2022年最新一级建造师之一建工程法规题库题库大全及下载答案.docx
2022年最新一级建造师之一建工程法规题库题库大全及下载答案第一部分 单选题(50题)1、某建设项目中,合同中约定混凝土强度是35 MPa,但是与之相对应的规范中的强制性标准为30 MPa。质量监督人员在对该项目进行检查时,经过试验证明已完工程的混凝土强度是33 MPa,于是认定为不合格产品,要求施工单位返工。下列观点中正确的是( )。A. 由于合同不属于政府监督的依据,所以,质量监督人员不可以据此要求施工单位返工B. 由于不符合同中约定的标准,属于不合格产品,质量监督人员可以据此要求施工单位返工C. 由于满足规范中的标准,属于合格产品.质量监督人员不可以据此要求施工单位返工D. 根本就不属于质量监督人员的范围,质量监督人员不可以据此要求施工单位返工【答案】: A 2、某工程约定2015年3月20日竣工,但在施工过程中由于工期延误到2015年5月13日,在2015年5月16日施工单位提交了竣工验收报告,但在2015年4月25日建设单位已实际占有了该工程,该工程的的实际竣工日期应为( )。A.2015年3月20日B.2015年5月13日C.2015年5月16日D.2015年4月25日【答案】: D 3、甲建筑工程公司与乙建材供应公司签订一份砂石购销合同,合同对履行地点没有作出明确约定,事后双方无法达成补充协议,也无法通过合同的有关条款或者交易习惯加以确定。根据我国民法典的规定,下列表述正确的有()。A.双方应当在合同签订地履行合同B.乙建材供应公司约定到甲建筑工程公司所在地受领货物C.甲建筑工程公司应当到乙建材供应公司所在地受领货物D.乙建材供应公司应将货物运到甲建筑工程公司所在地交付【答案】: C 4、张某因与某施工企业发生合同纠纷,委托李律师全权代理诉讼,但未作具体的授权。则李律师在诉讼中有权实施的行为是 ( ) 。A. 提起反诉B. 提出和解C. 提出管辖权异议D. 部分变更诉讼请求【答案】: C 5、生产经营单位制定的应急预案应当至少每( )年修订一次。A. 1B. 2C. 4D. 3【答案】: D 6、(2019年真题)关于表见代理的说法,正确的是()A.表见代理属于无权代理,对本人不发生法律效力B.表见代理中,由行为人和本人承担连带责任C.表见代理对本人产生有权代理的效力D.第三人明知行为人无代理权仍与之实施民事法律行为,属于表见代理【答案】: C 7、某建设工程合同约定,“工程通过竣工验收后2个月内,结清全部工程款”。2005年10月1日工程通过竣工验收,10月10日承包人提交竣工结算文件,10月20日承包几将工程移交发包人,但发包人一直未付工程余款。2006年5月1日,承包人将发包人起诉至人民法院,要求其支付工程欠款及利息。则利息起算日应为( )。A. 2005年10月10日B. 2005年10月20日C. 2005年12月1日D. 2006年5月1日【答案】: C 8、关于一级建造师执业范围的说法,正确的是()。2014A.注册建造师不得同时担任两人以上建设工程项目负责人,所有项目均为小型工程施工项目的除外B.注册建造师担任施工项目负责人,在其承建的建设工程项目竣工验收或移交项目手续办结前,经受聘企业同意的,可以变更注册至另一企业C.注册建造师担任施工项目负责人期间,若发包方与注册建造师受聘企业已解除承包合同的,可以更换施工项目负责人D.工程所在地省级建设主管部门和有关部门可以根据本地的实际情况设置跨地区承揽工程项目执业准入条件【答案】: C 9、职工认为是工伤,用人单位不认为是工伤的,由( )承担举证责任。A.职工B.鉴定机构C.劳动部门D.用人单位【答案】: D 10、关于担保合同的说法,正确的是()。A.保证合同的双方当事人是保证人与债权人B.第三人为债务人向债权人提供担保时,不得要求债务人提供反担保C.主合同的效力不影响担保合同的效力D.担保合同被确认无效后,担保人不承担民事责任【答案】: A 11、甲、乙、丙、丁四家公司组成联合体进行投标,则下列联合体成员的行为中正确的是( )。A. 该联合体成员甲甲公司又以自己名义单独对该项目进行投标B. 该联合体部分成员签订了共同投标协议C. 该联合体成员乙公司和丙公司组成一个新联合体对该项目进行投标D. 甲、乙、丙、丁四家公司应设立一个联合体投标的牵头人【答案】: D 12、无效合同从()之日起就不具备法律效力。A.确认B.订立C.履行D.谈判【答案】: B 13、甲公司因与乙公司合同纠纷向某区基层法院起诉,乙应诉,经开庭审理,法院判决甲胜诉, 乙对区法院的判决实体内容无异议,却以双方签订了仲裁协议为由向市中级法院提起上诉,要求据此撤销一审判决,市中级法院的正确处理应为 ( )。A.查清事实后改判,驳回甲的诉讼请求B.仲裁协议如果有效,则裁定撤销一审判决,驳回甲的起诉C.裁定驳回乙的上诉,维持原判决D.裁定撤销一审判决,发回原法院重审【答案】: C 14、 某建筑工程竣工验收后投入使用,因建设单位擅自改动主体结构引发质量问题并造成临近用户的损失,关于该质量问题责任的说法,正确的是()。A.施工单位承担保修责任,责任人承担相应责任B.施工单位不承担保修责任,责任人承担相应责任C.施工单位承担保修责任和相应的损失赔偿责任D.建设单位承担保修责任,不承担相应的损失赔偿责任【答案】: A 15、关于企业所得税,下列说法错误的是( )。A.个人独资企业、合伙企业属于企业所得税征收对象B.纳税人分为居民企业和非居民企业C.一般企业所得税的税率为25%D.财政拨款属于不征税收入【答案】: A 16、关于夜间施工,以下说法正确的是( )。A.因工期拖延可以夜间进行建筑施工作业B.因抢修必须夜间作业的,必须有县级以上地方人民政府建设行政主管部门的证明C.因特殊需要必须连续作业的,必须事先告知附近居民并获得其同意D.禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业,但因特殊需要必须连续作业等情形的除外【答案】: D 17、根据民法典,除担保合同另有约定之外,主合同无效的,担保合同()。A.效力待定 B.可变更 C.无效 D.可撤销【答案】: C 18、下列国家标准中,属于强制性国家标准的是()。A.工程建设重要的通用的信息技术标准 B.工程建设行业专用的试验方法 C.工程建设行业专用的术语、符号 D.工程建设勘察行业专用的质量要求【答案】: A 19、下列属于实用新型专利保护的客体是()。A.方法B.产品制造材料C.尚未固定形状的产品D.具有一定结构的产品【答案】: D 20、关于建设工程施工合同变更的说法,正确的是()A.发包人可依据其单方需要变更合同B.合同变更内容约定不明确,推定为未变更C.合同变更与工程变更范围一致D.合同变更协议自签字之日起生效【答案】: B 21、甲施工企业委托乙为其购买标号为32.5MPa的水泥,乙没有买到该标号的水泥,但是根据自己的判断购买了标号为42.5MPa的水泥。关于这一行为后果的说法,正确的是( )。A.甲应当买下水泥B.甲有权拒绝收下水泥,并索回预付给乙的水泥款项C.甲与乙共同拥有水泥的所有权D.甲与乙共同分摊购买水泥的费用【答案】: B 22、注册建造师卫某2006年1月办理了延续注册,2007年1月因工作调动而办理了变更注册,变更后他的注册证书和执业印章在()年内有效。A.2B.3C.4D.5【答案】: A 23、对于建设工程分包的表述中,不正确的是()。A.建设单位可以直接指定分包人B.承包单位不得将其承包的全部建筑工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人C.承包单位不得将其承包的全部建筑工程转包给他人D.建筑工程总承包单位可以将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位【答案】: A 24、建设工程开工前,办理建设工程一切险并支付保险费用的是( )。A.承包商B.发包人C.分包商D.监理单位【答案】: B 25、某施工单付与采石场签订了石料供应合同,在合同中约定了违约责任。为确保合同履行,施工单位交付了3万元定金。由于采石场未能按时交货,根据合同约定应支付违约金4万元。则本案中采石场最多应支付给施工单位( )。A. 10万元B. 7万元C. 6万元D. 4万元【答案】: B 26、某施工企业与预制构件厂签订了预制构件加工合同,构件加工过程中施工企业要求变更构件设计,对方同意变更。但加工构件超过60%时,该施工企业提出解除合同。关于该施工企业权利的说法正确的是()。2017A.可随时解除合间 B.享有留置权 C.不得单方变更设计 D.可请求法院撤销合同【答案】: A 27、在历史文化街区、名镇、名村核心保护范围内,拆除历史建筑以外的建筑物、构筑物或者其他设施的,应当经( )批准。A.城市、县人民政府城乡规划主管部门B.同级文物主管部门C.城市、县人民政府D.城市、县人民政府城乡规划主管部门会同同级文物主管部门【答案】: D 28、在正常使用条件下,工程的地基基础、主体结构的最低保修期限为( )。(2012)A.设计文件规定的该工程的合理使用年限B.不需要进行大修即可继续使用的年限C.安全使用不低于50年D.工程竣工验收合格之日起5年【答案】: A 29、某人挂靠某建筑施工企业并以该企业的名义承揽工程,因工程质量不合格给建设单位造成较大损失。关于责任承担的说法,正确的是()。A.建筑施工企业与挂靠个人承担连带赔偿责任B.挂靠的个人承担全部责任C.建筑施工企业承担全部责任D.建筑施工企业可与挂靠个人按比例承担责任【答案】: A 30、关于调解与和解,说法正确的是( )。A.和解与调解的区别在于是否有第三人参加B.诉讼阶段当事人达成的和解协议,具有强制执行效力C.人民法院生效判决执行阶段当事人双方不能和解与调解D.当事人在诉讼中如和解,必须撤诉【答案】: A 31、下列物权种类中,属于担保物权的是()。2017真题A.抵押权 B.使用权 C.收益权 D.地役权【答案】: A 32、动产物权的设立和转让,自( )时发生效力,但法律另有规定的除外A.占有B.交付C.使用D.签订合同【答案】: B 33、关于和解的说法,正确的是( )。A.和解达成的协议不具有法律效力B.和解协议必须采用书面形式C.和解达成的协议不具有强制执行力D.达成和解后当事人不得再行起诉【答案】: C 34、建设工程安全生产管理条例规定,施工单位采购的施工机具及配件,应当具有( ),并在进入施工现场前进行查验。A. 使用许可证和产品合格证B. 产品许可证C. 生产许可证D. 生产许可证和产品合格证【答案】: D 35、下列仲裁协议约定的内容中,属于有效条款的是( )。A.仲裁协议约定的两个仲裁机构,且当事人不能就仲裁机构选择达成一致B.当事人约定争议可以向仲裁机构申请仲裁,也可以向人民法院起诉C.劳动合同约定发生劳动争议向北京仲裁委员会申请仲裁D.双方因履行合同发生纠纷向北京仲裁委员会申请仲裁【答案】: D 36、下列情形中,不会导致劳动合同无效或者部分无效的有( )。A.以胁迫的手段,使对方在违背真实意思的情况下订立 B.乘人之危,使对方在违背真实意思的情况下订立 C.用人单位免除自己的法定责任、排除劳动者权利的 D.重大误解,在违背真实意思的情况下订立【答案】: D 37、某施工企业职工在工程施工中受伤,职工认为应属于工伤,用人单位不认为是工伤的,则应由()承担举证责任。A.职工本人 B.工伤治疗机构 C.用人单位 D.社会保险行政部门【答案】: C 38、施工现场发生安全事故,施工单位应采取的措施不包括( )。A. 立即如实上报事故B. 立即启动事故应急预案,组织抢救C. 立即妥善保护事故现场及相关证据D. 立即组织事故调查【答案】: D 39、下列单位中,()是房屋市政工程生产安全重大隐患排查治理的责任主体,应当建立健全重大隐患排查治理工作制度,并落实到每一个工程项目A.建筑施工企业B.设计单位C.建设单位D.监理单位【答案】: A 40、下列关于施工管理人员、作业人员安全生产教育培训的表述,错误的是( )。A.对于进入新岗位和新施工现场的新职工,施工企业至少要对其进行安全培训32学时,每年进行再培训至少20学时B.施工单位应当对管理人员和作业人员每2年至少进行1次安全生产教育培训C.作业人员进入新的岗位或者新的施工现场前,应当接受安全生产教育培训D.施工单位在采用新技术、新工艺、新设备、新材料时,应当对作业人员进行相应的安全生产教育培训【答案】: B 41、某建设项目施工中,发现地下古墓葬,因建设工期紧迫,需要对其进行抢救性发掘,则应当由()组织发掘。A.建设单位B.施工单位C.建设单位和施工单位D.政府文物行政部门【答案】: D 42、甲建筑公司与乙运输公司签订了材料运输合同,其中约定了运输费用、运输路线、运输时间和交货地点等,并明确在材料交付时验货。运输途中行至某路段时,承运司机发现路况很差,便自作主张绕道行驶,由此增加了运输费用。材料被送达约定地点后,甲公司工作人员未及时验收就匆忙卸货。10天后,甲公司材料员发现个别材料有破损。对此,下列选项中正确的是( )。A.乙应赔偿甲破损材料损失B.甲有责任承担破损材料损失C.甲应负担增加的运费D.乙要求甲补偿增加的运费是合理的【答案】: B 43、根据工程建设项目施工招标投标办法的规定,招标文件不包括以下各项中的( )。A. 合同主要条款B. 投标人须知C. 评标标准和方法D. 施工组织设计【答案】: D 44、根据建设工程管理条例,建设单位依法到相关部门或机构办理工程质量监督手续的时间应当在()。A.竣工验收后B.领取施工许可证前C.领取开工报告前D.开工前【答案】: D 45、张某是某施工单位的材料采购员,一直代理本单位与甲建材公司的材料采购业务。后张某被单位开除,但甲公司并不知情。张某用盖有原单位公章的空白合同书与甲公司签订材料采购合同,则该合同为()合同。 A.效力待定 B.无效 C.可撤销 D.有效【答案】: D 46、关于竣工工程质量问题处理的方法,正确的是( )。A.因发包人提供的设计有缺陷,造成建设工程质量缺陷的,发包人不承担责任B.因承包人的过错造成的质量问题,发包人可以要求承包人修理、返工,但不能减少支付工程价款C.工程竣工时发现质量问题,无论是建设单位还是施工单位责任,施工企业都有义务进行修复或返修D.未经竣工验收,发包人擅自使用建设工程的,工程质量责任全部由发包人承担【答案】: C 47、关于民事诉讼基本特征的说法,正确的是A.自愿性、独立性、保密性B.公权性,强制性、程序性C.强制性、程序性、保密性D.独立性、专业性、强制性【答案】: B 48、根据招标投标违法行为记录公告暂行办法,关于建筑市场诚信行为公告的说法,正确的是()。A.招标投标违法行为记录公告在任何情况下都不得公开涉及国家秘密、商业秘密和个人隐私的记录 B.对于取消担任评标委员会成员资格的行政处理决定应当给予公告 C.被公告的招标投标当事人认为公告记录与行政处理决定的相关内容不符的,可向公告部门提出书面更正申请,公告部门应在接到申请后停止公告 D.行政处理决定在被行政复议或行政诉讼期间,公告部门应暂停对违法行为记录的公告【答案】: B 49、民法典规定,违约责任除另有规定外,实行( )原则。A. 过错责任B. 严格责任C. 损害赔偿D. 公平合理【答案】: B 50、根据相关规定,未经()的证据不能作为认定案件事实的依据。A.认证B.质证C.举证D.作证【答案】: B 第二部分 多选题(50题)1、关于劳动合同试用期的说法正确的有( )。A.试用期次数最多为2次 B.试用期不包含在劳动合同期限内 C.试用期最长为6个月 D.试用期内,用人单位可无理由解除劳动合同 E.完成一定工作任务为期限的劳动合同不得约定试用期【答案】: C 2、建设工程施工合同无效,将会产生的法律后果(?)。2017A.折价补偿B.赔偿损失C.合同解除D.继续履行E.支付违约金【答案】: AB 3、根据招标投标法实施条例,国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目, 可以邀请招标的有()。A.技术复杂,只有少量潜在投标人可供选择的项目B.国务院发展改革部门确定的国家重点项目C.受自然环境限制,只有少量潜在投标人可供选择的项目D.采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大的项日E.省、自治区、直辖市人民政府确定的地方重点项目【答案】: ACD 4、施工作业人员享有的安全生产权有()(2013)A.纠正和处理违章作业B.拒绝连续加班作业C.拒绝冒险作业D.紧急避险E.对施工安全生产提自建议【答案】: BCD 5、施工企业采购、租赁的防护用具、机械设备、施工机具及配件,应当具有( ),并在进入施工现场前进行查验。A.生产(制造)许可证B.使用维修说明书C.产品销售许可证D.设备登记卡E.产品合格证【答案】: A 6、下列安全生产条件中,属于建筑施工企业取得安全生产许可证应当具备的条件是( )。A.对危险性较大的工程有监控措施和应急预案B.管理人员和作业人员每年至少进行 2 次安全生产教育培训并考核合格C.特种作业人员经有关业务主管部门考核合格,取得特种作业操作资格证书D.设置安全生产管理机构,按照国家有关规定配备兼职安全生产管理人员E.有职业危害应急救援预案,并配备必要的应急救援器材和设备【答案】: AC 7、下列关于投标保证金说法,正确的有 ( )A. 投标人应当按照招标文件的要求提交投标保证金B. 投标保证金是投标文件的有效组成部分C. 投标保证金的担保形式,应在招标文件中规定D. 投标保证金应当在投标截止时间前送达E. 投标保证金的金额一般由双方约定【答案】: ABCD 8、根据绿色施工导则,关于水资源利用的说法,正确的有()。A.优先采用中水搅拌、中水养护,有条件的地区和工程应收集雨水养护 B.施工现场分别对生活用水与工程用水确定用水定额指标,合并计量管理 C.处于基坑降水阶段的工地,宜优先采用地下水作为混凝土搅拌用水 D.施工现场喷洒路面、绿化浇灌优先选择使用市政自来水 E.力争施工中非传统水源和循环水的再利用量大于30%【答案】: AC 9、下列属于民事诉讼执行根据的有( )。A.法院制作的发生法律效力的民事判决B.公证机关依法赋予强制执行效力的公证债权文书C.国行政机关作出的法律明确规定由人民法院执行的行政决定D.人民调解员作出的人民调解E.双方当事人在诉讼中进行的和解【答案】: ABC 10、合同不违反法律和社会公共利益,主要包括( )。A. 合同的内容合法B. 合同的目的合法C. 合同的行为合法D. 当事人缔约的原因合法E. 合同条款中约定的权利、义务及其指向的对象即标的等,应符合法律的规定和社会公共利益的要求【答案】: ABD 11、根据民事诉讼法,下列人员中,属于民事诉讼当事人的有( )。(2015)A.原告B.被告C.鉴定人D.第三人E.审判员【答案】: ABD 12、建设工程纠纷发生后,需要通过诉讼方式解决纠纷的,当事人应向人民法院起诉起诉应当符合的条件有()。A.当事人在合同中约定,以诉讼作为争议解决的方式B.原告是与本案有利害关系的公民、法人和其他组织C.有明确的被告D.有具体的诉讼请求、事实和理由E.属于人民法院受理民事诉讼的范围和受诉人民法院管辖【答案】: BCD 13、根据侵权责任法的规定,建筑物、构筑物或者其他设施倒塌造成他人损害的,由( )承担连带责任。有其他责任人的,有权向其他责任人追偿。A. 监理单位B. 建设单位C. 设计单位D. 施工单位E. 质量监督站【答案】: BD 14、关于建筑意外伤害保险的说法正确的有()。A.建筑意外伤害保险是一种社会保险B.保险费由施工企业支付C.保险费由职工分摊D.保险费应当列入建筑安装工程费用E.提前竣工的,保险责任自行终止【答案】: BD 15、关于申请领取施工许可证的说法,正确的有()。2014A.应当委托监理的工程已委托监理后才能申请领取施工许可证B.领取施工许可证是确定建筑施工企业的前提条件C.法律、行政法规和省、自治区、直辖市人民政府规章可以规定申请施工许可证的其他条件D.在申请领取施工许可证之前需要落实建设资金E.在城市、镇规划区的建筑工程,需要同时取得建设用地规划许可证和建设工程规划许可证后,才能申请办理施工许可【答案】: AD 16、承包人与材料供应商合同约定买卖钢材,分三批交货。第一批钢材交货后,由于施工内容的调整变化,发包人通知承包人可能要改变交货数量,但一直没有明确具体交货数额。交货期到达,供应商将第二批钢材交付承包人,承包人拒绝接受,理由是合同已变更,交货数量不定应暂定履行,以及主张第一批钢材质量不符合约定,因此要就剩余两批解除合同。则正确的说法是( )。A.由于双方已变更合同,供应商应暂停送货B.承包人有权以第一批质量不符合约定为由解除剩余两批的合同C.供应商应按照原协议约定继续送货D.承包人可根据实际情况部分接受货物E.承包人拒绝接受,应承担违约责任【答案】: C 17、设计单位的安全责任包括()。A.按照法律、法规和工程建设强制性标准进行设计 B.提出防范安全生产事故的指导意见和措施建议 C.对安全技术措施或专项施工方案进行审查 D.依法对施工安全事故隐患进行处理 E.对设计成果承担责任【答案】: AB 18、根据建设工程质量管理条例,关于勘察、设计单位质量责任和义务的说法,正确的有( )。A. 勘察、设计单位应当在其资质等级许可的范围内承揽工程B. 勘察文件应注明工程使用年限C. 勘察、设计单位必须按照工程建设强制性标准进行勘察、设计D. 注册建筑师、注册结构工程师等注册执业人员应当在设计文件上签字并对设计文件负责E. 有特殊要求的建筑材料、专用设备、工艺生产线等可由设计单位指定【答案】: ACD 19、根据全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准,属于施工单位不良行为的有( )。A.未履行注册建造师职责造成环境事故的B.以欺骗手段取得资质证书承揽工程的C.未在规定期限内办理资质变更手续的D.不按照与招标人订立的合同履行义务,情节严重的E.对建筑安全事故隐患不采取措施予以消除的【答案】: BCD 20、民事诉讼法规定,在执行过程中,有( )情形,人民法院应当裁定终结执行。A.作为当事人一方的法人组织终止B.据以执行的法律文书被撤销的C.作为被执行人的公民死亡,无遗产可供执行,又无义务承担人的D.追索赡养费、扶养费、抚育费案件的权利人死亡的E.作为被执行人的公民因生活困难无力偿还借款,无收入来源,又丧失劳动能力的【答案】: BCD 21、关于施工合同的义务下列说法正确的是()。A.施工合同的义务包括完成施工任务和支付工程价款B.对于完成施工任务,建设单位是债务人,施工单位是债权人C.对于支付工程价款,建设单位是债权人,施工单位是债务人D.对于支付工程价款,建设单位是债务人,施工单位是债权人E.对于完成施工任务,建设单位是债权人,施工单位是债务人【答案】: AD 22、下列纠纷解决途径中,可以获得具有强制执行效力的法律文书是()。A.诉讼 B.法院调解 C.和解 D.行政调解 E.仲裁【答案】: AB 23、关于施工企业项目经理部的说法,正确的有( )。A.项目经理部具有法人资格B.项目经理经施工企业授权管理施工项目C.项目经理部是施工企业组建的非常设下属机构D.项目经理是施工企业的内部岗位E.项目经理部自行承担施工行为的法律后果【答案】: BCD 24、根据专利法,下列属于专利法保护对象的有()。A.发明B.计算机软件C.实用新型D.商品商标E.外观设计【答案】: AC 25、关于工程建设中债的说法,正确的有()。A.监理单位要求存在重大安全隐患的工程暂停施工构成侵权之债 B.投标人给招标人巨额贿赂骗取中标成不当得利之债 C.劳务人员按照规定维修施工工具构成无因管理之债 D.施工中的建筑物上坠落的砖块造成他人损害构成侵权之债 E.施工企业向设备商租赁起重机械构成合同之债【答案】: D 26、关于买卖合同的说法,正确的有()。(2016)A.标的物在交付之前产生的孳息,归出卖人所有B.试用期间届满,试用买卖的买受人对是否购买标的物未做表示的,视为购买C.买受人已经支付标的物总价款的75%以上的,出卖人无权要求取回标的物D.因标的物的主物不符合约定而解除合同的,解除合同的效力不及于从物E.标的物在订立合同之前已为买受人占有的,合同生效的时间为交付时间【答案】: AB 27、强制性标准监督检查的内容包括()。A.工程技术人员是否熟悉、掌握推荐性标准B.工程项目的规划、勘察、设计、施工、验收等是否符合强制性标准的规定C.工程项目采用的材料、设备是否符合强制性标准的规定D.工程项目的安全、质量是否符合强制性标准的规定E.工程项目采用的导则、指南、手册、计算机软件的内容是否符合强制性【答案】: BCD 28、建设工程纠纷发生后,需要通过诉讼方式解决纠纷的,当事人应向人民法院起诉起诉应当符合的条件有()。A.当事人在合同中约定,以诉讼作为争议解决的方式B.原告是与本案有利害关系的公民、法人和其他组织C.有明确的被告D.有具体的诉讼请求、事实和理由E.属于人民法院受理民事诉讼的范围和受诉人民法院管辖【答案】: BCD 29、根据文物保护法的规定,属于国家所有的不可移动文物的有()。A.古文化遗址B.古墓葬C.石窟寺D.中国境内出土的文物E.公民、法人和其他组织捐赠给国家的文物【答案】: ABC 30、关于建设工程施工合同一般条款的说法,正确的有( )。A. 建设单位的名称应以其营业执照上的名称为准B. 履行地点为项目所在地C. 合同标的是财产D. 违约责任是当事人违反合同义务的责任E. 有关施工组织设计的内容即为履行方式条款【答案】: ABD 31、对于保修义务的承担和维修的经济责任承担,下述说法正确的是( )。A. 因监理单位错误管理而造成的质量缺陷,由建设单位负责维修后向监理单位索赔B. 建设单位供应的建材引起的质量缺陷,由施工单位承担经济责任C. 因使用单位使用不当造成的损坏问题,施工单位不负责维修D. 施工单位施工所造成的质量缺陷,由施工单位负责返修并承担经济责任E. 设计问题造成的质量缺陷,先由施工单位负责维修【答案】: D 32、根据全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准,属于施工单位不良行为的有()。A.未履行注册建造师职责造成环境事故的 B.以欺骗手段取得资质证书承揽工程的 C.未在规定期限内办理资质变更手续的 D.不按照与招标人订立的合同履行义务,情节严重的 E.对建筑安全事故隐患不采取措施予以消除的【答案】: BCD 33、某工程设备安装阶段,需要使用起吊能力为10t 的起重机进行大型永久设备的吊装。承包商与设备租赁公司签订施工机械租赁合同时,应依据建设工程生产管理条例,要求该设备租赁公司提供( )。A.生产厂家的起重机制造许可证B.起重机出厂的产品合格证明C.机械燃油消耗定额证明D.租赁公司自行测试的性能检测记录E.具有相应资质检验检测机构出具的性能检测合格证明【答案】: AB 34、侵权责任法规定,承担侵权责任的方式主要有()。A.停止侵害B.排除妨碍C.管制D.消除影响E.返还财产【答案】: ABD 35、根据民事诉讼法,合同当事人可以在书面合同中协议选择( )的人民法院管辖。A.双方约定的其他地方B.原告住所地C.被告住所地D.合同履行地E.合同签订地【答案】: BCD 36、在下列情形中,代理人应向被代理人承担民事责任的有()A.在第三人知道行为人没有代理权仍与其实施民事行为给被代理人造成损害的B.经追认的越权代理行为C.委托书授权不明的代理行为D.代理人因事务繁忙未经被代理人同意将代理事物转托他人E.被代理人知道代理人的代理行为违法不表示反对的【答案】: AD 37、在有关安全生产许可证的取得、使用情况中,施工企业应负法律责任的情形有()。A.未取得安全许可证进行施工B.转让或接受转让安全生产许可证C.冒用安全生产许可证D.安全生产许可证遗失,在公众媒体上声明作废E.安全生产许可证期满后继续进行生产【答案】: ABC 38、对某地级市建设行政主管部门作出的具体行政行为,当事人不服,可以向( )申请行政复议。A.市建设行政主管部门B.市人民政府C.省级建设行政主管部门D.省级人民政府E.国务院建设行政主管部门【答案】: BC 39、关于施工企业项目负责人安全生产责任的说法,正确的有()。2017A.开展项目安全教育培训 B.对建设工程项目的安全施工负责 C.确保安全生产费用的有效使用 D.监督作业人员安全保护用品的配备及使用情况 E.及时、如实报告生产安全事故【答案】: BC 40、评标委员会在对某工程项目评标过程中,发现个别投标文件中存在某些错误,则评标委员会的下列做法正确的有( )。A. 甲的投标文件中的大写金额和小写金额不一致,以大写金额为准B. 乙的投标文件中总价金额与单价金额不一致的,以单价金额为准C. 丙未按招标文件要求提交投标保证金,将丙的投标文件作为废标处理D. 丁的投标文件中有含义不明确的内容,评标委员会要求其对此作必要的澄清或者说明E. 戍的投标文件遗漏了安全生产许可证,评标委员会要求其补充【答案】: ACD 41、行政机关审理行政复议案件,应以()为依据。A.上级行政机关对案件处理的意见B.地方性法规C.行政法规D.法律E.会议纪要【答案】: BCD 42、下列行政责任的承担方式中,属于行政处分的有()。2018真题A.警告B.记过C.降级D.撤职E.罚款【答案】: ABCD 43、下列责任种类中,属于行政处罚的有()。A.警告 B.行政拘留 C.罚金 D.排除妨碍 E.没收财产【答案】: AB 44、建设工程纠纷发生后,双方当事人根据合同约定发生纠纷可以仲裁,其仲裁的特点是()。A.不公开审理B.当事人的自愿性C.仲裁庭独立进行仲裁D.不服仲裁裁决可以提出上诉E.仲裁员应当由仲裁委员会确定【答案】: ABC 45、下列情形中,用人单位可以随时解除劳动合同的有()。A.在试用期间被证明不符合录用条件的B.严重违反劳动纪律或者用人单位规章制度的C.被依法追究民事责任的D.不能胜任工作,经过培训或者调整工作岗位,仍不能胜任工作的E.严重失职,营私舞弊,对用人单位利益造成重大损害的【答案】: AB 46、关于缺陷责任期与保修期的说法,正确的有( )。A.缺陷责任期满后,应当返还质量保证金 B.缺陷责任期与保修期的起始日相同 C.保修期有法定最短时限