一级建造师之一建工程法规题库内部题库【夺冠】.docx

一级建造师之一建工程法规题库内部题库【夺冠】第一部分 单选题(50题)1、借贷双方约定的利率未超过年利率（ ），出借人请求借款人按照约定的利率支付利息的，人民法院应予支持。A.12%B.24%C.36%D.48%【答案】： B 2、下列关于建设工程承包发包违法行为责任的说法,正确的一项是（）。A.发包单位将工程发包给不具有相应资质条件的承包单位的,或者违反本法规定将建筑工程肢解发包的不得处以罰款B.建设单位将建设工程发包给不具有相应资质等级的勘察、设计、施工单位不应处以罚款C.建设单位将建设T程委托给不具有相应资质等级的工程监理单位的,应当处以罚款D.建设单位将建设工程肢解发包的,不应处以罚款【答案】： C 3、关于可撤销合同撤销权的说法，正确的是（ ）。A.因欺诈致使对方意思不真实，构成撤销事由B.可以使尚未成立的合同归于无效C.撤销权的行使应当以通知的方式作出D.当事人不得自行放弃撤销权【答案】： A 4、下列某建筑公司的工作人员中，有权要求公司签订无固定期限劳动合同的是（ ）。A.在公司连续工作满8 年的张某B.到公司工作2 年，并被董事会任命为总经理的王某C.在公司累计工作了10 年，但期间曾离开过公司的王某D.在公司已经连续订立两次固定期限劳动合同，但因公负伤不能从事原工作的李某【答案】： D 5、担任施工项目负责人的注册建造师，在所负责的工程项目竣工验收或交接手续办结前，不得变更注册到另一企业，除非该项目()。A.发包方同意更换项目负责人B.承包方同意更换项目负责人C.发包方与承包方产生了合同纠纷D.因不可抗力暂停施工【答案】： A 6、甲公司向乙公司订做一批预制板，乙开工不久，甲需要将预制板加厚，遂要求乙停止制作。 关于甲权利义务的说法，正确的是 ( ) A.甲应支付相应部分报酬 B.甲不得中途要求乙停止制作C.甲应支付全部约定报酬 D.甲不用赔偿乙的损失【答案】： A 7、施工企业应当按照有关规定，向()提供真实、准确、完整的企业信用档案信息。A.建设单位B.行业协会C.资质许可机关D.招投标监管部门【答案】： C 8、关于工程合理使用年限的说法，正确的是（）。A.工程合理使用年限是指工程的地基基础、主体结构能保证在正常情况下安全使用的年限B.设计文件应当符合国家规定的设计深度要求，但不必注明工程合理使用年限C.工程合理使用年限是从工程实际转移占有之日起算D.工程合理使用年限与民法典中工程合理使用期限的内涵不一致【答案】： A 9、某建筑施工企业因未能采取有效措施防治扬尘污染，受到罚款处罚并被责令改正。施工企业拒不改正的，行政机关可以()。A.责令停业整顿B.降低资质等级C.按日连续处罚D.吊销资质证书【答案】： C 10、某工程在投标有效期限内出现特殊情况，招标人书面通知所有投标人延长投标有效期。对此，下列说法中正确的是（ ）。A. 投标人同意延长的，可以要求修改报价B. 投标人拒绝延长的，投标保证金不予退还C. 投标人拒绝延长的，其投标失效，但有权收回投标保证金D. 因延长投标有效期给投标人造成损失的，由招标投标双方合理进行分担【答案】： C 11、根据最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定，人民法院采取的证据保全措施不包括（）。A.先予执行B.查封C.拍照D.制作笔录【答案】： A 12、某公司因情况紧急，于3月2日请求人民法院对某港口仓库的一批货物采取诉前保全措施，3月3日，法院同意了财产保全申请，并于当天裁定对该批货物进行了扣押。如果该公司在（ ）前未起诉，法院将解除该财产保全。A. 3月22日B. 3月18日C. 3月13日D. 4月3日【答案】： D 13、碎石、土石的再利用和回收率力争达到（ ）。A.20%B.40%C.50%D.30%【答案】： C 14、关于建设工程分包的说法，正确的是（）。2014A.分包单位没有资质要求 B.分包单位不得再次分包 C.分包单位由总包单位自由确定 D.分包的工作内容没有限制【答案】： B 15、某施工企业在施工过程中降低工程质量标准，偷工减料，导致了建筑整体倒塌，十余名工人伤亡，该行为涉嫌触犯（）。A.重大责任事故罪B.工程重大安全事故罪C.重大劳动安全事故罪D.以其他方式危害公共安全罪【答案】： B 16、关于民事纠纷和解的说法，正确的是（）。A.当事人达成和解协议的，进行中的诉讼程序自行终结 B.和解协议具有强制执行力 C.和解可以与仲裁、诉讼程序相结合 D.和解只能发生在在诉讼或仲裁程序中【答案】： C 17、甲将自己临街的房屋租给乙作商铺，合同约定租期为25年，在第20年租期届满时，甲提出终止租赁合同，乙可采取的正确做法是( )。A.要求甲继续履行合同B.与甲协商续订租赁合同C.要求甲赔偿损失D.要求甲支付违约金【答案】： B 18、被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以（ ）。A. 缺席判决B. 按撤诉处理C. 中止审理D. 终止审理【答案】： A 19、根据生产安全事故报告和调查处理条例的有关规定，除道路交通事故、火灾事故外，自事故发生之日起（ ）日内，事故造成的伤亡人数发生变化的，应当及时补报。A.15B.20C.30D.40【答案】： C 20、建设工程质量管理条例规定，建设工程质量保修期限应当由（ ）。A. 法律直接规定B. 发包人与承包人自主决定C. 法律规定和发承包人双方约定D. 发包人规定【答案】： C 21、关于建设工程质量保修书，说法正确的是（ ）。A.施工单位应当在竣工验收合格后向建设单位出具质量保修书B.质量保修书中应当明确工程保修范围、保修期限和保修责任C.质量保修书中约定屋面防水工程保修期为 2 年D.房屋建筑的地基基础和主体结构工程，其保修期为 40 年【答案】： B 22、供应商在供应水泥运输途中发生泥石流造成交通中断，迟延运输10日，给施工方造成损失。下列说法中错误的是（ ）。A. 供应商应及时通知施工方B. 施工方接到通知后有义务防止损失扩大C. 施工方因止损产生的费用由双方合理分担D. 施工方接到通知后没有采取止损措施，扩大的损失自行负担【答案】： C 23、2019 年2 月，下列人员向所在单位提出订立无固定期限劳动合同，所在单位不同意，其中满足订立无固定期限劳动合同法定条件的是（ ）。A.赵先生2010 年1 月入职丁企业后，该企业在2010 年11 月才与之签订书面劳动合同B.张女士于2010 年1 月份从甲企业辞职后，又于2012 年1 月回到甲企业一直工作到现在C.王先生于2007 年18 岁时进入乙国有企业工作，2018 年3 月，该企业改制D.李女士已经连续与丙企业签订两次固定期限劳动合同，再次续订劳动合同时，该企业将李女士提升为市场部部长【答案】： D 24、以下合同类型，不属于民法典有名合同的是()。A.建设工程施工合同B.建设工程勘察设计合同C.房地产项目贷款合同D.房地产项目合作开发合同【答案】： D 25、根据劳动合同法，用人单位与劳动者已建立劳动关系，未同时订立书面劳动合同的，应当自用工之日起（）内订立书面劳动合同。2014真题A.1个月 B.2个月 C.3个月 D.半年【答案】： A 26、甲地的建设单位于乙地的建设单位在丙地签订了建设工程施工合同，合同规定：若发生争议，向丙地法院起诉，则该诉讼管辖方式为（ ）。 A. 一般地域管辖B. 协议管辖C. 专属管辖D. 指定管辖【答案】： B 27、某市西城区建委根据市政府总体规划，对某大街实施改造，刘某房屋位于改造区。某日，西城区建委改造建设指挥部下达住房拆迁通知，刘某未搬迁。数日后，区建委工作人员带领20余人强行拆除了刘某房屋，刘某不服提起行政复议，则可以作复议机关的是()。A.省政府B.市政府C.西城区政府D.西城区建委【答案】： C 28、建设工程质量管理条例规定，关于建设工程在超过合理使用年限后的说法，正确的是（ ）。A.建设工程超过合理使用年限后，应当报废或拆除 B.应当委托原勘察、设计单位鉴定 C.不经鉴定、加固等而违法继续使用，产生后果由产权所有人负责 D.应当委托原勘察、设计单位制定加固措施【答案】： C 29、某施工分包合同约定，某大型施工起重机械由分包单位租赁用于工程施工，则该施工起重机械在使用前应当由（ ）共同进行验收。A. 总承包单位、分包单位、出租单位和安装单位B. 总承包单位、出租单位、安装单位和监理单位C. 分包单位、出租单位、安装单位和建设单位D. 总承包单位、出租单位、监理单位和建设单位【答案】： A 30、建设工程质量管理条例规定，()必须按照工程设计要求、施工技术标准和合同约定，对建筑材料、建筑构（配）件、设备和商品混凝土进行检验，检验应当有书面记录和专人签字；未经检验或者检验不合格的，不得使用。A.施工单位B.建设单位C.设计单位D.监理单位【答案】： A 31、下列选项中，不属于消防安全重点单位应履行的消防安全职责的是( )。A.确定消防安全管理人，组织实施本单位的消防安全管理工作B.建立消防档案，确定消防安全重点部位，设置防火标志，实行严格管理C.实行每月防火巡查，并建立巡查记录D.对职工进行岗前消防安全培训，定期组织消防安全培训和消防演练【答案】： C 32、某用人单位招聘一名员工，由于工作疏忽一直未与其签订劳动合同。一年后，用人单位决定辞退该员工，在用人单位应承担的法律后果中错误的是（ ）。A. 可提前30日书面通知，并额外支付一个月工资后解除劳动关系B. 如果该员工被追究刑事责任，用人单位可以解除劳动合同C. 应视为用人单位已与该员工订立无固定期限劳动合同D. 用人单位应自满一个月后按每月两倍的工资向该员工支付【答案】： A 33、下列关于建设工程返修的表述，错误的是()。A.返修是施工单位的法定义务B.对于非施工单位原因造成的质量问题，施工单位无返修义务C.返修费用应由责任方负责D.返修包括施工过程中出现质量问题的建设工程和竣工验收不合格的建设工程两种情形【答案】： B 34、工程现场甲分包单位施工时长期占用现场唯一通道，导致乙分包单位物资材料无法及时进场而停工数日，请问事后乙分包单位应提出何种主张来切实保护自己合法权益（ ）。A.请求解除合同B.请求返还财产C.请求确认物权D.请求赔偿损失【答案】： D 35、关于担保合同的说法,正确的是（ ）A.保证合同的双方当事人是保证人与债权人B.第三人为债务人向债权人提供担保时,不得要求债务人提供反担保C.主合同的效力不影响担保合同的效力D.担保合同被确认无效后,担保人不承担民事责任【答案】： A 36、根据仲裁法的规定,以下关于仲裁裁决的执行,说法不正确的是()。A.仲裁委员会作出裁决后,当事人应当履行裁决B.一方当事人不履行的,另一方当事人可以依照民事诉讼法的有关规定向人民法院申请执行。受中请的人民法院应当执行C.一方当事人申请执行裁决,另一方当事人申请撤销裁决的,仲裁委员会或者人民法院应当裁定中止执行D.人民法院裁定撤销裁决的,应当裁定终结执行。撤销裁决的申请被裁定驳回的,人民法院应当裁定恢复执行【答案】： C 37、当事人双方在合同中约定解决争议的方法只能为调解。当纠纷发生后，若一方坚决不同意调解，此时争议解决方式为（）。A.和解B.调解C.诉讼D.仲裁【答案】： C 38、甲将自己的自行车出租给乙，租期1个月，在租期未满时，将该自行车出售给丙，于是甲通知乙，在租期期满的时候将自行车交付给丙。甲丙之间对自行车的交付方式为（）。A.直接交付B.简易交付C.指示交付D.占有改定【答案】： C 39、根据建设工程安全生产管理条例规定，施工单位应当组织专家对超过一定规模的危险性较大工程的专项施工方案进行论证、审查，下列工程需要编制专项施工方案但是不需要专家论证的工程是（ ）。A.爆破工程B.深基坑工程C.高大模板工程D.地下暗挖工程【答案】： A 40、在乡、村庄规划区内进行多村公共设施和公益事业建设时，应当办理（ ）。A.乡村建设规划许可证B.乡村建设工程规划许可证C.乡村建设用地规划许可证D.土地性质变更登记手续【答案】： A 41、建设工程合理使用年限是指从（）之日起，工程的地基基础、主体结构能保证在正常情况下安全使用的年限。A.施工许可证办理 B.预验收合格 C.工程竣工验收合格 D.质保期结束【答案】： C 42、某建设单位与某施工单位订立了施工合同，建设单位负责电梯设备的采购。于是建设单位向电梯生产厂家发函要求购买两部电梯。电梯厂回函表示“其中一部可以按要求期限交付，另一部则需延期10日方能交付”。电梯厂的回函属于()。A.要约邀请B.要约撤销C.承诺D.新要约【答案】： D 43、某市建设行政主管部门在对施工工地安全检查时，发现某施工单位在尚未竣工的建筑物内设置民工宿舍，于是对其进行了罚款处理，该惩罚措施属于()法律责任形式。A.民事责任B.行政处分C.刑事责任D.行政处罚【答案】： D 44、缺陷责任期从（ ）起计。A.工程通过竣工验收之日B.工程提交竣工验收之日C.工程完工之日D.工程通过竣工验收并且保修期结束【答案】： A 45、下列选项中属于建设工程活动中不得委托代理的是（ ）。A.工程招标B.工程承包C.纠纷诉讼D.材料设备采购【答案】： B 46、关于保险索赔的说法，正确的是( )。A.保险事故发生后，索赔时仅需被保险人向保险人提供与确认保险事故有关的证明和资料B.保险单上载明的保险财产没有全部损失，但其损害程度已无法修理，只能按照部分损坏进行索赔C.保险事故发生后，投保人应当及时通知保险人D.如果一个建设工程项目，同时由多家保险人承保，则应当平均分配赔偿金额【答案】： C 47、根据文物保护法，关于保护文物的说法，正确的是（）。2014A.拆除文物所需的费用应当列入建设工程预算 B.建设工程选址应当尽可能避开一切文物 C.建设单位对于实施原址保护的文物应当到行政部门备案 D.在文物保护单位的保护范围内不得进行建筑活动【答案】： A 48、某施工单位拖欠王某工资，经劳动仲裁后，王某不服，将施工单位诉至人民法院。在一 .审人民法院开庭审理的过程中，王某的儿子有病住院急需用钱,则关于本案中先予执行的适用，下列说法中，正确的是（ ）。A.人民法院可直接裁定先予执行B.王某可请求一审人民法院裁定先予执行C.因尚未审理完毕，当事人不能申请先予执行D.若王某败诉，不需赔偿由此给施工单位造成的损失【答案】： B 49、中华人民共和国企业所得税法规定，企业所得税的税率为（ ）。A.10%B.15%C.20%D.25%【答案】： D 50、 施工合同管理规定，对于无效的施工合同，承包单位已根据合同要求完成工程建设任务，建设单位以合同无效为由不支付工程款，承包人请求人民法院要求建设单位支付工程款，则对于承包单位的要求应该( )。A.合同无效，不予支持B.工程合格，予以支持C.资质合格，予以支持D.已经付出，部分支持【答案】： B 第二部分 多选题(50题)1、根据关于促进建筑业持续健康发展的意见,严格执行工程质量终身责任制,在建筑物明显部位设置永久性标牌,公示质量责任主体和主要责任人。对违反有关规定、造成工程质量事故的,依法给予责任单位()处分。A.停业整顿B.降低资质等级C.吊销资质证书D.一定时间直至终身不得再入此行不业E.通过国家企业信用信息公示系统予以公示【答案】： ABC 2、招标投标法规定，我国招标投标活动应当遵循的原则是（ ）。 A. 公开原则B. 公平原则C. 公正原则D. 诚实原则E. 自愿原则【答案】： ABCD 3、某工程公司承建写字楼工程，根据我国建筑法和建设工程生产管理条例投保了建筑意外伤害保险。该险种承保的范围包括（ ）。A.工程本身受损B.施工用设施受损C.被保险人乘坐的施工电梯悬绳崩断坠落受伤致残D.被保险人在施工现场被高空坠物砸死E.场地清理费【答案】： CD 4、关于招标投标程序，下列说法正确的有（）。A.招标人发售资格预审文件、招标文件收取的费用应当限于补偿印刷、邮寄的成本支出，可以适当营利B.招标人采用邀请招标方式的，应当向三个以上具备承担招标项目的能力、资信良好的特定的法人或者其他组织发出投标邀请书C.全部使用国有资金投资或者以国有资金投资为主的建筑工程，应当采用工程量清单计价，工程量清单应当作为招标文件的组成部分D.非国有资金投资的建筑工程招标的，可以设有最高投标限价或者招标标底E.非国有资金投资的建筑工程招标的，必须设有最高投标限价或者招标标底【答案】： BCD 5、某建设项目实行施工总承包，总承包单位将该建设项目依法分包，则关于工程挡案的整理、移交，下列说法中正确的有（ ）。A.总承包单位负责汇总各分包单位形成的工程挡案，整理无误后向城建档案馆移交B.分包单位自行整理本单位形成的工程文件，并向总承包单位移交C.建设单位负责对档案文件的审查，审查合格后向城建档案馆移交D.勘察、设计等单位立卷归档后，向总承包单位移交E.分包单位自行整理的工程文件由本单位档案管理部门保存，不向其他单位移交【答案】： BC 6、甲施工单位将脚手架安装作业分包给乙单位，后因脚手架质量问题导致甲方丙跌落受伤，则下列关于本案中责任承担的说法中，正确的是（ ）。A. 甲可要求乙承担违约责任B. 甲可要求乙承担侵权责任C. 丙可要求乙承担违约责任D. 丙可要求脚手架生产厂家承担违约责任E. 丙可要求甲承担赔偿责任【答案】： A 7、建设工程施工合同无效,将会产生的法律后果（ ）。A.折价补偿B.赔偿损失C.合同解除D.继续履行E.支付违约金【答案】： AB 8、根据生产安全事故应急预案管理办法，生产经营单位应急预案应当及时修订的情形有（）。2017A.周围环境发生变化，形成新的重大危险源的 B.生产工艺和技术发生变化的 C.因重组导致经营方式变化的 D.经营状况不良的 E.应急组织指挥体系或者职责已经调整的【答案】： ABC 9、关于工程建设缺陷责任期的说法，正确的有（ ）。 A.缺陷责任期一般为6 个月、12 个月或24 个月B.缺陷责任期从承包人提交竣工验收报告之日起计C.缺陷责任期从工程通过竣工验收之日起计D.承包人原因导致竣工迟延的，缺陷责任期从实际通过竣工验收之日起计E.发包人原因导致竣工迟延的，在承包人提交竣工验收报告后60 天后，工程自动进入缺陷责任期【答案】： ACD 10、某机关2020年4月购车一辆，随购车支付的下列款项中，应并入计税依据征收车辆购置税的有（）。A.以保险公司的票据为保险公司代收的保险费B.增值税税款C.零部件价款D.车辆装饰费?【答案】： CD 11、按照我国对标准的划分，（ ）可分为强制性标准和推荐性标准。A. 国家标准B. 行业标准C. 技术标准D. 企业标准E. 地方标准【答案】： AB 12、用人单位不得解除劳动合同的情形有（ ）。A. 女职工在孕期、产假、哺乳期内的B. 患病或者负伤，在规定的医疗期内的C. 法律、行政法规规定的其他情形D. 劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化，致使原劳动合同无法履行E. 患职业病或者因工负伤并被确认丧失或者部分丧失劳动能力的【答案】： ABC 13、按照节约能源法、循环经济促进法的规定，我国目前主要采取的节约能源激励措施包括（ ）。A. 安排专项节能财政资金B. 给予节能产业税收优惠C. 对节能项目信贷支持D. 节能价格策略E. 限制高能耗进口【答案】： ABCD 14、下列关于投标人实施的不正当行为的表述中，正确的是（ ）。A. 投标人相互约定降低投标报价，属于投标人之间串通投标B. 招标人预先内定中标人属于招标人与投标人串通投标C. 通过从其他企业转让资质进行投标，属于投标人之间串通投标D. 通过行贿手段骗取中标的，不会承担民事责任E. 投标人的成本价可能低于市场平均成本价【答案】： AB 15、下列关于车辆购置税的说法，正确的有（ ）。 A.纳税人以其他方式取得并自用的应税车辆的计税价格，由主管税务机关参照最低计税价格核定B.免税条件消失的车辆，使用未满一年的，按最新核发的同类型车辆最低计税价格计税C.已征车辆购置税的车辆退回车辆生产或销售企业，纳税人可以申请退还车辆购置税D.纳税人购买自用应税车辆的计税价格，为纳税人实际支付给销售者的全部价款，不包括增值税税款【答案】： CD 16、根据建筑业企业资质管理规定，在申请之日起1年至资质许可决定做出前，出现下列情况的，资质机关不予批准起建筑企业资质升级申请的有（）。（2015）A.与建设单位之间相互串通投标B.将承包的工转包或违法分包C.发生过一起一般质量安全事故D.非法转让建筑企业资质证书E.恶意拖欠分包企业工程款【答案】： ABD 17、甲施工企业向乙机械设备公司购买了机械设备，并签订了买卖合同，合同约定乙交由一家运输公司运输，但没有约定风险的承担，则乙的主要义务有（）。A.按合同约定交付机械设备B.转移机械设备的所有权C.承担机械设备运输过程中的风险D.机械设备的瑕疵担保E.为机械设备购买运输保险【答案】： ABD 18、建筑工程安全防护、文明施工措施费用主要包含（ ）。A.文明施工费B.临时设施费C.工程排污费D.安全施工费E.环境保护费【答案】： ABD 19、仲裁裁决被人民法院依法撤销或裁定不予执行后，当事人就该纠纷（ ）。A.可以依据原仲裁协议重新组成仲裁庭申请仲裁B.可以依据重新达成的仲裁协议申请仲裁C.可以向人民法院起诉D.可以申请做出撤销或裁定的法院继续审理E.可以协商和解【答案】： BC 20、下列属于用益物权的是()。A.土地承包经营权B.居住权C.建设用地使用权D.宅基地使用权E.将个人拥有的财务赠与他人【答案】： ABCD 21、关于施工合同中债权债务的说法，正确的有（）。A.对于完成施工任务，建设单位是债务人，施工企业是债权人 B.施工合同中的债务包括完成施工任务和支付工程价款 C.对于完成施工任务，建设单位是债权人，施工企业是债务人 D.对于支付工程价款，建设单位是债权人，施工企业是债务人 E.对于支付工程价款，建设单位是债务人，施工企业是债权人【答案】： BC 22、注册建造师享有的权利有（ ）。A.使用注册建造师名称B.遵守法律、法规和有关规定C.在本人执业活动中形成的文件上签字并加盖执业印章D.保管和使用本人注册证书、执业印章E.接受继续教育【答案】： ACD 23、下列关于施工许可制度的有关说法中，正确的有（ ）。A.实行开工报告批准制度的工程，必须符合建设行政部门的规定B.建设单位领取施工许可证后既不开工也不申请延期或延期超过时限的，施工许可证自行废止C.建设工程因故中止施工满一年的，恢复施工前应报发证机关核验施工许可证D.批准开工报告的工程，因故不能按期开工满6个月的，应重新办理开工报告审批手续E.实行开工报告批准制度的工程，因故未能在6个月内开工，应另行办理施工许可证【答案】： BCD 24、某总承包单位将其承揽的工程依法分包给专业承包单位，在施工过程中专业承包单位违反总承包单位的安全管理指令，导致重大生产安全事故。下列表述正确的是( )。A.总承包单位对施工现场的安全生产负总责B.专业承包单位应服从总承包单位的安全生产管理C.总承包单位与专业承包单位对全部工程生产安全事故承担连带责任D.分包单位违反总包单位的指令，故分包单位承担全部责任E.分包合同中应明确双方在安全生产方面的权利与义务【答案】： AB 25、甲建筑公司去投标，预计在投标的过程中可能发生下列几种情况，其中投标保证金将被没收的是（ ）。A. 在开标前撤回了投标文件B. 在投标有效期内撤回了投标文件C. 中标通知书发出后，招标人改变了中标结果D. 中标通知书发出后，中标人放弃了中标项目E. 中标后没有在规定期限内提交履约担保【答案】： BD 26、四节一环保指的是（ ）。A.节能B.节电C.节水D.节地E.环境保护【答案】： ACD 27、根据有关规定，建设项目的工伤保险责任，说法正确的是（ ）。A. 以建设项目为单位参加工伤保险的，应当以职工工资总额为基数缴纳保费B. 施工总承包单位在项目开工前，一次性代缴本项目工伤保险费，覆盖项目所有的职工和农民工C. 职工发生工伤事故的，由总承包单位在30 日内提出工伤认定申请，职工所在单位应当密切配合D. 未办理工伤保险的建设项目，发生工伤事故，建设单位、总承包单位应当与职工所在单位承担连带责任E. 总承包将工程违法分包给包工头李某，李某所招用的农民工刘某摔伤的，由李某承担全部责任【答案】： BD 28、建设工程竣工前,当事人对工程质量发生争议,经鉴定工程质量合格,关于竣工日期的说法,正确的有（）。A.应当以合同约定的竣工日期作为竣工日期B.应当以鉴定合格日期为竣工日期C.鉴定日期为顺延工期的期间D.应当以申请鉴定日期作为竣工日期E.应当以提交竣工验收报告的日期为竣工日期【答案】： C 29、根据立法法，()之间对同一事项的规定不一致时，由国务院裁决。A.部门规章B.地方政府规章与部门规章C.同一机关制定的旧的一般规定与新的特别规定D.部门规章与地方性法规E.地方性法规与地方政府规章【答案】： AB 30、侵权责任法规定，建筑物、构筑物或者其他设施倒塌,塌陷造成他人损害的，在不能证明自己没有过错的情况下，应当承担侵权责任的有( )。A.所有人B.设计人C.管理人D.监督人E.使用人【答案】： AC 31、民法典规定的效力待定合同有（ ）。A.限制行为能力人订立的合同B.无权代理人订立的合同C.以合法形式掩盖非法目的的合同D.无处分权人处分他人的财产订立的合同E.违反法律、行政法规的推荐性规定的合同【答案】： ABD 32、关于规范性文件效力比较及处理，说法正确的是( )。A.行政法规的效力低于法律B.地方性法规的效力低于地方政府规章C.根据授权的法规与法律就同一事项的规定不一致时，由全国人大常委会裁决D.部门规章与地方政府规章之间对同一事项的规定不一致时，由国务院裁决E.部门规章与地方性法规之间对同一事项的规定不一致时，由国务院裁决【答案】： ACD 33、下列施工项目中，属于经批准可以采用邀请招标方式发包的有（ ）工程项目。A. 受自然地域环境限制的B. 涉及国家安全、国家秘密的项目而不适宜招标的C. 施工主要技术需要使用某项特定专利的D. 技术复杂，仅有几家投标人满足条件的E. 公开招标费用与项目的价值相比不值得的【答案】： AD 34、下列责任形式中,当事人承担违约责任的形式有（）。A.赔礼道歉 B.支付违约金 C.赔偿损失 D.采取补救措施 E.罚金【答案】： BCD 35、W、X、Y、Z依次为京沪铁路线上由南到北的4座城市，X市距W市100千米，Y市距X市200千米，Z市距Y市400千米。Y市的乙公司与W市的甲公司签订了购买一台挖掘机的合同，约定由甲公司送货上门到乙公司处。在合同履行中，下列关于乙公司履行变更要求的表述中正确的是（ ）。A. 可以要求甲公司将挖掘机送到X市的丙公司B. 可以要求甲公司将挖掘机送到X市的丙公司，但需经甲公司同意C. 不得要求甲公司将挖掘机送到Z市的丁公司D. 可以要求甲公司将挖掘机送到Z市的丁公司，但需经甲公司同意E. 可以要求甲公司将挖掘机送到Z市的丁公司，但增加的履行费用由乙公司承担【答案】： A 36、甲、乙两个施工单位组成联合体投标，双方约定，如因施工质量问题导致建设单位索赔，各自承担索赔额的50。施工过程中建设单位确因质量原因索赔12万元，则下列关于此索赔和赔偿责任承担的说法中，正确的有（ ）。A. 如甲无过错，则其有权拒绝先行赔付B. 建设单位可直接要求甲承担12万元C. 建设单位可直接要求乙承担12万元D. 建设单位应当要求质量缺陷的过错方承担主要费任E. 先行赔付的一方，有权就超出50的部分向另一方追偿【答案】： BC 37、无效的施工合同包括（ ）。A.承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的B.没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的C.建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的D.施工企业胁迫建设单位所签订的E.订立时显失公平的【答案】： ABC 38、民事诉讼法规定，在执行过程中，有（ ）情形，人民法院应当裁定终结执行。A. 案外人对执行标的提出确有理由异议的B. 据以执行的法律文书被撤销的C. 作为被执行人的公民死亡，无遗产可供执行，又无义务承担人的D. 追索赡养费、抚养费。抚育费案件的权利人死亡的E. 作为被执行人的公民因生活困难无力偿还借款，无收入来源，又丧失劳动能力的【答案】： BCD 39、（2019年真题）根据企业所得税法，属于企业所得税不征税收入的是（）A.依法收取并纳入财政管理的政府性基金B.特许权使用费收入C.接受捐赠收入D.财政拨款E.股息、红利等权利性投资收益【答案】： AD 40、建设工程竣工结算分为（ ）。A. 分部工程竣工结算B. 分项工程竣工结算C. 单项工程竣工结算D. 单位工程竣工结算E. 项目竣工总结算【答案】： CD 41、根据招标投标法和相关法律法规，下列评标委员会的做法中，正确的有（ ）。（2015）A.以所有招标都不符合招标文件的要求为由，否决所有投标B.拒绝招标人在评标时提出新的评标要求C.按照招标人的要求倾向特定投标人D.在评标报告中注明评标委员会成员对评标结果的不同意见E.以投标报价超过标底上下浮动范围为由否决投标【答案】： ABD 42、根据实施工程建设强制性标准监督规定，属于强制性标准监督检查内容的有（ ）。A.工程技术人员是否熟悉、掌握强制性标准B.工程项目负责人是否熟悉、掌握强制性标准C.工程项目的安全、质量是否符合强制性标准的规定D.工程项目所采用的材料、设备是否符合强制性标准的规定E.工程项目的规划、勘察、设计、施工、验收等是否符合强制性标准的规定【答案】： ACD 43、个人所得税纳税人取得应税所得应当按照规定到主管税务机关办理纳税申报的有（）。A.取得应税所得没有扣缴义务人的B.取得综合所得需要办理汇算清缴的C.取得特许权使用费的D.因移居境外注销中国户籍的E.取得境外所得的【答案】： ABD 44、关于仲裁调解的说法，正确的有（）。A.仲裁调解不成的，当事人应当及时起诉 B.仲裁调解必须在裁决作出前进行 C.仲裁调解书与裁决书的执行效力是相同的 D.仲裁调解书一经做出即发生法律效力 E.仲裁与调解相结合是中国仲裁制度的特点【答案】： BC 45、以下属于评标委员会否决投标的情形是（ ）。A.投标人未按招标