管理费与公司管理费C.管理费不包括广告宣传费与交际费D.驻工地工程师的现场办公室及所需设备的费用应列入管理费E:建筑安装工程量越大，开办费在工程价格中的比例就越小【答案】： AB 29、（2015年真题）根据标准施工招标文件，关于工程变更的说法，错误的是（）。A.监理人要求承包人改变已批准的施工工艺或顺序属于变更B.发包人通过变更取消某项工作从而转由他人实施C.监理人要求承包人为完成工程需要追加的额外工作属于变更D.承包人不能全面落实变更指令而扩大的损失由发包人承担E.工程变更指令发布后，应当迅速落实指令，全面修改相关的各种文件【答案】： BD 30、下列关于专利及专有技术使用费的说法，正确的有（ ）。A.专有技术的界定应以省、部级鉴定批准为依据B.协议或合同规定在生产期支付的商标权或特许经营权费应在生产成本中核算C.项目投资中只计算需在建设期支付的专利及专有技术使用费D.协议或合同规定在建设期支付的专利及专有技术使用费应在生产成本中核算E.为项目配套的专用设施投资如由项目建设单位负责投资但产权不归属本单位的，应作固形资产处理【答案】： ABC 31、下列关于制约项目建设规模合理化因素的表述中，正确的是（ ）。A.确定项目生产规模的前提是项目资金供应情况B.先进适用的生产技术及技术装备是项目规模效益实现的保证C.市场价格分析是制定营销策略和影响竞争力的主要因素D.原材料市场、资金市场和劳动力市场对项目规模的选择起到制约作用E.市场风险分析是确定项目建设规模的重要依据【答案】： CD 32、按照我国现行建设工程工程量清单计价规范（GB 505002003)规定，分部分 项工程费包括了相应的（ ）。A.管理费 B.利润C.规费 D.税金E.措施费【答案】： AB 33、在标准施工招标文件中，合同条款规定的可以合理补偿承包人索赔费用的事件有()。A.发包人要求向承包人提前交付材料和设备B.发包人要求向承包人提前竣工C.施工过程发现文物、古迹D.异常恶劣的气候条件E:法律变化引起的价格调整【答案】： ABC 34、采用工程量清单计价的工程，在办理建设工程结算时，工程量计算的原则和方法有（）。A.不符合质量要求的工程不予计量B.应按工程量清单计算规范的要求进行计量C.无论何种原因，超出合同工程范围的工程均不予计量D.因承包人原因造成的返工工程不予计量E.应按合同的约定对承包人完成合同工程的数量进行计算和确认【答案】： AD 35、下列方法中属于确定材料净用量的基本方法是（）。 A.观测法B.现场技术测定法C.现场统计法D.理论计算法E.实验室试验法【答案】： D 36、关于联合体投标，下列说法正确的有（）。 A.招标人接受联合体投标并进行资格预审的，联合体应当在提交资格预审申请文件前组成，资格预审后联合体增减、更换成员的，应重新申请B.由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级C.联合体各方在同一招标项目中以自己名义单独投标或者参加其他联合体投标的，相关投标均无效D.联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书E.联合体投标的，只能以联合体中牵头人的名义提交投标保证金【答案】： BCD 37、下列费用项目中，应计入人工日工资单价的有（ ）。A.计件工资B.劳动竞赛奖金C.劳动保护费D.流动施工津贴E.职工福利费【答案】： ABD 38、下列费用项目中，属于建筑安装工程企业管理费的有（ ）。A.养老保险费B.管理人员工资C.医疗保险费D.财产保险费E.检验试验费【答案】： BD 39、关于新增固定资产价值的确定，下列说法正确的有（ ）。A.以单项工程为核算对象B.单项工程建成经有关部门验收合格，即应计算新增固定资产价值C.单项工程中不构成生产系统的生活服务网点，在建成并交付后，也要计算新增固定资产价值D.随设备一起采购的但未达到固定资产标准的工器具，应随设备一起计算新增固定资产价值E.不需要安装的运输设备，一般仅计采购成本，不计分摊费用【答案】： AC 40、关于设备运杂费的构成及计算的说法中，正确的有（ ）。A.运费和装卸费是由设备制造厂交货地点至施工安装作业面所发生的费用B.进口设备运费和装卸费是由我国到岸港口或边境车站至工地仓库所发生的费用C.原价中没有包含的、为运输而进行包装所支出的各种费用应计入包装费D.采购与仓库保管费不含采购人员和管理人员的工资E.设备运杂费为设备原价与设备运杂费率的乘积【答案】： BC 41、材料单价的组成内容主要包括（ ）。A.工器具购置费B.材料运杂费C.检验试验费D.运输损耗E.采购及保管费【答案】： BD 42、按照我国现行建设工程工程量清单计价规范（GB 505002003)规定，分部分 项工程费包括了相应的（ ）。A.管理费 B.利润C.规费 D.税金E.措施费【答案】： AB 43、关于工程分包的说法，正确的有()。A.承包人不得将工程主体分包给第三人B.承包人可将关键性工作分包给第三人C.分包可分为专业分包与劳务分包D.分包的资格能力可低于承包人的资格能力E:承包人应与分包人就分包工程向发包人承担无限责任【答案】： ACD 44、某建设项目由厂房、办公楼、宿舍等单项工程组成，则可包含在各单项工程综合概算中的内容有()。A.机械设备及安装工程概算B.电气设备及安装工程概算C.工程建设其他费用概算D.特殊构筑物工程概算E:流动资金概算【答案】： ABD 45、建筑工程费用的估算可采用单位建筑工程投资估算法，此法可进一步细分为()。A.单位实物工程量估算法B.概算指标估算法C.单位容积价格法D.单位面积价格法E:单位功能价格法【答案】： CD 46、施工中材料的消耗分为必需消耗的材料和损失的材料，在确定材料定额消耗量时，必需消耗的材料包括（ ）。A.直接用于建筑和安装工程的材料 B.不可避免的场外运输损耗材料C.不可避免的场内运输损耗材料D.不可避免的现场仓储损耗材料E.不可避免的施工过程中损耗材料【答案】： AC 47、下列各概念中，属于按照索赔事件性质分类的是()。A.工期索赔B.费用索赔C.工程延误索赔D.加速施工索赔E.合同终止的索赔【答案】： CD 48、按照用途的不同，建设工程造价指标可分为（ ）。A.单价指标B.工程经济指标C.工程量指标D.单位工程造价指标E.消耗量指标【答案】： ABC 49、投标人在递交投标交件后，其