一级建造师之一建工程法规题库完整题库及参考答案（满分必刷）.docx

一级建造师之一建工程法规题库完整题库及参考答案（满分必刷）第一部分 单选题(50题)1、关于建设工程返修的说法，正确的是（）。2017真题A.建设工程返修不包括竣工验收不合格的情形 B.对竣工验收不合格的建设工程，若非施工企业原因造成的，施工企业不负责返修 C.对施工中出现质量问题的建设工程，无论是否施工企业原因造成的，施工企业都应负责返修 D.对竣工验收不合格的建设工程，若是施工企业原因造成的，施工企业负责有偿返修【答案】： C 2、甲施工企业将自己中标的一项工程全部分包给不具备相应资质的乙劳务企业，合同中规定了内容齐全的仲裁条款。因工程款纠纷，乙企业申请了仲裁，但甲接到开庭通知后以仲裁协议无效为由拒不到庭。仲裁庭可以据此（ ）。A.视为撤回仲裁申请B.缺席裁决C.告知乙向法院起诉D.告知乙请求法院确认仲裁协议的效力【答案】： B 3、某总承包企业承揽一合同总价为7500万元的设备安装工程，则其配备项目专职安全生产管理人员的数量不少于( )人。A.1B.2C.3D.4【答案】： B 4、关于建设工程中代理的说法,正确的是A.建设工程合同诉讼只能委托律师代理B.建设工程中的代理主要是法定代理C.建设工程中应由本人实施的民事法律行为,不得代理D.建设工程中为被代理人的利益,代理人可直接转托他人代理【答案】： C 5、根据建设工程质量管理条例，建设工程承包单位应当向建设单位出具质量保修书的时间是（）。（2015）A.竣工验收时 B.提交竣工验收报告时C.竣工验收合格后D.交付使用时【答案】： B 6、有著作权侵权行为的，应当承担民事责任；对于损害社会公共利益的，应当追究其行政责任，其执法部门是（ ）。A.知识产权保护部门B.工商行政部门C.政府相关管理部门D.著作权行政管理部门【答案】： D 7、安装、拆卸施工起重机械，应当编制拆装方案、制定安全施工措施，并由()现场实施全过程监督。（2013）A.施工单位负责项目管理的技术负责人B.装、拆卸单位的专业技术人员C.监理单位负责安全的工程师D.出租单位生产管理人员【答案】： B 8、 关于建筑市场诚信行为公布时限的说法，正确的是( )。A.良好行为记录信息公布期限一般为6个月B.建筑市场诚信行为记录信息的公布期限一般为6个月至3年C.招标投标违法行为记录公告期限为1年D.对整改确有实效的，可缩短不良行为记录信息的公布期限，但最短不得少于4个月【答案】： B 9、下列安全生产职责中，不属于建筑施工企业安全生产管理机构职责的是()。（2015）A.编制并适时更新安全生产管理制度并监督实施B.编制项目生产安全事故应急救援预案并组织演练C.参加生产安全事故的调查和处理工作D.协调配备项目专职安全生产管理人员【答案】： B 10、某施工企业为了支付农民工工资，擅自将租赁的脚手架钢管卖给王某，则下列关于该转让合同效力的表述中，正确的是（ ）。A. 合同有效B. 合同无效C. 出租方追认则合同生效D. 钢管实际交付后，合同生效【答案】： C 11、未取得注册证书和执业印章而担任大中型建设工程施工单位项目负责人的，其所签署的工程文件()。A.无效B.有效C.在工程质量合格的前提下有效D.经监理工程师认可才有效【答案】： A 12、2014 年3 月5 日，某建筑公司所承揽的某住宅小区施工项目竣工。按照施工承包合同的约定，建设单位应该在2014 年4 月1 日支付全部剩余工程款，但是建设单位以各种理由推托迟迟不予支付。考虑到人际关系问题，建筑公司没有立即对建设单位提起诉讼。2014 年12 月3日，建筑公司听说银行正计划将此住宅小区拍卖，理由是建设单位没有偿还贷款。而这些住宅则是作为贷款的抵押物。于是建筑公司提出自己对该小区拍卖所得价款享有优先受偿权。以下的表述正确的是（ ）。A.建筑工程价款包括承包人因发包人违约所造成的损失B.根据我国最高人民法院关于建设工程价款优先受偿权问题的批复，建筑公司享有优先权期限为一年，可以自己对小区进行拍卖C.建设单位没有偿还贷款，所以银行享有最优先受偿权D.2014 年12 月3 日已经超过了国家规定的行使优先权的期限，所以建筑公司无权享有优先受偿权【答案】： D 13、施工企业法定代表人甲超出公司章程的规定权限，与钢材经销商乙订立了价值800万元的钢材采购合同。钢材经销商乙由于不了解施工企业的内部规定，因而并不知甲超出公司章程的规定权限。则该买卖合同（ ）。A. 有效B. 无效C. 可撤销D. 效力待定【答案】： A 14、总承包单位和分包单位对分包工程的安全生产承担()。A.补充责任B.共同责任C.按份责任D.连带责任【答案】： D 15、甲、乙于4月1日签订一份施工合同。合同履行过程中,双方于5月1日发生争议,甲于5月20日单方要求解除合同。乙遂向法院提起诉讼,法院于6月30日判定该合同无效。则该合同自（）无效。A.4月1日B.5月1C.5月20日D.6月30日【答案】： A 16、某工程保修合同中约定防水工程保修期为3年，工程竣工交付使用后第4年发现屋面防水出现渗漏，则()。A.施工单位不再承担保修责任B.建设单位自己负责维修C.施工单位仍须承担保修责任D.防水材料厂家承担维修责任【答案】： C 17、下列选项中，不属于消防安全重点单位应履行的消防安全职责的是( )。A.确定消防安全管理人，组织实施本单位的消防安全管理工作B.建立消防档案，确定消防安全重点部位，设置防火标志，实行严格管理C.实行每月防火巡查，并建立巡查记录D.对职工进行岗前消防安全培训，定期组织消防安全培训和消防演练【答案】： C 18、建设项目在投入生产或者使用之前,其环境噪声污染防治设施必须经（ )验收;达不到国家规定要求的,该建设项目不得投入生产或者使用。A.环境保护行政主管部门B.城市管理主管部门C.住房和城乡建设行政主管部门D.卫生监督主管部门【答案】： A 19、甲施工企业有一辆里程表存在故障的工程用车,该车实际行驶里程8万公里,市场价格约为16万元,里程表显示行驶里程为4万公里。甲明知上述情况存在,仍将该车以23万元价格卖给了乙施工企业,乙知情后诉至法院。乙的下列诉讼请求可以获得支持的是()。A.请求减少价款至16万元B.以欺诈为由解除合同C.以重大误解为由请求撤销合同D.请求甲承担缔约过失责任【答案】： A 20、女职工王某因在孕期期间，领导认为她不能胜任工作，公司研究决定，从8 月25 日起解除与王某的劳动合同。根据劳动法的规定，该公司最迟应于（ ）前以书面形式通知王某。A.7 月25 日B.8 月10 日C.8 月25 日D.用人单位现在不得与王某解除劳动合同【答案】： D 21、建筑工程开工前,建设单位应当按照国家有关规定向工程所在地()以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证。A.乡级B.县级C.市级D.省级【答案】： B 22、（2019年真题）关于施工中产生的固体废物污染环境防治的说法，正确的是()A.施工现场的生活垃圾实行散装清运B.处置建筑垃圾的单位在运输建筑垃圾时，应当随车携带建筑垃圾处置核准文件C.施工企业可以将建筑垃圾交给从事建筑垃圾运输的个人运输D.转移固体废物，出省，自治区，直辖市行政区域处置的，应当同时向固体废物移出地和接受地的省级环境保护行政主管部门提出申请【答案】： B 23、根据建筑法,应当向施工单位提供施工现场及毗邻区域内供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料的义务主体是()。A.建设单位B.勘察单位C.设计单位D.监理单位【答案】： A 24、关于劳务派遣的说法，正确的是（）（2016）A.甲可以背劳务派遣公司派到某施工企业担任安全员B.乙可以被劳务派遣公司派到某公司做临时性工作1年以上C.丙在无工作期间，其所属劳务派遣公司不再向其支付工资D.劳务派遣协议中应当载明社会保险费的数额【答案】： D 25、依照民法典,诉讼时效届满后,（）。A.当事人的诉权消灭B.当事人的实体权利消火C.当事人自愿履行的,无效D.义务人可以提出不履行义务的抗辩【答案】： D 26、纠纷发生后,当事人申请仲裁的,应当符合的条件不包括()。A.当事人双方在纠纷发生前订有仲裁协议或仲裁条款B.当事人双方有仲裁协议C.当事人双方有具体的仲裁请求、事实和理由D.属于仲裁委员会的受理范围【答案】： A 27、唐某和张某因为婚姻破裂主张离婚，现就离婚及之后的财产分割正在诉讼进行中。关于该案的审判，下列哪一说法是正确的（ ）。A.唐某与张某共同提出申请不公开审理此案，法院可据此不公开宣判B.根据相关法律规定，该案不应当公开审理，但应当公开宣判C.法院根据当事人的申请不公开审理此案，但应当公开宣判D.法院应当公开审理此案并公开宣判【答案】： C 28、关于地方性法规批准和备案的说法，正确的是（ ）。A.设区的市的地方性法规应当报省级人大常委会备案B.自治州的单行条例报送备案时，应当说明作出变通的情况C.省级人大常委会的地方性法规应报全国人大常委会批准D.自治县的单行条例由自治州人大常委会报送全国人大常委会和国务院备案【答案】： B 29、不申请行政复议，直接向法院提起行政诉讼的期限是()A.10日内B.15日内C.3个月D.6个月【答案】： D 30、根据建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行办法，关于施工企业负责任人施工现场带班制度的说法，正确的是（）。A.建筑施工企业负责人，是指企业的法定代表人、总经理，不包括主管质量安全和生产工作的副总工程师B.建筑施工企业负责人要定期带班检查，每月检查时间不少于其工作日的20%C.有分公司的企业集团负责人因故不能到现场的，可口头委托工程所在地的分公司负责人对施工现场进行带班检查D.建筑施工企业负责人带班检查时，应认真做好检查记录，并分别在企业和工程项目存档备查【答案】： D 31、某施工单位将工程转包，则建设行政主管部门给予该施工单位的处罚不可能是()。A.罚款B.责令赔偿损失C.责令停业整顿D.降低资质等级【答案】： B 32、在下列担保方式中，不转移对担保财产占有的是()。A.定金B.质押C.抵押D.留置【答案】： C 33、建设单位领取施工许可后，因故不能按期开工又不申请延期或者超过延期时限的，关于其后果的说法，正确的是（）。（2016）A.发证机关核猃施工许可证B.发证机关受贿施工许可证C.施工企业重新办理施工许可证D.施工许可证自行废止【答案】： D 34、部门规章与地方性法规之间对同一事项的规定不一致时，正确的处理方式为（）。A.由国务院提出意见，其认为应当适用地方性法规的，应当提请全国人民代表大会常务委员会裁决B.由国务院提出意见，其认为应当适用部门规章的，应当提请全国人民代表大会常务委员会裁决C.由全国人民代表大会常务委员会提出意见，其认为应当适用部门规章的，应当提请国务院裁决D.由全国人民代表大会常务委员会提出意见，其认为应当适用地方性法规的，应当提请国务院裁决【答案】： B 35、在房屋市政工程中,生产安全重大隐患排查治理的责任主体是（）。A.住房和城乡建设部门B.建设单位C.工程监理单位D.建筑施工企业【答案】： D 36、根据劳动合同法，下列关于劳务派遣的说法，错误的是（ ）。A.劳务派遣用工模式劳动者的聘用与使用分离B.因专职安全管理人岗的专业性太强，施工单位对该岗全部实行劳务派遣C.劳务派遣单位应当取得相应的行政许可D.在劳务派遣中，用人单位应当与劳动者订立劳动合同【答案】： B 37、甲委托乙采购一种新材料并签订了材料采购委托合同，经甲同意，乙将新材料采购事务转委托给丙。关于该转委托中责任承担的说法，正确的是（ ）。A. 乙对丙的行为承担责任B. 乙仅对丙的选任及其对丙的指示承担责任C. 甲与乙对丙的行为承担连带责任D. 乙对丙的选任及其对丙的指示，由甲与乙承担连带责任【答案】： B 38、下列合同中，属于实践合同的是（ ）。A.保管合同B.运输合同C.租赁合同D.建设工程合同【答案】： A 39、房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收备案管理办法的颁布是由( )。A.国家主席签署主席令公布B.国务院总理签署国务院令公布C.国家发改委主任签署命令公布D.住建部部长签署命令公布【答案】： D 40、下列选项中，关于法的效力层级的叙述，不正确的是（ ）。A.法律的效力是仅次于宪法而高于其他法的形式B.地方性法规的效力，高于本级和下级地方政府规章C.行政法规的法律地位和法律效力仅次于宪法和部门规章，高于地方性法规D.省、自治区人民政府制定的规章的效力，高于本行政区域内的设区的市、自治州的市人民政府制定的规章【答案】： C 41、关于施工企业的安全生产教育培训，下列说法正确的是（ ）。A.全员每半年应至少进行1次安全生产教育培训B.主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员经企业考核合格后方可任职C.进入新施工岗位的作业人员应当经安全生产教育培训合格后方可上岗作业。作业人员更换了施工现场，如果岗位相同，无需培训D.采用新工艺时，应当对作业人员进行安全教育培训【答案】： D 42、关于建设工程委托代理法律关系,下列说法正确的是()。A.建设程委托代理关系是指代理人与被代理人之间的委托关系B.一般情况下代理人在代理权限內以自己名义实施代理行为C.转托他人代理应当事先取得被代理人的同意D.即使转委托代理未经被代理人同意或者追认,被代理人也应当对转委托的第三人的行为承担责任,以便保护第三人的利益【答案】： C 43、关于施工现场排水管网设施的保护和拆改，以下说法正确的是()。A.工程开工前，施工单位应查明工程建设范围内地下城镇排水与污水处理设施的相关情况B.建设单位应与施工单位、设施维护运营单位各自制定设施保护方案C.工程建设需要拆除、改动城镇排水与污水处理设施的，施工单位应制定拆除、改动方案D.建设单位承担重建、改建和采取临时措施的费用【答案】： D 44、民用建筑节能条例规定，注册执业人员未执行民用建筑节能强制性标准的，由县级以上人民政府建设主管部门（ ）。A.吊销执业资格证书B.责令停止执业1个月以上6个月以下C.责令停止执业5年内不予注册D.责令停止执业3个月以上1年以下【答案】： D 45、接受要约的承诺人要使发出的承诺不产生法律效力，则撤回承诺的通知应当在()到达要约人。A.要约到达受要约人之前B.承诺通知到达要约人之前C.承诺通知发出之前D.承诺通知到达要约人之后【答案】： B 46、建设单位领取施工许可后，因故不能按期开工又不申请延期或者超过延期时限的，关于其后果的说法，正确的是（）。（2016）A.发证机关核猃施工许可证B.发证机关受贿施工许可证C.施工企业重新办理施工许可证D.施工许可证自行废止【答案】： D 47、甲、乙双方签订的施工合同中约定，合同发生争议由仲裁委员会裁决，但未约定仲裁委员会的名称，后来双方对仲裁委员会的选定也未达成一致意见，则该仲裁协议( )。A.无效B.有效C.可撤销D.效力待定【答案】： A 48、建设工程监理单位，依法对承包单位在施工质量、建设工期和建设资金使用等方面，（ ）实施监督。A. 代表建设行政主管部门B. 代表建设单位C. 建设工程质量监督机构D. 代表投资方【答案】： B 49、关于建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的说法，正确的是（）。A.发包人以装饰工程质量不符合约定主张索赔的，应予支持 B.承包人应当在工程的合理使用寿命内对地基基础和主体结构质量承担责任 C.凡不符合合同约定或者验收规范的工程质量问题，承包人都应当承担责任 D.承包人的保修责任可以免除【答案】： B 50、（2020年真题）建设工程代理法律关系中，存在两个法律关系，分别是（）。A.代理人与被代理人之间的委托关系，被代理人与相对人之间的合同关系B.代理人与被代理人之间的合作关系，代理人与相对人之间的合同关系C.代理人与被代理人之间的委托关系，代理人与相对人之间的转委托关系D.代理人与被代理人之间的合作关系，被代理人与相对人之间的转委托关系【答案】： A 第二部分 多选题(50题)1、甲施工企业与乙劳务派遣公司订立劳务派遣协议，由乙向甲派遣员工丁某，关于该用工关系的说法，正确 的是（ ）。A.丁某工作时因工受伤，甲应当申请工伤认定B.在派遣期间，甲被宣告破产，可以将丁某退回乙C.乙应当对丁某进行工作岗位所必需的培训D.在派遣期间，丁被退回的，乙不再向其支付劳动报酬【答案】： B 2、下列资金中，应纳入工伤保险基金的有（ ）A.用人单位缴纳的工伤保险费B.用人单位缴纳的社会保险费C.工伤保险基金的利息D.工伤保险基金的投资所得E.政府财政补贴【答案】： AC 3、根据建筑业企业资质管理规定，在申请之日起1年至资质许可决定做出前，出现下列情况的，资质机关不予批准其建筑企业资质升级申请的有（）。A.与建设单位之间相互串通投标 B.将承包的工程转包或违法分包 C.发生过一起一般质量安全事故 D.非法转让建筑业企业资质证书 E.恶意拖欠分包企业工程款【答案】： ABD 4、 申请领取建筑工程施工许可证应具备的条件有( )A.建设资金已经落实B.按照规定应该委托监理的工程已委托监理C.按照规定应该招标的工程虽没有招标,但已确定施工企业D.有保证工程质量和安全的具体措施E.需要拆迁的,其拆迁进度符合施工要求【答案】： AD 5、工程项目节能工程，存在（ ）时，不得组织节能验收。A. 隐蔽验收记录等技术档案和施工管理资料不完整B. 违反强制性条文的质量问题而未整改完毕C. 参加验收各方主体验收意见不一致的D. 参加验收人员不具备相应资格的E. 验收程序和执行标准不符合要求的【答案】： AB 6、关于勘察、设计单位的质量责任和义务的说法，正确的有（ ）。A.依法对设计文件进行交底B.依法保证使用的建筑材料等符合要求C.依法办理工程质量监督手续D.依法办理工程安全监督手续E.依法承揽工程的勘察、设计业务【答案】： A 7、下列方针中,属于建设工程安全生产基本方针的有()。A.安全第一B.预防为主C.以人为本D.综合治理E.质量第一【答案】： ABD 8、某施工单位在建筑垃圾清运过程中沿途发生道路遗撒,则其可能面临的行政处罚是()。A.限期改正B.处5000元以上5万元以下的罚款C.扣押车辆D.处1万元以上10万元以下的罚款E.暂扣驾驶及运输证件【答案】： AB 9、建设工程施工合同中,承包人的主要义务有()A.自行完成建设工程主体结构施工B.交付竣工验收合格的建设工程C.无偿修理质量不合格的建设工程D.及时验收隐藏工程E.提供必要的施工条件【答案】： ABC 10、已经缴纳车辆购置税的车辆，准予纳税人申请退税的是（）。A.被盗的车辆B.因自然灾害被毁的车辆C.车辆退回销售企业D.车辆退回生产企业【答案】： CD 11、某建筑公司于2008年4月20日签订了工程承包合同，5月10日办理相关手续时经有关单位提醒可能存在误解，建筑公司未引起注意。2008年6月10日组织有关技术、法律专家研究发现因重大误解订立的合同可能给公司造成巨大损失，于是决定申请人民法院对合同予以撤销，其撤销权的行使期限截止时间的表述中，错误的是（ ）。A. 2009年4月20日B. 2009年5月10日C. 2010年5月10日D. 2009年6月10日E. 2010年6月10日【答案】： ACD 12、甲公司以国产设备为样品，谎称进口设备，与已施工企业订立设备买卖合同，后乙施工企业知悉实情。有关该合同争议处理的说法，正确的有（）。A.若买卖合同被撤销后，有关争议解决条款也随之无效 B.乙施工企业有权自主决定是否行使撤销权 C.乙施工企业有权自合同订立之日起1年内主张撤销该合同 D.该买卖合同被法院撤销后，则该合同自始没有法律约束力 E.乙施工企业有权自知道设备为国产之日起1年内主张撤销该合同【答案】： BD 13、根据工程建设项目施工招标投标办法，评标委员会对投标文件按废标处理的情况有（ ）。A. 无单位盖章并且无法定代表人或者其授权的代理人签字或盖章的B. 投标人名称或者组织结构与资格预审时不一致的C. 投标人对同一招标项目按照招标文件的要求提交了两个报价方案D. 未按招标文件要求提交投标保证金的E. 联合体投标未附联合体各方共同投标协议的【答案】： ABD 14、根据注册建造师管理规定，下列情形中，不予注册的有（）。A.钱某取得资格证书3年后申请注册 B.赵某因工伤丧失了民事行为能力 C.孙某与原单位解除劳动关系后申请变更注册 D.周某申请在两个单位分别注册 E.李某已满60岁但仍担任单位的咨询顾问【答案】： BD 15、建设工程施工合同无效,将会产生的法律后果（?）。2017真题A.折价补偿B.赔偿损失C.合同解除D.继续履行E.支付违约金【答案】： AB 16、工程重大安全事故罪的犯罪主体可以是()。A.建设单位B.施工单位C.安全生产监督机构D.监理单位E.主要责任人【答案】： ABD 17、下列法律责任中，属于行政处罚的有（）。2014A.减低资质等级B.罚金C.记过D.没收财产E.罚款【答案】： A 18、关于计算机软件著作权的说法，正确的有（ ）。A.自然人的软件著作权保护期为自然人的终生B.软件著作权属于软件开发者C.两个以上法人合作开发的软件，其著作权的归属由合作各方合同约定D.开发的软件是从事本职工作的自然结果的，单位必须对开发软件的自然人进行奖励E.软件著作权也有合理使用的规定【答案】： BC 19、所有的合同的订立过程都必须经过（ ）过程。A. 要约邀请B. 要约C. 承诺D. 公证E. 鉴证【答案】： BC 20、下列行为侵犯了商标专用权是（ ）。A.经权利人同意，使用他人的注册商标 B.同一种商品上，擅自使用与其注册商标近似的商标 C.未经商标注册人同意，更换其注册商标并将该更换商标的商品又投入市场的 D.销售侵犯注册商标专用权的商品的 E.伪造他人注册商标标识【答案】： BCD 21、（2020年真题）下列情形中，属于居民个人所得税纳税人应当办理纳税申报的有（）。A.在中国境内从两处以上取得工资、薪金所得B.取得应税所得没有扣缴义务人C.因移居境外注销中国户籍D.年所得12万元以上的E.取得境外所得【答案】： BC 22、关于施工许可制度和形式报告制度的说法，正确的有（）。 2016A.实行形式报告批准制度的工程，必须符合国务院的有关规定 B.建设单位领取施工许可证后因故不能近期开工的，最多可延期6个月 C.建设工程因故中止施工满一年的，恢复施工前应报发证机关核验施工许可证 D.实行开工报告批准制度的工程，因故不能近期开工超过6个月的工程，应当重新办理开工报告审批手续 E.实行形式报告批准制度的工程，其开工报告主要反映的是施工企业应具备的开工条件【答案】： ABCD 23、按照建设工程质量管理条例的要求，施工单位必须按照工程（ ），对建筑材料、建筑构（配）件、设备和商品混凝土进行检验，检验应当有书面记录和专人签字。A. 监理单位的要求B. 设计要求C. 建设行政主管部门的要求D. 施工技术标准E. 合同约定【答案】： BD 24、某施工单位申领建筑施工企业安全生产许可证时，根据我国建筑施工企业安全生产许可证管理规定，应具备经建设行政主管或其他有关部门考核合格的人员包括()。A.应急救援人员B.单位主要负责人C.项目负责人D.安全生产管理人员E.特种作业人员【答案】： BCD 25、关于工程建设缺陷责任期的确定，下列说法中正确的是（ ）。A.缺陷责任期一般为1年，最长不超过2年B.缺陷责任期从工程通过竣工验收之日起计C.由于承包人原因导致工程无法按规定期限进行竣工验收的，缺陷责任期从实际通过竣工验收之日起计D.发包人导致竣工迟延的，在承包人提交竣工验收报告后进入缺陷责任期E.发包人导致竣工迟延的，在承包人提交竣工验收报告后60天，自动进入缺陷责任期【答案】： ABC 26、关于施工企业项目负责人安全生产责任的说法，正确的有（）。2017真题A.开展项目安全教育培训 B.对建设工程项目的安全施工负责 C.确保安全生产费用的有效使用 D.监督作业人员安全保护用品的配备及使用情况 E.及时、如实报告生产安全事故【答案】： BC 27、王某将自己喂养的一头耕牛以1400元的价格卖给同村村民丁某。丁某因家中现金有限，遂先支付给王某800元，约定第二天再支付600元后把牛牵回家。未料到当晚雷电交加，耕牛被雷电击死在牛棚里。次日丁某得知情况后，遂要求王某退回800元钱，王某不同意归还。下列有关此案的表述，正确的有( )。A.双方对牛的所有权转移未作约定，牛的所有权在交付前属于王某B.牛被雷电击死，属意外事件，应按公平原则，由王某、丁某二人分担损失C.王某应退给丁某800元钱，耕牛死亡损失自己承担D.采取迟延交付部分款项系双方约定，买卖在第一天已完成，牛的所有权属于丁某E.丁某应补给王某剩余的600元钱【答案】： AC 28、关于所有权,下列说法正确的是()A.财产所有权的权能包括占有权、使用权、收益权、处分权B.占有权只能由物的所有权人享有C.收益因为使用而产生,因此要享有收益权必须享有使用权D.处分权是所有人的最基本的权利,是所有权内容的核心E.使用权是所有人所享有的一项独立权能【答案】： AD 29、关于建筑市场不良行为的公告和停止公告，说法正确的是（ ）。A. 公告期间一般为6 个月到3 年B. 被公告单位的整改经建设主管部门审核确认有实效，应及时停止公告C. 公告部门缩短公告期间的，最短不得少于6 个月D. 行政处理决定被依法撤销或停止执行的，公告部门应当停止公告E. 行政处理决定在被行政复议或行政诉讼期间，公告部门不停止对违法行为记录的公告【答案】： AD 30、关于工程建设缺陷责任期确定的说法，正确的有（）。A.发包人导致竣工迟延的，在承包人提交竣工验收报告后进入缺陷责任期 B.缺陷责任期一般为6个月，12个月或24个月 C.发包人导致竣工迟延的，在承包人提交竣工报告后60天后，自动进入缺陷责任期 D.缺陷责任期一般从工程通过竣（交）工验收之日起计 E.承包人导致竣工迟延的，缺陷责任期从实际通过竣工验收之日起计【答案】： BD 31、根据劳动合同法,用人单位有权实施经济性裁员的情形有()。A.依照企业破产法规定进行重整的B.生产经营发生严重困难的C.股东会意见严重分歧导致董事会主要成员更换的D.企业转产、重大技术革新或者经营方式调整,经变更劳动合同后,仍需裁减人员的E.因劳动合同订立时所依据的客观经济情况发生重大变化,致使劳动合同无法履行的【答案】： ABD 32、关于税的说法，正确的有（ ）。A.增值税纳税人销售交通运输、邮政、基础电信，税率为13%B.增值税纳税人销售建筑，转让土地使用权，税率为9%C.车辆购置税实行一次性征收，税率为5%D.个人所得税专项附加扣除包括住房贷款利息、继续教育等6项内容E.境内单位和个人跨境销售国务院规定范围内的服务、无形资产，税率为零【答案】： BD 33、根据建设工程质量管理条例，下列分包的情形中，属于违法分包的有（ ）。A.总承包单位将部分工程分包给不具有相应资质的单位B.未经建设单位认可，施工总承包单位将劳务作业分包给有相应资质的劳务分包企业C.总承包合同中约定，总承包单位将部分工程交由他人完成D.专业作业承包人将其承包的劳务再分包的E.施工总承包单位将承包工程的主体结构分包给了具有先进技术的其他单位【答案】： AD 34、根据建筑法，从事建筑活动的建筑施工企业应当具备的条件有（ ）。A.有符合国家规定的注册资本B.有符合国家规定的工作场所C.有与其从事的建筑活动相适应的具有法定执业资格的专业技术人员D.有足够的施工人数E.有从事相关建筑活动所应有的技术装备【答案】： AC 35、实用新型取得专利权的条件包括（ ）。A. 新颖性B. 竞争性C. 创造性D. 垄断性E. 实用性【答案】： AC 36、关于法人分类的表述中，正确的有()。A.法人分为营利法人，非营利法人和特别法人B.依法设立的营利法人，由登记机关发人营利法人营业执照，营业执照的签发日期为营利法人的成立日期C.营利法人经依法登记成立D.营利法人包括有限责任公司，股份有限公司和其他企业法人等E.企业法人合并的无需当向登记机关办理登记并公告【答案】： ABCD 37、施工单位必须按照工程设计要求、施工技术标准和合同约定，对（ ）进行检验，未经检验或检验不合格的，不得使用。 A.建筑材料 B.周转材料C.建筑构配件 D.设备E.商品混凝土【答案】： ACD 38、某房地产公司因项目建设的需要与某银行签订了借款合同，合同中约定房地产公司要定期向银行提供信用信息报告及相关财务会计报表等资料。在合同履行过程中，房地产公司未按合同中的约定提供相应资料并改变了部分借款用途。此时银行可以对房地产公司（ ）。A.要求返还利息B.提前收回贷款C.签订附加合同D.继续发放贷款E.解除合同【答案】： B 39、根据最高人民法院关于适用（中华人民共和国民事诉讼法）执行程序若干问题的解释规定，人民法院应当裁定终结执行的情形有（ ）。A.作为一方当事人的法人或其他组织终止，尚未确定权利义务承受人的B.案外人对执行标的提出确有理由异议的C.申请人撤销申请的D.作为被执行人的公民死亡，无遗产可供执行，又无义务承担人的E.追索赡养费、扶养费、抚育费案件的权利人死亡的【答案】： CD 40、根据我国民法典的相关规定，下列施工合同履行过程中发生的情形，当事人可以解 除劳动合同的有（ ）。A.发生泥石流将拟建工厂选址覆盖B.由于报价失误,施工单位在订立合同后表示无力履行C.建设单位延期支付工程款，经催告后同意提供担保 D.施工单位施工组织不力，导致工程工期延误，使该项目已无投产价值E.施工单位未经建设单位同意，擅自更换了现场技术人员【答案】： ABD 41、地役权合同一般包括()等条款。A.合同的公证机关B.供役地和需役地的位置C.利用目的和方法D.利用期限E.费用及其支付方式【答案】： BCD 42、在某工程建设项目投标过程中，甲乙丙丁戊参与投标。对于他们的投标，招标人应当不予受理的是（ ）。A. 甲投标截止日后将标书送达B. 乙的标书没有送到指定地点，而送到了招标人的住所地C. 丙送达标书时，未按照规定缴纳投标保证金D. 丁同时送达了两份投标书E. 戊的标书未按照要求密封【答案】： AB 43、关于行政纠纷的说法，正确的有（）。A.行政纠纷是平等主体间的财产纠纷 B.只要发生行政纠纷，当事人就可以自主选择申请行政复议或提起行政诉讼 C.行政诉讼的被告只