一级建造师之一建工程法规题库完整题库附答案【培优B卷】.docx

一级建造师之一建工程法规题库完整题库附答案【培优B卷】第一部分 单选题(50题)1、根据安全生产法,对全国建设工程安全生产实施综合监督管理的机构是（ ）。A. 国务院负责安全生产监督管理的部门B. 国务院铁路、交通、水利等有关部门C. 国务院D. 国务院建设行政主管部门【答案】： A 2、以下所述情形，不属于人民法院应当将具有履行能力而不履行生效法律文书确定义务的被执行人纳入失信被执行人名单的范围的是()。A.违反限制消费令的B.以虚假诉讼、虚假仲裁或者以隐匿、转移财产等方法规避执行的C.以伪造证据、暴力、威胁等方法妨碍、抗拒执行的D.与申请执行人达成执行和解协议并经申请执行人确认履行完毕的【答案】： D 3、抵押担保的范围包括()。A.主债权及利息和违约金B.损害赔偿金和实现抵押权的费用C.主债权及利息、违约金、损害赔偿金和实现抵押权的费用D.主债权及利息、定金、违约金、损害赔偿金和实现抵押权的费用【答案】： C 4、甲公司于2010年10月6日以每桶60元的价格购买了乙建材商一批化工材料，约定10月20日将这批材料送抵指定地点。但直到10月26日甲仍未收到这批材料，被乙方告知该材料市场价格已上涨为每桶65元，要求甲补交每桶5元的价差。对此价格问题，正确的解决办法是()。A.应执行新价格B.应执行原价格C.甲应承担一半价差D.乙应承担大部分价差【答案】： B 5、下列人员中，依法不能作为证人的是()。A.未成年人B.不能正确表达意思的人C.监狱中羁押的犯人D.聋哑人【答案】： B 6、王某与某信用社签订一份贷款合同，信用社要求王某提供保证人。依照我国民法典规定，下列主体可以作为保证人的是（ ）。A.某大学教授 B.某企业财务科 C.某公立小学 D.某街道办事处【答案】： A 7、甲、乙双方签订的施工合同中约定，合同发生争议由仲裁委员会裁决，但未约定仲裁委员会的名称，后来双方对仲裁委员会的选定也未达成一致意见，则该仲裁协议( )。A.无效B.有效C.可撤销D.效力待定【答案】： A 8、民事诉讼当事人中，（ ）是指对他人争议的诉讼标的有独立的请求权，或者虽无独立的请求权，但案件的处理结果与其有法律上的利害关系，而参加到原告、被告已经开始的诉讼中进行诉讼的人。A.共同诉讼人B.第三人C.诉讼代理人D.律师【答案】： B 9、不属于表见代理的特别构成要件的是()。A.须本人存在过失B.须相对人为善意C.须被代理人主观为恶意D.须存在足以使相对人相信行为人具有代理权的事实或理由【答案】： C 10、建设工程质量保修书的提交时间是（）。A.自提交工程竣工验收报告之日起15日内 B.工程竣工验收合格之日 C.自工程竣工验收合格之日起15日内 D.提交工程竣工验收报告时【答案】： D 11、为了担保债的履行而在债务人或第三人特定的物或权利上所设定的权利，称为()。A.用益物权B.担保物权C.收益权D.不动产物权【答案】： B 12、李某未满17周岁，即应聘于甲施工单位，甲施工单位不得安排李某从事的工作是（ ）。A. 高处工作B. 矿山、井下作业C. 夜班劳动D. 低温、冷水作业【答案】： B 13、建设单位和施工企业经过平等协商确定某屋面防水工程的保修期限为3 年，工程竣工验收合格移交使用后的第4年屋面出现渗漏，则承担该工程维修责任的是（ ）。A.施工企业B.建设单位C.使用单位D.建设单位和施工企业协商确定【答案】： A 14、纠纷发生后，下列不属于仲裁案件受理条件的是( )。（2012）A.有仲裁协议B.有具体的仲裁请求、事实和理由C.属于仲裁委员会受理范围D.当事人双方口头同意仲裁【答案】： D 15、除国务院建设行政主管部门确定的限额以下的()外,建筑工程开工前,建设单位应当按照国家有关规定向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证。A.基本建设工程B.公益性工程C.大型工程D.小型工程【答案】： D 16、关于建筑施工企业安全生产许可证的说法，正确的是（）。（2015）A.申请补办安全生产许可证应当在公众媒体上声明原许可证作废B.未取得安全生产许可证从事施工活动不会产生民事责任C.只有经过再次审查、安全生产许可证有效期才可能延期D.施工企业是否具有安全生产许可证部影响施工许可证的核发【答案】： A 17、施工人员对设计结构安全的试块、试件以及有关材料，应当在（ ）监督下现场取样并送具有相应资质等级的质量检测单位进行检测。A. 施工企业质量管理部门B. 设计单位或监理单位C. 工程质量监督机构D. 建设单位或监理单位【答案】： D 18、甲乙双方签订买卖合同，丙为乙的债务提供担保，但担保合同未约定担保方式及保证期间。关于该保证合同的说法，正确的有（ ）。A. 保证期间与买卖合同的诉讼时效相同B. 丙的保证方式为一般责任保证C. 保证期间为主债务履行期届满之日起12个月内D. 甲在保证期内未经丙书面同意将主债务转让给定，丙不再承担保证责任E. 甲在保证期间未要求丙承担保证责任，则丙免除保证责任【答案】： B 19、某建设项目需租用钢管脚手架，出租方和承租方口头约定租期为8个月。下列关于该租赁合同的说法中，正确的是（ ）A.双方应以书面形式订立合同B.若双方采取口头方式订立该合同，则租赁期限视为6个月C.此合同是定期租赁合同D.双方当事人不可以随时解决合同【答案】： A 20、甲公司与乙公司签订的合同中约定的免责条款表述如下，()是有效免责条款。A.合同履行过程中，因一般过失造成对方财产损失B.合同履行过程中，造成对方人身伤害的C.合同履行过程中，因重大过失造成对方财产损失的D.合同履行过程中，故意造成对方财产损失的【答案】： A 21、我国建设工程质量管理条例规定，建设工程发包单位不得迫使承包方以()。A.低于市场的价格竞标，不得任意压缩合理工期B.低于成本的价格竞标，不得任意压缩合理工期C.低于预算的价格竞标，不得降低工程质量D.低于标底的价格竞标，不得降低工程质量【答案】： B 22、施工企业的施工现场消防安全责任人应是()（2013）A.施工企业负责人B.专职安全员C.专职消防安全员D.项目负责人【答案】： D 23、关于建设工程合同纠纷和解的说法，正确的是（）。A.诉前和解成立后，当事人不得任意反悔要求撤销B.诉中和解达成协议的，即可结束全部或部分诉讼程序C.执行中和解达成协议的，即可结束执行程序，且不可恢复D.仲裁中达成和解协议的，视为撤回仲裁申请，且不可反悔【答案】： B 24、（2019年真题）根据招标投标法，可以确定中标人的主体是（）A.经招标人授权的招标代理机构B.招标投标行政监督部门C.经招标人授权的评标委员会D.公共资源交易中心【答案】： C 25、下列调解书中，经双方当事人签收后即具有强制执行力的是（）。A.法院调解书B.行政调解书C.专业调解机构调解书D.人民调解委员会调解书【答案】： A 26、经人民法院判决，建设单位应最迟于2007年4月5日向承包商支付工程款，但是届时却没有支付，由承包商请求强制执行的期限截止于()。A.2007年5月5日B.2007年7月5日C.2007年10月5日D.2009年4月5日【答案】： D 27、（2019年真题）根据仲裁法,关于仲裁裁决撤销的说法,正确的是()。A.违约金的计算不符合合同约定,当事人可以申请撤销仲裁裁决B.当事人需要申请撤销仲裁裁决时,可以向财产所在地的中级人民法院申请C.仲裁裁决被撤销后,当事人可以根据双方重新达成的仲裁协议申请仲裁,不可以向人民法院起诉D.仲裁的程序违反法定程序,当事人可以申请撤销仲裁裁决【答案】： D 28、债务人将其权利移交给债权人占有，用以担保债权实现的方式是()。A.保证B.质押C.抵押D.留置【答案】： B 29、根据法的效力等级，建设工程质量管理条例属于()。A.行政法规B.单行条例C.部门规章D.法律【答案】： A 30、发包人对工程质量有异议，拒绝办理竣工决算，但该工程已实际投入使用，该质量争议的解决方法是（ ）。A.按工程保修合同执行B.就争议部分根据有资质的鉴定机构的检测结果确定方案C.按工程质量监督机构的处理决定执行后办理竣工结算D.采取诉讼的方式解决【答案】： A 31、建筑法规定，建筑工程总承包单位可以将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位；但是，除总承包合同中约定的分包外，必须经（ ）认可。A.监理单位B.建设单位C.设计单位D.工程所在地人民政府建设行政主管部门【答案】： B 32、 下列监理形式中,不属于监理工程师对建筑墙体、屋面的保温层施工的监理形式是()。A.旁站B.抽检C.巡视D.平行检验【答案】： B 33、项目负责人的安全生产责任不包括（）。A.对建设工程项目的安全施工负责 B.确保安全生产费用的有效使用 C.落实安全生产责任制度、安全生产规章制度和操作规程 D.签署危险性较大的工程安全专项施工方案【答案】： D 34、发包人应按照合同约定方式预留保证金，保证金总预留比例不得高于工程价款结算总额的（ ）。A.1%B.3%C.5%D.10%【答案】： B 35、甲公司与乙厂于2008年3月1日签订了一个合同，合同中的标的物是执行政府定价的商品，双方约定由甲公司提货，提货日期是2008年6月1日。但是甲公司却在2008年9月1日才去提货。该商品在2008年3月1日、6月1日和9月1日的政府定价分别是1000元/t、1200元/t、1100元/t。则甲公司应该按照()来支付货款。A.1000元/tB.1200元/tC.1100元/tD.由双方送货到第三方所在地【答案】： B 36、关于施工企业资质序列的说法，正确的是（）。A.专业承包企业可以将所承接的专业工程再次分包给其他专业承包企业 B.专业承包企业可以将所承接的劳务作业依法分包给劳务分包企业 C.劳务分包企业只能承接施工总承包企业分包的劳务作业 D.劳务分包企业可以承接施工总承包企业或专业承包企业或其他劳务分包企业分包的劳务作业【答案】： B 37、甲某于2007年3月20日取得一级建造师注册执业证书，由于工作单位变动，于2008年6月20日按规定办理了注册变更手续。根据有关规定，甲某的注册有效期应当截止到（ ）。 A. 2010年3月20日B. 2011年3月20日C. 2011年6月20日D. 2012年6月20日【答案】： A 38、注册执业人员未执行法律、法规和工程建设强制性标准的，责令停止执业3 个月以上1 年以下；情节严重的，吊销执业资格证书，（ ）年内不予注册；造成重大事故的，终身不予注册；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。A.3 B.5 C.1 D.10【答案】： B 39、甲乙两公司为减少应纳税款，以低于实际成交的价格签订合同。根据中华人民共和国合同法，该合同为（ ）合同。A.无效B.可变更、可撤销C.有效D.效力待定【答案】： A 40、由于工程建设的需要,施工企业甲需经过乙公司内部的道路运送建筑材料,甲乙之间订立合同,约定甲向乙支付一定的费用,便可通过乙的道路运送材料,在此合同中,甲拥有的权利是()。A.土地租赁权B.建设用地使用权C.地役权D.相邻权【答案】： C 41、依据工程建设项目招标范围和规模标准规定，施工单项合同估算价（ ）万元人民币以上的工程建设项目，必须进行招标。A. 50B. 100C. 200D. 400【答案】： D 42、建筑市场诚信行为信息中的不良行为记录主要是指由()所形成的记录。A.合同履行纠纷B.投诉或诉讼过程C.工程质量和安全检查D.行政处罚或行政处理【答案】： D 43、下列法律中，属于宪法相关法的是（ ）。（2015）A.中华人民共和国行政法B.中华人民共和国民法典C.中华人民共和国全国人民代表大会组织法D.中华人民共和国政府采购法【答案】： C 44、关于建设工程刑事责任的说法，正确的是（）。A.刑事责任是法律责任中最严重的一种，不包括没收财产 B.造成直接经济损失50万，应当追究刑事责任 C.强令他人违章冒险作业，造成重大伤亡事故的，应承担刑事责任 D.投标人相互串通投标报价，损害招标人利益的，应当单处罚金【答案】： C 45、根据建设工程质量管理条例，施工单位在隐蔽工程实施隐蔽前，应通知参加的单位和机构有（）。( 2015真题 )A.监理单位和检测机构 B.建设单位和检测机构 C.建设单位和建设工程质量监督机构 D.监理单位和建设工程质量鉴定机构【答案】： C 46、关于注册建造师执业管理的说法,正确的是()。A.施工中形成的施工管理文件,应当由注册建造师签字或盖执业印章B.施工单位签署质量合格的文件上,必须有注册建造师的签字盖章C.所有工程施工项目负责人必须由木专业注册建造师担任D.大型工程项目施工负责人可以由一级或二级注册建造师担任【答案】： B 47、不良行为记录是指建筑市场各方主体在工程建设工程中违反有关工程建设的法律、法规、规章或强制性标准和执业行业规范，经()级以上建设行政主管部门或者其委托的执法监督机构查实和行政处罚所形成的记录。A.乡（镇）B.县C.市D.省【答案】： B 48、建设工程活动中涉及的代理行为比较多，下列选项中不得委托代理的是（）。A.工程招标B.工程承包C.纠纷诉讼D.材料设备采购【答案】： B 49、下列责任中属于设计单位安全责任的是（）。A.确定安全施工措施所有费用 B.对施工安全技术措施进行审查 C.审查专项施工方案是否符合工程建设强制性标准 D.对涉及施工安全的重点部位和环节在设计文件中注明，并对预防生产安全事故提出指导意见【答案】： D 50、下列已经颁布的规范性法律文件中，不属于宪法部门法范畴的是（）。A.全国人民代表大会组织法B.中华人民共和国国际法C.中华人民共和国反垄断法D.全国人民代表大会和地方各级人民代表大会选取法【答案】： C 第二部分 多选题(50题)1、根据建设部关于修改建筑工程施工许可办法决定,对于未取得施工许可证或者为规避办理施工许可证将工程项目分解后擅自施工的,可以实施的行政处罚包括()A.责令改正B.停止施工C.罚款D.吊销营业执照E.暂扣营业执照【答案】： ABC 2、授予专利权的发明和实用新型，应当具备的条件为()。A.新颖性B.创造性C.美观性D.实用性E.适用性【答案】： ABD 3、根据建筑工程施工许可管理办法，建设单位采用欺骗、贿赂等不正当手段取得施工许可证的法律责任，说法正确的有（）。A.由项目所在地县级建设行政主管部门撤回施工许可证B.由原发证机关重新核验施工许可证C.由原发证机关撤销施工许可证D.对建设单位处工程合同价款1以上2以下罚款E.责令建设单位停止施工【答案】： C 4、下列情形中,属于转包工程的有( )。A.施工总承包单位未在施工现场设立项目管理机构,未对该工程的施工活动进行管理的B.专业承包单位不履行管理义务,只向实际施工、采购的单位或个人收取管理费用的C.劳务分包单位计取的是除上缴给施工总承包单位“管理费”之外的全部工程价款的D.施工总承包单位以合作、个人承包等名义将所承包的全部工程交由其他单位或个人完成的E.专业分包人将其中的劳务作业任务分包给他人完成的【答案】： ABCD 5、根据民法典规定，下列关于诉讼时效中断的说法，正确的有（ ）。A.在诉讼时效期间的最后6个月内，因不可抗力原因，产生诉讼时效中断B.诉讼时效中断，即诉讼时效期间暂时停止计算C.权利人向义务人提出履行请求，产生诉讼时效中断D.权利人提起诉讼或者申请仲裁，产生诉讼时效中断E.诉讼时效中断，从中断终结时起，诉讼时效期间重新起算【答案】： CD 6、根据个人所得税法，下列各项个人所得免纳个人所得税的有（ ）。A.省级人民政府颁发的科学方面的奖金B.国债和国家发行的金融债券利息C.福利费、抚恤金、救济金D.保险赔款E.特许权使用费所得【答案】： ABCD 7、甲乙双方签订借款合同，丙为乙的债务提供保证，但保证合同未约定保证方式、保证范围和保证期间。关于该保证合同的说法，正确的有（ ）。A.丙的保证范围为全部债务B.丙的保证方式为连带责任保证C.保证期间为主债务履行期届满之日起12个月内D.甲在保证期内未经丙书面同意将主债权转让给丁，丙不再承担保证责任E.未经丙的同意，甲乙协商增加了借款额，则丙对增加的债权不承担保证责任【答案】： AB 8、 建筑市场诚信行为的违法行为公告，在（?）应及时修正或变更。A.被公告单位的经营状况严重恶化B.被公告单位的整改经审核确认有实效C.行政处罚决定被依法变更D.行政复议或行政诉讼期间E.信息发布确有错误【答案】： C 9、某商业写字楼建筑，已交付投入使用数年，由于外墙装饰板材坠落而致行人李某伤害，在没有充分证明自己没有过错的情况下，（ ）应先对李某伤害赔偿承担责任。A. 写字楼的产权单位B. 写字楼的施工单位C. 写字楼的设计单位D. 写字楼的使用单位E. 写字楼的物业管理单位【答案】： AD 10、关于社会保险费缴纳主体的说法，正确的有（）。2018真题A.失业保险费，由用人单位缴纳，职工不缴纳B.基本养老保险费，由用人单位和职工共同缴纳C.生育保险费，由职工自行缴纳D.基本医疗保险费，由用人单位和职工共同缴纳E.工伤保险费，由用人单位缴纳，职工不缴纳【答案】： BD 11、根据仲裁法，当事人有证据证明仲裁裁决存在( )情形的，可以向人民法院申请不予执行仲裁裁决。A.双方当事人均不满意仲裁结果 B.没有仲裁协议C.仲裁员隐瞒了应该回避的事由 D.没有对另一方当事人形成强制作用E.裁决事项超出仲裁委员会权限范围【答案】： BC 12、根据建设工程质量保证金管理办法，关于缺陷责任期确定的说法，正确的有（ ）。A.缺陷责任期一般为1年，最长不超过2年B.缺陷责任期的期限由法律直接规定C.缺陷责任期从工程通过竣工验收之日起计D.由于承包人原因导致工程无法按规定期限进行竣工验收的，缺陷责任期从实际通过竣工验收之日起计E.由于发包人原因导致工程无法按规定期限进行竣工验收的，在承包人提交竣工验收报告后，工程自动进入缺陷责任期【答案】： ACD 13、根据招标投标法和相关法律法规，下列评标委员会的做法中，正确的有（ ）。A.以所有投标都不符合招标文件的要求为由，否决所有投标 B.拒绝招标人在评标时提出新的评标要求 C.按照招标人的要求倾向特定投标人 D.在评标报告中注明评标委员会成员对评标结果的不同意见 E.以投标报价超过标底上下浮动范围为由否决投标【答案】： ABD 14、生产经营单位应当制定本单位的应急预案演练计划，并根据本单位的生产安全事故预防重点，进行（）。A.每年至少组织一次的综合应急预案演练或者专项应急预案演练 B.每半年至少组织一次现场处置方案演练 C.每半年至少组织一次的综合应急预案演练或者专项应急预案演练 D.每年至少组织二次的综合应急预案演练或者专项应急预案演练 E.每年至少组织一次的现场处置方案演练【答案】： AB 15、合同的内容一般包括以下哪些条款（ ）。A. 价款或者赔偿B. 违约责任C. 标的、数量、质量D. 当事人的名称或者姓名和住所E. 履行期限、地点和方式【答案】： BCD 16、具体行政行为在行政复议期间不停止执行，但( )可以停止执行。（2012）A.被申请人认为需要停止执行的B.申请人申请停止执行的C.申请人提供担保的D.行政复议机关认为需要停止执行的E.被申请人被撤销的【答案】： AD 17、下列行为中，属于侵犯注册商标专用权的有()。A.未经商标注册人许可，在同一种商品上使用与其注册商标近似的商标B.伪造他人注册商标标识C.销售侵犯注册商标专用权的产品D.给他人的注册商标专用权造成损害E.使用他人发明专利【答案】： ABCD 18、国家禁止承包单位将其承包的工程转包，其转包是指()。A.将工程的非主体工程转包给其他企业B.将工程主体部分分包给其他企业C.将全部建筑工程转包给他人D.将全部建筑工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人E.将全部建筑工程肢解以后将非主体工程以分包的名义分别转包给他人【答案】： CD 19、甲乙双方签订借款合同，丙为乙的债务提供保证，但保证合同未约定保证方式、保证范围和保证期间。关于该保证合同的说法，正确的有（ ）。A.丙的保证范围为全部债务B.丙的保证方式为连带责任保证C.保证期间为主债务履行期届满之日起12个月内D.甲在保证期内未经丙书面同意将主债权转让给丁，丙不再承担保证责任E.未经丙的同意，甲乙协商增加了借款额，则丙对增加的债权不承担保证责任【答案】： AB 20、根据建设工程质量管理条例，工程监理单位不得与被监理工程的（ ）有隶属关系或者其他利害关系。A.建筑材料供应单位B.设计单位C.建设单位D.施工承包单位E.设备供应单位【答案】： AD 21、以下属于评标委员会否决投标的情形是（ ）。A.投标人未按招标文件要求提交投标保证金的B.投标人的法定代表人未到场的C.未按招标文件要求密封的D.投标人对招标文件有异议的E.联合体投标未附有共同投标协议的投标文件【答案】： A 22、下列属于不需要办理施工许可证的工程是（ ）。A.工程投资额28 万的建筑工程B.国有投资的建设工程C.抢险救灾工程D.农民自建二层住宅E.军用房屋建筑工程【答案】： ACD 23、民事诉讼执行程序中的执行根据主要有（ ）。A.人民法院制作的发生法律效力的民事判决书、裁定书以及生效的调解书等B.仲裁机构制作的依法由人民法院执行的生效仲裁裁决书、仲裁调解书C.人民调解委员会制作的经争议双方签字的调解书D.公证机关依法作出的赋予强制执行效力的公证债权文书E.我国行政机关作出的法律明确规定由人民法院执行的行政决定【答案】： ABD 24、房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定规定，下列试块、试件和材料必须实施见证取样和送检的是()。A.用于承重结构的混凝土试块B.用于承重墙体的砌筑砂浆试块C.用于承重结构的钢筋及连接接头试件D.用于非承重墙的砖和混凝土小型砌块E.用于非承重结构的混凝土中使用的掺加剂【答案】： ABC 25、根据全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准，属于工程质量不良行为的有（）。A.允许其他单位或个人以本单位名义承揽工程B.不按照与招标人订立的合同履行义务，情节严重的C.取得安全生产许可证发生重大安全事故的D.不履行保修义务或者拖延履行保修义务的E.工程竣工验收后，不向建设单位出具质量保修书的【答案】： D 26、（2019年真题）根据绿色施工导则，关于非传统水源利用的说法，正确的有（）A.优先采用雨水搅拌、雨水养护，有条件的地区和工程应当采用中水养护B.现场机具、设备等的用水、优先采用非传统水源，尽量不使用市政处来水C.处于基坑降水阶段的工地，宜优先采用雨水作为混凝土搅拌用水D.大型施工现场，尤其是雨量充沛地区的大型施工现场建立雨水收集利用系统，充分收集自然降水用于施工和生活中适宜的部位E.力争施工中非传统水源的循环水的再利用量大于30%【答案】： BD 27、施工企业与建设单位签订施工合同,双方没有约定付款时间,后因利息计算产生争议,则下列有关工程价款应支付日期的说法,正确的有()。A.建设工程没有交付的,为提交验收报告之日B.建设工程已实际交付的,为交付之日C.建设工程没有交付的,为提交竣工结算文件之日D.建设工程未交付,工程价款也未结算的,为人民法院判决之日E.建设工程未交付,工程价款也未结算的,为当事人起诉之日【答案】： BC 28、关于违约金条款的适用，下列说法正确的有（ ）。A. 约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加B. 违约方支付迟延履行违约金后，另一方仍有权要求其继续履行C. 当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方可以选择适用违约金条款或定金条款D. 当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方可以同时适用违约金条款与定金条款E. 约定的违约金高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构按实际损失金额调减【答案】： ABC 29、根据建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法，建筑施工企业安全生产管理机构的职责有（）。A.建立健全本单位安全生产责任制B.查处在建项目违规违章情况C.宣传和贯彻国家有关安全生产法律法规和标准D.组织开展安全教育培训与交流E.参加生产安全事故的调查和处理工作【答案】： CD 30、根据最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释的规定，承包人具有（ ）情形之一的，发包人请求解除合同的，应予支持。A. 明示或默示不履行合同主要义务的B. 逾期未完工，且在发包人催告的合理期限内仍未完工C. 完成工程质量不合格，且拒绝修复的D. 施工现场发生较大安全事故的E. 将承包的建设工程转包或者违法分包的【答案】： ABC 31、甲、乙签订一份水泥买卖合同，甲为出卖人，乙为买受人。合同中约定乙将货款20万元支付给甲。5天内，甲将水泥运至乙的工地。当乙准备按合同约定支付货款时，突然得到消息，并有确切证据证明甲存在（ ）情形之一的，乙即可中止履行合同。A.经营状况严重恶化B.领导班子发生重大变动C.丧失商业信誉D.转移财产以逃避债务E.抽逃资金以逃避债务【答案】： ACD 32、根据文物保护法,施工单位在进行工程建设过程中发现文物应采取的措施有A.停止施工并配合保护现场B.立即报告当地文物行政部门C.进行挖掘并移交挖掘物品D.报告当地建设行政主管部门E.挖掘活动结束前不得继续施工【答案】： AB 33、根据建设工程质量管理条例的规定，建设单位在组织建设工程竣工验收应当具备的条件包括（ ）。A.有施工单位签署的工程保修书B.有完整的技术档案和施工管理资料C.建设单位和施工企业已签署工程结算文件D.完成建设工程设计和合同约定的各项内容E.有勘察、设计、施工单位共同签署的质量合格文件【答案】： ABD 34、下述情形中，建筑施工企业必须在变更后10日内到原安全生产许可证颁发管理机关办理安全生产许可证变更手续的是()。A.企业股东变更B.企业名称变更C.企业注册地址变更D.企业法人变更E.企业设立分公司【答案】： BCD 35、关于建筑施工企业负责人现场带班制度的说法，正确的是（ ）。A.有分公司的企业集团，集团负责人因故不能到现场的，可口头委托工程所在地的分公司负责人对施工现场带班检查B.超过一定规模的危险性较大的分部分项工程施工时，应到现场进行带班检查C.工程施工出现险情时，应到施工现场带班检查，及时消除险情和隐患D.每月检查时间不少于其工作日的 20%E.应认真做好检查记录，并分别在企业和工程项目上存档备案【答案】： BC 36、关于总承包的分类,下列选项中正确的有()A.建筑工程的发包单位不得将建筑工程的勘察、设计、施工、设备采购一并发包给一个工程总承包单位B.总承包通常分为工程总承包和施工总承包两大类C.工程总承包应当按照从事工程总承包的企业与建设单位签订的合同进行D.施工总承包是指发包人将全部施工任务发包给具有施工总承包资质的建筑业企业E.工程总承包是指发包人将全部施下任务发包给具有施下总承包资质的建筑业企业【答案】： BCD 37、依据建筑法、建设工程质量管理条例的规定，更进一步将违法分包的情形界定为()。A.总承包单位将建设工程分包给不具备相应资质条件的单位的B.建设工程总承包合同中未有约定，又未经建设单位认可，承包单位将其承包的部分建设工程交由其他单位完成的C.施工总承包单位将建设工程主体结构的施工分包给其他单位的D.建筑工程总承包单位按照总承包合同的约定对建设单位负责；分包单位按照分包合同的约定对总承包单位负责E.分包单位将其承包的建设工程再分包的【答案】： ABC 38、不需要领取施工许可证的条件是( )。A.工程投资额在 30 万元以下的建筑工程B.抢险救灾工程C.实行开工报告审批制度的建筑工程D.政府行政办公用工程E.农村自建低层住宅【答案】： ABC 39、下列合同既属于双务合同，又属于有偿合同的有（ ）。A.买卖合同B.赠与合同C.租赁合同D.融资租赁合同E.运输合同【答案】： ACD 40、当事人之间订立有关设立不动产物权的合同，除法律另有规定或者合同另有约定外，该合同效力情形表现为()。A.合同自成立时生效B.合同自办理物权登记时生效C.未办理物权登记合同无效D.未办理物权登记不影响合同效力E.合同生效当然发生物权效力【答案】： AD 41、下列符合绿色施工导则对非传统水源利用要求的是( )。A.优先采用中水搅拌、中水养护,有条件的地区和工程应收集雨水养护B.现场机具、设备、车辆冲洗、喷洒路面、绿化浇灌等用水,尽量不使用市政自来水C.大型工程的不同单项工程、不同标段、不同分包生活区,凡具备条件的应分别计量用水量D.施工现场分别对生活用水与工程用水确定用水定额指标,并分别计量管理E.力争施工中非传统水源和循环水的再利用量大于20%【答案】： AB 42、根据安全生产法和建筑法,施作业人员应当享有的安全生产权利有()。A.获得工伤保险权B.请求民事赔偿权C.纠正和处理违章作业D.安全生产决策权E.紧急避险权【答案】： AB 43、（2019年真题）下列事项中可以设定行政许可的有()A.有限自然资源开发利用,需要赋予特定权利的B.企业或者其他组织的设立,需要确定主体资格的C.市场竞争机制能够有效调节的D.行业组织，能够自律管理的E.行政机关采用事后监督等其他行政管理方式能够解决的【答案】： AB 44、根据民法典，下列文件中，不属于要约邀请的有（ ）。A. 投标文件B. 中标通知书C. 符合要约规定的售楼广告D. 拍卖公告E. 招标公告【答案】： ABC 45、下列分部分项工程中需要编制专项方案的有（）。A.基坑支护与降水工程B.砌筑工程C.脚手架工程D.混凝土工程E.模板工程【答案】： AC 46、下列属于民事诉讼执行根据的有（ ）。A.法院制作的发生法律效力的民事判决B.公证机关依法赋予强制执行效力的公证债权文书C.国行政机关作出的法律明确规定由人民法院执行的行政决定D.人民调解员作出的人民调解E.双方当事人在诉讼中进行的和解【答案】： ABC 47、根据劳动法，关于妇女、未成年人劳动保护的说法，正确的有（）。A.企业应当为未成年工定期进行健康检查 B.企业不