一级建造师之一建工程法规题库精选题库（精品）.docx

一级建造师之一建工程法规题库精选题库（精品）第一部分 单选题(50题)1、投标有效期应从( )之日起计算。（2012）A.招标文件规定的提交投标文件截止B.提交投标文件C.提交投标保证金D.确定中标结果【答案】： A 2、根据建设工程安全生产管理条例，下列关于建设单位的禁止性规定的叙述，错误的是()。A.不得对勘察、设计、施工、工程监理等单位提出不符合建设工程安全生产法律、法规和强制性标准规定的要求B.绝对不得压缩合同约定的工期C.不得明示施工单位购买不符合安全施工要求的安全防护用具D.不得暗示施工单位使用不符合安全施工要求的机械设备【答案】： B 3、根据2011年7月1日起实施的全国人大常委会关于修改中华人民共和国建筑法的决A. 在投标时为职工办理意外伤害保险B. 为职工参加工伤保险缴纳工伤保险费C. 在中标后为职工办理意外伤害保险D. 为从事危险作业的职工办理意外伤害保险【答案】： B 4、在买卖合同中，出卖人对出卖的标的物应当有完全的所有权或（ ）,否则应承担权利瑕疵担保义务。A.占有权B.使用权C.收益权D.处分权【答案】： D 5、某建设单位欲新建一座大型综合市场，于2017年3月20日领到工程施工许可证。开工后因故于2017年10月15日中止施工。根据建筑法施工许可制度的规定，该建设单位向施工许可证发证机关报告的最迟期限应是2017年（）。A.10月15日B.10月22日C.11月14日D.12月14日【答案】： C 6、甲公司与乙公司组成联合体共同承包了某大型建筑工程的施工。关于该联合体承包行为的说法，正确的是（）。A.乙按照承担施工内容及工程量的比例对建设单位负责 B.建设单位应当与甲、乙分别签订承包合同 C.甲和乙就工程质量和安全对建设单位承担连带责任 D.该行为属于肢解工程发包的违法行为【答案】： C 7、对于根据市场行情约定了价格的合同，如果在其履行过程中逾期付款而又遇到市场行情发生波动时，下列说法正确的是()。A.遇价格上涨，按原价执行；遇价格下降，按新价执行B.遇价格上涨，按新价执行；遇价格下降，按原价执行C.无论是价格上涨还是下降，均按市场价执行D.无论是价格上涨还是下降，均按原合同价执行【答案】： B 8、关于建设工程共同承包的说法，正确的是（）。2014A.中小型工程但技术复杂的，可以采取联合共同承包 B.两个不同资质等级的单位实施联合共同承包的，应当按照资质等级高的单位的业务许可范围承揽工程 C.联合体各方应当与建设单位分别签订合同，就承包工程中各自负责的部分承担责任 D.共同承担的各方就承包合同的履行对建设单位承担连带责任【答案】： D 9、建筑起重机械安装单位的安全职责是()。A.监督检查建筑起重机械的使用情况B.审核使用单位制定的建筑起重机械生产安全事故应急救援预案C.编制拆装工程专项施工方案并由本单位技术负责人签字D.设置相应的设备管理机构或者配备专职的设备管理人员【答案】： C 10、关于建设工程施工合同解除的说法，正确的是（）。A.合同约定的工期内承包人没有完工，发包人可以解除合同B.发包人未按合同约定支付工程价款，承包人可以解除合同C.承包人将承包的工程转包，发包人可以解除合同D.承包人已经完工的建设工程质量不合格，发包人可以解除合同【答案】： C 11、下列表述中，不符合施工现场临时设施安全卫生要求的是()。A.施工现场使用的装配式活动房屋应当具有产品合格证B.施工单位不得在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍C.将施工现场的办公、生活区与作业区合并设置D.职工的膳食、饮水、休息场所等应当符合卫生标准【答案】： C 12、当事人交换证据的时限是()。A.起诉后至答辩结束B.答辩期满后至开庭审理前C.开庭后至审理结束前D.起诉后至裁决前【答案】： B 13、建设工程施工合同发承包双方协议选择国内某仲裁机构后,承包人请求人民法院确认该仲裁协议效力的,应由()中级人民法院管辖。A.仲裁协议签订地B.该仲裁机构所在地C.建设工程所在地D.承包人住所地【答案】： B 14、关于法人的说法，正确的是（）。（2014）A.法人以其登记注册地为住所B.企业法人自取得营业执照时取得法人资格C.非企业法人是指行政法人和事业法人D.建设单位可以是没有法人资格的其他组织【答案】： D 15、依据民事诉讼法的规定，合议庭组成人员确定后，应当在()日内告知当事人。A.3B.5C.7D.10【答案】： A 16、建设单位于 2015 年 3 月 15 日接到施工单位提交的列入城建档案馆接收范围的工程竣工验收报告，4 月 15 日竣工验收顺利通过，建设单位最晚应于（ ）前向城建档案馆移交该工程项目档案文件。A.2015 年 6 月 15 日B.2015 年 7 月 15 日C.2015 年 3 月 30 日D.2015 年 4 月 30 日【答案】： B 17、（2019年真题）某施工现场围挡倒塌造成路上行人腿部骨折,应当由()承担连带责任。A.建设单位和施工企业B.建设单位和监理单位C.监理单位和施工企业D.道路管理部门和施工企业【答案】： A 18、在必须招标的项目范围中，从规模的角度，必须招标的是（ ）。A.施工单项合同估算价300万元B.重要设备的采购，单项合同估算价在200万元人民币以上C.重要材料的采购，单项合同估算价在100万元人民币以上D.勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在万元人民币以上【答案】： B 19、关于建筑工程施工许可管理的说法，错误的是（）。A.申请施工许可证是取得建设用地规划许可证的前置条件 B.保证工程质量和安全的施工措施须在申请施工许可证前编制完成 C.只有法律和行政法规才有权设定施工许可证的申领条件 D.消防设计审核不合格的，不予颁发施工许可证【答案】： A 20、权利人对他人所有的不动产或者动产，依法享有占有、使用和收益的权利是（）。A.所有权B.用益物权C.担保物权D.收益权【答案】： B 21、某企业在办理财产保险中，保险金额超过了保险价值，则超过部分( )。A.由保险公司承担B.由该企业承担C.由企业和保险公司分担D.无效【答案】： D 22、在招标投标中，关于履约保证金的说法，正确的是（ ）。A.招标文件中不得要求中标人提交履约保证金B.履约保证金是为了保证中标人按照合同约定履行义务，完成中标项目而设立的C.履约保证金的金额没有法律规定的限制，招标人可要求中标人提交任意金额的履约保证金D.不鼓励施工企业以银行保函形式向建设单位提供履约担保【答案】： B 23、下列属于委托代理终止的是()。A.被代理人取得民事行为能力B.被代理人恢复民事行为能力C.代理期限届满或者代理事务完成D.指定代理的人民法院取消指定【答案】： C 24、 下列选项中，属于监理单位主要安全责任的是( )。A.组织专家论证、审查深基坑专项施工方案B.审查施工组织设计中的安全技术措施是否符合工程建设强制性标准C.申领施工许可证时，提供建设工程有关安全施工措施的资料D.提出保障施工作业人员安全和预防生产事故的措施建议【答案】： B 25、A公司委托运输公司将10吨液体化学制品由甲地运往乙地。运输公司没按约定的包装方式将化学制品运到乙地后，A公司发现化学制品已不足10吨，经查是由于化学制品蒸发所致（包装方式不会影响化学制品的蒸发），A公司要求运输公司赔偿损失。运输公司正确的作法是()。A.应当赔偿短少部分的损失B.不应赔偿，因为短少是由于不可抗力造成C.不应赔偿，因为短少是由于货物本身的自然性质造成D.应当与A公司分担损失，因为A公司对损失的发生也有过错【答案】： C 26、下列情形中，投标人已提交的投标保证金不予返还的是（ ）。A. 在提交投标文件截止日后撤回投标文件的B. 提交投标文件后，在投标截止日前表示放弃投标的C. 开标后被要求对其投标文件进行澄清的D. 评标期间招标人通知延长投标有效期，投标人拒绝延长的【答案】： A 27、关于民事法律责任,下列说法中正确的是A.民事责任的主要功能是惩罚犯罪B.民事责任的主要功能是充当民事救济手段C.民事责任的主要功能是维护社会经济秩序D.民事责任主要体现为人身责任【答案】： B 28、根据民法典，下列财产不可以抵押的是（ ）。 A.生产设备 B.建设用地使用权 C.正在建设的建筑物 D.集体所有的宅基地使用权【答案】： D 29、建设工程施工合同应以（ ）为合同履行地。A.发包方住所地B.合同签订地C.施工行为地D.承包方住所地【答案】： C 30、以下事项中，不属于行政强制执行决定书中必须载明的事项是()。A.强制执行的理由和依据B.当事人的姓名或者名称地址C.当事人依法享有的陈述权和申辩权D.行政机关的名称印章和日期【答案】： C 31、造成固体废物严重污染环境的,由县级以上人民政府环境保护行政主管部门按照国务院规定的权限决定限期治理;逾期未完成治理任务的,由（ )决定停业或者关闭。A.县级以上人民政府环境保护行政主管部门B.县级以上人民住房和城乡建设行政主管部门C.上级人民政府环境保护行政主管部门D.本级人民政府【答案】： D 32、根据实施工程建设强制性标准监督规定，下列监督检查内容中，不属于强制性标准监督检查的内容是（）。A. 工程项目采用的材料、设备B. 工程项目技术人员的劳动合同C. 工程项目的规划、勘察、设计、施工等环节D. 工程项目的安全、质量【答案】： B 33、承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，竣工日期（）。A.以合同约定的竣工日期为准 B.相应顺延 C.以承包人提交竣工报告之日为准 D.以实际通过的竣工验收之日为准【答案】： C 34、事故发生单位主要负责人受到刑事处罚或者撤职处分的,自刑罚执行完毕或者受处分之日起,不得担任任何生产经营单位的主要负责人的期限为()。A.1年B.2年C.3年D.5年【答案】： D 35、（2020年真题）根据绿色施工导则，建筑垃圾的再利用和回收率力争达到（）。A.50%B.40%C.30%D.20%【答案】： C 36、（2020年真题）甲公司向乙公司购买了一批铺材，甲公司和乙公司约定采用合同书的方式订立合同，由于施工进度紧张，在甲公司的催促之下，甲公司和乙公司在未签字盖章之前，乙公司将钢材送到了甲公司的项目现场，甲公司接收并投入工程使用，甲公对和乙公司之间买卖合同的状态是（）。A.无效B.条件成就时生效C.成立D.可撤销【答案】： C 37、甲施工企业与乙材料供应商订立了一份货物买卖合同，甲施工企业请求乙材料供应商交付货物，乙材料供应商请求甲施工企业支付货款，则甲施工企业和乙材料供应商行使的权利分别是（）。A.物权、债权B.债权、物权C.物权、物权D.债权、债权【答案】： D 38、根据建筑市场诚信行为信息管理力法，关于建筑市场诚信行为记录信息的公布期限的说法,正确的是（ ）。A. 对整改确有实效的,经企业申请、审批，可缩短其不良记录信息公布期限，但公布期限最短不得少于6 个月B. 建筑市场诚信行为记录的公布期限一般为6 个月至3 年C. 对招标投标违法行为记录公告期限为1 年D. 行政处理决定认定对招标投标当事人资质限制期限短于6 个月的，公告期限从其决定【答案】： B 39、根据最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定，人民法院采取的证据保全措施不包括（）。A.先予执行B.查封C.拍照D.制作笔录【答案】： A 40、王某所签订的下列合同中，不属于我国民法典调整范围的是（ ）。A. 劳动合同B. 借款合同C. 劳务分包合同D. 房屋租赁合同【答案】： A 41、关于法定代表人的说法，下列选项中正确的有（ ）。A.法定代表人代表法人从事民事活动B.公司章程对法定代表人权利的限制，可以对抗善意第三人C.因过错履行职务行为损害他人，由法定代表人承担责任D.法人承担民事责任后，不可以向有过错的法定代表人追偿【答案】： A 42、关于人身保险合同的说法，正确的是（）。A.保险合同只能由被保险人和保险人签订B.受益人由被保险人或投保人指定C.被保险人或受益人必须是投保人D.保险人可以用诉讼方式要求投保人支付保险费【答案】： B 43、()是合同当事人权利义务指向的对象。A.标的B.数量C.质量D.价款或酬金【答案】： A 44、连带责任保证的保证人与债权人未约定保证期间的，债权人有权自主债务履行期届满之日起()内要求保证人承担保证责任。A.6个月B.9个月C.1年D.2年【答案】： A 45、下列关于节假日加班工资的说法，正确的是（ ）。A.用人单位安排劳动者日常工作应支付150的加班费B.用人单位休息日安排劳动者工作又不能安排补休的，支付不低于工资200的加班费C.用人单位安排劳动者延长工作时间的，支付不低于工资报酬的250加班费D.法定节假日安排劳动者工作的，支付不低于400%的工资报酬【答案】： B 46、某施工企业在开工前欲查明施工现场区域内地下管线,则应向其提供施工现场区域内地下管线资料的主体为()。A.城建档案管理部门B.相关管线产权部门C.市政管理部门D.建设单位【答案】： D 47、下列安全生产条件中，属于建筑施工企业取得安全生产许可证应当具备的条件是()。（2015）A.有职业危害应急救援预案，并配备必要的应急救援器材和设备B.管理人员和作业人员每年至少进行2次安全生产教肓培训并考核合格C.特种作业人员经有关业务主管部门考核合格，职得特种作业操作资格证书D.设罝安全生产管理机构，按照国家有关规定配备兼职安全生产管理人员【答案】： C 48、关于在文物保护单位和建设控制地带内从事建设活动的说法,正确的是（）。2017真题A.文物保护单位的保护范围内及其周边的一定区城不得进行挖掘作业 B.在全国重点文物保护单位的保护范围内进行挖掘作业,必须经国务院批准 C.在省、自治区、直辖市重点文物保护单位的保护范围内进行挖掘作业的,必须经国务院文物行政主管部门同意 D.因特殊情况需要在文物保护单位的保护范围内进行挖掘作业的,应经核定公布该文物保护单位的人民政府批准,并在批准前征得上一级人民政府文物行政主管部门同意【答案】： D 49、当事人双方在合同中约定解决争议的方法只能为调解。当纠纷发生后，若一方坚决不同意调解，此时的争议解决方式应为（ ）。A.和解B.调解C.诉讼D.仲裁【答案】： C 50、根据建筑施工企业安全生产许可证管理规定，已经取得安全生产许可证的施工企业发生重大安全事故所产生的法律后果是（）。A.撤销安全生产许可证B.吊销安全生产许可证C.暂扣安全生产许可证并限期整改D.责令停止生产并处罚款【答案】： C 第二部分 多选题(50题)1、根据工伤保险条例，建筑施工企业职工有下列情况可以认定为工伤的有()。（2014）A.出差途中，由于工作原因遭遇车祸受伤B.在施工现场斗殴受伤C.在施工现场因工作原因受到事故伤害D.施工期间醉酒坠落致残E.在办公场所内因劳资纠纷自杀【答案】： AC 2、下列属于生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有的职责有（ ）。A.建立健全本单位安全生产责任制B.督促检查本单位的安全生产工作C.对作业人员违规违章行为有权予以纠正或者查处D.落实安全生产管理制度E.确保项目安全生产费用的有效使用【答案】： AB 3、建设工程安全生产管理条例规定，施工单位应对涉及（ ）的工程编制专项施工方案，并附具安全验算结果，经施工单位技术负责人、总监理工程师签字后实施，由专职安全生产管理人员进行现场监督。A.基坑支护与降水工程B.土方开挖工程C.模板工程D.起重吊装工程E.幕墙工程【答案】： ABCD 4、行政强制措施包括（ ）。A.限制公民人身自由B.查封场所、设施或者财物C.扣押财物D.冻结存款、汇款E.拍卖财产【答案】： ABCD 5、工程建设标准批准部门应当对工程项目执行强制性标准情况进行监督检查，其检查内容包括()。A.工程作业人员是否熟悉强制性标准B.规划、勘察、设计、施工、验收等是否符合强制性标准的规定C.采用的材料、设备是否符合强制性标准的规定D.采用的导则、指南、手册、计算机软件的内容是否符合强制性标准的规定E.工程安全、质量是否使用了强制性标准【答案】： BCD 6、关于建设工程见证取样和送检的说法，正确的是（ ）。A.试样的真实性只能由取样人员负责B.用于承重墙体的砌筑砂浆实验块必须实施见证取样和送检C.见证人员应由施工企业中具备施工试验知识的专业技术人员担任D.取样人员应在试样或其包装上作出标识、封志，并由其签字后即可E.利害关系人对检测结果有争议的，由双方共同认可的检测机构复检，复检结果由提出复检方报当地建设主管部门备案【答案】： B 7、下列关于总承包的表述中，符合现行建设法规的有（ ）。A.同一个项目的项目管理单位不得与工程总承包企业具有利害关系B.具有工程勘察、设计或施工总承包资质的企业，可在其资质等级许可的工程项目范围内开展工程总承包业务C.建设单位可以自主决定采用招标或者直接发包的方式选择工程总承包企业D.总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位负连带责任E.具有勘察、设计资质的企业，可以承接施工总承包业务【答案】： ABD 8、行政诉讼期间，原则上不停止具体行政行为的执行。但具体行政行为即刻停止执行的有（ ）。A.被告认为需要停止执行的B.人民法院认为应当停止执行的C.原告申请停止执行，人民法院经审查裁定停止执行的D.被告申请停止执行，人民法院经审查裁定停止执行的E.原告申请停止执行的【答案】： AC 9、根据关于促进建筑业持续健康发展的意见,严格执行工程质量终身责任制,在建筑物明显部位设置永久性标牌,公示质量责任主体和主要责任人。对违反有关规定、造成工程质量事故的,依法给予责任单位()处分。A.停业整顿B.降低资质等级C.吊销资质证书D.一定时间直至终身不得再入此行不业E.通过国家企业信用信息公示系统予以公示【答案】： ABC 10、施工合同中对应付款时间约定不明时，关于付款起算时间的说法，正确的有（ ）。A.工程已实际交付的，为交付之日 B.工程未交付的，为提交竣工结算文件之日 C.工程已交付，施工企业主张工程款的，为提出主张之日 D.工程未交付的，为提交竣工验收报告之日 E.工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日【答案】： AB 11、建筑工程五方责任主体项目负责人质量终身责任追究暂行办法规定，监理单位总监理工程师应当按照()进行监理，对施工质量承担监理责任。A.法律法规B.工程承包合同C.技术标准D.设计文件E.工程监理合同【答案】： ABCD 12、对于某建筑公司施工现场出现的问题，下面说法错误的是（ ）。A. 工人王某从未接受安全培训并不违法，但是项目经理李某若2年未经培训，就属违法B. 某工地发生了安全生产事故后，现场从业人员必须立即报告，但是伤亡数据不准确并不违法C. 各类仓库均不得与员工宿舍在同一座建筑物内D. 如果从业人员不问，施工单位没有义务告知针对重大危险源在紧急情况下应当采取的措施E. 建设项目安全设施的设计单位应当对安全设施设计负责【答案】： ACD 13、按照文物保护法实施条例规定，涉及建筑活动的文物保护单位下列行为中，仅须取得文物行政主管部门颁发的相应等级的文物保护工程资质证书即可承担的是( )。A.迁移B.修补C.修缮D.清洗E.重建【答案】： BD 14、下列关于缺陷责任期的说法,正确的是( )。A.缺陷责任期同工程质量保修期期限一致B.缺陷责任期是法律规定的,当事人不能约定C.缺陷责任期从工程通过竣工验收之日起计D.由于承包人原因导致工程无法按规定期限进行竣工验收的，缺陷责任期从实际通过竣工验收之日起计E.由于发包人原因导致工程无法按规定期限进行竣(交)工验收的,在承包人提交竣(交)工验收报告60天后,工程自动进入缺陷责任期【答案】： CD 15、某工地塔吊未按安全生产规定进行按时检查加固。为了赶进度，管理者明知存在安全隐患，仍继续要求施工，结果在实施过程中倒塌，造成重大伤亡。对此应负刑事责任的有( )。A.该工地的负责人 B.负责塔吊安全的管理人C.塔吊的销售人员 D.该建筑公司的负责人E.工地上的施工人员【答案】： ABD 16、招标投标法实施条例规定，除招标投标法规定可以不进行招标的特殊情况外，有( )的情形，可以不进行招标。A.需要采用不可替代的专利技术B.需要采用不可替代的专有技术C.采购人依法能够自行建设、生产或者提供D.已通过招标方式选定的特许经营项目投资人依法能够自行建设、生产或者提供E.采购人愿意向原中标人采购货物的【答案】： ABCD 17、甲施工企业与乙劳务派遣公司订立劳务派遣协议，由乙向甲派遣员工丁某，关于该用工关系的说法，正确 的是（ ）。A.丁某工作时因工受伤，甲应当申请工伤认定B.在派遣期间，甲被宣告破产，可以将丁某退回乙C.乙应当对丁某进行工作岗位所必需的培训D.在派遣期间，丁被退回的，乙不再向其支付劳动报酬【答案】： B 18、生产经营单位应当制定本单位的应急预案演练计划，并根据本单位的生产安全事故预防重点，进行（）。A.每年至少组织一次的综合应急预案演练或者专项应急预案演练 B.每半年至少组织一次现场处置方案演练 C.每半年至少组织一次的综合应急预案演练或者专项应急预案演练 D.每年至少组织二次的综合应急预案演练或者专项应急预案演练 E.每年至少组织一次的现场处置方案演练【答案】： AB 19、下列责任形式中,当事人承担违约责任的形式有（）。A.赔礼道歉 B.支付违约金 C.赔偿损失 D.采取补救措施 E.罚金【答案】： BCD 20、关于施工现场环境噪声污染防治的说法，正确的有（）。A.在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业 B.科研单位的建筑物属于噪声敏感建筑物 C.建筑施工场界环境噪声排放限值与时间段无关 D.环保行政管理部门有权对排放环境噪声的施工单位进行现场检查 E.“夜间”是指22:00至次日8:00之间的时段【答案】： BD 21、根据国务院工伤保险条例的规定，应当认定为或视同工伤的有（ ）。 A. 患职业病的劳动者B. 上下班途中，交通事故受伤，承担事故全部责任的劳动者C. 因工外出发生事故下落不明的劳动者D. 工作时间和工作岗位，突发疾病死亡E. 在抢先救灾中受到伤害【答案】： ACD 22、某施工保修合同中约定了对各部位的保修期限都是3年，其中没有违反最低保修期限规定的是（ ）。A. 基础设施工程B. 有防水要求的卫生间C. 供热系统D. 给排水管道E. 装修工程【答案】： CD 23、建筑工程总承包单位可以将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位，但是（ ）。A.必须报建设行政主管部门批准备案B.除总承包合同中约定的分包外，必须经建设单位认可C.必须经由建设单位与分包单位重新签订分包合同D.建设单位应当重新领取施工许可证E.施工总承包的，建筑工程主体结构的施工必须由总承包单位自行完成【答案】： B 24、在下列情形中，代理人应当向被代理人承担民事责任的有（ ）。A. 在第三人知道行为人没有代理权仍与其实施民事行为给被代理人造成损害的B. 经追认的越权代理行为C. 委托书授权不明的代理行为D. 代理人因事务繁忙未经被代理人同意将代理事务转托他人E. 被代理人知道代理人的代理行为违法不表示反对的【答案】： AD 25、必须实施见证取样和送检的试块，试件和材料有（）。A.用于承重结构的混凝土试块 B.用于承重墙体的砌筑砂浆试块 C.用于承重结构的钢筋及连接头试件 D.所有的水泥材料 E.地下、屋面、厕浴间使用的防水材料【答案】： ABC 26、下列选项中属于挂靠的行为有()。A.没有资质的单位或个人借用其他施工单位的资质承揽工程的B.总承包单位将建设工程分包给不具备相应资质条件的单位的C.劳务分包的发包单位不是该工程的施工总承包、专业承包单位或专业分包单位的D.资质等级高的施工单位借用资质等级低的E.分包单位将其承包的建设程再分包的【答案】： ACD 27、下列关于争议评审机制的说法,正确的有（）。A.具有专业性特点B.具有快速反应、现场解决问题的特点C.有助于创造良好气氛D.经争议评审的案件,不得再提起诉讼或仲裁E.双方最终仍保留诉讼或仲裁的救济途径【答案】： ABC 28、（2020年真题）根据住房城乡建设部办公厅等关于开展工程建设领域专业技术人员职业资格“挂证”等违法违规行为专项整治的通知，下列关于“挂证”的说法，正确的有（）。A.建造师注册证书不可以租借使用B.建造师注册单位与实际工作单位不一致的属于“挂证C.人力资深服务机构可以提供建造师租借信息服务D.违规使用“挂证”人员的单位，将被予以通报，记入不良行为记录，并列入建筑市场主体“黑名单”E.人力资源服务机构因工作需要扣押建造师注册证书属于“挂证”【答案】： AB 29、下列关于施工许可制度的有关说法中，正确的有（ ）。A.实行开工报告批准制度的工程，必须符合建设行政部门的规定B.建设单位领取施工许可证后既不开工也不申请延期或延期超过时限的，施工许可证自行废止C.建设工程因故中止施工满一年的，恢复施工前应报发证机关核验施工许可证D.批准开工报告的工程，因故不能按期开工满6个月的，应重新办理开工报告审批手续E.实行开工报告批准制度的工程，因故未能在6个月内开工，应另行办理施工许可证【答案】： BCD 30、在可撤销合同中，当事人享有的撤销权在下列（ ）情况出现时，撤销权消灭。 A. 当事人有争议的B. 合同已经履行完毕的C. 经法院确认没有撤销权的D. 具有撤销权的当事人明确表示或者以自己的行为放弃撤销权E. 具有撤销权的当事人自知道或者应当知道撤销事由之日起一年内没有行使撤消权【答案】： D 31、建设用地使用权人将建设用地使用权转让、互换、出资、赠与或者抵押，应当符合的规定有()。A.应当向登记机构申请变更登记B.当事人应当采取书面形式订立相应的合同C.当事人可以采取书面或口头形式订立相应的合同D.附着于该土地上的建筑物、构筑物及其附属设施分开处分E.使用期限由当事人约定，但不得超过建设用地使用权的剩余期限【答案】： AB 32、甲施工企业误将应当支付给乙材料供应商的货款支付给丙材料供应商，关于甲、乙和丙之间债的发生根据及其处理的说法，正确的有（）。A.丙应当将货款返还给乙 B.甲向乙支付货款属于合同之债 C.丙获得货款后属于无因管理之类 D.乙和丙之间没有债权和债务关系 E.丙获得货款构成不当得利之债【答案】： BD 33、下列属于噪声敏感建筑的是（ ）。A.医院B.学校C.商业街D.住宅小区E.汽车制造厂【答案】： ABD 34、根据民事诉讼法规定，不适用诉讼时效的情形是（ ）A.王某在马路上被车撞伤的赔偿B.李某在银行存款本金返还请求C.张某购买的国债兑换请求D.施工单位请求支付工程款的请求权E.某公司国际货物买卖争议【答案】： BC 35、甲、乙两个施工单位组成联合体投标，双方约定，如因施工质量问题导致建设单位索 赔，各自承担索赔额的50%。施工过程中建设单位确因质量原因索赔12万元，则下列关于此索赔和赔偿责任承担的说法中，正确的有（ ）。A.如甲无过错，则其有权拒绝先行赔付B.建设单位可直接要求甲承担12万元C.建设单位可直接要求乙承担12万元D.建设单位应当要求质量缺陷的过错方承担主要责任 E.先行赔付的一方，有权就超出50%的部分向另一方追偿【答案】： BC 36、投标有效期内，投标人有（ ）行为的，其投标保证金予以没收。A. 撤回投标文件B. 补充投标文件C. 放弃中标D. 澄清投标文件E. 说明投标文件【答案】： AC 37、施工企业与建设单位签订施工合同,双方没有约定付款时间,后因利息计算产生争议,则下列有关工程价款应支付日期的说法,正确的有()。A.建设工程没有交付的,为提交验收报告之日B.建设工程已实际交付的,为交付之日C.建设工程没有交付的,为提交竣工结算文件之日D.建设工程未交付,工程价款也未结算的,为人民法院判决之日E.建设工程未交付,工程价款也未结算的,为当事人起诉之日【答案】： BC 38、关于建设工程施工合同一般条款的说法，正确的是（ ）。A.建设单位的名称应以营业执照上的名称为准B.合同标的是财产C.履行地点为项目所在地D.违约责任是当事人违反合同义务的责任E.有关施工组织设计的内容为履行方式条款【答案】： ACD 39、关于安全生产许可证管理制度的说法,正确的有()。A.安全生产许可证的有效期为3年B.未取得安全生产许可证的企业,不得从事建筑施工活动C.建设主管部门在颁发施工许可证时,必须审查安全生产许可证D.企业未发生死亡事故的,许可证有效期届满时自动延期E.企业未发生死亡事故的,许可证有效期届满时,经原办证机关同意,可延期【答案】： ABC 40、根据事故具体情况.事故调查组成员由关人民政府.安全生产监督管理部门和负责安全生产监督管理职责的有关部门以及（）派人参加（2013）A.监察机关B.人民法院C.公安机关D.人民检察院E.工会【答案】： ACD 41、根据注册建造师管理规定，下列情形中，不予注册的有（ ）。A.钱某取得资格证书3 年后申请注册B.赵某因工伤丧失了民事行为能力C.孙某与原单位解除劳动关系后申请变更注册D.周某申请在两个单位分别注册E.李某已满60 岁但仍担任单位的咨询顾问【答案】： BD 42、诉讼代理人代为（ ），必须有委托人的特别授权。A.承认、放弃、变更诉讼请求B.进行和解C.提起反诉或者上诉D.收取法律文书E.陈述【答案】： ABC 43、下列法律责任中，属于行政处罚的有()。A.限制人身自由B.罚金C.责令停业执业D.记过E.暂扣许可证【答案】： C 44、对于扬尘控制，住房和城乡建设部绿色施工导则中规定（ ）。A.构筑物爆破拆除前，做好扬尘控制计划B.施工现场非作业区达到目测无扬尘的要求C.构筑物机械拆除前，做好扬尘控制计划D.运送土方、垃圾、设备及建筑材料等，不污损场外道路E.结构施工、安装装饰装修阶段，作业区目测扬尘高度小于0.8m【答案】： ABCD 45、安全生产监督管理部门的下列做法,不正确的是（ ）。A.要求施工单位购买其认可的安全防护器材B.对建设工程是否有安全施工措施进行检查时，可以收费C.可以查封、扣押不符合保障安全生产的国家标准的设施、设备、器材D.重大事故隐患排除前或排除过程中无法保证安全的可以责令暂时停产停业E.在检查中发现从业人员未戴安全帽的，即要求停工整顿【答案