一级建造师之一建工程法规题库精选题库带答案（满分必刷）.docx

一级建造师之一建工程法规题库精选题库带答案（满分必刷）第一部分 单选题(50题)1、总承包单位和分包单位对分包工程的安全生产承担()。A.补充责任B.共同责任C.按份责任D.连带责任【答案】： D 2、属于建筑工程一切险承保的是()。A.因自然灾害导致的已建成的铁路损毁B.地震所导致已建成的隧道塌方C.意外事故所导致的钢结构安装过程中人员伤亡D.因自然灾害导致房屋建筑工程现场材料和机械损坏【答案】： D 3、用人单位与劳动者自()建立劳动关系。A.用工之日B.用人单位报劳动保障部门备案之日C.签订合同之日D.劳动者领取工资之日【答案】： A 4、当事人订立合同时，一方不得将自己的意志强加给另一方。这体现了合同订立的()原则。A.平等B.公平C.自愿D.诚实守信【答案】： A 5、某工程项目为赶工期而昼夜施工，严重影响了相邻小区居民的休息，经现场劝阻无效，居民便成立维权小组与该施工企业谈判，要求其停止夜间施工，并赔偿2万元作为抚慰金。关于该施工企业与相邻小区居民之间的关系，以下表述中正确的是( )。A.其间构成了不当得利之债B.其间构成了无因管理之债C.其间构成了侵权之债D.其间没有形成债的关系【答案】： C 6、关于工程建设中使用建筑材料的说法，正确的是（）。（2016）A.建筑材料应该由建设单位采购B.建设单位采购的建筑材料经施工企业检验不合格的，应当拒绝使用C.建设单位招标采购建筑材料的，可以指定三个以上品牌D.建设单位采购的建筑材料的经施工企业检验合格，使用后被证实属于不合格材料的，应由施工企业承担责任【答案】： B 7、建设法的主体由（）构成。A.法律、行政法规、部门规章、地方规章B.建设法律、建设行政法规C.行政法、民法商法D.行政法、民法商法、经济法、社会法【答案】： B 8、某结构工程施工中，模板支撑系统坍塌导致重大质量事故，则施工单位应在事故发生后()小时内报告工程所在地建设行政主管部门。A.1B.2C.12D.24【答案】： D 9、下列各项中不可以通过划拨方式取得国有土地使用权的是()用地。A.某卫星发射中心B.某市政府C.奥运会主会场D.某住宅小区【答案】： D 10、甲公司和乙施工企业订立一份合同，其条款核心要点为：甲公司按照乙施工企业指定的型号和技术要求购进一套机械设备提供给乙施工企业使用，乙施工企业按期交纳租金，租赁期满设备归乙施工企业所有。根据 合同法，此协议为（）。（2016）A.财产租赁合同B.融资租赁合同C.买卖合同D.租买合同【答案】： B 11、除双方当事人意思表示一致以外，尚须交付标的物才能成立的合同，成为（）。（2014）A.要式合同B.实践合同C.有偿合同D.双务合同【答案】： B 12、建设单位应当自领取施工许可证之日起3个月内开工，因故不能开工又不申请延期超过时限的，施工许可证()。A.自行废止B.应报发证机关核验C.应由发证机关收回D.由施工单位重新申办【答案】： A 13、定作合同对于支付报酬的期限没有约定或者约定不明,又不能达成补充协议照合同有关条款或者交易习惯也不能确定的,定作人应当在()支付报酬A.合同生效后B.交付工作成果时C.完成工作成果50%时D.完成全部工作成果前【答案】： B 14、2017年8月，乙施工企业向甲建设单位主张支付工程款，甲以施工质量不合格为由拒绝支付，2017年10月15日，乙与丙协商将其50万工程款债权转让给丙公司，同年10月25日，甲接到乙转让债权的通知，关于该债权转让的说法，正确的是（）。2018真题A.乙和丙之间的债权转让必须经甲同意B.甲对乙50万债权的抗辩权不得向丙主张C.甲拒绝支付50万工程款，丙可以要求甲和乙承担连带责任D.乙和丙之间的债权转让于2017年10月25日对甲发生效力【答案】： D 15、某工程为全部使用政府投资的建设项目，该工程价款结算总额为12000万元，则该工程的保证金应预留()万元左右。A.500B.360C.1200D.2400【答案】： B 16、某建筑公司与职工小王因为工资奖金的问题产生了劳动争议,小王准备去当地的劳动争议仲裁委员会申请劳动仲裁。依据劳动法的规定,对劳动仲裁的理解正确的是()。A.必须是当事人双方都要求仲裁,才可以向劳动争议仲裁委员会申请仲裁B.只要当事人任何一方要求仲裁,就可以直接向劳动争议仲裁委员会申请仲裁C.仲裁裁决一般应在收到仲裁申请的30日内作出D.仲裁应当自劳动争议发生之日起30日内向劳动争议仲裁委员会提出书面申请【答案】： B 17、根据立法法，下列事项中必须由法律规定的是（）。A.税率的确定 B.环境保护 C.历史文化保护 D.增加施工许可证的申请条件【答案】： A 18、根据消防法，关于建设工程竣工消防验收的说法，正确的是（）。A.已经依法备案的建设工程消防设计确需修改的，修改后建设单位不必重新申请消防设计备案 B.公安机关消防机构应当自受理消防验收申请之日起30日内组织消防验收，并出具消防验收意见 C.公安机关消防机构实施消防验收，可以收取成本费 D.依法不需要取得施工许可的建设工程，可以不进行竣工验收消防备案【答案】： D 19、依照建设工程施工合同（示范文本）通用条款的规定，建设单位供应的钢筋由（ ）A. 建设单位负责试验，并承担试验费用B. 建设单位负责试验，双方分担试验费用C. 施工单位负责试验，建设单位承担试验费用D. 施工单位负责试验，双方分担试验费用【答案】： C 20、（2019年真题）建设项目完工后，施工企业已提交竣工验收报告，如建设单位未组织竣工验收，当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，该项目的竣工日期（）。A.相应顺延B.以施工企业提交竣工验收报告之日为准C.以合同约定的计划竣工日期为准D.以实际通过竣工验收之日为准【答案】： B 21、下列关于代理的法律特征的说法，正确的是（ ）。A.任何行为都可以代理B.代理行为的法律后果由代理人自行承担C.代理人实施代理行为不受限制D.代理人应该以被代理人的名义实施代理行为【答案】： D 22、根据民法典，不能设定权利质权的是()。（2014）A.专利中的财产权B.应收账款债权C.可以转让的股权D.房屋所有权【答案】： D 23、甲公司根据乙公司的选择，向丙公司购买了1台大型设备，出租给乙公司使用，乙公司使用该设备时，发现该设备不能正常运行，关于该融资租赁合同的说法正确的是（）。A.甲公司应当对乙公司承担违约责任B.若乙公司破产，该设备属于乙公司的破产财产C.乙公司可以基于设备质量瑕疵而直接向丙公司索赔D.租赁期限届满，乙公司享有该设备的所有权【答案】： C 24、施工单位未对建筑材料、建筑构配件、设备和商品混凝土进行检验，或者未对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料取样检测的，关于其相应的法律责任，下列说法错误的是（ ）。A. 责令改正，处10万元以上20万元以下的罚款B. 情节严重的，责令停业整顿，降低资质等级或者吊销资质证书C. 造成损失的，依法承担赔偿责任D. 对责任人员给予行政处分【答案】： D 25、根据建筑法，建筑工程分包企业应当接受（ ）的质量管理。A. 咨询单位B. 总承包单位C. 监理单位D. 建设单位【答案】： B 26、按照民法典规定，合同履行中如果价款或报酬不明确，应按（ ）履行。A.订立合同时履行地的政府定价 B.订立合同时履行地的市场价格 C.履行合同时履行地的政府定价 D.履行合同时履行地的市场价格【答案】： B 27、承包人与材料供应商合同约定买卖钢材500吨，由于施工内容的调整变化，发包人通知承包人可能要改变交货数量，但一直没有明确具体交货数额。交货期到达，供应商将500吨钢筋交付承包人，承包人拒绝接受，理由是合同已协议变更，则正确的说法是()。A.供应商应承担由此给承包人造成的损失B.承包人可根据实际情况部分接受货物C.由于双方已变更合同，供应商应暂停送货D.承包人拒绝接受，应承担违约责任【答案】： D 28、仲裁调解书应于()生效。A.仲裁庭作出时B.双方达成合意时C.仲裁调解书送达时D.双方签收调解书后【答案】： D 29、甲、乙、丙、丁四人通过建造师资格考试，并取得资格证书，打算申请注册，则( )。A.甲在申请注册之日前3年内担任项目经理期间，所负责项目发生过重大质量和安全事故，可以注册B.乙因执业活动受到刑事处罚，自刑事处罚执行完毕之日起至申请注册之日止已满3年，可以注册C.丙被吊销注册证书，自处罚决定之日起至申请注册之日已满3年，可以注册D.丁在2个单位申请注册，可以注册【答案】： C 30、关于意外伤害保险的保险期限和最低保险金额的表述中，不正确的是()。A.保险期限应涵盖工程项目开工之日到工程竣工验收合格日B.工程提前竣工的，保险责任仍按约定竣工日期截止C.最低保险金额要能够保障施工伤亡人员得到有效的经济补偿D.各地建设行政主管部门要结合本地区实际情况，确定合理的最低保险金额【答案】： B 31、甲在乙拥有使用权的土地上设立地役权，签订了地役权合同，但未办理登记，乙将自己的土地使用权让给丙。关于各方权利的说法，正确的是（ ）。A. 甲的地役权因办理登记而设立B. 乙转让土地使用权应经甲同意C. 甲的地役权不得对丙主张D. 甲的地役权对丙具有约束力【答案】： C 32、某建筑公司与应届毕业的大学生王某以书面形式签订了一份为期2年的劳动合同，关于小王的试用期，以下说法正确的是（ ）。A. 不得约定试用期B. 试用期不得超过1个月C. 试用期不得超过2个月D. 试用期不得超过6个月【答案】： C 33、涉及保障人体健康、人身财产安全的标准应当是（ ）。A. 国家标准B. 行业标准C. 强制性标准D. 推荐性标准【答案】： C 34、在施工现场使用的装配式临时活动房屋，应当具有（ ）。A. 安全许可证B. 销售许可证C. 产品合格证D. 安装许可证【答案】： C 35、招标人以招标公告的方式邀请不特定的法人或者组织来投标，这种招标方式称为（ ）。A. 公开招标B. 邀请招标C. 议标D. 定向招标【答案】： A 36、根据建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行办法，项目负责人每月带班生产时间不得少于本月施工时间的（）。A.80% B.70% C.60% D.50%【答案】： A 37、在财产保险合同有效期内,保险标的物危险程度显著加的,被保险人应当按照合同约走及时通知保险人,保险人可以按照合同约定提出的权利主张是A.减少保险费B.增加保险费,但无权解除合同C.增加保险费或者解除合同D.中止保险合同【答案】： C 38、根据建设工程质量管理条例,在某项目建设中,勘察单位未按照工程建设强制性标准进行勘察,可处以()罚款。A.19万B.39万C.52方D.60万【答案】： A 39、关于事故调查处理的说法，正确的有（ ）。A.为抢救人员、防止事故扩大、疏通交通的需要，可以移动事故现场物件B.死亡10人、重伤10人，直接经济损失1000万的事故，应当由市级政府调查C.政府及安监部门、监察机关、公安机关以及工会均是事故调查组的成员D.对于一般事故县级人民政府也可以委托事故发生单位组成事故调查组进行调查【答案】： C 40、甲向乙借款100万元,用甲名下的房屋作为担保,该种担保方式属于（）。A.保证B.质押C.留置D.抵押【答案】： D 41、施工企业向材料商购买水泥并约定材料商负责送货。材料商委托运输公司如期发货。送货途中，因洪水冲垮公路，被迫绕道，迟延到达，导致部分水泥受潮。施工企业以逾期交货且货物不符合约定为由拒收货物且拒付货款。运输公司交涉未果，发现水泥受潮部分迅速扩大，当即决定以6万元的价格将水泥就地变卖处理。下列选项正确的是（ ）A.水泥价值减少的损失由施工企业承担B.水泥价值减少的损失由运输公司承担C.运输公司为就地处理水泥的费用应向材料商要求赔偿D.运输公司为就地处理水泥的费用应向施工企业要求赔偿【答案】： C 42、根据建设工程安全生产管理条例，下列关于建设单位的禁止性规定的叙述，错误的是()。A.不得对勘察、设计、施工、工程监理等单位提出不符合建设工程安全生产法律、法规和强制性标准规定的要求B.绝对不得压缩合同约定的工期C.不得明示施工单位购买不符合安全施工要求的安全防护用具D.不得暗示施工单位使用不符合安全施工要求的机械设备【答案】： B 43、根据安全生产许可证条例,安全生产许可证的有效期为()年。A.1B.2C.3D.5【答案】： C 44、建筑市场诚信行为信息中的不良行为记录主要是指由()所形成的记录。A.合同履行纠纷B.投诉或诉讼过程C.工程质量和安全检查D.行政处罚或行政处理【答案】： D 45、最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释规定，建设工程合同纠纷应由()的人民法院管辖A.工程所在地B.被告住所地C.原告住所地D.合同签字地【答案】： A 46、因企业合并而新设立的建筑业企业，需承继原建筑业企业资质的，下列有关其资质等级确定的说法，正确的是（ ）。A.重新核定建筑业企业资质等级B.按照降低一级原企业的资质等级确定C.按照合并前各方中较低的资质等级确定D.按照合并前各方中较高的资质等级确定【答案】： A 47、根据民法典，关于代理的说法，正确的是（）。A.代理人在授权范围内实施代理行为的法律后果由被代理人承担 B.代理人可以超越代理权实施代理行为 C.被代理人对代理人的一切行为承担民事责任 D.代理是代理人以自己的名义实施民事法律行为【答案】： A 48、关于仲裁的说法，正确的是（）。 2016A.仲裁委员会隶属行政机关 B.仲裁以公开审理为原则 C.仲裁委员会由当事人协商确定 D.仲裁裁决作出后可以上诉【答案】： C 49、以下关于仲裁开庭审理程序的表述中，不正确的是（ ）。A. 申请人经书面通知，无正当理由拒不到庭的，视为撤回仲裁申请B. 申请人未经法庭许可中途退庭的，视为撤回仲裁申请C. 被申请人经书面通知，无正当理由拒不到庭的，可以延期另行安排开庭D. 被申请人未经法庭许可中途退庭的，可以缺席审理并裁决【答案】： C 50、甲乙进行房屋买卖交易，甲购买乙名下的一套房产，1 月 1 号签订了购房合同，2 月10 号进行房屋变更登记，下列说法正确的是（ ）。A.1 月 1 号物权发生变动B.2 月 10 号之前合同不成立C.2 月 10 号进行房屋登记，合同发生效力D.2 月 10 号房屋物权发生变更【答案】： D 第二部分 多选题(50题)1、关于社会保险费缴纳主体的说法，正确的有（）。A.失业保险费，由用人单位缴纳，职工不缴纳B.基本养老保险费，由用人单位和职工共同缴纳C.生育保险费，由职工自行缴纳D.基本医疗保险费，由用人单位和职工共同缴纳E.工伤保险费，由用人单位缴纳，职工不缴纳【答案】： BD 2、仲裁裁决不予执行或撤销的事由有（）。A.当事人在合同中没有仲裁条款或者事后没有达成书面仲裁协议的B.裁决的事项不属于仲裁协议的范围或者仲裁机构无权仲裁的C.裁决所根据的证据不充分D.有仲裁员对裁决意见有异议E.仲裁员在仲裁该案时有索贿受贿行为【答案】： AB 3、分包工程发生质量、安全、进度等问题给建设单位造成损失的，关于损失承担的说法，正确的是（ ）。A.分包单位只对总承包单位负责B.建设单位可以只向给其造成损失的分包单位主张权利C.总包单位赔偿额超过其应承担份额的，有权向有责任的分包单位追偿D.建设单位与分包单位无合同关系，无权向分包单位主张权利E.建设单位可以要求分包单位和总承包单位承担无限连带责任【答案】： BC 4、根据建筑工程五方责任主体项目负责人质量终身责任追究暂行办法规定，发生质量事故，县级以上地方人民政府住房城乡建设主管部门应当依法追究项目负责人的质量终身责任，对于施工单位项目经理追究责任有（ ）A.责令停业整顿，降低资质等级B.项目经理为相关注册人员，责令停止执业 1 年C.项目经理为相关注册人员，造成重大质量事故，终身不予注册D.构成犯罪，移送司法机关依法追究刑事责任E.向社会公布曝光【答案】： BD 5、根据生产安全事故报告和调查处理条例，事故分级要素包括（ ）。A. 事故发生地点B. 人员伤亡数量C. 直接经济损失数额D. 事故发生时间E. 社会影响程度【答案】： BC 6、发包人将在建工程抵押给银行贷款，后因发包人经营状况不佳而无力还贷及支付工程 敫，则下列关于承包人权利的说法中，正确的是（ ）。A.承包人可申请人民法院将该工程拍卖B.承包人无权就该工程的拍卖款优先于银行受偿C.承包人申请拍卖该工程，应按照诉讼时效的规定，在工程竣工之日提出D.承包人可不申请拍卖，而直接与发包人协商将工程折价E.承包人因发包人违约所造成的损失，可在工程拍卖所得中扣除【答案】： AD 7、为了保证工程质量，我国建筑法提倡对建筑工程实行总承包，禁止将建筑工程肢解发包。建筑法规定，须经建设单位认可，建筑工程总承包单位可以将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位。对于总承包单位与分包单位在共同承包建筑过程中的法律责任，下列选项正确的是（ ）。A. 建设工程总承包单位和分包单位应当在各自的业务范围内向建设单位承担工程质量责任B. 建筑工程总承包单位按照总承包合同的约定对建设单位负责C. 分包单位按照分包合同的约定对总承包单位负责D. 总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任E. 在因分包单位原因发生建筑工程质量问题时，应当先由建筑工程总承包单位向建设单位承担责任，再由分包单位向总承包单位承担相应的法律责任【答案】： BCD 8、下列责任种类中，属于行政处罚的有（）。A.警告 B.行政拘留 C.罚金 D.排除妨碍 E.没收财产【答案】： AB 9、 关于项目经理部及其行为法律后果的说法，正确的是（）。( 2015真题 )A.其行为的法律后果由项目经理承担 B.不具备法人资格 C.是施工企业为完成某项工程建设任务而设立的组织 D.其行为的法律后果由项目经理部承担 E.其行为的法律后果由企业法人承担【答案】： BC 10、人民法院采取证据保全的方法主要有()。A.听取当事人的陈述,并作记录B.对文书、物品等进行录像、拍照、抄写或者用其他方法加以复制C.委托有资格的专业机构对证据采取处理措施,延长证据的留存期D.向证人进行询问调查,记录证人证言E.对证据进行鉴定或者勘验【答案】： BD 11、某建筑公司为承揽文物保护单位的修缮、重建项目，则其申领文物保护工程资质证书应当具备的条件包括( )。A.有取得文物博物执业资格的人员B.有取得文物博物专业技术职务的人员C.有文物修缮、重建方面的工程业绩D.有从事文物保护工程所需的技术设备E.法律、行政法规规定的其他条件【答案】： BD 12、下面关于施工单位对建设工程质量最低保修期期限说法正确的是（ ）。A. 有防水要求的卫生间为2年B. 给排水管道为5年C. 电气设备安装工程为2年D. 供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期E. 装修工程为2年【答案】： CD 13、（2020年真题）根据招标投标法实施条例，国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，可以邀请招标的有（）。A.技术复杂，只有少量潜在投标人可供选择的项目B.国务院发展改革部门确定的国家重点项目C.受自然环境限制，只有少量潜在投标人可供选择的项目D.采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大的项日E.省、自治区、直辖市人民政府确定的地方重点项目【答案】： ACD 14、甲乙双方签订买卖合同，丙为乙的债务提供保证，但保证合同未约定保证方式及保证期间。关于该保证合同的说法，正确的有（ ）。A.丙的保证方式为一般保证B.债权人有权自主债务履行期届满之日起6 个月内要求保证人承担保证责任C.保证期间为主债务履行期届满之日其3 个月内D.乙不能履行债务时，才由丙承担保证责任E.甲在保证期间内依法将主债权转让给丁，丙在原保证担保的范围内继续承担保证责任【答案】： B 15、某建设工程施工合同履行中，施工单位违约，则其可能承担违约责任的形式有（）A.支付违约金与解除合约B.赔偿损失与修理、重做、更换C.定金与支付违约金D.继续实际履行与解除合同E.赔偿损失与实际履行【答案】： B 16、根据侵权责任法的规定，建筑物、构筑物或者其他设施倒塌造成他人损害的，由( )承担连带责任。有其他责任人的，有权向其他责任人追偿。A.监理单位B.建设单位C.设计单位D.施工单位E.质量监督站【答案】： BD 17、根据建造师注册管理的规定，下列属于不应批准注册申请的情形包括（ ）。A. 李某因工伤丧失了民事行为能力B. 张某取得资格证书4年后方才申请注册C. 赵某将申请通过考试的两个专业类别在两个单位注册D. 魏某将申请通过考试的两个专业类别在两个单位分别注册E. 王某取得资格证书一年后才申请注册【答案】： ABCD 18、施工单位在现场取样时，应在（ ）的见证下进行。A.政府质量监督人员B.施工单位项目技术负责人C.材料供应商技术负责人D.监理工程师E.建设单位代表【答案】： D 19、下列选项中属于违法分包的情形有()A.总承包单位将建设工程分包给不具备相应资质条件的单位的B.分包单位将其承包的建设工程再分包的C.总承包单位对其承包建设工程的主体工程进行分包的D.任何情形下,承包单位将其承包的部分建设工程交由其他单位完成的E.总承包单位将其承包的程分包的【答案】： ABC 20、根据招标投标法实施条例，下列投标人的行为中，属于弄虚作假行为的有（）。2017A.使用伪造、变造的许可证件 B.投标人之间协商投标报价 C.不同投标人的投标文件相互混装 D.投标人之间约定部分投标人放弃中标 E.提供虚假的财务状况【答案】： A 21、根据事故具体情况.事故调查组成员由关人民政府.安全生产监督管理部门和负责安全生产监督管理职责的有关部门以及（）派人参加（2013）A.监察机关B.人民法院C.公安机关D.人民检察院E.工会【答案】： ACD 22、下列应由供应商承担标的物损毁、灭失风险的情形有（?）。A.施工企业购买一批安全帽，供应商尚未交付B.合同仅约定由供应商将货物交给承运人运输，供应商已将标的物发运，尚未到达约定的交付地点C.合同约定在标的物所在地交货，约定时间已过，施工企业仍未前往提货D.标的物已运抵交付地点，施工企业因标的物质量不合格而拒收货物E.供应商在交付标的物时未附产品说明书，施工企业已接收【答案】： AD 23、发、承包双方需要在质量保修书中明确的是( )。A.保修范围B.保修人员C.保修金的预留和返还D.保修期限E.保修责任【答案】： AD 24、地役权合同一般包括()等条款。A.合同的公证机关B.供役地和需役地的位置C.利用目的和方法D.利用期限E.费用及其支付方式【答案】： BCD 25、甲施工企业与非本单位自然人乙订立协议，其中约定：“允许乙使用甲资质承揽工程， 乙承揽工程合同额5%上缴甲作为管理费用，发生质量、安全事故由乙自行承担。”则下列关于甲为此应当承担的法律责任的说法，正确的有 ( )。A. 没收违法所得B. 责任停业整顿C. 降低资质等级D. 吊销资质证书E. 罚金【答案】： ABCD 26、下列进项税额准予从销项税额中抵扣的有()A.从销售方取得的增值税专用发票上注明的增值税额B.从海关取得的海关进口增值税专用缴款书上注明的增值税额C.自境外单位或者个人购进劳务、服务、无形资产或者境内的不动产,从税务机关或者扣缴义务人取得的代扣代缴税款的完税凭证上注明的增值税额D.非正常损失的在产品、产成品所耗用的购进货物E.非正常损失的购进货物,以及相关的劳务和交通运输服务【答案】： ABC 27、在市区施工生产环境噪声污染的下列情形中，可以在夜间进行施工作业而不需要有关主管部门证明的是（ ）。A. 混凝土连续浇筑B. 特殊需要必须连续作业C. 自来水管道爆裂抢修D. 由于施工单位计划向国庆献礼而抢进度的施工E. 路面塌陷抢修【答案】： C 28、下列法律责任中，属于行政处罚的有()。A.限制人身自由B.罚金C.责令停业执业D.记过E.暂扣许可证【答案】： C 29、关于仲裁协议效力的说法，正确的有（）。（2016）A.合同无效，仲裁协议亦无效B.仲裁协议有效，当事人也可以向法院提出诉讼C.仲裁委员会有权裁决超出仲裁协议约定范围的争议D.有效的仲裁协议排除法院的司法管辖权E.有效的仲裁协议对双方当事人均有约朿力【答案】： D 30、下列对评标委员会的组成的说法，正确的是（ ）。A.评标由招标人依法组建的评标委员会负责B.评标委员会成员的名单在中标结果确定前应当保密C.与投标人有利害关系的人不得进入相关项目的评标委员会D.评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为5 人以上单数E.评标委员会有权自行指定中标人【答案】： ABCD 31、人民调解应当遵循的程序主要是()。A.当事人申请调解B.人民调解委员会主动调解C.达成协议D.仲裁委员会参与旁听E.指定调解员或由当事人选定调解员进行调解【答案】： ABC 32、关于仲裁开庭与裁决的说法，正确的有（）A.当事人协议不开庭的，仲裁庭可以根据仲裁申请书、答辩书以及其他材料作出裁决B.被申请人在开庭审理时未经仲裁庭许可中途退庭的，仲裁庭不可缺席审理并作出裁决C.仲裁裁决是由仲裁庭作出的具有强制执行效力的法律文书D.仲裁裁决在所有承认和执行外国仲裁裁决公约缔约国或地区均可得到承认和执行E.申请仲裁裁决强制执行时效的中断适用法律有关诉讼时效中断的规定【答案】： ACD 33、建设部绿色施工导则规定，水污染控制要点包括（ ）。A. 保护地下水环境B. 在施工现场应针对不同的污水，设置相应的处理设施C. 采用隔水性能好的边坡支护技术D. 污水排放应委托有资质的单位进行废水水质监测，提供相应的污水检测报告E. 当基坑开挖油水量大于30万立方米时，应该进行地下水回灌【答案】： ABCD 34、下列情形中,应当由出卖人承担标的物毁损、灭失风险的有（ ）A.标的物需要运输,当事人对交付地点约定不明确,出卖人将标的物交付给第承运人后B.施工企业购买批安全帽,出卖人尚未交付C.标的物已抵交付地点,施工企业因标的物质量不合格而拒收货物D.合同约定在标的物所在地交货,约定时间已过,施工企业仍未前往提货E.出卖人在交付标的物时未附产品说明书,施工企业已接收【答案】： BC 35、关于代理的说法，以下哪项选项是正确的( )。A.代理人需要转委托第三人代理的，应当取得被代理人的同意或者追认B.同一代理事项有数位代理人的，应当推选牵头人C.作为委托人的法人、非法人组织终止的，委托代理终止D.表见代理是有权代理E.为了维护被代理人的利益，代理人可直接转托他人代理【答案】： AC 36、工程承包人在提交竣工验收报告的同时,向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料。关于该工程竣工验收的质量责任的说法,正确的有()。A.当事人对工程造价发生合同纠纷时,应当向仲裁机构申请仲裁或向人民法院起诉B.发包人要求承包人完成合同以外零星项目,发包人签证后施工,如发包人未签证,承包人施工后发生争议的,责任由承包人自负C.承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础工程和主体机构质量承担民事责任D.建设工程竣工时发现的质量问题或者质量缺陷,不是施工单位的责任,施工单位没有义务进行修复或返修E.程质量保证金应在保修期满后返还【答案】： ABC 37、根据劳动合同法，用人单位在聘用劳动者以及签订劳动合同时单位不能有下列行为（ ）。A. 要求劳动者提供担保B. 订立无终止时间的劳动合同C. 向劳动者索取财务D. 扣押劳动者的证件E. 约定竞业限制条款【答案】： ACD 38、关于总承包单位与分包单位对建设工程承担质量责任的说法，正确的有（）。2014A.分包单位按照分包合同的约定对其分包工程的质量向总承包单位及建设单位负责B.分包单位对分包工程的质量负责，总承包单位未尽到相应监管义务的，承担相应的补充责任C.建设工程实行总承包的，总承包单位应当对全部建设工程质量负责D.当分包工程发生质量责任或者违约责任，建设单位可以向总承包单位或分包单位请求赔偿;总承包单位或分包单位赔偿后，有权就不属于自己责任的赔偿向另一方追偿E.当分包工程发生质量责任或者违约责任，建设单位应当向总承包单位请求赔偿，总承包单位赔偿后，有权要求分包单位赔偿【答案】： CD 39、建筑施工企业安全生产管理机构专职安全生产管理人员员的主要职责有( )。A.现场监督危险性较大程安全专项施工方案实施情况B.对发现的安全生产违章违规行为或安全隐患,当场予以纠正或作出处理决定C.负责施现场安全生产日常检查并做好检查记录D.依法报告生产安全事故情况E.检查危险性较大工程安全专项施工方案落实情况【答案】： ABC 40、甲公司是某项目的总承包单位，乙公司是某专业工程的分包单位。在施工过程中，由于乙公司拒不服从甲公司的安全生产管理，最终造成安全生产事故。对于建设单位遭受损失的赔偿责任，下列说法正确的是（ ）。A.建设单位可以要求甲公司承担全部赔偿责任B.甲公司没有过错，全部损失应当由乙公司承担C.建设单位应当要求乙公司承担主要责任，其他损失由甲公司承担D.甲公司承担全部赔偿责任后，可以要求乙公司承担其中的主要责任E.甲公司承担全部赔偿责任后，应当按照分包合同约定的比例要求乙公司分担【答案】： AD 41、 在下列情形中,发包人应当承担过错责任的有()。A.发包人直接指定分包人分包专业工程,造成建筑工程质量缺陷B.发包人提供或者指定购买的建筑材料不符合强制性标准,造成建筑工程质量缺陷C.发包人未组织竣工验收擅自使用工程,在工程的合理使用寿命内地基基础工程出现质量缺陷D.发包人提供的设计有缺陷,造成建筑工程质量缺陷E.发包人提供的设备不符合强指标性标准,引起建筑工程质量缺陷【答案】： ABD 42、下列属于刑法中主刑范畴的有()A.有期徒刑B.没收财产C.罚金D.管制E.拘役【答案】： AD 43、施工单位在施工时，应在（ ）等危险部位，设置明显的、符合国家标准的安全警示标志。A.施工现场入口处B.楼梯口C.电梯井口D.现场办公室E.基坑边沿【答案】： ABC 44、下列文件和资料中,属于建设单位办理工程质量监督手续应提交的有（）。A.建设用地规划许可证B.可行性研究报告C.建设工程规划许可证D.施工企业资质等级证书及营业执照副本E.工程勘察设计文件【答案】： CD 45、根据关于清理规范工程建设领域