2022年最新一级建造师之一建通信与广电工程实务题库题库大全【A卷】.docx

2022年最新一级建造师之一建通信与广电工程实务题库题库大全【A卷】第一部分 单选题(50题)1、在正常情况下，阴极吸收式阀控密封铅酸蓄电池( )。A.正极会产生氧气，而负极会产生氢气B.正极不会产生氧气，而负极会产生氢气C.正极会产生氢气，而负极会产生氧气D.正极会产生氧气，而负极不会产生氢气【答案】： D 2、 ( )适用于通信网和其他通信设备。既能用于新的陆上网络，又可对现有系统进行升级改造，它特别适用于DWDM系统的传输。A.G.652B.G.653C.G.654D.G.655【答案】： D 3、当声能衰减到原值的（ ）所需的时间，称为混响时间。A.十万分之一B.二十万分之一C.百万分之一D.二百万分之一【答案】： C 4、线管不便于直接敷设到位时，采用（）连接，不得将线缆直接裸露。A.塑料软管B.金属套管C.塑料套管D.金属软管【答案】： D 5、塔顶放大器室外电源线为30米时，防雷接地线安装正确的是（）。A.2点接地，接地线与电源线夹角10°B.3点接地，接地线与电源线夹角10°C.2点接地，接地线与电源线夹角20°D.3点接地，接地线与电源线夹角20°【答案】： B 6、最小边模抑制比是指在最坏的发射条件时，全调制下主纵模的平均光功率与最显著边模的光功率之比，其测试主要仪表为( )。A.多波长计B.传输分析仪C.光谱分析仪D.光功率计【答案】： C 7、某县移动公司在民用建筑上建移动基站，应按（ ）规定的标准向该建筑物的产权人支付使用费。A.省级人民政府 B.省辖市人民政府 C.地级人民政府 D.县级人民政府【答案】： A 8、从硬件构成来看，通信网由终端节点、（ ）、业务节点和传输系统构成。A.控制节点B.网络节点C.交换节点D.接入节点【答案】： C 9、根据播电视设施保护条例，在广播电视设施周围( )范围内禁止爆破作业。A.600m B.500m C.300m D.200m【答案】： B 10、气吹微缆的特点不包括（）。A.初期建设成本高B.应用范围广C.接头少D.更快的吹缆速度【答案】： A 11、电信管道、电信杆路、通信铁塔联合建设的牵头单位将商定的并经（ ）盖章同意的建设方案报有关部门批准。A.城市规划管理机关B.电信管理机关C.市政管理机关D.电信运营商【答案】： B 12、通信网的软件设施主要完成管理、（ ）、运营和维护，实现通信网的智能化。A.接入B.交换C.传输D.控制【答案】： D 13、国家广播电影电视总局建设项目管理办法中规定，具备管理一等工程的项目建设管理机构，须有专业技术职称的在职人员不少于( )人。A.20B.15C.10D.8【答案】： A 14、CDMA2000系统采用的“先连接再断开”切换技术称为( )。A.软切换B.硬切换C.接力切换D.定向切换【答案】： A 15、通信管道工程中，管道单段长度超过500米时宜采用（）。A.水泥管B.硅芯管C.栅格管D.钢管【答案】： B 16、行政处罚决定书的送达人将行政处罚决定书送交当事人时，当事人不在场的，应当在( )日内依照民事诉讼法的有关规定，将行政处罚决定书送达当事人。A.3B.5C.7D.10【答案】： C 17、对当事人作出罚款决定的，当事人到期不缴纳罚款，作出行政处罚的通信主管部门可以依法从到期之次日起，每日按罚款数额的( )加处罚款。A.1B.2C.3D.4【答案】： C 18、通信电源的交流供电系统不包括（）。A.交流配电屏B.高频开关电源C.燃油发电机D.UPS【答案】： B 19、光缆吹放速度宜控制在( )mmin之间。A.2050B.6090C.100120D.130150【答案】： B 20、一般通信行政处罚程序，除依法可以当场决定行政处罚外，执法人员发现公民、法人或其他组织有违法行为依法应当给予通信行政处罚的，应当填写行政处罚立案呈批表报( )批准。A.本部门负责人B.本机关负责人C.上级机关负责人D.行业机关负责人【答案】： B 21、蓄电池的主要指标不包括（）A.终了电压B.充电电流C.电池内阻D.循环寿命【答案】： B 22、有利于录音室混响时间、声音扩散均匀的措施是( )。A.墙壁使用吸声材料B.设置双层门C.配置音频处理设备D.采用厚墙【答案】： A 23、综合布线系统的子系统不包括（）。A.建筑群子系统B.工作区子系统C.干线子系统D.交换子系统【答案】： D 24、空调通风系统的出风口位置不能正放在设备机架的上方，是为了()。A.防止形成不循环的通风系统B.防止出风口的冷凝水滴落损坏设备C.防止出风口散热状况不好D.防止影响到设备的正常使用【答案】： B 25、防洪标准等级为级的通信局站是( )。A.移动基站B.宽带接人站C.微波通信站D.卫星地球站【答案】： D 26、对光纤具有良好的保护性能，侧压强度好；结构紧凑、缆径小；光纤密度大，适用于管道布放的是( )光缆。A.蝶形引入光缆B.束管式结构光缆C.层绞式结构光缆D.骨架式光缆【答案】： D 27、数字音频广播（DAB）是将传送的模拟声音信号经过（）调制，转换成二进制数字信号进行传送的。A.压缩编码 B.信道纠错编码 C.脉冲编码 D.音频幅度【答案】： C 28、以下塑料管道不需要包封的是（）。A.双壁波纹管B.梅花管C.ABS管D.硅芯管【答案】： C 29、微波通信是使用波长在()之间的电磁波一微波进行空间传输的一种通信方式。A.250MHz300GHzB.1mm2mC.200MHz300GHzD.1mm1m【答案】： D 30、一列有多个机架，先安装列头首架，然后依次安装其余各机架，整列机架前后允许偏差为( )，机架之间的缝隙上下均匀一致。A.3.5mmB.3mmC.4mmD.4.5mm【答案】： B 31、最基本的光纤通信系统组成不包括( )。A.光发射机B.光纤线路C.光接收机D.接入设备【答案】： D 32、（） 是指在光端机发送端， 通过调制器用电信号控制光源的发光强度， 是光强度随信号电流线性变化。A.强度调制B.直接检波C.数字编码D.波分复用【答案】： A 33、TD-SCDMA和CDMA2000最主要的区别是()。A.功率控制B.切换方式C.分集技术D.基站同步【答案】： B 34、交流供电系统由交流供电线路、低压交流配电屏、( )等部分组成。A.燃油发电机组和蓄电池B.燃油发电机组和逆变器C.整流设备和逆变器D.整流设备和蓄电池【答案】： B 35、对于移动通信基站电磁辐射的计算范围，全向发射天线应以发射天线为中心，半径( )范围内。A.5mB.50mC.100mD.500m【答案】： B 36、柜式设备机架安装时，应用4只M10M12的膨胀螺栓与地面加固，机架()应与走线架上梁加固。A.背面B.侧面C.底部D.顶部【答案】： D 37、关于通信网的说法，正确的是（）。A.网状网主要用于计算机网B.星形网用于可靠性要求高的场合C.总线型网主要用于干线通信网D.环形网不方便扩容【答案】： D 38、中短波广播发射机测试项目中，三大电声指标包括非线性失真、频率响应和（）。A.频率稳定度B.整机效率C.噪声电平D.调幅度【答案】： C 39、下列关于HYAGT600×2×04电缆的读法正确的是（）。A.600对线径为0.4mm的铝芯线，实心聚烯烃绝缘涂塑铝带粘结屏蔽聚乙烯护套石油填充高频隔离市话电缆B.600对线径为0.4mm的铝芯线，泡沫聚烯烃绝缘涂塑铝带粘结屏蔽聚乙烯护套石油填充高频隔离市话电缆C.600对线径为0.4mm的铜芯线，实心聚烯烃绝缘涂塑铝带粘结屏蔽聚乙烯护套石油填充高频隔离市话电缆D.600对线径为0.4mm的铜芯线，泡沫聚烯烃绝缘涂塑铝带粘结屏蔽聚乙烯护套石油填充高频隔离市话电缆【答案】： C 40、线管不便于直接敷设到位时，采用( )连接，不得将线缆直接裸露。A.塑料软管B.金属套管C.塑料套管D.金属软管【答案】： D 41、关于前端机房布线的说法，错误的是( )。A.电源线、射频线、视音频线绝不能相互缠绕在一起，必须分开敷设B.电源线要有避雷装置，传输电缆要有防水装置C.各设备之间接地线要良好接地，射频电缆的屏蔽层要与设备的机壳接触良好D.电缆与电源线穿入室内处要留防水弯头，以防雨水流入室内【答案】： B 42、在有抗震要求的地区，母线与蓄电池输出端必须采用（）进行连接。A.铜排B.铜芯缆C.软母线D.硬母线【答案】： C 43、 通信局(站)建筑物上的航空障碍信号灯、彩灯及其他用电设备的电源线，应采用具有金属护套的电力电缆，或将电源线穿人金属管内布放，其电缆金属护套或金属管道应( )就近接地一次。A.每隔5mB.每隔10mC.每隔15mD.每隔20m【答案】： B 44、适用于远距离国际广播的频段是( )。A.长波B.中波C.短波D.超短波【答案】： C 45、影响光纤传输损耗的原因是( )。A.材料表面畸变B.光纤表面折射率不均匀C.连接损耗D.热能转化为光能【答案】： C 46、在人(手)孔内作业时，首要应防止( )。A.跌落B.蛇咬C.中毒D.溺水【答案】： C 47、按照国务院、中央军委关于保护通信线路的规定要求，下列做法正确的是( )。A.不准在设有过江电缆标志的水域内行船B.不准在埋有地下电缆的地面上钻探C.不准在地下电缆两侧各3m范围内建屋D.不准在市区内电缆两侧2m范围内种树【答案】： B 48、县级广播电视节目录音室和演播室外墙距柴油发电机允许的最小距离为( )。A.1020mB.2030mC.3040mD.4050m【答案】： B 49、电信管道、电信杆路、通信铁塔联合建设的牵头单位将商定的并经( )盖章同意的建设方案报有关部门批准。A.城市规划管理机关B.电信管理机关C.市政管理机关D.电信运营商【答案】： B 50、在城市人行道有多处交越线路的地基坑道一般采用（）基础。A.天然地基 B.素混凝土 C.钢筋混凝土 D.砖混【答案】： C 第二部分 多选题(50题)1、在设备割接.迁装时,正确的做法有()。A.割接由施工单位负责组织B.拆除前核对设备供电端子准确位置C.先拆信号线后拆电源线D.拆除的线缆两端做好绝缘防护E.单机主要指标达到迁装前的水平【答案】： BD 2、特殊设防的通信建筑(甲类)包括（ ）。A.应急通信用房B.国际海缆登陆站C.长途传输干线局站D.国际卫星通信地球站E.省中心及省中心以上通信枢纽楼【答案】： BD 3、下列关于放电测试的说法，正确的有( )。A.应在电池初充电完毕，静置1h后进行B.以3小时率放电，单体电池的终了电压为1.83VC.当采用电池内阻衡量电池质量时，以3小时率放电10小时电池内阻应合格D.10小时率放电至电池终了电压时，初充电后放电容量应不小于电池额定容量的70E.核对性放电试验，放出额定容量的3040时应及时补充电【答案】： AD 4、按照敷设方式和运行条件，电缆缆可分为架空电缆、（ ）、水底电缆。A.直埋电缆B.对称电缆C.管道电缆D.高频电缆E.塑套电缆【答案】： AC 5、需要C级120kA模块型SPD时不能采用( )的方法。A.三个C级40kA模块型SPD并联B.三个C级40kA模块型SPD串联C.两个C级80kA模块型SPD并联、适当冗余D.一个C级40kA和一个C级80kA模块型SPD并联E.一个C级120kA模块型SPD直接使用【答案】： ABCD 6、下列属于PON技术的优点的是（ ）A.较好的经济性B.发射功率大C.组网灵活D.安装维护方便E.抗干扰能力强【答案】： ACD 7、基站工程参数表包含基站的（）。A.经纬度B.天线方位角C.天线高度D.天线俯仰角E.基带测试【答案】： ABCD 8、中国5G设定的技术场景主要有（）。A.连续广域覆盖B.热点高容量C.低功耗大连接D.低时延高可靠E.超高移动速度【答案】： ABCD 9、通信局（站）的（），应分别对地加装避雷器。A.市电油机转换屏（或交流稳压器）的输入端B.交流配电屏输入端的三根相线及零线C.整流器输出端D.不间断电源设备输出端E.通信用空调输出端【答案】： AB 10、传输系统按信号在传输介质上的复用方式的不同，可分为()传输系统。A.频分复用B.基带C.时分复用D.波分复用E.光复用【答案】： ABCD 11、一般情况下，微波天馈线系统包括( )。A.收、发信机B.天线C.馈线D.极化分离器E.分路系统【答案】： BCD 12、建筑面积120m2以上的( )等，应设置事故照明。A.录音室B.疏散走廊C.楼梯间D.配电室E.传达室【答案】： ABCD 13、对于天馈线避雷措施，下列说法正确的是( )。A.天线必须安装避雷针，且避雷针高于天线最高点的金属部分1m以上B.天线应安装在避雷针45°角保护范围内C.避雷线上严禁悬挂其他缆线D.天线金属护套应在顶端作保护接地E.馈线进入机房应在人口处内侧作保护接地【答案】： ABCD 14、在微波通信系统中，属于馈线系统的是( )。A.环形器B.极化补偿器C.极化旋转器D.密封节E.分路滤波器【答案】： BCD 15、通信建设工程专职安全生产管理人员安全生产管理能力考核要点包括（）。A.贯彻执行国家有关安全生产法律法规B.制定通信工程安全施工措施C.制止现场违章指挥和违章操作行为D.及时.如实上报生产安全事故E.确保安全生产费的有效使用【答案】： ACD 16、接地系统室外部分包括（）。A.建筑物接地B.天线铁塔接地C.天馈线接地D.设备工作接地E.机架保护接地【答案】： ABC 17、接入网的主要功能可分解为( )。A.用户口功能B.业务口功能C.核心功能D.信道功能E.系统管理功能【答案】： ABC 18、第五代移动通信系统无线技术的创新包括()等。A.大规模天线阵列B.正交频分复用技术C.新型多址D.全频谱接入E.多输入输出技术【答案】： ACD 19、过失损坏电信线路及其他电信设施，造成重大通信事故的行为包括（）。A.重伤3人/次以上B.一条或多条国际陆海光(电)缆中断事故C.一个或多个卫星转发器通信累计中断超过60minD.党政军重要机关会议通信阻断30minE.不同电信运营者的网间通信、长途通信一个方向全阻60min【答案】： BD 20、第三代移动通信系统（3G）的目标是（ ）。A.全球统一频谱、统一标准、无缝覆盖 B.更高的频谱效率，更低的建设成本 C.提高服务质量和保密性能 D.提供足够的系统容量 E.提供最低为 2Mb/s 的传送速率【答案】： ABCD 21、无线广播电视监测网对我国对内、对外的无线广播、地面电视传输和覆盖网进行监测，主要由（）组成。A.数据分析处理中心B.视频服务器C.管理服务器D.监测台E.遥控站【答案】： AD 22、演播室灯光和以下（）哪种设备不能共用同一相电源。A.普通照明灯 B.话筒 C.视频切换台 D.音箱 E.动力电源【答案】： BCD 23、下列关于双绞电缆描述错误的是（ ）。A.双绞电缆的特性阻抗有100、120、150等几类B.双绞线扭绞长度越长，抗干扰能力越强。C.CAT 7只有屏蔽双绞线电缆一种D.两根芯线紧密扭绞在一起，可以提高芯线之间的抗干扰能力E.不同的传输速率，可以使用相同型号的双绞电缆。【答案】： B 24、 实际生产并应用的太阳电池有( )。A.单晶硅太阳电池B.非晶硅太阳电池C.多晶硅太阳电池D.砷化镉太阳电池E.硫(碲)化镓太阳电池【答案】： ABC 25、同步数字体系(SDH)的特点有( )。A.有地区性的数字信号速率和帧结构标准B.有标准光接口信号和通信协议，光接口成为开放型接口满足多厂家产品环境要求，降低了联网成本C.采用了同步复用方式和灵活的复用映射结构，使网络结构得以简化，上下业务十分容易，也使数字交叉连接的实现大大简化D.频带利用率较PDH有所提高E.帧结构中安排了丰富的开销比特，使网络的OAM能力大大加强【答案】： BC 26、光缆接续现场监测在实际工程中普遍采用OTDR监测法，该方法在精确测量接头损耗的同时，还能测试( )指标。A.光纤通道总衰减 B.光纤单位长度损耗 C.光纤长度 D.光纤偏振模色散 E.光缆对地绝缘【答案】： BC 27、通信电源系统由( )组成。A.交流供电系统B.直流供电系统C.机房照明系统D.接地系统E.集中监控系统【答案】： ABD 28、 界定接入网覆盖范围的接口是（）A.SNIB.UNIC.NNID.Q3E.X2【答案】： ABD 29、大气中有对流、平流、湍流和雨雾等现象，都是由对流层中一些特殊的大气环境造成的，并且是随机产生的。加上地面反射对电波传播的影响，就使得发信端到收信端之间的电波被( )。A.散射B.折射C.吸收D.地面反射E.大气反射【答案】： ABCD 30、 中短波发射台发射机接地包括( )。A.保安接地B.屏蔽线隔离导体接地C.发射机高频接地D.发射机中频接地E.馈线接地【答案】： ABC 31、OTN上的网络节点主要有（）：A.光分插复用器（OADM）B.光交叉连接器（OXC）C.再生中继器（REG）D.同步数字交叉连接设备（SDXC）E.分叉复用器（ADM）【答案】： AB 32、交流供电线路应采用地下电力电缆入局，正确的做法有( )。A.电力电缆应选用具有金属铠装层的电缆B.无金属铠装层电力电缆穿钢管埋地引人C.电缆金属护套就近接地D.钢管两端就近接地E.信号线金属屏蔽层在成端处就近作保护接地【答案】： ABCD 33、层绞式光缆结构的缺点是( )。A.光缆结构复杂B.环境性能好C.生产工艺环节繁琐D.光纤数量多E.材料消耗多【答案】： AC 34、县级广播电视中心场地的选择应符合的要求包括( )。A.符合城市建设规划B.社会服务条件较好、生活管理及交通方便，应尽量靠近县委、县政府C.录、播房间外墙至某些强噪声设施的最大距离应符合规范的要求D.应避开地震断裂带及水文地质条件恶劣的地区E.应远离易燃易爆设施，如弹药库、大型油库、大型煤气罐等【答案】： ABD 35、保证通信线路及其配套设施的安全，应采取的保护要求包括( )。A.不准在危及通信线路安全的范围内进行爆破、堆放易爆易燃品或设置易爆易燃品仓库B.在通信电线上搭挂广播喇叭和收音机、电视机的天线要通知施工单位C.不准在设有过江河电缆标志的水域内抛锚、拖锚、挖沙、炸鱼及进行其他危及电缆安全的作业D.不准在危及电杆、拉线安全的范围内取土和架空线路两侧或天线区域内建屋搭棚E.不准攀登电杆、天线杆塔、拉线及其他附属设备【答案】： ACD 36、当光(电)缆线路无法避开雷暴严重地域时，应采用（ ）等防雷措施。A.钢管B.避雷针C.消弧线D.排流线E.塑料管【答案】： BCD 37、民用建筑闭路（监视）电视系统接地要求包括（）。A.系统接地宜采用一点接地方式B.接地线不得形成封闭回路，不得与强电的电网零线短接或混接C.架空电缆吊线的两端和线路中的金属管道应接地D.防雷接地装置宜与电器设备接地装置和埋地金属管道相连 E.防雷接地装置与电器设备接地装置不相连时，距离不宜小于30m【答案】： ABCD 38、通信机房的环境要求包括（）。A.温度B.湿度C.防尘D.绝缘E.照明【答案】： ABC 39、程控数字交换及硬件系统由（ ）组成 A.话路系统 B.控制系统 C.外围设备 D.操作系统 E.应用系统【答案】： ABC 40、为减少天线设备的电磁辖射对某区域环境的影响，可以调整天线的（）。A.型号 B.极化方式 C.高度 D.俯仰角 E.水平方向角【答案】： ACD 41、第三代移动通信TD-SCDMA采用了（ ）和接力切换等技术。A.同步CDMA B.FDD模式 C.智能天线 D.GPRS E.软件无线电【答案】： AC 42、通信电源交流供电系统包括（）等部分。 A.整流设备B.燃油发电机组C.低压交流配电屏D.逆变器E.直流变换器(DCDC)【答案】： BCD 43、拉线程式是由()因素决定的。A.杆路的负载B.线路长度C.角深的大小D.线路负荷E.杆路的高度【答案】： ACD 44、微波收发信机一般由( )等主要单元组成。A.上变频器B.发信本振C.复用解复用D.功率放大器E.空间分集接收【答案】： ABD 45、常见的声学处理措施是对建筑物的( )进行隔声和吸声处理。A.地面B.窗户C.墙面D.外立面E.周围环境【答案】： ABC 46、相比传统的吹缆方式，气吹微缆的优点有( )。A.更快的吹缆速度B.使用范围广，适用于室外光缆网络的各个部分(长途网、接入网)C.光缆接头少，可以在任何地方、任何时候改变光缆通道D.可以在不开挖的基础上随时对现有的管道进行扩容E.初期建设成本高，但投资随着需求的增长而降低【答案】： ABCD 47、 中心束管式光缆的结构中包括( )。A.光纤松护套B.聚乙烯内护套C.加强圆磷化碳钢D.双面涂塑钢带E.聚乙烯外护套【答案】： ACD 48、卫星通信系统由( )组成。A.通信卫星B.地球站C.微波站D.上行链路E.下行链路【答案】： ABD 49、彩色三要素指的是( )。A.光的颜色B.光的亮度C.光的色调D.光的清晰度E.光的饱和度【答案】： BC 50、下面关于GPS天线安装要求正确的有（）。A.上方60°范围内（至少南向45°）应无建筑物遮挡B.离周围尺寸大于200mm的金属物体的水平距离不宜小于2500mmC.天线应垂直安装D.垂直度各向偏差应不超过1°E.在垂直方向与基站天线距离没有限制【答案】： CD 第三部分 大题(50题)1、背景资料：某项目部负责施工的移动通信基站安装工程包括39个基站的安装及调测工作，工期为60天，工程保修期为1年。项目部计划工程后期整理竣工资料。项目部在完成了5个基站以后，建设单位提出本工程项目完成一个基站、验收一个基站、投产一个基站。由于本工程的设计比较到位，工程中未发生工程变更；由于项目部的认真管理，工程中未发生质量及安全事故；由于监理单位的现场监理人员数量有限，部分工程文件的签字确认不及时。建设单位将部分验收合格的基站交由代维单位维护，此部分基站即进入到试运行阶段。建设单位在验收完最后一个基站2个月时，组织设计单位、施工单位进行了竣工验收。竣工验收1个月以后，建设单位编制完成初步决算，并到其上级主管部门办理了备案手续。在竣工验收后半年的设备运行过程中，设备运行正常。在通信基站竣工验收后1年半时，由于部分电池不能充电，建设单位通知施工单位前去处理。问题：1本工程的竣工资料中，竣工文件部分应包括哪些内容2建设单位提出“本工程项目完成一个基站、验收一个基站、投产一个基站”的要求是否合理项目部若要配合建设单位提出的这个要求，应做哪些工作3建设单位组织竣工验收的时间是否合适说明理由。建设单位组织的竣工验收存在哪些问题4建设单位在竣工验收的备案工作中存在哪些问题5施工单位是否应该按照建设单位的要求前去处理电池的问题说明理由【答案】：1竣工文件部分应包括：工程说明、建筑安装工程量总表、已安装设备明细表、设计变更单及洽商记录、隐蔽工程随工验收签证、开工报告、停(复)工报告、交(完)工报告、重大工程质量事故报告、验收证书、交接书和备考表。2(1)建设单位提出“本工程项目完成一个基站、验收一个基站、投产一个基站”的要求，若经报请上级主管部门批准后，符合部分验收的规定，因此是合理的。(2)项目部若要配合建设单位提出的这个要求，应在部分验收前将已完成部分的竣工资料编制好，交给建设单位和监理工程师审核；没有问题即可由建设单位组织部分验收。对于验收中发现的问题，项目部应按要求及时整改，并由建设单位和监理工程师进行复验。3(1)建设单位组织竣工验收的时间不合适。理由：初步验收合格后，按设计文件中规定的试运转周期立即组织工程的试运转(一般为3个月)，试运转结束后的半个月内可组织竣工验收，而本工程验收完最后一个基站2个月时就组织竣工验收是不合适的。(2)建设单位组织的竣工验收存在的问题有：竣工验收的时间不合适；参加竣工验收的单位还缺少主管部门、建设监理、维护使用、质量监督等相关单位。4建设单位在竣工验收的备案工作中存在备案时间错误、受理备案单位错误的问题，建设单位应在工程竣工验收合格后15日内到工业和信息化部或者省、自治区、直辖市通信管理局或者受其委托的通信工程质量监督机构办理竣工验收备案手续，并提交通信工程竣工验收备案表及工程验收证书。5施工单位应该按照建设单位的要求前去处理电池的问题。理由：部分电池不能充电虽然已过保修期，且不属于施工单位的责任，但是施工单位对由于非施工单位原因而造成的质量问题，应积极配合建设单位、运行维护单位分析原因，进行处理。本工程中的供应单位提供的电池有质量问题，应由电池提供方承担修复费用，施工单位协助修复。 2、1背景某项目部在负责某本地网线路一期工程施工时，与其运营商在各方面配合得都非常好，因此运营商希望项目部帮助其完成一个直埋光缆线路不合格工程整改，该直埋光缆线路工程存在较多质量问题，主要有：部分地段的光缆埋深不够，应加保护管的地段没加保护管，过河的光缆有部分没冲槽、坡坎被冲毁，部分光缆接头衰耗较大等，要求将其整改成一个合格工程。该运营商对此项目部非常信任，知道其能胜任此项目，项目部为了以后和该运营商继续合作，也不便拒绝，最终接受此整改工程。在洽谈合同时，运营商的商务部门提出，要求施工单位在现场调查的基础上做出此项目总承包价，也就是说合同金额一次“包死”，施工过程中不允许再发生变更。施工单位认为现场全面调查前期工程中存在的问题难度很大，因此建议合同签订为工程完成后费用照实结算的“开口”合同。运营商的商务部门仍坚持自己的意见，最终在施工单位估算现场工作量的基础上，双方签订了合同。在合同中列有施工单位报出的本项目需完成的工作量及相关的费用，并将费用汇总后作为合同金额。同时在合同中规定：此合同额为工程总费用，不得调整；工程中发生的合同以外的工作量照实结算。2问题(1)此合同对于施工单位存在哪些风险?应如何防范?(2)针对此项目的最终合同中，双方都默认了其中存在的一些矛盾性问题，项目部在施工过程中如果需要完成合同以外的工作量，应如何做才能保证自身利益?(3)如果合同双方对工程的结算达不成一致意见，施工单位应怎样解决争议?(4)在施工过程中，如果因运营商办理报建手续的原因，项目部在某一段时间无法整改，从而使得项目部发生了窝工，运营商又不愿意负担此部分窝工的费用，施工单位应如何进行索赔?【答案】：(1)此合同对于施工单位存在的风险主要有：完成合同以外的工程量得不到相应的费用；建设单位原因产生的窝工得不到相应的补偿；整改过程中挖断光缆、造成通信阻断等。施工单位如要防范这些风险，首先不应签订此合同；其次如果执意想完成此项目，那么应坚持将合同签订成“开口”合同，即工程费用按实结算。对于施工过程中有可能挖断光缆，应加强管理、制定措施，尽量避免发生此类事故。(2)如果工程中有些合同工作量表以外的工作必须完成，那么应直接与运营商签订变更单和洽商记录，并附上相应的费用表、计算依据、完成相关工作量的必要性等文件，请运营商主管项目的负责人签字确认，如果得不到确认的话，应拒绝完成合同以外的工作量。(3)如果合同双方对工程的结算最终达不成一致意见，施工单位应按照合同中规定的解决争议的方法来解决争议。一般解决争议的方法有协商、调解、仲裁和诉讼。(4)施工单位若要获得索赔，应在窝工事件发生后的28天以内，以书面索赔通知书的形式，向监理工程师正式提出索赔意向通知；在索赔通知书发出后的28天内，向监理工程师提出延长工期和补偿经济损失的索赔报告及有关资料，等待监理工程师的答复。如果监理工程师在收到索赔报告的有关资料后28天内未予答复或未对承包人作进一步的要求，则应视为该项索赔已经被认可。索赔文件应包括总述部分、论证部分、索赔款项和工期的计算部分以及论据部分。施工单位应该充分论证索赔权，合理计算索赔款，按时提出索赔要求，编写好索赔报告，提供充足的索赔证据，力争友好地协商解决。 3、某施工企业与建设单位签订了开挖80km直埋光缆沟的施工合同，该工程挖沟工程量为60000延米，假设综合施工费用为10元/延米。合同约定，施工单位采用租赁机械施工，机械租赁费为500元/台班，若增加工作量，按比例增加工期，费用单价不变，工程量均匀分布在路由上。合同工期为30天，7月1日开工，7月30日完工，在实际工程中发生如下事件：事件一：租赁机械操作不当故障，晚开工5天，造成人员窝工25个工日。事件二：施工中路由发生改变，于7月7日停工，配合进行路由复查，配合用工为40工日。事件三：7月17日复工，光缆路由加长，设计增加挖沟6000延米。事件四：7月20日至28日因山洪暴发阻断交通，迫使停工，造成窝工60个工日。问题：1.指出上述事件中，施工单位是否可以向建设单位提出索赔或变更要求，并说明原因。2.可索赔和变更的工期为多少天？3.假设人工费单价50元/工日，增加用工所需管理费为增加人工费的50%，则索赔和变更的费用是多少？4.假设窝工费为人工费的50%（含管理费），请计算7月30日开工前整个项目的BCWS、BCWP、ACWP，并计算CV、SV。5.开挖光缆沟的质量控制点有哪些？6.针对光缆质量不符合设计要求施工单位应该如何做？谁承担相应损失？【答案】：1.事件一：不能索赔工期，不能索赔费用；因为租赁机械的故障属于施工单位的责任。事件二：可以索赔工期，可以索赔费用；因为路由变更属于甲方的责任。事件三：可以索赔工期，可以索赔费用；属于工程变更，因为设计变更，增加了工