一级建造师之一建工程法规题库内部题库附参考答案（培优）.docx

一级建造师之一建工程法规题库内部题库附参考答案（培优）第一部分 单选题(50题)1、下列是关于双方当事人在合同中既约定违约金，又约定定金时，一方违约时，另一方当事人()，保护自己的合法权益。A.可以选择使用违约金或者定金条款要求对方承担责任B.只能依据违约金条款要求对方承担责任C.可以采用违约金条款加定金条款金额之和要求对方承担违约责任D.只能依据定金条款要求对方承担责任【答案】： A 2、根据安全生产许可证条例,施工企业安全生产许可证有效期满,未办理延期手续的,应责令停止生产,限期补办延期手续,没收违法所得,并处()罚款。A.5万元以上,10万元以下B.5万元以上,20万元以下C.10万元以上,20万元以下D.10万元以上,50万元以下【答案】： A 3、对于危险性较大的深基坑支护与降水分部工程施工，须严格按施工程序进行，下列做法中正确的是（ ）。A.施工单位在施工组织设计编制安全技术措施即可B.施工方案中应附具安全验算结果C.施工方案应经施工单位项目经理、总监理工程师签字后实施D.施工方案应经监理单位组织专家论证方可实施【答案】： B 4、根据全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准，属于承揽业务不良行为的是（）。( 2015真题 )A.允许其他单位或个人以本单位名义承揽工程的 B.不履行保修义务或者拖延改造保修义务的 C.将承包的工程转包或者违法分包的 D.未按照节能设计进行施工的【答案】： C 5、某施工企业与预制构件厂签订了预制构件加工合同，构件加工过程中施工企业要求变更构件设计，对方同意变更。但加工构件超过60%时，该施工企业提出解除合同。关于该施工企业权利的说法正确的是（）。2017A.可随时解除合间 B.享有留置权 C.不得单方变更设计 D.可请求法院撤销合同【答案】： A 6、根据绿色施工导则建筑垃圾的再利用和回收率力争达到0A.50%B.40%C.30%D.20%【答案】： C 7、设计文件应注明工程合理使用年限，该年限从（ ）之日起算。A.颁发施工许可证B.工程竣工验收合格C.工程缺陷责任期届满D.工程法定最低保修期届满【答案】： B 8、甲施工企业在道路管道工程施工中未对施工现场采取安全措施，导致行人刘某不慎摔入甲施工企业施工时开挖的沟槽中受伤，甲施工企业和刘某因此产生的纠纷，属于（）。A.合同纠纷B.侵权纠纷C.无因管理纠纷D.不当得利纠纷【答案】： B 9、发包人应按照合同约定方式预留保证金，保证金总预留比例不得高于工程价款结算总额的（ ）。A.1%B.3%C.5%D.10%【答案】： B 10、关于施工企业与建造师不良行为的说法，正确的是（ ）。A.允许其他单位或个人以本单位名义承揽工程的，属于承揽业务不良行为B.串通投标的，属于承揽业务不良行为C.委托不具有相应资质的单位承担施工现场安装、拆卸自升式架设设施的，属于资质不良D.未按照节能设计进行施工的，属于承揽业务不良【答案】： B 11、在施工现场安装、拆卸施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设备，必须由()承担（2013）A.设备使用单位B.具有相应资质的单位C.设备出租单位D.检验检测机构【答案】： B 12、对于现场的固体废物处理，下列做法正确的是（ ）。A.转移固体废物出省贮存、处置的，应当向固体废物移出地的省人民政府环境保护行政主管部门提出申请B.处置建筑垃圾的单位在运输建筑垃圾时，应当随车携带建筑垃圾处置核准文件，但可以根据运输实际情况选择路线C.以填埋方式处置危险废物不符合国务院环境保护行政主管部门规定的，可以缴纳危险废物排污费D.住宅建筑，每万平方米的建筑垃圾不宜超过500吨【答案】： A 13、根据民法典规定，当事人对合同变更的内容约定不明确的，推定为（ ）。A. 未变更B. 重新协定C. 原则上变更D. 变更【答案】： A 14、根据建设工程安全生产管理条例,在施工现场负责安装和拆卸施工起重机械的单位是()。A.施工单位B.出租单位C.具有相应资质的单位D.检验机构【答案】： C 15、建设工程代理法律关系中，存在两个法律关系，分别是( )。A.代理人与被代理人之间的委托关系，被代理人与相对人之间的合同关系B.代理人与被代理人之间的合作关系，代理人与相对人之间的合同关系C.代理人与被代理人之间的委托关系，代理人与相对人之间的转委托关系D.代理人与被代理人之间的合作关系，被代理人与相对人之间的转委托关系【答案】： A 16、某建设工程施工合同约定2012年11月20日竣工并在1个月内交付发包方使用，后因承包方原因工期拖延3个月，但发包方在2013年元月20日未经验收实际占用了该工程，则该工程的竣工日期应为( )。A.2012年11月20日B.2012年12月20日C.2013年1月20日D.2013年2月20日【答案】： C 17、某装饰公司与总包方依法签订分包合同后，将其分包工程的全部劳务转包给一家劳务公司并办理了备案手续；装饰公司转包劳务的行为()。A.无效B.有效C.总包同意后有效D.效力待定【答案】： B 18、某工程施工招标项目估算价为5000万元，其投标保证金不得超过（）万元。A. 80B. 100C. 150D. 200【答案】： A 19、关于我国仲裁基本制度，表述错误的是（ ）。A.仲裁实行一裁终局的制度B.当事人没有仲裁协议而申请仲裁的，仲裁委员会可以受理C.当事人达成有效仲裁协议，一方向人民法院起诉的，人民法院不予受理D.有效的仲裁协议可以排除法院对案件的司法管辖权E.仲裁具有专业性、快捷性、强制性的特点【答案】： B 20、建设工程活动中涉及的代理行为比较多，下列选项中不得委托代理的是（）。A.工程招标B.工程承包C.纠纷诉讼D.材料设备采购【答案】： B 21、根据最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件使用法律问题的解释，关于实际施工人主张工程价款的说法，正确的是（）。 2016A.实际施工工人只能起诉与其合同关系的转包人或违法分包人 B.发包人只在欠付工程价款范围内对实际施工人承担责任 C.实际施工人以发包人为被告主张权利的，人民法院不得追加转包人或违法分包人为本案当事人 D.发包人和转包人或违法分包人对实际是公认的就工程价款的清偿承担连带责任【答案】： B 22、民法典规定的建设工程承包人优先受偿权的价款范围不包含()。A.工程材料款B.工程人员的报酬C.工程管理费用D.工程停工费用【答案】： D 23、关于建设单位安全生产责任的说法，正确的是（ ）。A.应当向设计单位提供地下管线资料B.可以任意压缩合同约定的工期C.应当进行安全施工技术交底D.应当对拆除工程进行备案【答案】： D 24、甲施工企业违反行政法规规定,行政机关拟对其作出吊销资质证书的处罚,下列说法正确的是()A.行政机关应当告知甲有要求举行听证的权利B.即使甲不要求听证,为保证处罚决定的公正性,行政机关也应该组织听证C.因为处罚关系到甲切身利益,甲法定代表人应该自己参加听证,而不能委托他人代理参加听证D.甲应当承担行政机关组织听证的费用【答案】： A 25、对于非施工单位原因造成的质量问题，施工单位也应负责返修，造成的损失及返修费用最终由（）负责。2014真题A.监理单位 B.责任方 C.建设单位 D.施工单位【答案】： B 26、王某为受聘并注册于某建筑公司的建造师。下列情形中，不必然导致王某注册证书和执业印章失效的是（ ）。A. 未达到注册建造师继续教育要求B. 某建筑公司破产的C. 王某已与某建筑公司解除聘用合同关系D. 王某已经超过了60周岁【答案】： D 27、当事人就同一建设工程另行订立的建设工程施工合同与经过备案的中标合同实质性内容不一致的，应当以（ ）作为结算工程价款的依据。A.承包商提交的结算书B.人民法院的判决书C.双方协商确定的和解协议D.备案的中标合同【答案】： D 28、 某项目2015年3月1日确定了中标人，2015年3月8日发出了中标通知书，2015年3月12日中标人收到了中标通知书，则签订合同的日期应该不迟于( )。A.2015年3月16日B.2015年3月31日C.2015年4月7日D.2015年4月11日【答案】： C 29、下列规范性法律文件中，由国务院制定的是（ ）。A.安全生产法B.建筑工程施工许可管理办法C.招标投标法实施条例D.河南省工程建设项目施工招标投标办法【答案】： C 30、某房地产开发项目，工程经竣工验收合格并交付使用，后承包人依约向发包人递交了工程竣工结算文件，由于双方分歧较大而成诉，双方对工程结算款项支付时间没有具体约定，则发包人支付工程欠款的利息应从（ ）起算。A. 工程竣工验收合格之日B. 工程移交之日C. 竣工结算文件提交之日D. 起诉之日【答案】： B 31、关于特种设备检验的说法,正确的是()。A.起重机械的安装、改造、重大修理过程,应当经设备检验机构监督检验B.未经监督检验或者监督检验不合格的,不得出厂或者交付使用C.特种设备检验、检测机构及其检验、检测人员在检验、检测中发现特种设备存在严重事故隐患时,应当及时告知相关单位,并立即向建设单位报告D.特种设备检验、检测机构及其检验、检测人员可以按以往经验推荐特种设备【答案】： B 32、甲施工企业于2008年5月1日向乙企业发出采购80t钢材的要约，乙于2008年5月5日发出同意出售的承诺信件。2008年5月8日，信件寄至甲企业，时逢其总经理外出，2008年5月9日”总经理知悉了该信内容，遂于2008年5月10日电传告知乙收到承诺。该承诺自()起生效。A.2008年5月5日B.2008年5月8日C.2008年5月9日D.2008年5月10日【答案】： B 33、涉及建筑主体和承重结构变动的装修工程，应当在施工前委托原设计单位或者( )提出设计方案。（2012）A.其他设计单位B.具有相应资质等级的设计单位C.监理单位 D.装修施工单位【答案】： B 34、甲与乙订立了一份施工项目的材料采购合同，货款为40万元，乙向甲支付定金4万元，如任何一方不履行合同应支付违约金6万元。甲因将施工材料另卖他人而无法向乙完成交付，在乙提出的如下诉讼请求中，既能最大限度保护自己的利益，又能获得法院支持的诉讼请求是（）。( 2015真题 )A.请求甲支付违约金6万元 B.请求甲双倍返还定金8万元 C.请求甲支付违约金6万元，同时请求返还支付的定金4万元 D.请求甲双倍返还定金8万元，同时请求甲支付违约金6万元【答案】： C 35、权利人对他人所有的不动产或者动产,依法享有占有、使用和收益的权利是()A.所有权B.用益物权C.担保物权D.收益权【答案】： B 36、根据保险人的委托,向保险人收取佣金,并在保险人授权的范围内代为办理保险业务的机构或者个人是()A.保险代理人B.被保险人C.保险经纪人D.投保人【答案】： A 37、根据最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释，关于实际施工人主张工程价款的说法，正确的是（ ）。A.实际施工人只能起诉与其有合同关系的转包人或违法分包人B.发包人只在欠付工程价款范围内对实际施工人承担责任C.实际施工人以发包人为被告主张权利的，人民法院不得追加转包人或违法分包人为本案当事人D.发包人和转包人或违法分包人对实际施工人就工程价款的清偿承担连带责任【答案】： B 38、根据行政诉讼法，人民法院不受理行政诉讼的情形是（）。A.对行政拘留、暂扣或者吊销许可证和执照的行政处罚不满B.申请行政许可，行政机关拒绝或者在法定期限内不予答复C.行政机关对行政机关工作人员的奖惩、任免等决定的D.认为行政机关滥用行政权力排除或者限制竞争的【答案】： C 39、取得建造师执业资格证书的人员,必须经过()方可以建造师的名义从事建设工程项目的管理工作。A.登记B.注册C.批准D.核准【答案】： B 40、法定代理是基于()的代理。A.法律直接产生B.行为人合法权益而设立的一种代理形式C.就是建立在这种人身信任的基础上D.法律的规定而产生【答案】： D 41、某工程项目招标人的下列行为中，不属于以不合理的条件限制、排斥潜在投标人或投标人的有（ ）。A.招标文件设有最高投标限价B.向投标人提供了有差别的项目信息C.设定了资格、技术、商务条件与项目特点和实际需要不符D.对投标人采取不同的资格审查条件【答案】： A 42、设计单位的安全责任不包括（ ）。A.按照法律、法规和工程建设强制性标准进行设计B.提出防范安全生产事故的指导意见和措施建议C.事故隐患情况严重的，应当及时向有关主管部门报告D.对设计成果承担责任【答案】： C 43、某施工企业专职安全员在对安全生产进行现场监督检查时，发现安全隐患，可及时向()报告。A.施工企业负责人B.建设安全主管部门C.项目负责人和安全生产管理机构D.县级以上人民政府【答案】： C 44、根据相关法律规定，建设工程总承包单位完工后向建设单位出具质量保修书的时间为（ ）。 A. 竣工验收合格后B. 提交竣工验收报告时C. 竣工验收时D. 交付使用时【答案】： B 45、下列不属于民事诉讼特征的是（ ）。A.诉讼具有公权性B.诉讼具有快捷性C.诉讼具有程序性D.诉讼具有强制性【答案】： B 46、出租机械设备的单位应当对出租的机械设备和施工机具及配件的安全性能进行检测，在签订租赁协议时，应当出具（ ）。A.检测合格证明B.生产（制造）许可证明C.产品合格证明D.建筑机械使用许可证明【答案】： A 47、关于注册建造师信用档案信息管理的说法,正确的是()。A.注册建造师信用档案不包括注册建造师业绩B.不良行为记入信用档案,良好行为不必记入C.注册建造师信用档案信息应当按照有关规定向社会公示D.由于信用档案信息包括个人基木情况,所以不需要公示【答案】： C 48、施工企业对重大危险源应当登记建档，定期检测、评估、监控，并制定()，告知从业人员和相关人员应当采取的紧急措施。A.应急预案B.管理制度C.评估体系D.救助方案【答案】： A 49、民用建筑节能条例规定，建设单位对不符合民用建筑节能强制性标准的民用建筑项目出具竣工验收合格报告的，由县级以上地方人民政府建设主管部门责令改正，处（ ）的罚款。A.5 万元以下B.10 万元以下C.民用建筑合同价款1以上3以下D.民用建筑合同价款2以上4以下【答案】： D 50、建筑工程开工前，应当按照国家有关规定向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证的是()。A.监理单位B.施工单位C.建设单位D.代理单位【答案】： C 第二部分 多选题(50题)1、根据安全生产许可证条例，企业取得安全生产许可证应当具备的条件有（ ）。A.管理人员和作业人员每半年至少进行1次安全生产教育培训并考核合格B.依法为施工现场从事危险作业人员办理意外伤害保险，为从业人员交纳保验费C.建设资金已经落实D.有职业危害防治措施，并为作业人员配备符合相关标准的安全防护用具和安全防护服装E.依法办理了建筑工程一切险及第三者责任险【答案】： BD 2、根据民法典的规定，属于要约邀请的包括( )。A.寄送的价目表B.招标公告C.符合要约要求的售楼广告D.拍卖公告E.中标通知书【答案】： ABD 3、根据规定，下列关于五方责任主体及项目负责人责任的说法正确的有()。A.五方责任主体是指建筑工程的建设、勘察、设计、施工、监理等五方参与单位B.五方责任主体项目负责人只包括参与房屋建筑工程的项目负责人，不包括参与市政基础设施工程项目负责人C.各方项目负责人需经过本单位法定代表人的书面授权确认D.项目负责人质量终身责任是指工程实际使用年限内对工程质量承担责任E.工程质量终身责任实行书面承诺和竣工后永久性标牌等制度【答案】： AC 4、根据工伤保险条例,不得认定为工伤或者视同工伤的情形有()。A.自残或者自杀B.被他人伤害C.醉酒导致工作中发生事故D.故意犯罪E.上下班途中因交通事故受到伤害【答案】： ACD 5、关于工程监理职责和权限的说法，正确的有（）。A.未经监理工程师签字，建筑材料不得在工程上使用 B.未经监理工程师签字，施工企业不得进入下一道工序的施工 C.未经专项监理工程师签字，建设单位不得拨付工程款 D.未经总监签字，建设单位不得进行竣工验收 E.未经监理工程师，建筑构配件不得在工程上使用【答案】： ABD 6、当事人就合同履行地点约定不明确的，不能达成补充协议，又不能根据合同有关条款和者交易习惯确定的，则（）。A.给付货币的,在接受货币一方所在地履行B.履行义务一方有权选择履拧地点C.交付不动产的，在不动产所在地履行D.接受履行方有权选择履行地点E.其他标的，在履行义务一方所在地履行【答案】： AC 7、当分包工程发生质量问题时,建设单位或其他受害人( )。A.可以向分包单位请求赔偿B.可以向总承包单位请求赔偿C.只能以总承包单位为被告起诉D.可以总承包单位和分包单位为被告起诉E.可以向分包单位请求赔偿,要求总承包单位承担连带责任【答案】： ABD 8、工程建设标准批准部门应当对工程项目执行强制性标准情况进行监督检查，监督检查的主要方式有（ ）。A. 复查B. 重点检查C. 抽查D. 巡查E. 专项检查【答案】： BC 9、按照招标投标法及相关法规的规定，中标人按照合同约定或经招标人同意，可以将中标项目中的施工任务进行分包的有()。A.部分非主体、非关键工程B.主体工程C.自身缺乏施工经验的分部工程D.劳务作业任务E.需要专有技术的分项工程【答案】： AD 10、下列关于行政复议的说法中，正确的是()。A.行政复议机关只审查具体行政行为的合法性B.行政机关尚未做出决定之前，可以对其倾向性意见提请复议C.行政复议以书面审查为主，以不调解为原则D.对于正确的处罚决定不得提请复议E.复议决定一般不为终局裁决【答案】： C 11、行为人在代理权终止后仍以被代理人名义订立的合同，()。A.为无效合同B.为可变更合同C.相对人没有正当理由相信行为人有代理权的，且未经被代理人追认的，对被代理人不发生效力D.经被代理人追认的，由被代理人承担民事责任E.相对人有正当理由相信行为人有代理权的，该合同有效【答案】： CD 12、根据建设工程质量管理条例，关于工程监理单位质量责任和义务的说法，正确的是（ ）。A.监理单位不得与被监理工程的设计单位有利害关系B.监理单位不得与被监理工程的施工单位有利害关系C.未经总监理工程师签字，建筑材料不得在工程上使用D.建设单位应当委托该工程的设计单位进行工程监理【答案】： B 13、根据房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定,下列试块、试件和材料必须实施见证取样和送检的有()。A.用于承重墙体的砌筑砂浆试块B.用于承重结构的混凝土试块C.用于承重墙的砖和混凝土小型砌块D.分隔墙的混凝土小型砌块E.用于承重结构的混凝土中使用的掺加剂【答案】： ABC 14、下列行政责任的承担方式中，属于行政处分的有（）。2018真题A.警告B.记过C.降级D.撤职E.罚款【答案】： ABCD 15、根据安全生产许可证条例，企业取得安全生产许可证应当具备的条件有（）。2017真题A.管理人员和作业人员每年至少进行1次安全生产教育培训并考核合格 B.依法为施工现场从事危险作业人员办理意外伤害保险，为从业人员交纳保险费 C.保证本单位安全生产条件所需资金的投入 D.有职业危害防治措施，并为作业人员配备符合相关标准的安全防护用具和安全防护服装 E.依法办理了建筑工程一切险及第三者责任险【答案】： ABCD 16、某一般项目的评标委员会组成如下：招标人代表2人，建设行政监督部门代表2人，技术、经济方面专家4人，招标人直接指定的技术专家1人。下列关于此评标委员会人员组成的说法正确的有（ ）。 A.不应该包括建设行政监督部门代表 B.不应该包括招标人代表C.技术、经济方面的专家所占比例偏低 D.招标人代表所占比例偏低 E.招标人可以直接指定专家【答案】： AC 17、根据建筑施工企业安全生产许可证管理规定,关于安全生产许可证的说法正确的有（）。A.施工企业未取得安全生产许可证的,不得从事建筑施工活动B.施工企业变更法定代表人的,不必办理安全生产许可证变更手续C.对没有取得安全生产许可证的施工企业所承包的项目,不得颁发施工许可证D.施工企业取得安全生产许可证后,不得降低安全生产条件E.未发生死亡事故的,安全生产许可证有效期届满时自动延期【答案】： ACD 18、甲施工企业与非本单位自然人乙订立协议，其中约定：“允许乙使用甲资质承揽工程，乙承揽工程合同额5上缴甲作为管理费用，发生质量、安全事故由乙自行承担”。则下列关于甲为此应当承担的法律责任的说法，正确的有（ ）。A. 没收违法所得B. 责令停业整顿C. 降低资质等级D. 吊销资质证书E. 罚金【答案】： ABCD 19、施工单位的下列行为符合工程安全不良行为认定标准的有()（2013）A.在施工起重机械和整体提升脚手架，模板等自升式架设设施验收合格后未按照规定登记的B.在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍的C.未对因建设工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等采取专项预防措施D.使用未经验收或验收不合格的施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施的E.未按照节能设计进行施工的【答案】： ABCD 20、根据行政处罚法，地方性法规可以设定的行政处罚有（ ）。A. 警告B. 没收违法所得C. 责令企业停产停业D. 吊销营业执照E. 行政拘留【答案】： ABC 21、下列有关管辖权转移与移送管辖，说法正确的是（ ）。A.移送管辖是有管辖权的法院把案件转移给原来没有管辖权的法院B.管辖权转移是没有管辖权的法院把案件移送给有管辖权的法院C.管辖权转移仅限于上下级法院之间D.移送管辖可能在上下级法院之间或者在同级法院间E.管辖权转移仅限于同级法院之间【答案】： CD 22、某市住建部职员李某因涉嫌侵害他人财产被公安机关拘留、处以 1000 元罚款，没收其全部违法所得财产。市住建部知道此事后将李某开除，李某不服公安机关和住建部的做法，就以下事项提出行政复议，其中属于行政复议范围的事项是( )。A.被拘留B.被罚款 1000 元C.被质量监督站开除D.被没收违法所得E.不能进行行政复议【答案】： ABD 23、施工企业对建筑材料、建筑构配件和设备进行检验，通常应当按照（ ）进行，不合格的不得使用。A. 工程设计要求B. 企业标准C. 施工技术标准D. 通行惯例E. 合同约定【答案】： AC 24、下列关于开标程序的说法中，正确的有( )。A.开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行B.投标人少于5个的，不得开标C.招标人应当按照招标文件规定的时间、地点开标D.开标时招标人可以有选择地宣读投标文件E.投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人应当当场作出答复，并制作记录【答案】： AC 25、根据工伤保险条例，建筑施工企业职工有下列情况可以认定为工伤的有（）。A.出差途中，由于工作原因遭遇车祸受伤 B.在施工现场斗殴受伤 C.在施工现场因工作原因受到事故伤害 D.施工期间醉酒坠落致残 E.在办公场所内因劳资纠纷自杀【答案】： AC 26、施工企业乙经建设单位甲同意，将部分非主体工程分包给施工企业丙，丙又将其中部分工程违法分包给施工企业丁。后丁因工作失误致使工程不合格，甲欲索赔。关于责任承担的说法，正确的有 （ ）。A.甲有权要求乙承担民事责任B.甲有权要求丙承担民事责任C.甲无权要求丁承担民事责任D.乙向甲承担民事责任后，有权向丙追偿E.丙向乙承担民事责任后，有权向丁追偿【答案】： ABD 27、根据招标投标法实施条例关于投标保证金的说法，正确的有（ ）。A.投标保证金有效期应当与投标有效期一致B.两阶段招标中要求提交投标保证金的，应当在第二阶段提出C.招标人应当在中标通知书发出后5日内退还中标人的投标保证金D.投标保证金不得超过招标项目估算价的2%E.未中标的投标人的投标保证金及银行同期贷款利息，招标人最迟应当在书面合同签订后5日内退还【答案】： ABD 28、人民法院可以采取的执行措施有（）。A.向银行、信用合作社和其他有储蓄业务的单位，查询被执行人的存款情况，冻结、划拨被执行人应当履行义务部分的收入B.查封、扣押、冻结并依照规定拍卖变卖被执行人应当履行义务部分的财产C.被执行人等额支付迟延还债期间的债务利息D.强制迁出房屋或退出土地E.划拨或转交企业、事业单位、机关、团体的债权、债务等【答案】： ABD 29、关于申请领取施工许可证的说法，正确的有（）。A.应当委托监理的工程已委托监理后才能申请领取施工许可证 B.领取施工许可证是确定建筑施工企业的前提条件 C.法律、行政法规和省、自治区、直辖市人民政府规章可以规定申领施工许可证的其他条件 D.在申请领取施工许可证之前需要落实建设资金 E.在城市、镇规划区的建筑工程，需要同时取得建设用地规划许可证和建设工程规划许可证后，才能申请办理施工许可【答案】： AD 30、企业职工具有的下列情形中，应当认定为工伤的有（ ）。A.在工作时间和工作场所内，因工作原因受到事故伤害的B.工作时间前后在工作场所内，从事与工作有关的预备性或者收尾性工作受到事故伤害的C.在工作时间和工作场所内突发重大疾病的D.上下班途中，受到因本人主要责任的交通事故的E.因工外出期间，由于工作原因发生事故下落不明的【答案】： AB 31、根据建设工程质量保证金管理办法，关于缺陷责任期的说法，正确的有（）。A.缺陷责任期由发、承包双方在合同中约定B.缺陷责任期从工程通过竣工验收之日起计C.缺陷责任期中的缺陷包括建设工程质量不符合承包合同的约定D.缺陷责任期届满，承包人对工程质量不再承担责任E.由于发包人原因导致工程无法按规定期限进行竣工验收的，缺陷责任期从实际通过竣工验收之日起计【答案】： ABC 32、根据民用建筑节能条例,施工单位未按照民用建筑节能强制性标准进行施工应?承担的法律责任有（）。A.县级以上地方人民政府建设主管部门责令改正B.处民用建筑项目合同价款2%以上4%以下的罚款C.情节严重的,由颁发资质证书的部门责令停业整顿,降低资质等级或者吊销资质证书D.情节严重的,由县级以上地方人民政府建设主管部门责令停业整顿,降低资质等级或者吊销资质证书E.造成损失的,依法承担赔偿责任【答案】： ABC 33、某建筑工程在城市市区范围内，建筑公司拟进行主体结构混凝土浇筑施工，使用运输及振捣设备可能产生噪声污染，则建筑公司需在开工前向环保部门申报的内容有（ ）A.该工程的项目名称B.施工场所C.施工单位资质D.可能产生的环境噪声值E.噪声污染防治措施情况【答案】： ABD 34、下列当事人提出的证据中，可以单独作为认定案件事实的有（）。( 2015真题 )A.与一方当事人或者其代理人有利害关系的证人出具的证言 B.与书证原件核对无误的复印件 C.无法与原件、原物核对的复印件、复制品 D.有其他证据佐证并以合法手段取得的、无疑点的视听资料 E.无正当理由未出庭作证的证人证言【答案】： BD 35、根据劳动合同法规定，下列属于用人单位不得解除劳动合同的情形是（ ）。A.在本单位患职业病被确认部分丧失劳动能力的B.在本单位连续工作15年，且距法定退休年龄不足5年的C.劳动者家庭无其他就业人员，有需要抚养的家属的D.女职工在产期的E.因工负伤被确认丧失劳动能力的【答案】： ABD 36、某项目招标中，招标文件要求投标人提交投标保证金，招标过程中，招标人有权没收投标保证金的情形有( )。A. 投标人在投标有效期内撤回投标文件B. 投标人在开标前撤回投标文件C. 中标人拒绝提交履约保证金D. 投标人拒绝招标人延长投标有效期要求E. 中标人拒绝签订合同【答案】： AC 37、对分包单位的连带责任,下列说法正确的是()。A.有关工程总分包的连带责任,不属于法定连带责任B.联合承包的连带责任,属于法定连带责任C.二人以上依法承扣连带责任的,权利人有权请求部分或者仝部连带责任人承担责任D.实际承担责任超过自己责任份额的连带责任人,有权向其他连带责任人追偿E.我国有关工程总分包、联合承包的连带责任,均属法定连带责任【答案】： BCD 38、某工程实行施工总承包,拟组建安全生产领导小组,则该领导小组应包括的人员有()。A.总承包企业项目经理B.劳务分包企业专职安全生产管理人员C.专业承包企业技术负责人D.专业承包企业质量负责人E.劳务分包主要负责人【答案】： ABC 39、根据建筑施工许可管理办法，对于未取得施工许可证或者为规避办理施工许可证将工程项目分解后擅自施工的，可以实施的行政处罚包括（）。A.责令改正B.停止施工C.罚款D.吊销营业执照E.暂扣营业执照【答案】： ABC 40、下列工程施工过程中，属于侵权责任的情形有( )。A.乙举家在外经商，其邻居甲为防止乙房子被台风刮倒，未经乙同意而在台风来临前自己花钱对乙房子进行加固B.施工单位将施工废水直接排入鱼塘造成鱼苗大量死亡C.王某在施工临近道路行走被围墙砸伤D.施工单位夜间施工噪声超标，影响附近居民休息E.施工单位未按合同约定支付项目经理李某的奖金【答案】： BCD 41、关于劳动工资保障制度的说法,正确的有()。A.延长工作时间工资不包括在最低工资内B.乡镇企业不适合用最低工资标准制度C.劳动者依法参加社会活动期间,用人单位应当依法支付工资D.最低工资的具体标准由省级人民政府规定,报国务院备案E.有毒有害等特殊工作条件下的津贴包括在最低工资内【答案】： ACD 42、根据民用建筑节能管理规定，关于各单位执行建筑节能强制性标准的说法，正确的有（ ）。A. 经审查不符合民用建筑节能强制性标准的，不得颁发施工许可证B. 对不符合民用建筑节能强制性标准的，不得出具竣工验收合格报告C. 建设单位不得以任何理由要求施工单位修改已经审查合格的节能设计文件D. 施工单位进行施工时，不得违反审查合格的设计文件和建筑节能施工标准E. 民用建筑在改建、扩建时，设计单位不得对原建筑物进行节能改造【答案】： ABCD 43、根据建筑市场诚信行为信息管理办法，建筑市场诚信行为公告可修正或变更的情形有()。（2015）A.行政处罚决定在被行政复议期间的B.行政处罚决定被依法停止执行的C.行政处罚决定经行政诉讼被撤销的D.行政处罚决定经行政复议被撤销的E.行政处罚决定因行政行政执法监督被变更的【答案】： BCD 44、关于仲