一级建造师之一建工程法规题库题库大全有答案.docx

一级建造师之一建工程法规题库题库大全有答案第一部分 单选题(50题)1、甲建筑工程公司与乙建材供应公司签订了一份建材购销合同，同时在合同中约定：就本合同发生争议提请Z市仲裁委员会仲裁。之后双方发生争议，乙公司认为在签订合同过程中存在重大误解，合同应被撤销。乙公司向Z市人民法院起诉要求人民法院撤销该合同，而甲公司向Z市仲裁委员会申请仲裁要求乙公司承担违约责任。则下列说法中，正确的是()。A.Z市人民法院应当依法对此案进行审理B.Z市人民法院应当裁定不予受理C.Z市人民法院应和Z市仲裁委员会协商确定由谁受理此案D.Z市仲裁委员会不应当受理此案【答案】： B 2、根据建筑市场诚信行为信息管理办法，建筑市场诚信行为公告不需修正或变更的情形有（ ）。A.行政处罚决定因行政复议被撤销的B.行政处罚决定被依法停止执行的C.行政处罚决定经行政诉讼被撤销的D.行政处罚决定在被行政复议期间的【答案】： D 3、下列关于工程建设标准强制性条文不正确的理解是（ ）A.是工程建设强制性标准实施监督的依据B.是摘录现行工程建设标准中直接涉及人民生命财产安全的规定 C.包括节约投资、提髙社会效益等政策要求，必须严格贯彻执行 D.要求对建设工程项目釆用的建筑材料，必须按强制性标准进行现场验收，所有设备按通用标准验收【答案】： D 4、为了保证案件的公正审判而要求与案件有一定利害关系的审判人员或其他有关人员，不得参与本案的审理活动或诉讼活动，这体现了（ ）。 A. 合议制度B. 公开审判制度C. 回避制度D. 两审终审制度【答案】： C 5、根据建设工程安全生产管理条例，关于意外伤害险的说法，正确的是（ ）。 A. 意外伤害险属于非强制险B. 保险由建设单位办理C. 实行施工总承包的，由施工总承包企业支付保险费D. 保险期限贼保险合同订立之日起至竣工验收合格之日止【答案】： C 6、行政责任的承担方式包括行政处罚和( )（2012）A.行政复议B.行政处分C.行政赔偿D.行政许可【答案】： B 7、根据民法典，下列财产不能作为担保物的是（）。A.厂房B.可转让的专利权C.生产原材料D.公立幼儿园的教育设施【答案】： D 8、由于建筑材料价格上涨导致承包人索赔，根据计价方式的不同，对于该索赔不予支持的是()。A.可调价B.成本加酬金C.固定价D.总价【答案】： C 9、在城市规划区内进行建筑物、构筑物、道路、管线和其他工程建设的，建设单位或者个人应当向（ ）申请办理建设工程规划许可证。A.省级人民政府环境保护主管部门B.城市人民政府环境保护主管部门C.省级人民政府城乡规划主管部门D.城市人民政府城乡规划主管部门【答案】： D 10、关于建设工程承包制度,下列说法中正确的是()。A.按照合同约定,建筑材料、建筑构配件和设备由工程承包单位采购的,发包单位不得指定承包单位购入用于工程的建筑材料、建筑构配件和设备或者指定生产厂、供应商B.加强对政府投资工程项目的管理,对建设资金来源不落实的政府投资工程项目可以批准,但必须公开招标C.政府投资项目推荐以施工企业带资承包的方式进行建设D.政府投资项目必须满足一定条件才可以施工企业带资承包的方式进行建设【答案】： A 11、甲施工企业于2000年承建某单位办公楼，2001年4月竣工验收合格并交付使用2006年5 月，甲致函该单位，说明屋面防水保修期满及以后使用维护的注意事项此事体现了合同法的（ )原则。 A.公平 B.自愿 C.诚实信用 D.维护公共利益【答案】： C 12、关于专利的说法，正确的是（ ）。A.授予专利权应当具备新颖性、创造性和实用性 B.专利权自国务院专利行政部门公告之日生效 C.专利权保护期限自国务院专利行政部门公告登记之日始 D.国务院专利行政部门收到专利申请文件之日为申请日，如果申请文件是邮寄的，以收到的邮戳日为申请 日【答案】： B 13、甲公司将其塔式起重机租给乙公司使用，乙公司却将该塔式起重机卖给丙公司。依据我国民法典的规定，乙公司与丙公司的塔式起重机买卖合同属于（ ）合同。A.无效B.可撤销C.效力待定D.可变更【答案】： C 14、关于仲裁的说法，正确的是（）。A.仲裁委员会隶属行政机关 B.仲裁以公开审理为原则 C.仲裁委员会由当事人协商确定 D.仲裁裁决作出后可以上诉【答案】： C 15、根据建设工程质量管理条例，建设单位最迟应当在（ ）之前办理工程质量监督手续。A. 竣工验收B. 签订施工合同C. 进场开工D. 领取施工许可证【答案】： D 16、根据房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定，必须实施见证取样和送检的试块、试件或材料，不包括（ ）。A. 用于非承重结构的钢筋连接接头试件B. 地下使用的防水材料C. 用于砌筑砂浆的水泥D. 用于承重结构的混凝土中使用的掺加剂【答案】： A 17、绿色施工导则对临时用地指标作出规定，要求临时设施占地面积有效利用率大于()。A.80%B.85%C.90%D.95%【答案】： C 18、关于工程总承包项目管理的说法，正确的是（）A.建设单位不可以自行对工程总承包项目进行管理B.项目的可行性研究单位不得作为项目管理单位C.项目的工程设计、施工或者监理等单位不得作为项目管理单位D.项目管理单位不得与工程总承包单位具有利害关系【答案】： D 19、关于施工合同单方解除的说法，正确的是（ ）。A.合同约定的期限内承包人没有完工，发包人可以单方解除B.承包人将承包的工程转包，发包人可以单方解除C.发包人未按约定支付工程价款，承包人可以单方解除D.承包人已经完工的建设工程质量不合格，发包人可以单方解除【答案】： B 20、甲公司向乙公司购买了一批铺材，甲公司和乙公司约定采用合同书的方式订立合同，由于施工进度紧张，在甲公司的催促之下，甲公司和乙公司在未签字盖章之前，乙公司将钢材送到了甲公司的项目现场，甲公司接收并投入工程使用，甲公对和乙公司之间买卖合同的状态是（）。A.无效B.条件成就时生效C.成立D.可撤销【答案】： C 21、仲裁机构受理仲裁案件经调解达成协议的，仲裁庭应当制作调解书或者根据协议的结构制作裁决书。关于调解书和裁决书的说法，正确的是（）。 2016A.调解书不具有强制执行效力 B.调解书自作出之日起发生法律效力 C.调解书与裁决书具有同等法律效力 D.裁决书不可以申请撤销【答案】： C 22、关于民事诉讼中简易程序的说法，正确的是（）。A.第一审民事案件和第二审民事案件的审理均可适用简易程序 B.基层人民法院审理的民事案件，当事人双方可以约定适用简易程序 C.简易程序应当在立案之日起6个月内审结 D.简易程序的审理期限由本院院长批准可以延长【答案】： B 23、下列关于质权的说法正确的是()。A.质物不需要转移占有B.不动产可以作为质物C.著作权里的财产权可以作为权利质押D.权利质押不需要将权利凭证交付质押人【答案】： C 24、在保险合同的有效期内，保险标的的危险程度显著增加的，被保险人应当按照合同约定及时通知保险人，保险人（ ）。A.不能增加保险费B.不可以解除合同C.不能转让保险合同D.可依法增加保险费或解除合同【答案】： D 25、下列有关行政强制措施和行政强制执行的设定说法错误的是( )。A.法律可以设定任何一种行政强制措施B.行政强制执行只能由法律设定C.行政法规可以设定限制公民人身自由以外的任何行政强制措施D.地方法规可以设定扣押财物的行政强制措施【答案】： C 26、某建设工程合同约定，建设单位应于工程验收合格交付后两个月内支付工程款。2005年9月1日，该工程经验收合格交付使用，但建设单位迟迟不予支付工程款。若施工单位通过诉讼解决此纠纷，则下列情形中，会导致诉讼时效中止的是（ ）。A. 2006年8月，施工单位所在地突发洪灾，一个月后恢复生产B. 2007年6月，施工单位所在地发生强烈地震，一个月后恢复生产C. 2007年7月，施工单位注定代表人生病住院，一个月后痊愈出院D. 2007年9月，施工单位向人民法院提起诉讼，但随后撤诉【答案】： B 27、甲与乙签订工程设计合同，合同约定设计费为80万元，甲方向乙方支付16万元定金。合同订立后，甲方实际向乙方支付了12万元定金，乙收取定金后拒不履行合同，则甲可 以要求乙返还（ ）万元。A. 12 B. 24 C. 16 D. 32【答案】： B 28、关于民事诉讼审判程序的说法，正确的是（ ）。A. 民事诉讼原告应当与本案有直接或间接利害关系B. 当事人超过诉讼时效期间起诉的，人民法院应当受理C. 涉及国家秘密的案件，人民法院应当实行不公开审理和不公开判决D. 当事人不服第一审判决上诉的，应当在判决作出之日起15 日内提出E. 二审法院处理上诉案件，仅对当事人上诉请求的范围进行审查【答案】： B 29、下列关于项目经理部法正确的是（）。A.推行项目经理责任制,意味着项目经理部一旦成立即独立于施工企业,自行处理项目的生产经营活动B.项目经理由企业法人委派C.项目经理部可以具有法人资格D.施工企业必须将项目经理部设立在施工现场【答案】： B 30、下列合同中债务人不履行合同，债权人不可以行使留置权的合同是（ ）。A.保管合同 B.运输合同C.建设工程施工合同 D.加工承揽合同【答案】： C 31、根据注册建造师管理规定的规定。申请人年龄超过（ ）周岁的不予注册。A.55B.60C.62D.65【答案】： D 32、监理单位的安全责任事项是()。A.编制施工组织设计文件B.制定安全技术措施C.对安全事故隐患要求施工单位整改D.确定建设工程安全费用【答案】： C 33、建筑施工企业变更名称、地址、法定代表人等，应当在变更后()日内，到原安全生产许可证颁发管理机关办理安全生产许可证变更手续。A.7B.10C.15D.30【答案】： B 34、依法必须进行招标的项目,自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止,最短不得少于（ ）日A.30B.25 C.20D.15【答案】： C 35、根据劳动合同法，下列情形中，用人单位不得解除劳动者劳动合同的是（）。A.在本单位连续工作满15年，且距法定退休年龄不足5年的B.在试用期间被证明不符合录用条件的C.严重违反用人单位的规章制度的D.因工负伤，不在规定的医疗期内的【答案】： A 36、甲与乙签订房屋买卖合同，将自有的一栋房屋卖给乙，并约定任何一方违约须向对方支付购房款20%的违约金。但在交房前，甲又与丙签订合同，将该房屋卖给丙，并与丙办理了过户登记手续，则下列说法错误的是（ ）。A.两个房屋买卖合同均有效B.甲必须收回房屋并向乙方交付C.丙取得该房屋的所有权D.乙不能要求甲实际交付该房屋，但可以要求甲承担违约【答案】： B 37、按照合同约定，2012年1月1日发包方应该向承包方支付工程款，但没有支付。2014年5月1日至6月30日之间，当地发生了特大洪水，导致承包方不能行使请求权。则在此期间（ ）。A.诉讼时效中止B.诉讼时效中断C.诉讼时效不中止D.诉讼时效终止【答案】： C 38、招标投标违法行为的行政处理决定在被行政复议或行政诉讼期间，关于公告的说法，正确的是（ ）。A. 原则上不停止公告，但行政处理决定依法停止执行的除外B. 公告部门一律不停止对违法行为记录的公告C. 依照当事人申请可停止公告D. 公告部门可自行决定是否停止公告【答案】： A 39、甲与乙签订房屋买卖合同，将自有的一幢房屋卖给乙，并约定任何一方违约须向对方支付购房款25%的违约金。但在交房前，甲又与丙签订合同，将该房屋卖给丙，并与丙办理了过户登记手续。则下列说法中错误的是（ )。A. 若乙要求甲支付约定的违约金，甲可以请求法院或仲裁机构予以适当减少B. 甲必须收回房屋并向乙方支付C. 丙取得该房屋的所有权D. 乙不能要求甲实际支付该房屋，但可以要求甲承担违约责任【答案】： B 40、根据我国民事诉讼法的规定，因（）提起的诉讼，属于专属管辖的诉讼。A.票据纠纷B.涉外纠纷C.不动产纠纷D.军人婚姻纠纷【答案】： C 41、张某与某建筑公司签订了一份为期3年的劳动合同并约定了1个月的试用期，试用期间张某的工资不得低于本单位相同岗位最低档工资或者劳动合同约定工资的()，并不得低于用人单位所在地的最低工资标准。A.50%B.60%C.70%D.80%【答案】： D 42、生产安全事故发生后，生产经营单位主要负责人有下列行为，可处拘留的是（ ）。A. 逃匿B. 瞒报C. 谎报D. 擅离职守【答案】： A 43、关于施工总包单位与分包单位安全责任的划分，下列表述错误的是()。A.由总包单位对现场负总责，分包单位对分包工程负责B.总包单位统一组织编制建设工程生产安全事故应急救援预案C.总包单位和分包单位统一建立应急救援组织或者配备应急救援人员D.由总包单位负责上报事故【答案】： C 44、关于定金的说法,正确的是（ ）A.收受定金的一方不履行约定的债务的,应当原数额返还定金B.定金合同自合同订立之日起生效C.既约定违约金又约定定金的,一方违约时,对方可以选择适用违约金或者定金条款D.定金的数额由当事人约定,但不得超过主合同标的额的10%【答案】： C 45、根据民法典,施工企业的项目经理属于企业（ ）。A.法人B.法定代表人C.法定代理人D.授权的项目管理者【答案】： D 46、对建设用地使用权的表述中，有误的是（ ）。A.建设用地使用权只能存在于国家所有的土地上B.建设用地使用权可以存在于集体所有的农村土地上C.建设用地使用权是因建造建筑物、构筑物及其附属设施而使用国家所有的土地的权利D.取得建设用地使用权后，建设用地使用权人依法对国家所有的土地享有占有、使用和收益的权利【答案】： B 47、根据工程建设项目施工招标投标办法，对于应当招标的工程建设项目，经批准可以不采用招标发包的情形有（ ）。A.拟公开招标的费用与项目价值相比，不值得B.施工主要技术采用特定专利或专有技术C.当地投标企业较少D.军队建设项目【答案】： B 48、某建筑公司在建设项目施工过程中，发现一地下古墓葬，于是立即报告当地文物行政部门，文物行政部门接到报告后，应当在()小时内赶赴工地现场。A.12B.24C.48D.36【答案】： B 49、工程建设项目招标范围和规模标准规定所属法的形式是( )。（2013）A.法律B.行政法规C.部门规章D.地方性法规【答案】： C 50、根据我国劳动法的规定，劳动者有()情形时，用人单位不得解除劳动合同。A.某单位司机李某因交通肇事罪被判处有期徒刑三年B.王某在单位工作3年C.史某在工作期间严重失职，给单位造成重大损失D.职工姚某在本单位患职业病【答案】： D 第二部分 多选题(50题)1、下列凭证中，属于印花税应纳税凭证的有（）。A.产权转移证书B.营业账簿C.权利、许可证照D.财产所有人将财产赠给学校所立的书据E.已缴纳印花税凭证的副本【答案】： ABC 2、债务人不履行债务时，债权人有权依照民法典规定以该财产折价或以拍卖、变卖该财产的价款优先受偿的担保方式有（ ）。 A. 保证B. 抵押C. 质押D. 留置E. 定金【答案】： BCD 3、建设项目的环境噪声污染防治设施必须与主体工程()。A.同时立项B.同时设计C.同时施工D.同时竣工E.同时投入使用【答案】： BC 4、下列违法行为中应责令改正,处20万元以上50万元以下的罚款有()。A.勘察单位未按照工程建设强制性标准进行勘察的B.建设单位明示或者暗示施工单位使用不合格的建筑材料、建筑构配件和设备的C.工程监理单位违反强制性标准规定,将不合格的建设工程以及建筑材料、建筑构配件和设备按照合格签字D.建设单位明示或者喑示设计单位或者施工单位违反工程建设强制性标准,降低工程质量的E.施工单位在施工中偷工减料的,使用不合格的建筑材料、建筑构配件和设备【答案】： BD 5、下列凭证中，属于印花税应纳税凭证的有（）。2018真题A.产权转移证书B.营业账簿C.权利、许可证照D.财产所有人将财产赠给学校所立的书据E.已缴纳印花税凭证的副本【答案】： ABC 6、甲公司向乙公司发出要约,出售一批建筑材料。要约发出后,甲公司因进货渠道发生困难而拟撤回要约。甲公司撤回要约的通知应当()到达乙公司。A.在要约到达乙公司之前B.与要约同时C.在乙公司发出承诺之前D.在乙公司发出承诺的同时E.在乙公司发出承诺后【答案】： AB 7、在民事诉讼中，地域管辖包括（ ）。A. 一般地域管辖B. 指定管辖C. 移送管辖D. 特殊地域管辖E. 专属管辖【答案】： AD 8、甲公司以国产设备为样品,谎称进口设备,与乙施工企业订立设备买卖合同,后乙施工企业知悉实情。有关该合同争议处理的说法,正确的有()。A.若买卖合同被撤销后,有关争议解决条款也随之无效B.乙施工企业有权自主决定是否行使撤销权C.乙施工企业有权自合同订立之日起1年内主张撤销该合同D.该买卖合同被法院撤销后,则该合同自始没有法律约束力E.乙施工企业有权自知道设备为国产之日起1年内主张撤销该合同【答案】： BD 9、固体废物危害环境的现象产生的环节有()。A.收集B.贮存C.运输D.处置E.计划【答案】： ABCD 10、下列情形时,用人单位不得解除劳动合同的有()。A.在本单位患职业病或者因工负伤并被确认丧失或者部分丧失劳动能力的B.患病或者非因工负伤,在规定的医疗期内的C.女职工在孕期、产期、哺乳期的D.劳动者被依法追究刑事责任的E.劳动者不能胜任工作,经过培训,仍不能胜任工作【答案】： ABC 11、当事人对法院管辖权有异议的，应当在( )提出。A.第一次开庭时B.提交答辩状期间C.被告收到起诉状副本之日起15 日内D.法庭辩论终结前E.第一审判决作出前【答案】： BC 12、2018年1月15日，某建设单位为其工程领取了施工许可证，因未能按期开工，建设单位于2018年3月10日、5月10日两次向发证机关报告了工程准备的进展情况，直到2018年7月1日开工建设。关于该工程施工许可证的说法，正确的有（）。A.该工程施工许可证自行废止B.延期开工未超过6个月，施工许可证继续有效C.应当在2018年4月15日前申请延期D.不能按时开工，应当在1个月内报告E.2018年7月1日开工之前，需要重新申领施工许可证【答案】： AC 13、关于工程总承包企业的说法，正确的有（ ）。A.仅具有施工资质的企业不可以承接工程总承包项目 B.工程总承包企业可以根据合同约定或者经建设单位同意，直接将工程项目的设计或者施工业务择优分包给具有相应资质的企业 C.分包单位只按照分包合同的约定对总承包单位负责 D.工程总承包企业不得将工程总承包项目转包 E.工程总承包企业不得将工程总承包项目中设计和施工业务一并或者分别发包给其他单位【答案】： BD 14、甲、乙两个施工单位组成联合体投标，双方约定，如因施工质量问题导致建设单位索赔，各自承担索赔额的50。施工过程中建设单位确因质量原因索赔12万元，则下列关于此索赔和赔偿责任承担的说法中，正确的有（ ）。A. 如甲无过错，则其有权拒绝先行赔付B. 建设单位可直接要求甲承担12万元C. 建设单位可直接要求乙承担12万元D. 建设单位应当要求质量缺陷的过错方承担主要费任E. 先行赔付的一方，有权就超出50的部分向另一方追偿【答案】： BC 15、下列关于提存的说法中，正确的是（ ）。A.自提存之日起，债务人的债务视为履行完毕B.自债权人领取提存物之日起，提存物所有权转归债权人C.自提存之日起，提存物损毁、灭失的风险转归债权人D.如债权人对债务人负有未到期债务的，在债权人未履行债务或者提供担保之前，提存部门根据债务人的要求应当柜绝其领取提存物E.债权人领取提存物的权利，自提存之日起五年内不行使而消灭【答案】： AC 16、关于施工合同中债权债务的说法，正确的有（）。A.对于完成施工任务，建设单位是债务人，施工企业是债权人 B.施工合同中的债务包括完成施工任务和支付工程价款 C.对于完成施工任务，建设单位是债权人，施工企业是债务人 D.对于支付工程价款，建设单位是债权人，施工企业是债务人 E.对于支付工程价款，建设单位是债务人，施工企业是债权人【答案】： BC 17、根据建造师注册管理的规定，下列属于不应批准注册申请的情形包括（ ）。A. 李某因工伤丧失了民事行为能力B. 张某取得资格证书4年后方才申请注册C. 赵某将申请通过考试的两个专业类别在两个单位注册D. 魏某将申请通过考试的两个专业类别在两个单位分别注册E. 王某取得资格证书一年后才申请注册【答案】： ABCD 18、根据建筑施工企业生产许可证管理规定安全生产许可证颁发管理机关可以撤销已经颁发的安全生产许可证的情形有（）。2017A.安全许可证颁发管理机关工作人员滥用职权颁发安全生产许可证的 B.安全许可证颁发管理机关工作人员超越法定职权颁发安全生产许可证的 C.安全许可证颁发管理机关工作人员违反法定程序颁发安全生产许可证的 D.安全许可证颁发管理机关工作人员对不具备安全生产条件的施工企业颁发安全生产许可证的 E.取得安全生产许可证的施工企业发生较大安全生产事故的【答案】： ABCD 19、根据民用建筑节能管理规定，关于各单位执行建筑节能强制性标准说法正确的有（）。A.经审查不符合民用建筑节能强制性标准的，不得颁发施工许可证 B.对不符合民用建筑节能强制性标准的，不得出具竣工验收合格报告 C.建设单位不得以任何理由要求施工单位修改经审查合格的节能设计文件 D.施工单位进行施工时，不得违反审查合格的设计文件和建筑节能施工标准 E.民用建筑在改建、扩建时，设计单位不得对原建筑物进行节能改造【答案】： ABCD 20、关于地役权的说法，正确的有（ ）。A.需役地上的用益物权转让时，受让人同时享有地役权B.地役权的设立是为了提高供役地的使用效率C.地役权未经登记不得对抗需役地人D.地役权由需役地人单方设立E.地役权属于用益物权【答案】： A 21、根据最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（二）（法释201820号），关于建设工程开工日期确定的说法正确的有（）。A.开工日期为发包人或者监理人发出的开工通知载明的开工日期B.开工通知发出后，尚不具备开工条件的，以开工条件具备的时间为开工日期C.因承包人原因导致开工时间推迟的，以开工通知载明的时间为开工日期D.承包人经发包人同意已经实际进场施工的，以实际进场施工时间为开工日期E.发包人或者监理人未发出开工通知，亦无相关证据证明实际开工日期的，应当根据施工许可证载明的时间认定开工日期【答案】： ABCD 22、下列施工合同履行过程中发生的情形中，当事人可以解除合同的有（）。 A.建设单位延期支付工程款，经催告后同意提供担保的B.未经建设单位同意，施工企业擅自更换了现场技术员的C.施工企业已完成的建设工程质量不合格，并拒绝修复的D.施工过程中，施工企业不满建设单位的指令，将全部工人和施工机械撤离现场，并开始了其他工程建设的E.施工企业施工组织不力，导致工期一再延误，使该工程项目已无投产价值的【答案】： CD 23、甲总承包单位，经建设单位同意，将深基坑支护与降水分部工程分包给乙专业承包单位。下列做法中正确的是()。A.可以由甲总承包单位也可以由乙专业承包单位组织编制深基坑专项施工方案B.专家论证前专项施工方案应当通过施工单位审核和总监理工程师审查C.施工方案经甲总承包单位项目经理、总监理工程师签字后及时组织专家论证D.施工中如遇到地下水位变化等因素确需调整方案的，修改后应当重新组织专家论证E.该分部分项工程完成后，应当由建设单位组织施工、监理验收后方可进入下道工序【答案】： ABD 24、关于人民法院调解民事案件的说法，正确的有（）。A.人民法院进行调解，只能由审判员一人进行调解 B.人民法院只能在双方当事人都同意的情况下进行调解 C.调解达成协议，人民法院应当制作调解书 D.能够即时履行的案件，人民法院可以不制作调解书 E.调解书一经制作，即发生法律效力【答案】： BCD 25、地方政府规章可以作出规定的事项有（ ）。A.对非国有财产征收的相关规定的事项B.为执行法律、行政法规、地方性法规的规定需要制定规章的事项C.属于本行政区域的具体行政管理事项D.属于地方性事务需要制定地方性法规的事项E.关于国际贷款具体要求的规定事项【答案】： BC 26、根据历史文化名城名镇名村保护条例，属于申报历史文化名城、名镇、名村条件的有（）。( 2015真题 )A.保存文物特别丰富 B.历史建筑集中成片 C.保留着传统自然格局和地理风貌 D.集中反映本地区建筑的文化特色、民族特色 E.历史上曾经作为政治、经济、文化、交通中心或者军事要地【答案】： ABD 27、关于违约金条款的说法,正确的有()。A.约定的违约金低于造成的损失的,当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加B.违约方支付迟延履行违约金后,另一方仍有权要求其继续履行C.当事人既约定违约金,又约定定金的,一方违约时,对方可以选择适用违约金条款或定金条款D.当事人既约定违约金,又约定定金的,一方违约时,对方可以同时适用违约金条款及定金条款E.约定的违约金高于造成的损失的,当事人可以请求人民法院或者仲裁机构按实际损失金额调减【答案】： ABC 28、关于证据的提供或者收集，下列说法中正确的是（ ）。A. 当事人对自己提出的主张，没有责任提供证据B. 当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据，人民法院或者仲裁机构应当调查收集C. 人民法院、仲裁机构认为审理案件需要的证据，人民法院或者仲裁机构应当调查收集D. 仲裁机构无权按照法定程序，全面地、客观地审查核实证据E. 人民法院应当按照法定程序，全面地、客观地审查核实证据【答案】： BC 29、根据建设工程质量管理条例，工程监理单位与被监理工程的（ ）有隶属关系或者其他利害关系，不得承担该工程的监理业务。A.建筑材料供应商B.勘察设计单位C.施工企业D.建设单位E.设备供应商【答案】： AC 30、下列关于争议评审机制的说法,正确的有（）。A.具有专业性特点B.具有快速反应、现场解决问题的特点C.有助于创造良好气氛D.经争议评审的案件,不得再提起诉讼或仲裁E.双方最终仍保留诉讼或仲裁的救济途径【答案】： ABC 31、施工单位委托一个加工厂对一批预制件作防腐处理，合同约定共1000件，每件加工费500元，提货时加工费一次付清。加工完毕后，施工单位支付了40万加工费要求将1000件全部提走，加工厂以履行合同不符合约定为由行使留置权拒不交货。在双方争论的下列观点中正确的是（ ）。A. 由于合同没有相关约定，加工厂不得行使留置权B. 如果合同中约定不准行使留置权，加工厂不得留置C. 加工厂为保障自己的债权，有权留置全部预制件D. 加工厂只能留置200件左右的预制件作为付款担保E. 保留置货物后施工单位在1个月内仍未付款的，加工厂可以变卖留置的预制件【答案】： BD 32、下列法律责任中，属于行政处罚的有（）。2014A.降低资质等级B.罚金C.记过D.没收财产E.罚款【答案】： A 33、建设部绿色施工导则规定，水污染控制要点包括（ ）。A. 保护地下水环境B. 在施工现场应针对不同的污水，设置相应的处理设施C. 采用隔水性能好的边坡支护技术D. 污水排放应委托有资质的单位进行废水水质监测，提供相应的污水检测报告E. 当基坑开挖油水量大于30万立方米时，应该进行地下水回灌【答案】： ABCD 34、根据民法典,撤回要约的通知应当（）A.在要约到达受要约人之后到达受要约人B.在受要约人发出承诺之前到达受要约人C.在受要约人发出承诺同时到达受要约人D.在要约到达受要约人之前到达受要约人E.与要约同时到达受要约人【答案】： D 35、仲裁过程中，如当事人双方达成了调解协议，仲裁庭的做法，正确的有（ ）。A.制作调解书B.制作裁决书C.驳回申请D.撤销案件E.当事人可以撤回申请【答案】： AB 36、根据安全生产许可证条例，国家对( )实行安全生产许可证制度。A.矿山企业B.建筑施工企业C.日用化学品生产、经营、储存单位D.危险化学品生产、经营、储存单位E.烟花爆竹、民用爆炸物品生产企业【答案】： AB 37、施工单位签订的如下协议中，属民法典调整的有（ ）。A. 与设备租赁站订立的设备租赁协议B. 与其项目经理订立的安全目标责任协议C. 与其职工订立的计划生育目标协议D. 与其职工订立的劳动协议E. 与银行订立的借款协议【答案】： A 38、投标人相互串通投标报价，损害招标人利益，情节严重的，可能承担的刑事责任有（）。2017A.没收财产 B.拘役 C.有期徒刑 D.罚金 E.管制【答案】： BCD 39、某施工企业承接某高校实验楼的改造工程，后因工程款发生纠纷。仲裁庭在审理期间主持调解，对于仲裁调解，下列说法正确的是()A.当事人不愿调解的，仲裁庭可以强制调解B.调解不成的，应当及时作出裁决C.仲裁庭根据调解协议可以制作调解书或裁决书D.调解协议经双方签字后即具有强制力E.调解书经双方当事人签收后，即发生法律效力【答案】： BC 40、下列对于法人的表述中，正确的是（ ）。A.法人可以分为企业法人和事业法人B.机关法人从设立时起具有法人资格，无须经专门机构核准登记C.企业法人经工商行政管理机关核准登记后取得法人资格D.企业法人分立、合并，应当向登记机关办理登记并公告E.企业法人分立、合并，其权利和义务由变更后的法人享有和承担【答案】： BCD 41、根据民法典，下列要约中，不得撤销的有( )。A.要约人确定了承诺期限的要约B.要约人明示不得撤销的要约C.已经到达受要约人但受要约人尚未承诺的要约D.受要约人有理由认为要约是不可撤销的，并已经为履行合同作了准备工作E.受要约人有理由相信该要约不能撤销的要约【答案】： ABD 42、关于劳动争议解决方式的说法，正确的是（ ）。A.用人单位与劳动者发生劳动争议的，劳动者应当先申请本单位劳动争议调解委员会调解B.用人单位与劳动者发生劳动争议，劳动者可以依法申请调解、仲裁、提起诉讼，也可以自行和解C.企业劳动争议调解委员会由职工代表、用人单位代表、工会代表、劳动行政部门代表组成D.用人单位与劳动者发生劳动争议的，劳动者申请仲裁的时效为 1 年E.用人单位与劳动者发生劳动争议的，劳动者可以选择进行仲裁或直接提起诉讼【答案】： BD 43、关于施工许可制度和形式报告制度的说法，正确的有（）。 2016A.实行形式报告批准制度的工程，必须符合国务院的有关规定 B.建设单位领取施工许可证后因故