最新一级造价师之建设工程计价题库附答案（黄金题型）.docx

最新一级造价师之建设工程计价题库附答案（黄金题型）第一部分 单选题(50题)1、下列有关财务指标的计箅公式，正确的是（ ）。A.资产负债率=资产总额/负债总额 B.流动比率=流动资产总额/资产总额C.速动比率=(流动资产总额存货)/流动负债总额D.投资利润率=税后利润/投资总额【答案】： C 2、关于其他项目清单中的专业工程暂估价性质的描述，下列说法中错误的是（ ）A.专业工程暂估价一般是综合暂估价B.专业工程暂估价应包括除规费和税金以外的管理费、利润等费用C.投标人应将专业工程暂估价计入工程量清单的综合单价报价中D.对于设计深度不够的专业工程，其暂估价实际金额确定的最佳途径，就是通过施工总承包人与工程建设项目招标人共同组织的招标【答案】： C 3、关于投标报价，下列说法中正确的是（）。A.总价措施项目均由投标人自主报价B.暂列金额依据招标工程量清单总说明，结合项目管理规划自主填报C.计日工应按照招标人提供的其他项目清单列出的项目，自主估算项目的数量确定及各项综合单价并计算费用D.投标人对投标报价的任何优惠均应反映在相应清单项目的综合单价中【答案】： D 4、招标工程量清单中，在编制总承包服务费计价表时，应由招标人填写的内容是（）。A.服务金额B.项目名称C.费率D.金额【答案】： B 5、在工业项目总平面设计中，能够反映总平面设计用地经济合理性的指标是()。A.厂房展开面积B.建筑周长与建筑面积比C.建筑系数D.建筑体积【答案】： C 6、（2011年真题）某建设项目由若干单项工程构成，应包含在其中某单项工程综合概算中的费用项目是（）。A.工器具及生产家具购置费B.办公和生活用品购置费C.研究试验费D.基本预备费【答案】： A 7、在国外建筑安装工程费用中，工程现场管理费占整个管理费的（ ）。A. 20%30%B. 70%80%C. 30%40%D. 60%70%【答案】： A 8、国内生产某台非标准设备需材料费 18 万元，加工费 2 万元，专用工具费率 5%，废品损失费率 10%，包装费 0.4 万元，利润率为 10%，用成本计算估价法计得该设备的利润是（ ）万元。A.2.00B.2.10C.2.31D.2.35【答案】： D 9、用成本计算估价法计算国产非标准设备原价时，利润的计算基数中不包括的费用项目是( )。A. 辅助材料费B. 材料费C. 外购配套件费D. 加工费【答案】： C 10、在机器工作时间的分类中，汽车装货和卸货时的停车应属于（ ）。A.施工本身造成的停工时间B.不可避免中断工作时间C.不可避免无负荷工作时间D.多余工作时间【答案】： B 11、在建设地点选择进行费用分析时，下列各项中属于项目投产后生产经营费用的是（）。A.运输设施费B.污水处理费用C.建材运输费D.土石方工程费【答案】： B 12、关于政府投项目竣工结算的审核，下列说法正确的是（ ）。A.单位工程竣工结算由承包人审核B.单项工程竣工结算由承包人审核C.建设项目竣工总结算由发包人委托造价工程师审核D.竣工结算文件由发包人委托具有相应资质的工程造价咨询机构审核【答案】： D 13、某行政大厅工程项目，建设期为3年，建设期内在第1年和第2年均衡获得的贷款额分别为2000万元，第3年均衡获得的贷款额为1500万元，贷款年利率为6，期内只计息不支付，建设期应计利息为（）万元。A.359.62B.525.00C.543.22D.719.23【答案】： C 14、（2018年真题）施工投标报价工作包括：工程现场调查；组建投标报价班子；确定基础标价；制定项目管理规划；复核清单工程量，下列工作排序正确的是（）。A.B.C.D.【答案】： D 15、已知某项目建筑安装工程费为2000万元，设备购置费3000万元，工程建设其他费1000万元，若基本预备费费率为10，项目建设前期为2年，建设期为3年，各年投资计划额为：第一年完成投资20，其余投资在后两年平均投入，年均价格上涨率为5，则该项目建设期间价差预备费为()万元。A.575.53B.648.18C.752.73D.1311.02【答案】： D 16、关于招标工程量清单中分部分项工程量清单的编制，下列说法中错误的是（）。A.招标人只负责项目编码、项目名称、计量单位和工程量四项内容的填写B.同一招标工程的项目编码不得有重复C.清单所列项目应是在单位工程施工过程中以其本身构成该工程实体的分项工程D.当清单计价规范附录中有两个计量单位时，应结合实际情况选择其中一个【答案】： A 17、下列关于我国现行建设项目投资构成的说法中，正确的是（ ）。A.固定资产投资为建设投资和建设期利息之和B.工程费用为直接费、间接费、利润和税金之和C.生产性建设项目总投资为建设投资和建设期利息之和D.工程造价为工程费用、工程建设其他费用和预备费之和【答案】： A 18、建设地点选择时需进行费用分析，下列费用中应列入项目投资费用比较的是（）。A.动力供应费B.燃料运入费C.产品运出费D.建材运输费【答案】： D 19、某新建项目建设期为3年，第一贷款600万元，第二贷款400万元，第三年贷款200万元，年利率10%。建设期内利息当年支付，则建设期第三年利息为（ ）万元。A.110.0B.120.0C.121.3D.234.3【答案】： A 20、 根据建设工程工程量清单计价规范(GB50500-2013)，发包人应在工程开工后的28天内预付不低于当年施工进度计划的安全文明施工费总额的（ ）。A.30%B.40%C.50%D.60%【答案】： D 21、在设计概算的三级概算中，单项工程综合概算通常采用（）形式进行编制。A.建筑材料表B.单位工程概算汇总表C.综合概算表D.总概算表【答案】： C 22、某小区住宅楼项目，建设期为3年，建设期内各年均衡获得的贷款额，每年的贷款额度均为2000万元，贷款年利率为6%，建设期内按照复利计算，则小区住宅楼项目的建设期应计利息为（ ）万元。A.374.62B.540.00C.558.22D.749.23【答案】： C 23、某工程建设期2年，第一年投入2000万元，第二年投入3000万元，建设期利息只计息不付息，利率10%。建设期利息是（ ）A.455B.460C.720D.830【答案】： B 24、关于分部分项工程量清单编制的说法，正确的是（ ）。A.在编制分部分项工程量清单时，工作内容必须进行描述B.施工工程量大于按计算规则计算出的工程量的部分，由投标人在综合单价中考虑C.计价规范中就某一清单项目给出两个及以上计量单位时应选择最方便计算的单位D.同一标段的工程量清单中含有多个项目特征相同的单位工程时，可采用相同的项目编码【答案】： B 25、具有下列行为，应被视为投标人相互串通投标的是（）。A.投标人之间约定中标人B.投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容C.某投标人的项目管理成员曾在另一投标人单位任职的D.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜【答案】： D 26、根据标准施工招标文件，下列事件中承包人可索赔工期、费用和利润的是（ ）。A.施工中发现文物B.发包人原因造成承包人人员工伤事故C.施工中遇到不利物质条件D.发包人在工程竣工前提前占用工程【答案】： D 27、关于计日工费用的确认和支付，下列说法正确的是（）。A.承包人应按照确认的计日工现场签证报告提出计日工项目的数量B.发包人应根据已标价工程量清单中的工程数量和计日工单价确定C.已标价工程量清单中没有计日工单价的，由发包人确定价格D.已标价工程量清单中没有计日工单价的，由承包人确定价格【答案】： A 28、工程组价包括工程单价的确定和总价的计算，其中工程单价包括（ ）。A.工料单价和实物量单价B.工料单价和全费用综合单价C.工料单价和综合单价D.清单综合单价和全费用综合单价【答案】： C 29、用成本计算估价法计算国产非标准设备原价时，废品损失费的计算基数中不包括的费用项目是（）。A. 材料费B. 加工费C. 专用工具费D. 包装费【答案】： D 30、根据2017版FIDIC施工合同条件，关于物价波动引起的价格调整，下列说法正确的是（ ）。A.在通用条款中规定了调价公式B.调价公式不适用于基于实际费用或现行价格计算价值的工程C.调价公式中所列各项费用要求的权重已经约定,合同实施过程中不得调整D.调价公式中的固定系数,在合同实施过程中可视情况调整【答案】： B 31、下面所列工程建设定额中，属于按定额反映的生产要素消耗内容分类的是（ ）。A.机具消耗定额B.行业通用定额C.投资估算指标D.补充定额【答案】： A 32、通过计时观察资料得知：人工挖二类土 1m3的基本工作时间为 6h，辅助工作时间占工序作 业时间的 2。准备与结束工作时问、不可避免的中断时间、休息时间分别占工作日的 3、 2、18。则该人工挖二类土的时间定额是（）工日/m3。 A.0.994B.0.765C.0.876D.0.975【答案】： A 33、.已知某建筑工程施工合同总额为10000 万元，工程预付款按合同金额的10%计取，主要材料及构件造价占合同额的50%。预付款起扣点为（ ）万元。A.1000B.5000C.8000D.6400【答案】： C 34、在工业建设项目中，下列有关建筑设计对造价的影响，描述错误的是（）。A.建筑层高的增加会引起各项费用的增加B.增加建筑物层数会降低单位建筑面积的造价C.室内外高差过大，建筑物的工程造价提高，高差过小又影响使用D.对于大中型工业厂房一般选用钢筋混凝土结构【答案】： B 35、工程造价鉴定工作中，下列鉴定依据中，属于委托人移交的证据材料的是（）。 A.适用于鉴定项目的法律、法规B.与鉴定项目相关的国家或行业标准规范C.与鉴定项目同时期、同地区、相同或类似工程的技术经济指标以及各类生产要素价格D.质证记录、庭审记录等卷宗【答案】： D 36、投标人在进行建设工程投标报价时，下列事项应重点关注的是（ ）。A.施工现场市政设施条件B.商业经理的业务能力C.投标人的组织架构D.暂列金额的准确性【答案】： A 37、采用概算定额法编制设计概算的主要工作有：列出分部分项工程项目名称并计算工程量；搜集基础资料；编写概算编制说明；计算措施项目费；确定各分部分项工程费；汇总单位工程概算造价。下列工作排序正确的是（ ）。A.B.C.D.【答案】： A 38、关于项目建设地区选择原则的说法，正确的是（）。A.应将项目安排在距原料、燃料提供地和产品消费地等距离范围内B.各类企业应集中布置，以便形成综合生产能力C.工业布局的集聚程度越高越好D.相应的生产性和社会性基础设施相配合，以充分发挥其能力和效率【答案】： D 39、在对工人工作时间消耗的分类中，属于必须消耗时间而被计入时间定额的是（ ）。A.偶然工作时间B.工人休息时间C.施工本身造成的停工时间D.非施工本身造成的停工时间【答案】： B 40、某施工机械耐用总台班为800台班，大修周期数为4，每次大修理费用为1200 元，则该机械的台班大修理费为（）元。A. 7 B. 6.0C. 4. 5 D. 3.0【答案】： C 41、某进口设备离岸价为255万元，国际运费为25万元，海上保险费率为0.2%，关税税率为20%，则该设备的关税完税价格为（ ）万元。A.280.56B.281.12C.336.67D.337.35【答案】： A 42、关于工程总承包合同价款中暂估价的调整，下列说法正确的是（ ）A.总承包工程中暂估价是对未来工程实施过程中可能会发生的项目的预留金额B.依法必须招标的暂估价项目，约定由承包人作为招标人的，承包人只需将评标结果报送发包人审批C.依法必须招标的暂估价项目，确定中标金额后将其与价格清单中所列暂估价的金额差列入合同价格即可D.不属于依法必须招标的暂估价项目，经发承包双方协商后，可以由承包人自行实施【答案】： D 43、（2021年真题）根据我国现行建筑安装工程费用项目构成规定，在施工合同签订时尚未确定的服务采购费用，应计入（ ）。A.暂列金额B.暂估价C.措施项目费D.总承包服务费【答案】： A 44、小规模纳税人提供应税服务适用（ ）计税。A.简易计税方法B.简单计税方法C.一般计税方法D.复杂计税方法【答案】： A 45、关于安全文明施工费的支付，下列说法正确的是（ ）。A.按合同建筑安装工程费分摊安全文明施工费，与进度款同期支付B.在开工后28天内预付不低于当年施工进度计划的安全文明施工费总额的60%，其余部分按提前安排的原则进行分解，与进度款同期支付C.在正式开工前预付不低于当年施工进度计划的安全文明施工费总额的60%，其余部分与进度款同期支付D.发包人在付款期满后的15天内仍未支付的，若发生安全事故，发包人应承担连带责任【答案】： B 46、（2020年真题）一台设备原值5万元，使用期内大修3次，每维修期运转400台班，设备残值率5%。该设备台班折旧费为（）。A.29.69B.31.25C.39.58D.41.67【答案】： A 47、下列属于施工中实体材料中的辅助材料的是（）。 A.钢筋B.水泥C.炸药D.碎石【答案】： C 48、某政府投资项目已批准的投资估算为8000万元，其总概算投资为9000万元，则概算审查处理办法应是（）。A.查明原因，调减至8000万元以内B.对超投资估算部分，童新上报审批C.查明原因，重新上报审批D.如确实需要，即可直接作为预算控制依据【答案】： C 49、已知每墙面所需的勾缝时间为10分钟，根据工时规范，辅助工作时间占工序作业时间的2%，准备与结束时间、不可避免中断时间、休息时间分别占工作日的3%、2%、15%，求1 m3一砖半墙勾缝的时间定额为（ ）工日/m3。A.0.111B.0.073C.0.027D.0.058【答案】： B 50、关于施工过程中的现场签证，下列说法中正确的是（）。A.发包人应按照现场签证内容计算价款，在竣工结算时一并支付 B.没有计日工单价的现场签证，按承包商提出的价格计算并支付 C.因发包人口头指令实施的现场签证事项，其发生的费用应由发包人承担 D.经发包人授权的工程造价咨询人，可与承包人做现场签证【答案】： D 第二部分 多选题(50题)1、关于设备运杂费，下列说法中正确的有()A.进口设备的运费和装卸费是指由装运港口起至工地仓库止所发生的费用B.国产设备的运费和装卸费是指由设备制造厂交货地点起至工地仓库止所发生的费用C.采购与仓库保管费不含采购人员和管理人员的工资D.在设备原价中没有包含的，为运输而进行包装所支出的各种费用应计入包装费E.设备供销部门的手续费按设备采购单位自定费率计算【答案】： BD 2、下列属于预算定额机械台班消耗量中机械幅度差的是（ ）。A.施工机械转移工作面及配套机械相互影响损失的时间B.机械维修引起的停歇时间C.工程收尾时工作量不饱满造成的机械停歇时间D.在正常施工条件下，机械在施工中不可避免的工序间歇时间E.运输车辆在装货和卸货时的停车时间【答案】： ABCD 3、下列费用中，不属于分部分项直接工程费单价（基价）的有()。A.措施费B.材料检验试验费C.规费D.大型机械使用费E:生产管理人员工资【答案】： AC 4、根据标准施工招标文件对于未进行资格预审的招标项目，其施工招标文件的组成内容包括（ ）等。A.招标公告B.投标邀请书C.投标人须知前附表D.评标办法E.拟分包项目情况表【答案】： ACD 5、下列估算方法中，一般适用于项目建议书阶段编制投资估算的有（）。 A.生产能力指数法B.比例估算法C.系数估算法D.指标估算法E.混合法【答案】： ABC 6、下列属于承包人提交的进度款支付申请内容的有（ ）。A.累计已完成的合同价款B.累计已实际支付的合同价款C.本周期应支付的安全文明施工费D.实际应支付的竣工结算款E.本周期应扣回的预付款【答案】： ABC 7、下列选项中，正确描述文明施工与环境保护具体要求的是（）。A.施工现场办公、生活区和作业区分开设置B.现场采用封闭围挡，高度不小于1.8mC.施工现场应设置密闭式垃圾站，施工垃圾和生活垃圾应分类存放D.施工现场保护零线的重复接地应不少于3处E.楼梯边应设高1. 2m的定型化、工具化、标准化的防护栏杆【答案】： BC 8、根据工程建设项目施工招标投标办法的规定，在投标过程中，视为投标人串通投标报价的是（）。A. 投标人之间相互约定抬高投标报价B. 投标人之间相互约定压低投标报价C. 不同投标人的投标文件相互混装D. 投标人之间先进行内部竞价，内定中标人，然后再参加投标E. 不同投标人的投标文件由一个人编制【答案】： C 9、下列工程的预算费用，属于建筑工程费的有（ ）。A.设备基础工程 B.供水、供暖工程C.照明的电缆、导线敷设工程 D.矿井开凿工程E.安装设备的管线敷设工程【答案】： ABCD 10、下列关于工程定额的说法中，正确的有（）。 A.劳动定额的主要表现形式是产量定额B.按定额的用途，可以把工程定额分为劳动定额、机械台班消耗定额、材料消耗定额C.概算定额是编制扩大初步设计概算的依据D.机械消耗定额是以一台机械一个工作班为计量单位E.按专业划分可以把定额分为建筑安装工程费定额和设备、工器具购置费定额【答案】： CD 11、下列工程造价指数中，采用平均数指数形式编制的有()。A.各种单项价格指数B.设备、工器具价格指数C.建筑安装工程价格指数D.单项工程造价指数E:建设项目造价指数【答案】： CD 12、工程量必须按照相关工程现行国家计量规范规定的工程量计算规则计算。以下说法正确的是（ ）。A.因承包人原因造成的超出合同工程范围施工或返工的工程量，发包人不予计量B.规定单价合同、总价合同、成本加酬金合同适用一样的计量方法C.成本加酬金合同按照单价合同的计量规定进行计量D.单价合同若发现招标工程量清单中出现缺项、工程量偏差，或因工程变更引起工程量的增减，应按承包人在履行合同义务中完成的工程量计算E.总价合同除按照工程变更规定引起的工程量增减外，总价合同各项目的工程量是承包人用于结算的最终工程量【答案】： ACD 13、对工程造价信息分类必须遵循的基本原则有()。A.稳定性B.可扩展性C.兼容性D.动态性E:及时性【答案】： ABC 14、关于施工期间合同暂估价的调整，下列做法中正确的有（ ）。A.不属于依法必须招标的材料，应直接按承包人自主采购的价格调整暂估价B.属于依法必须招标的工程设备，以中标价取代暂估价C.属于依法必须招标的专业工程，承包人不参加投标的，应由承包人作为招标人，组织招标的费用一般由发包人另行支付D.属于依法必须招标的专业工程，承包人参加投标的，应由发包人作为招标人，同等条件下优先选择承包人中标E.不属于依法必须招标的专业工程，应按工程变更事件的合同价款调整方法确定专业工程价款【答案】： BD 15、下列选项中，属于评标过程中响应性评审标准的有()A.工程质量应符合招标文件的有关要求B.质量管理体系与措施符合有关标准C.投标保证金应符合招标文件的有关要求D.投标有效期应符合招标文件的有关要求E.工程进度计划与措施符合有关标准【答案】： ACD 16、以下对于征地补偿费用的标准，正确的是（ ）。A.征用耕地的补偿费，为该耕地被征前三年产值的4-6 倍B.凡在协商征地方案后抢种的农作物、树木等，一律不予补偿C.每一个需要安置的农业人口的安置补偿标准，为该征地被征前三年平均年产值的6-10 倍D.每公顷被征收耕地的安置补助费，最高不得超过被征收前三年平均年产值的15 倍E.土地补偿费和安置补助费的综合不得超过被征收前三年平均年产值的30 倍【答案】： BD 17、（2018年真题）下列估算方法中，不适用于可行性研究阶段投资估算的有（）。A.生产能力指数B.比例估算法C.系数估算法D.指标估算法E.混合法【答案】： ABC 18、下列各项中属于BIM 在设计阶段应用内容的是（ ）。A.通过BIM 技术对设计方案优选B.设计模型的多一致性检查C.将模型与财务分析工具集成，实时获取项目方案的投资收益指标信息D.工程量自动计算和统计分析E.设计概算的编制管理和审核【答案】： AB 19、在预算定额人工工日消耗量的计算过程中，以下各项中属于辅助用工的是（ ）。A.工序交接时对前一工序不可避免的修整用工B.材料加工用工C.隐蔽工程验收工作而影响工人操作的时间D.电焊点火用工E.各工种间交叉作业相互影响所发生的停歇用工【答案】： BD 20、下列费用中，不属于分部分项直接工程费单价（基价）的有()。A.措施费B.材料检验试验费C.规费D.大型机械使用费E:生产管理人员工资【答案】： AC 21、下列关于工程造价信息的说法中，正确的有（ ）。A.建筑工种人工成本信息是按照建筑工人的工种分类B.材料价格信息的发布应披露供货单位C.机械价格信息包括设备市场价格信息和设备租赁市场价格信息两部分，前者对于工程计价更重要D.指数包括已完成或在建工程的各种造价信息E.人工成本不能作为处理建筑工人劳动工资纠纷的依据【答案】： AB 22、在建设项目施工招标过程中，以下内容中属于招标文件中投标人须知的是（ ）。A.重新招标和不再招标B.技术标准和要求C.招标文件的澄清和修改的规定D.投标报价编制的要求E.本工程拟采用的专用合同条款【答案】： ACD 23、根据建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013），关于工程变更价款的调整方法，下列说法中正确的有（ ）。A.工程变更导致已标价工程量清单项目的工程量变化小于15%，仍采用原价格B.已标价的工程量清单中没有相同或类似的工程变更项目，由发包人提出变更工程项目的总价和单价C.文明施工费按照实际发生变化的措施项目并依据国家或省级、行业建设主管部门的规定进行调整D.采用单价方式计算的措施费，按照分部分项工程费的调整方法确定变更单价E.按系数计算的措施项目费均应按照实际发生变化的措施项目调整，系数不得浮动【答案】： ACD 24、（2021年真题）有效的仲裁协议是申请仲裁的前提，仲裁协议达到有效必须同时具备的内容有（ ） 。A.请求仲裁的意思表示B.仲裁事项C.仲裁期限D.仲裁费用E.选定的仲裁委员会【答案】： AB 25、下列关于工程计价的说法中，正确的是（）。 A.工程计价结果是投资控制的依据B.建筑安装工程费=基本构造单元工程量×相应单价C.工程单价包括生产要素单价、工料单价和综合单价D.工程计价基本原理在于项目的分解与组合E.工程计价结果反映了工程的货币价值【答案】： A 26、按照建设项目工程总承包合同示范文本（GF-2011-0216），以下情形中，应对合同价款进行调整的有（）。A.合同变更B.法律法规变化影响的合同价格增减C.工程造价管理部门公布的价格调整造成工程成本增减D.一周内监理人原因停水、停电等造成累计停工超过10小时E.设计人批准的变更估算的增减【答案】： BCD 27、（2018年真题）根据建设工程施工合同（示范文本）A.改变工程的标高B.改变工程的实施顺序C.提高合同中的工作质量标准。D.将合同中的某项工作转由他人实施E.工程设备价格的变化【答案】： ABC 28、（2014年真题）建筑工程概算的编制方法主要有（）。A.设备价值百分比法B.概算定额法C.综合吨位指标法D.概算指标法E.类似工程预算法【答案】： BD 29、关于工业建设项目的设备选用，其选用的重点因设计形式的不同而不同，应选择能满足（ ）要求的最适用的设备和机械。A.建设规模B.建筑结构C.生产工艺D.生产能力E.环保措施【答案】： CD 30、（2018年真题）投标人在递交投标交件后,其投标保证金按规定不予退还的情形有（）。A.投标人在投标有效期内撤销投标文件的B.投标人拒绝延长投标有效期的C.投标人在投标截止日前修改投标文件的D.中标后无故拒签合同协议书的E.中标后未按招标文件规定提交履约担保的【答案】： AD 31、挂贴墙面花岗石板材的施工中，所用下列材料属于形成工程实体材料的有()。A.花岗石板材B.水泥砂浆C.钢龙骨D.脚手架E:安全网【答案】： ABC 32、关于工程造价指数，下列说法中正确的有（ ）。A.工程造价指数可以反映建筑市场的供求关系B.工程造价指数可以反映报告期与基期相比的价格变动趋势C.建筑安装工程造价指数是一种单项指数D.设备、工器具价格指数是一种数量指标指数E.单项工程造价指数一般用平均数指数的形式表示【答案】： B 33、在标准施工招标文件中，合同条款规定的可以合理补偿承包人索赔费用的事件有()。A.发包人要求向承包人提前交付材料和设备B.发包人要求向承包人提前竣工C.施工过程发现文物、古迹D.异常恶劣的气候条件E:法律变化引起的价格调整【答案】： ABC 34、下列费用中，项目投产时将直接形成固定资产的费用有()。A.建设单位管理费B.研究试验费C.生产准备费D.工程保险费E:临时设施费【答案】： ABD 35、根据建设工程工程量清单计价规范（GB 50500-2013），关于分部分项工程项目清单的编制，下列说法中正确的有（ ）。A.项目编码应按照计算规范附录给定的编码B.项目名称应按照计算规范附录给定的名称C.项目特征描述应满足确定综合单价的需要D.补充项目应有两个或两个以上的计量单位E.工程量计算应按一定顺序依次进行【答案】： C 36、BIM的技术特点包括（）。A.可视化B.协调性C.模拟性D.开放性E.优化性【答案】： ABC 37、下列关于建设项目竣工财务决算审批表的说法，正确的是（）。A. 小、中、大型项目均按同种要求填报此表B. “建设性质”按照新建、改建、扩建等分类填列C. “主管部门”指建设单位的主管部门D. 部分建设项目不须经过开户银行签署意见后再进行报批E. 已具备竣工验收条件的项目三个月内不办理竣工验收等手续，视同项目已正式投产【答案】： ABC 38、关于工程建设其他费用中场地准备及临时设施费的内容，下列说法中正确的是（）。A.场地准备费是指建设项目为达到开工条件进行的场地平整和原有设施拆除费用B.建设场地的大型土石方工程费用应计入场地准备费C.凡可回收材料的拆除工程采用以料抵工方式冲抵拆除清理费D.场地准备及临时设施费不应包括已列入建安工程费中的施工单位临时设施费E.改扩建项目的场地准备和临时设施费可按工程费用的比例计算【答案】： ACD 39、下列关于招标控制价编制必须遵循规定的描述，正确的是（ ）。A.工程造价咨询人不得同时接受招标人和投标人对同一工程的招标控制价和投标报价的编制B.招标控制价应在招标文件中公布，并可根据招标人的需要选择是否公布各单位工程的分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费和税金C.国有资金投资的工程招标控制价原则上不能超过批准的设计概算D.当招标控制价复查结论与原公布的招标控制价误差大于±3%时，应宣布招标失败，并重新组织招标E.工程造价管理机构受理对招标控制价的投诉后，应立即对招标控制价进行复查，组织投诉人、被投诉人或其委托的招标控制价编制人等单位人员对投诉问题逐一核对【答案】： AC 40、关于工业建设项目总平面设计，现场条件是制约设计方案的重要因素之一，下列内容中属于现场条件的有（ ）A.气象条件B.人文条件C.地形地貌D.场地大小E.建设项目所在地区的有关技术经济条件【答案】： ACD 41、下列关于工业项目建筑设计影响工程造价的阐述，正确的是（ ）。A.在满足建筑物一定要求前提下，将流通空间减小到最小B.建筑物周长与建筑面积比越低，设计越经济C.对于多跨厂房，当跨度不变时，中跨数目越多越经济D.建筑物的室内外高差过小，工程造价将有所提高E.对于工业建筑，采用大跨度、大柱距的平面设计形式，可提高平面利用系数，从而降低工程造价【答案】： ABC 42、关于新增固定资产价值的确定，下列说法中正确的有（）。A.以单位工程为对象计算B.以验收合格、正式移交生产或使用为前提C.分期分批交付生产的工程，按最后一批交付时间统一计算D.包括达到固定资产标准不需要安装的设备和工具器的价值E.是達设项目竣工投产所增加的固定资产价值【答案】： BD 43、下列各项税金中，属于建筑安装工程费企业管理费中税金的是（ ）。A.消费税B.城市维护建设税C.教育费附加D.地方教育附加E.增值税【答案】： BCD 44、下列费用中应计入到设备运杂费的有（）。 A.设备保管人员的工资B.设备采购人员的工资C.设备自生产厂家运至工地仓库的运费、装卸费D.在设备原价中没有包含的，运输中的设备包装支出E.设备仓库所占的固定资产使用费【答案】： ABD 45、招标工程量清单是招标文件的重要组成部分，以下有关其缺项漏项引起的价款调整说法正确的是（ ）。A.招标工程量清单是否准确和完整，其责任应当由提供工程量清单的发包人负责B.作为投标人的承包人，投标时未检查出招标工程量清单的缺项漏项，承担连带责任C.分部分项工程出现缺项漏项，造成新增工程清单项目的，应按照工程变更事件中关于分部分项工程费的调整方法，调整合同价款D.分部分项工程出现缺项漏项，引起措施项目发生变化的，按照工程变更事件中关于措施项目费的调整方法，在承包人提交的实施方案被发包人批准后，调整合同价款E.措施项目漏项，承包人应将新增措施项目实施方案提交发包人批准后，按照工程变更事件中的有关规定调整合同价款【答案】： ACD 46、下列费用中，不属于分部分项直接工程费单价（基价）的有()。A.措施费B.材料检验试验费C.规费D.大型机械使用费E:生产管理人员工资【答案】： AC 47、单位工程投资估算指标的表示方式中，管道以“元/m”并区分（ ）表示。A.结构形式B.材质C.容积D.面层E.管径【答案】： B 48、下列关于建设项目竣工财务决算审批表的说法，正确的是（）。A. 小、中、大型项目均按同种要求填报此表B. “建设性质”按照新建、改建、扩建等分类填列C. “主管部门”指建设单位的主管部门D. 部分建设项目不须经过开户银行签署意见后再进行报批E. 已具备竣工验收条件的项目三个月内不办理竣工验收等手续，视同项目已正式投产【答案】： ABC