一级建造师之一建工程法规题库精选题库含答案（新）.docx

一级建造师之一建工程法规题库精选题库含答案（新）第一部分 单选题(50题)1、甲施工单位（总承包单位）将部分非主体工程分包给具有相应资质条件的乙施工单位，且已征得建设单位同意，下列关于该分包行为说法正确的是()。A.甲公司必须报上级主管部门批准备案B.甲公司就分包工程质量和安全对建设单位承担连带责任C.建设单位必须与乙施工单位重新签订分包合同D.建设单位必须重新为分包工程办理施工许可证【答案】： B 2、某建筑公司为了工程施工需要租赁3台塔吊用于现场吊装作业，则建筑公司对3台塔吊享有的权利属于()。A.所有权B.自物权C.用益物权D.担保物权【答案】： C 3、赵某委托李某代理有关法律诉讼事宜，其后赵某遇到车祸身亡，但在李某出差调查相关证据返回途中并不知情，则()。A.该代理暂停B.该代理终止 C.可以继续代理D.该代理无效【答案】： C 4、某建设工程施工过程中发生较大事故，根据生产安全事故报告和调查处理条例规定，该级事故应由（ ）负责调查。A.国务院B.省级人民政府C.设区的市级人民政府D.县级人民政府【答案】： C 5、根据文物保护法，下列文物中不属于国家所有文物的是（）。2018真题A.遗存于中国领海起源于外国的文物B.古文化遗址、古墓C.某公民收藏的古玩字画D.国有企业收藏的文物【答案】： C 6、2014 年3 月5 日，某建筑公司所承揽的某住宅小区施工项目竣工。按照施工承包合同的约定，建设单位应该在2014 年4 月1 日支付全部剩余工程款，但是建设单位以各种理由推托迟迟不予支付。考虑到人际关系问题，建筑公司没有立即对建设单位提起诉讼。2014 年12 月3日，建筑公司听说银行正计划将此住宅小区拍卖，理由是建设单位没有偿还贷款。而这些住宅则是作为贷款的抵押物。于是建筑公司提出自己对该小区拍卖所得价款享有优先受偿权。以下的表述正确的是（ ）。A.建筑工程价款包括承包人因发包人违约所造成的损失B.根据我国最高人民法院关于建设工程价款优先受偿权问题的批复，建筑公司享有优先权期限为一年，可以自己对小区进行拍卖C.建设单位没有偿还贷款，所以银行享有最优先受偿权D.2014 年12 月3 日已经超过了国家规定的行使优先权的期限，所以建筑公司无权享有优先受偿权【答案】： D 7、特种设备试用单位应当按照安全技术规范的定期检验要求，最迟应在安全检验合格有效届满前（ ）内向特种设备检验检测机构提出定期检验要求。A. 1个月B. 10天C. 15天D. 2个月【答案】： A 8、根据节约能源法，用能产品的生产者、销售者，按照国家有关节能产品认证的规定，向经国务院认证认可监督管理部门认可的从事节能产品认证的机构提出节能产品认证申请，所依据的原则是（）。A.自愿原则 B.强制原则 C.限制原则 D.申请原则【答案】： A 9、某建设工程施工合同约定工程开工，竣工日期分别为2013 年3 月1 日和2014 年10 月1日，2014 年10 月20 日工程实际竣工。由于发包人未按约定支付工程款，承包人欲行使工程价款优先赔偿权，其最迟必须在（ ）前行使。A.2013 年9 月1 日B.2015 年4 月1 日C.2015 年4 月20 日D.2015 年10 月20 日【答案】： C 10、民事纠纷的法律解决途径中，（ ）是当事人根据在纠纷发生前或纠纷发生后达成的协议，自愿将纠纷提交第三方作出裁决，纠纷各方都有义务执行该裁决的一种解决纠纷的方式。A.和解B.调解C.仲裁D.诉讼【答案】： C 11、某施工项目在施工过程中，W施工单位与A材料供应商订立了材料买卖合同，但施工单位误将应支付给A材料供应商的货款支付给了B材料供应商。则W施工单位与B材料供应商之间形成了()。A.买卖合同债B.侵权之债C.不当得利之债D.施工合同债【答案】： C 12、承包建筑工程的单位应当持有依法取得的资质证书，并在（ ）的业务范围内承揽工程。A.企业授权B.其资质等级许可C.工商登记D.公司章程规定【答案】： B 13、关于代理的说法，正确的是（ ）。A.经被代理人同意的转代理，代理人不再承担责任B.同一代理事项有数位代理人的，应当推选牵头人C.作为委托人的法人、非法人组织终止的，委托代理终止D.建设工程中为了被代理人的利益，代理人可以直接委托他人代理【答案】： C 14、某施工合同约定以建设工程价款结算暂行办法作为结算依据，该工程结算价约7000万元，发包人应从接到承包人竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起()d内核对（审查）完毕并提出审查意见。A.20B.30C.45D.60【答案】： D 15、某贷款合同，借款方以一块林地的承包经营权向贷款方做了抵押担保，但未到县级林业主管部门办理抵押登记，贷款方即拨付了借贷的资金。按照相关法律规定，该抵押合同（ ）。A. 在贷款方将资金拨付至借款方账户时生效B. 由于事先未获得林业主管部门的批准，属于无效合同C. 自当事人双方签字盖章后即生效D. 借贷双方办理完抵押登记手续后生效【答案】： B 16、下列关于我国法的形式和效力层级的说法，正确的是（ ）。A.北京市建筑市场管理条例与房屋建筑和市政基础设施工程质量监督管理规定对同一事项的规定不一致时，由国务院进行裁决B.招标投标法实施条例的效力高于招标公告发布暂行办法C.部门规章的效力高于地方政府规章D.行政法规之间对同一事项的新的特别规定与旧的一般规定不一致，由国务院裁决【答案】： B 17、2017年7月1日，某工程施工过程中发生坍塌事故，造成人员伤亡，次日在救援中找到2具尸体，另有10人受伤。根据生产安全亊故报告和调查处理条例，该事故造成的伤亡人数发生变化应当补报的最迟日期为（）。A.2017年7月6曰B.2017年7月8曰C.2017年7月15日D.2017年7月31日【答案】： D 18、根据消防法,除人员密集的大型场所和特殊工程以外的一般建设工程消防验收,（）。2017A.施工企业应当向公安机关消防机构申请消防验收 B.建设单位应当先行备案后,方可进行消防验收 C.建设单位在验收后应当报公安机关消防机构备案 D.可以不经过消防验收,由公安机关消防机构进行抽查【答案】： C 19、 除专用合同条款另有约定外，争议评审组在收到合同双方报告后的( )日内，邀请双方代表和有关人员举行调查会。A.7B.14C.21D.28【答案】： B 20、关于赔偿损失特征的说法，错误的是（ ）。A.赔偿损失是合同违约方违反合同义务所产生的责任形式B.赔偿损失是强制违约方给非违约方所受损失的一种补偿C.赔偿损失具有一定的任意性D.赔偿损失以赔偿非违约方实际遭受的部分损害为原则【答案】： D 21、某开发商在一大型商场项目的开发建设中，违反国家规定，擅自降低工程质量标准，因而造成重大安全事故。该事故的直接责任人员应当承担的刑事责任是（）。（2015）A.重大责任事故罪B.重大劳动安全事故罪C.危害公共安全罪D.工程重大安全事故罪【答案】： D 22、钱某因养殖场流动资金短缺，便与赵某约定借款30万元，同时约定了还款期限和借款利率。到了交钱的时候，周边养殖场出现疫情。赵某担心钱某的养殖场也受到传染，便拒绝出借。结果使钱某损失惨重，便将赵某告上法庭，请求判其承担赔偿责任。对此，下列说法中正确的是()。A.该借款约定无效B.该借款约定有效C.法庭对钱某的请求予以支持D.赵某应承担违约责任【答案】： A 23、根据民法典的相关规定，下列施工合同履行过程中发生的情形，当事人可以解除合同的是（ ）。A.发生泥石流将拟建工厂选址覆盖B.工程经验收不合格C.建设单位延期支付工程款，经催告后同意提供担保D.施工单位施工组织不力，导致工程工期延误【答案】： A 24、甲建筑设备生产企业将乙施工单位订购的价值20 万元的某设备错发给了丙施工单位，几天后，甲索回该设备并交付给乙，乙因丙曾使用过该设备造成部分磨损而要求甲减少价款1 万元。关于本案例中债的性质的说法，正确的是（ ）。A.丙向甲返还设备属于无因管理之债B.乙向甲支付设备款属于合同之债C.甲向乙少收1 万元货款属于侵权之债D.丙擅自使用该设备对乙应承担侵权之债【答案】： B 25、甲建筑工程公司与乙水泥厂签订了一份 200t 水泥的买卖合同。交货期到，乙水泥厂按照合同约定交付了水泥，但是甲公司一直不支付货款，致使水泥厂损失过大。根据有关法律规定，甲乙引发的债属于（ ）。A.合同之债B.侵权行为之债C.不当得利之债D.无因管理之债【答案】： A 26、施工企业与建设单位签订施工合同,约定施工企业垫资20%,但没有约定垫资利息。后施工企业向人民法院提起诉讼,请求建设单位支付垫资利息。对施工企业的请求,人民法院予以支持的是()。A.尽管未约定利息,施工企业要求按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率支付垫资利息,应予攴持B.由于垫资行为违法,施工企业要求返还垫资,不予支持C.尽管未约定利息,施工企业要求低于中国人民银行发布的同期同类贷款利率支付垫资利息,应予支持D.由于未约定利息,施工企业要求支付垫资利息,不予支持【答案】： D 27、某建筑工地基坑坍塌，导致施工工人死亡 12 人，重伤 50 人，直接经济损失 3000 万，该事故根据生产安全事故报告和调查处理条例规定，属于（ ）。A.一般事故B.较大事故C.重大事故D.特大事故【答案】： C 28、施工企业取得法人资格的时间为（ ）。A.注册资金到位日B.公司成立日C.工商行政管理机关核准登记日D.建设行政主管部门颁发资质证书日【答案】： C 29、因企业合并而新设立的建筑业企业，其资质等级可以（）。A.应当申请重新核定建筑业企业资质等级。B.按照降低一级原企业的资质等级确定C.按照合并前各方中较低的资质等级确定D.按照实际达到的资质条件核定【答案】： A 30、施工人员对涉及结构的试块、试件以及有关材料，应当在（ ）的监督下现场取样并送检。A. 建设单位或者设计单位B. 工程质量监督机构C. 建设单位或者监理单位D. 施工企业质量管理部门【答案】： C 31、某工程招标，下列具有相应资质的企业中可以参加投标的是（）。A.甲公司与招标人有利害关系可能影响招标公正性B.乙公司未在招标项目所在地注册C.丁公司与丙公司单位负责人为同一人D.戊公司与参加投标的另一家企业存在控股关系【答案】： B 32、根据建设工程质量管理条例,建设工程完工后,承包单位提请建设单位组织竣工验收应具备的条件是()。A.有已签署的工程结算文件B.有勘察、设计、施工、工程监理等单位共同签署的质量合格文件C.有施工单位签署的工程保修书D.有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的合格证书【答案】： C 33、关于施工现场排水管网设施的保护和拆改，以下说法正确的是()。A.工程开工前，施工单位应查明工程建设范围内地下城镇排水与污水处理设施的相关情况B.建设单位应与施工单位、设施维护运营单位各自制定设施保护方案C.工程建设需要拆除、改动城镇排水与污水处理设施的，施工单位应制定拆除、改动方案D.建设单位承担重建、改建和采取临时措施的费用【答案】： D 34、注册建造师管理规定中规定，建造师注册有效期满需继续执业的，延续注册的有效期为（ ）年。A.1B.2C.3D.5【答案】： C 35、根据建筑法，施工企业在施工中使用不合格的建筑材料、建筑构配件和设备，应当给予的处罚是 （ ）。 A.吊销资质证书 B.责令停业整顿 C.责令改正，处以罚款 D.降低资质等级【答案】： C 36、无证经营的包工头王某的农民工建筑队，挂靠在具有二级资质的某建筑公司下承包了一栋住宅楼工程，因工程质量不符合质量标准而给业主造成了较大的经济损失，慈经济损失应由（ ）承担赔偿责任。A. 王某B. 某建筑公司C. 某建筑公司和王某连带D. 双方按事先约定【答案】： C 37、刑法规定，建设单位、设计单位、施工单位、工程监理单位违反国家规定，降低工程质量标准，造成重大安全事故的，对直接责任人员处()年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。A.3B.4C.5D.7【答案】： C 38、某投标人在提交投标文件时，挟带了一封修改投标报价的函件，但开标时该函件没有当众拆封宣读，只宣读了修改前的报价单上填报的投标价格，该投标人当时没有异议。这份修改投标报价的函件应视为（ ）。A. 有效B. 无效C. 经澄清说明后有效D. 在招标人同意接受的情况下有效【答案】： A 39、根据建设工程质量管理条例，未经（ ）签字，建筑材料、建筑构配件和设备不得在工程上使用或者安装。A.监理工程师 B.项目经理C.总监理工程师 D.施工单位技术负责人【答案】： A 40、关于劳动者工作时间的叙述中，不正确的是（ ）。A.用人单位应当保证劳动者每周至少休息1日B.标准工作时间是指每日工作时间不超过8h、平均每周工作时间不超过44h的工时制度C.建筑企业高级管理人员，应当实行标准工作时间制度D.参加紧急抢修抢险时，劳动者延长工作时间不受限【答案】： C 41、在施工承包合同中约定由施工单位采购建筑材料。施工期间，建设单位要求施工单位购买某采石场的石料，理由是该石料物美价廉。对此，下面说法正确的是()。A.施工单位可以不接受B.建设单位的要求施工单位必须接受C.建设单位通过监理单位提出此要求，施工单位才必须接受D.建设单位以书面形式提出要求，施工单位就必须接受【答案】： A 42、因企业合并而新设立的建筑业企业，需承继原建筑业企业资质的，下列有关其资质等级确定的说法，正确的是（ ）。A.重新核定建筑业企业资质等级B.按照降低一级原企业的资质等级确定C.按照合并前各方中较低的资质等级确定D.按照合并前各方中较高的资质等级确定【答案】： A 43、王某发现吊装预制构件欲脱落，拒绝继续作业并迅速躲避。王某的行为是行使法律赋予的()。A.正当防卫权B.紧急避险权C.拒绝权D.知情权【答案】： B 44、2013年4月10日，甲施工单位职工王某因参与打架斗殴被判处有期徒刑1年，缓期3年执行，2013年5月1日，甲施工单位经过研究决定解除与王某的劳动合同。但考虑到王某在单位工作多年，决定向其多支付1个月的额外工资，随后书面通知了王某。这种劳动合同解除的方式称为（ ）。A. 随时解除B. 预告解除C. 经济性裁员D. 刑事性裁员【答案】： A 45、下列情形中，投标人已提交的投标保证金不予返还的是( )。（2012）A.在提交投标文件截止日后撤回投标文件的B.提交投标文件后，在投标截止日前表示放弃投标的C.开标后被要求对其投标文件进行澄清的D.评标期间招标人通知延长投标有效期，投标人拒绝延长的【答案】： A 46、根据建设工程质量管理条例，县级以上人民政府建设行政主管部门和其他有关部门履行监督检查职责时，其有权采取的措施是（）。A.要求被检查单位提供工程质量保证金B.进入被检查单位的施工现场进行检查C.发现有严重影响工程质量问题时，责令停业整顿D.调查建设单位和施工企业之间的银行往来账单【答案】： B 47、根据建筑施工企业安全生产许可证管理规定，未取得安全生产许可证的企业不得（）。A.进行项目开工B.参与项目投标C.从事建筑施工活动D.办理工程竣工验收【答案】： C 48、下列关于债权的表述，正确的是()。A.债权既可能通过当事人的约定也可能根据法律规定产生B.债权是绝对权，权利人特定而义务人不特定C.施工单位为警示行人设置警示标志，发生无因管理之债D.施工单位伪造业绩资料，骗取中标，发生不当得利之债【答案】： A 49、李某在甲公司工作过程中，由于甲公司拖欠其工程款，李某向劳动仲裁委员会提起仲裁，下列说法正确的是（ ）。A.李某和甲公司未达成仲裁协议，不能提起仲裁B.距离甲公司拖欠李某工资已经有两年，李某的仲裁时效期间已终止C.若李某从甲公司离职，则自李某离职时起受到仲裁时效期间的限制D.若劳动仲裁委员会作出仲裁后，李某不服，其不能提起诉讼【答案】： C 50、关于施工起重机械和自升式架设设施安装单位的安全责任的说法,正确的是()。A.按照建设单位要求,编制建筑起重机械安装工程专项施工方案B.按照已制定的安全施工措施检查建筑起重机械及现场施工条件C.组织安全施工技术交底并签字确认D.组织制定特大事故应急救援预案和重大生产安全事故抢救【答案】： C 第二部分 多选题(50题)1、根据民事诉讼法的规定，民事诉讼的证据种类包括（ ）。A. 书证B. 物证C. 证人证言D. 鉴定意见E. 勘察记录【答案】： ABCD 2、施工单位委托一个加工厂对一批预制件作防腐处理，合同约定共1000件，每件加工费500元，提货时加工费一次付清。加工完毕后，施工单位支付了40万加工费要求将1000件全部提走，加工厂以履行合同不符合约定为由行使留置权拒不交货。在双方争论的下列观点中正确的是（ ）。A. 由于合同没有相关约定，加工厂不得行使留置权B. 如果合同中约定不准行使留置权，加工厂不得留置C. 加工厂为保障自己的债权，有权留置全部预制件D. 加工厂只能留置200件左右的预制件作为付款担保E. 保留置货物后施工单位在1个月内仍未付款的，加工厂可以变卖留置的预制件【答案】： BD 3、刑法规定，刑罚分为主刑和附加刑，其中主刑包括（ ）。A.拘役B.有期徒刑C.管制D.剥夺政治权利E.没收财产【答案】： ABC 4、建设单位因急于投产，擅自使用了未经竣工验收的工程。使用过程中，建设单位发现该工程主体结构出现质量缺陷，遂以质量不符合约定为由将施工单位诉至人民法院。关于该合同纠纷的说法，正确的有（）。A.由于建设单位擅自提前使用，施工单位不需要承担保修责任 B.施工单位是否承担保修责任，取决于建设单位是否已经足额支付工程款 C.承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础和主体结构质量承担民事责任 D.主体结构的最低保修期限应是50年，施工单位需要承担保修责任 E.主体结构的最低保修期限是设计文件规定的合理使用年限，施工单位应当承担保修责任【答案】： C 5、根据安全生产许可证条例，企业取得安全生产许可证，应当具备的安全生产条件有（）。A.管理人员和作业人员每年至少进行一次安全生产教育培训并考核合格B.依法为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险，为从业人员交纳保险费C.保证本单位安全生产条件所需资金的投入D.有职业危害防治措施，并为作业人员配备符合国家标准或者行业标准的安全防护用具和安全防护服装E.依法办理了建筑工程一切险及第三者责任险【答案】： ABCD 6、施工单位应当对（ ）进行安全生产教育培训。A. 现场的作业人员B. 新录用的作业人员C. 使用新设备时的作业人员D. 使用新材料时的作业人员E. 重要岗位的作业人员【答案】： ABCD 7、法津规定当事人因（ ）而订立的合同，受损害一方有权请求人民法院或者仲裁机构变更或撤销。A. 重大误解B. 显失公平C. 期诈、胁迫D. 变更、修正E. 乘人之危【答案】： ABC 8、根据拖欠农民工工资“黑名单”管理暂行办法，下列情形中，人力资源社会保障行政部门按照管辖权限应当将用人单位列入拖欠工资“黑名单”的有（ ）。A. 克扣、无故拖欠农民工工资报酬，数额达到认定拒不支付劳动报酬罪数额标准的B. 分包企业农民工工资没有委托总承包企业直接代发的C. 因拖欠农民工工资违法行为引发群体性事件、极端事件造成严重不良社会影响的D. 将劳务转包给不具备用工主体资格的组织和个人的E. 没有在工程项目所在地银行开设农民工工资专用账户的【答案】： AC 9、商业、住宅、娱乐等经营性用地以及同一土地上有两个以上意向用地者的，应采取()方式出让。A.划拨B.承包C.招标D.协议E.拍卖【答案】： C 10、建设工程民事纠纷的处理方式包括（ ）。 A. 协商B. 调解C. 和解D. 仲裁E. 诉讼【答案】： BCD 11、施工现场保险事故发生后，依照保险合同请求保险人赔偿或者给付保险金时，投保人、被保险人或者受益人应当向保险人提供其所能提供的资料，其中索赔证据一般包括（）A.保单B.建设工程合同C.事故照片D.鉴定报告E.施工合同【答案】： ABCD 12、下列债权请求权中，当事人提出诉讼时效抗辩时，人民法院不予支持的有（ ）A. 支付存款本金及利息请求权B. 基于投资关系产生的缴付出资请求权C.本息请求权支付拖欠建筑工程材料款D. 兑付国债、金融债券本息请求权E. 履行建设工程保修义务的请求权【答案】： ABD 13、合同内容约定不明确，不能达成补充协议，按照交易习惯不能解决时，根据我国民法典的规定，正确的说法有（ ）。A. 质量要求不明确，可按照国家标准、行业标准履行B. 履行期限不明确，债务人可以随时履行，但应当给对方必要的准备时间C. 价款不明确的，可按照合同签订时履行地的市场价格履行D. 履行地点不明确，给付货币的，在给付货币一方所在地履行E. 履行费用负担不明确的，由债权人承担【答案】： ABC 14、根据建设工程质量管理条例,总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的法律责任的说法,正确的有()。A.分包单位应当按照分包合同约定对其分包工程的质量向总承包单位负责B.总承包单位有权按照合同约定要求分包单位对分包工程质量承担全部责任C.总承包单位与分包单位对分包工程的质量承担连带责任D.分包单位对全部工程的质量向总承包单位负责E.总承包单位与分包单位对全部工程质量承担连带责任【答案】： AC 15、甲、乙双方在合同中约定了“如合同发生争议，将争议提交Q 市仲裁委员会仲裁”。后合同在履行中发生争议，以下叙述正确的是（ ）。A.如一方当事人向人民法院提起起诉，人民法院不予受理B.Q 市仲裁委员会应当对合同争议进行仲裁C.当事人仍可将争议向人民法院提起起诉D.合同当事人均应受仲裁协议的约束E.当事人仍可向其他仲裁委员会申请仲裁【答案】： ABD 16、建设工程安全生产管理条例进一步规定，施工单位应当在（ ）设置明显的安全警示标志。 A.楼梯口 B.配电箱C.塔吊 D.基坑底部 E.施工现场出口处【答案】： ABC 17、下列建设工程合同中，属于无效合同的有()。（2015）A.施工企业超越资质等级订立的合同B.发包人胁迫施工企业订立的合同C.没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义订立的合同D.供应商欺诈施工单位订立的采购合同E.施工企业与发包人订立的重大误解合同【答案】： AC 18、招标投标法规定，投标文件有下列情形，招标人不予受理（ ）。A. 逾期送达的B. 未送达指定地点的C. 未按规定格式填写的D. 无单位盖章并无法定代表人或法定代表人授权的代理人签字或盖章的E. 未按招标文件要求密封的【答案】： AB 19、关于可用于抵押和质押的财产的说法，正确的有（）。A.不动产既可用于抵押，也可用于质押B.动产既可用于抵押，也可用于质押C.动产既可用于抵押，但不可用于质押D.不动产可用于抵押，但不可用于质押E.动产既可用于质押，但不可用于抵押【答案】： BD 20、建设工程代理行为的终止情形主要包括()。A.代理人丧失民事行为能力B.代理期限届满或者代理事务完成C.被代理人取消委托或者代理人辞去委托D.被代理人恢复民事行为能力E.作为被代理人或者代理人的法人终止【答案】： ABC 21、甲建筑公司收到了某水泥厂寄发的价目表但无其他内容。甲按标明价格提出订购1000吨某型号水泥，并附上主要合同条款，却被告知因原材料价格上涨故原来的价格不再适用，要采用提价后的新价格，则下列说法正确的是（ ）。A. 水泥厂的价目表属于要约邀请B. 甲建筑公司的订购表示属于要约C. 水泥厂的价目表属于要约D. 水泥厂新报价属于承诺E. 水泥厂新报价属于要约【答案】： AB 22、下列车船中，属于免征车船税范围的有（）。A.悬挂应急救援专用号牌的国家综合性消防救援专用船舶B.渣土运输车辆C.警用车船D.排气量为2000毫升以下的乘用车E.政府机关所有的乘用车【答案】： AC 23、（2020年真题）刑罚中附加刑的种类有（）。A.罚款B.管制C.拘役D.剥夺政治权利E.没收财产【答案】： D 24、根据绿色施工导则，关于非传统水源利用的说法，正确的有（）。A.优先采用中水搅拌、中水养护，有条件的地区和工程应收集雨水养护B.处于基坑降水阶段的工地，优先采用雨水作为泥凝土搅拌用水和养护用水C.喷洒路面、绿化浇灌用水，优先采用市政自来水D.现场机具、设备用水优先采用非传统水源，尽量不使用市政自来水E.力争施工中非传统水源和循环水的再利用量大于30%【答案】： AD 25、对限制人身自由的行政强制措施不服提起的诉讼,由()人民法院管辖A.原告住所地B.被告住所地C.限制人身自由地D.财产所在地E.中级人民法院【答案】： AB 26、关于建设用地使用权的说法，正确的有（）。2018真题A.建设用地使用权自合同生效时设立B.建设用地使用权可以在土地的地表、地上或者地下分别设立C.建设用地使用权人将建设用地使用权转让，可以采用口头约定的形式D.建设用地使用权可以与附着于土地上的建筑物、构筑物及其附属设施分别处分E.住宅建设用地使用权期间届满的，自动续期【答案】： B 27、以下关于建设工程企业资质等级划分的表述中，正确的有（ ）。A. 取得甲级工程勘察劳务资质的企业，承担工程勘察业务范围不受限制B. 劳务分包与施工总承包是建筑业企业资质划分中两个独立的序列C. 工程监理企业的资质等级分为一级、二级、三级D. 工程设计资质分为工程设计综合资质、工程设计行业资质和工程设计专项资质E. 工程勘察综合资质与工程设计综合资质只设一个级别【答案】： BD 28、依法必须进行招标的项目的招标投标活动违反法律规定，对中标结果造成实质性影响，且不能采取补救措施予以纠正的，应（ ）。A. 认定招标、投标、中标无效B. 依法重新招标C. 依法重新评标D. 由行政监督部门接管剩余招标投标工作E. 依法禁止就该项目再次招标【答案】： ABC 29、 关于保修范围和最低保修期限说法，正确的有( )。A. 基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程合理使用年限B. 屋面防水工程和有防水要求的卫生间、房间，最低保修期限为4年C. 供热与供冷系统，为3个采暖期、供冷期D. 电气管线、给水排水管道、设备安装和装修工程，最低保修期限为2年E. 外墙面的防渗漏，最低保修期限为5年【答案】： AD 30、劳动合同的条款一般分为必备条款和选择条款，其中选择条款主要包括（ ）。A.试用期条款B.保守商业秘密条款C.劳动报酬D.工作时间E.社会保险【答案】： AB 31、某建设工程施工合同履行中，施工单位违约，则其可能承担违约责任的形式有（）A.支付违约金与解除合约B.赔偿损失与修理、重做、更换C.定金与支付违约金D.继续实际履行与解除合同E.赔偿损失与实际履行【答案】： B 32、根据民事诉讼法,下列人员中，属于民事诉讼当事人的有( )。（2015）A.原告B.被告C.鉴定人D.第三人E.审判员【答案】： ABD 33、按照标准的级别，我国将标准划分为()。A.国家标准B.行业标准C.地方标准D.企业标准E.推荐性标准【答案】： ABCD 34、根据条例，属于法定保修范围的有()。A.基础设施工程B.设备安装、装修工程C.门禁监控系统D.电气管线、给排水管道工程E.供热与供冷系统【答案】： ABD 35、物权人的物权受到侵害的，权利人可以通过()等途径解决。A.和解B.公证C.调解D.诉讼E.仲裁【答案】： ACD 36、行政处罚易导致的行政纠纷，通常是行政处罚（ ）。A.超越职权B.滥用职权C.违反约定程序D.事实认定错误E.适用法律错误【答案】： ABD 37、刑事责任主要包括()。A.警告B.罚金C.拘役D.有期徒刑E.无期徒刑【答案】： BCD 38、关于工程竣工验收的说法，正确的是（ ）。A.工程竣工验收合格的,以承包人送交竣工验收报告之日为竣工日期B.承包人送交竣工验收报告后，当事人对工程质量发生争议，工程质量经鉴定合格的，以承包人送交竣工验收报告之日为实际竣工日期C.承包人送交竣工验收报告后，发包人拖延验收的，以承包人送交竣工验收报告之日为竣工日期D.工程按发包人要求修改后经竣工验收合格的，以承包人送交竣工验收报告之日为竣工日期E.建设工程未经验收，发包人擅自使用的，以建设工程转移占有之日为竣工日期【答案】： BC 39、根据民用建筑节能管理规定.关于各单位执行建筑节能强制性标准说法正确的有（）（2013）A.经审查不符合民用建筑节能强制性标准的.不得颁发施工许可证B.对不符合民用建筑节能强制性标准的.不得出具竣工验收合格报告C.建设单位不得以任何理由要求施工单位修改经审查合格的节能设计文件D.施工单位进行施工时.不得违反审查合格的设计文件和建筑节能施工标准E.民用建筑在改建.扩建时.设计单位不得对原建筑物进行节能改造【答案】： ABCD 40、下列关于质权的说法中，正确的有（ ）。A.质押分为动产质押和权利质押B.设立动产质押，债务人可不移交该动产C.设立权利质押一般将权利凭证交付质押人D.质权是一种约定的担保物权E.能够用作质押的动产没有限制【答案】： ACD 41、下列属于部门规章的有( )。A.房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收备案管理办法B.招标公告发布暂行办法C.工程建设项目招标范围和规模标准规定D.重庆市建设工程造价管理规定E.城市房地产开发经营管理条例【答案】： ABC 42、下列关于物权保护的说法,正确的有( )。A.因物权的归属、内容发生争议的,利害关系人可以请求确认权利B.无权占有不动产或者动产的,权利人可以请求返还原物C.妨害物权或者可能妨害物权的,权利人可以请求排除妨害或者消除危险D.造成不动产或者动产毁损的,权利人可以请求修理、重作、更换或者恢复原状E.物权保护方式,只能单独适用,不能合并适用【答案】： ABCD 43、关于不当或违法代理行为应承担法律责任的说法，正确的有（）。A.第三人明知代理人超越代理权与其实施民事行为的，第三人承担主要责任 B.代理人不履行职责，应当承担民事责任 C.被代理人知道代理人行为违法而不反对的，代理人承担主要责任 D.表见代理的民事责任由被代理人承担 E.委托书授权不明的，责任由被代理人承担【答案】： BD 44、关于土地权属的说法，正确的是（ ）。A.城市郊区的土地归国家所有 B.自留地归集体所有C.城市市区的土地归国家所有 D.农村土地均归集体所有E.宅基地归农民个人所有