一级建造师之一建工程法规题库题库附答案（巩固）.docx

一级建造师之一建工程法规题库题库附答案（巩固）第一部分 单选题(50题)1、根据循环经济促进法，发展循环经济应当在技术可行，经济合理和有利于节约资源、保护环境的前提下，按照（ ）优先的原则实施。A.再利用B.减量化C.资源化D.集成化【答案】： B 2、建设主管部门经向原聘用企业核实，聘用企业在（ ）日内没有提供书面反对意见和相关证明材料的，应予办理注销注册或变更注册。A.3 B.4 C.5 D.7【答案】： D 3、甲诉乙建设工程施工合同纠纷一案，人民法院立案审理。在庭审中，甲方未经法庭许可中途退庭，则人民法院对该起诉讼案件（）。A. 移送二审法院裁决B. 按撤诉处理C. 按缺席判决D. 进入再审程序【答案】： B 4、行政机关根据公民、法人或者其他组织的申请,经依法审查,准予其从事特定活动的行政管理行为是()。A.行政许可B.行政处罚C.行政强制D.行政裁决【答案】： A 5、关于建设工程代理的说法，正确的是（）。（2016）A.招标活动应当委托代理B.代理人不可以自行辞去委托C.被代理人可以单取消委托D.法定代表人与法人之间是法定代理关系【答案】： C 6、根据工程建设项目施工招标投标办法，关于投标保证金的说法，正确的是（）。A. 投标保证金最高不得超过50 万元B. 招标人发了中标通知书，投标保证金的有效期自动终止C. 投标保证金不得采用银行保函方式D. 中标人拒绝签订施工合同时，招标人有权没收其投标保证金【答案】： D 7、根据合同当事人是否必须采取一定形式为标准，可将合同分为()。A.双务合同与单务合同B.有偿合同与无偿合同C.要式合同与不要式合同D.权利合同与义务合同【答案】： C 8、某高新技术开发公司甲与应届毕业生王某签订一份书面合同。合同约定，王某的工作就是仿制专利产品。后来，由于王某身体不好而没有完成任务，于是公司要求王某承担违约责任。对此，下列说法正确的是()。A.王某违约，应当承担违约责任B.王某的违约是因为身体原因，因此，可以免责C.王某的违约是因为身体原因，虽然不可以免责，但可以减轻责任D.该合同内容违法，因此合同无效【答案】： D 9、行政机关作出的下列决定中，当事人不能申请行政诉讼的是（ ）。A.罚款、没收非法财物等行政处罚决定B.不服行政机关对民事纠纷作出的调解C.限制人身自由的行政强制措施决定D.对于行政复议的结果不服【答案】： B 10、借用其他施工单位()的行为，属于以其他企业名义承担工程。（2013）A.营业执照B.技术人员C.资金D.高层管理人员【答案】： A 11、项目生产安全事故应急预案应由()编制并组织演练。A.安全生产管理机构B.专职安全生产管理人员C.项目负责人D.安全生产领导小组【答案】： D 12、根据行政诉讼法，因不动产提起的行政诉讼，由（ ）人民法院管辖。A.原告住所地B.被告住所地C.由原告选择被告住所地或不动产所在地D.不动产所在地【答案】： D 13、某建设工程总承包商与分包商在分包合同中约定了有效的仲裁条款。合同履行期间，.总承包商以分包商不具备资质为由向人民法院起诉要求确认该分包合同无效。根据 国相关法律规定，人民法院（ ）。A.应当受理，确认合同有效后驳回起诉B.不予受理；C.应当受理，确认合同有效后移送仲裁委员会D.应当先审查合同效力，确认合词无效后受理【答案】： B 14、甲、乙于4月1日签订一份施工合同。合同履行过程中,双方于5月1日发生争议,甲于5月20日单方要求解除合同。乙遂向法院提起诉讼,法院于6月30日判定该合同无效。则该合同自（）无效。A.4月1日B.5月1C.5月20日D.6月30日【答案】： A 15、某住宅工程交付使用十年后，发现因施工原因造成地基基础局部下沉，承重梁出现裂缝，对此应承担责任的是()。A.设计单位B.施工单位C.建设单位D.质量监管部门【答案】： B 16、按照安全生产许可证条例的规定，负责地方建筑施工企业安全生产许可证颁发和管理的部门是( )。A.省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门B.省、自治区、直辖市人民政府C.省、自治区、直辖市人民政府安全监督部门D.省、自治区、直辖市发改委【答案】： A 17、关于工程建设项目是否必须招标的说法，正确的是（）。A.使用国有企业事业单位自有资金的工程建设项目必须进行招标 B.施工单项合同估算价为人民币100万，但项目总投资额为人民币2000万元的工程建设项目必须进行招标 C.利用扶贫资金实行以工代赈、需要使用农民工的建设工程项目可以不进行招标 D.需要采用专利或者专有技术的建设工程项目可以不进行招标【答案】： C 18、某单位家属楼工程，甲公司总包，经建设单位同意后将其附属工程分包给杨某的施工队；后竣工验收时发现附属工程存在质量问题，建设单位、甲公司、杨某三方对责任归属发生争议。对此，下列说法正确的是（ ）。A. 甲公司与杨某的分包合同无效B. 总包对此质量缺陷承担主要责任C. 建设单位可以要求杨某承担全部责任D. 杨某的施工队对此承担主要责任【答案】： C 19、甲施工企业与乙材料供应商订立了一份货物买卖合同，甲施工企业请求乙材料供应商交付货物，乙材料供应商请求甲施工企业支付货款，则甲施工企业和乙材料供应商行使的权利分别是（）。A.物权、债权B.债权、物权C.物权、物权D.债权、债权【答案】： D 20、某体育中心工程，建设单位在2017年5月5日领取施工许可证后，于2017年8月1日开工，后因资金链断裂致使工程停工，6个月后才可以开工，则开工时（ ）。A.建设单位应当向发证机关报告B.应当报发证机关核验施工许可证C.建设单位无需报告发证机关，可以直接开工D.施工许可证已自行作废【答案】： A 21、承包人在施工中遇到暴雨袭击，导致工程停工，同时发生各项费用损失，按照不可抗力索赔处理原则，下列()费用，发包人不予赔偿。A.被冲坏已施工的基础工程B.停工期间设备闲置C.清理现场，恢复施工D.被冲坏的现场临时道路恢复【答案】： B 22、根据建设工程安全生产管理条例的规定，属于施工单位安全责任的是()。A.提供相邻构筑物的有关资料B.制定安全生产规章制度和操作规程C.确定建设工程安全作业环境及安全施工措施所需费用D.申领施工许可证应当提供有关安全施工措施的资料【答案】： B 23、根据文物保护法，下列文物中不属于国家所有文物的是（）。2018真题A.遗存于中国领海起源于外国的文物B.古文化遗址、古墓C.某公民收藏的古玩字画D.国有企业收藏的文物【答案】： C 24、开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的（ ）进行。A. 当天公开B. 当天不公开C. 同时间公开D. 同一时间不公开【答案】： C 25、部门规章与地方性法规之间对同一事项的规定不一致时，正确的处理方式为（）。A.由国务院提出意见，其认为应当适用地方性法规的，应当提请全国人民代表大会常务委员会裁决B.由国务院提出意见，其认为应当适用部门规章的，应当提请全国人民代表大会常务委员会裁决C.由全国人民代表大会常务委员会提出意见，其认为应当适用部门规章的，应当提请国务院裁决D.由全国人民代表大会常务委员会提出意见，其认为应当适用地方性法规的，应当提请国务院裁决【答案】： B 26、根据企业所得税法,下列企业中属于非居民企业的是()。A.在北京市工商局登记注册的企业B.在美国注册但实际管理机构在上海的外资独资企业C.在美国注册的企业设在上海的办事处D.在北京市工商局注册但在非洲开展工程承包的企业【答案】： C 27、在施工过程中,程监理人员发现下程设计不符合建筑工程质量标准或者合同约定的质量要求的,应当()。A.直接要求施工人员进行改正B.要求设计单位按要求进行改正C.报告建设单位要求施工单位改正D.报告建设单位要求设计单位改正【答案】： D 28、根据节约能源法，房地产开发企业在销售房屋时，应当向购买人明示所售房屋的节能信息有（）。（2014）A.能效标识B.节能措施C.质量保修书D.建筑节能标准【答案】： B 29、根据建筑起重机械安全监督管理规定，关于建筑起重机械安装单位安全责任的说法，正确的是（）。A.安装单位应当与建设单位签订建筑起重机械安装工程安全协议书 B.施工总承包企业不负责对建筑起重机械安装工程专项施工方案进行审查 C.建筑起重器械安装完毕后，建设主管部门应当参加验收 D.建筑起重机械安装完毕后，安装单位应当自检，出具自检合格证明【答案】： D 30、无效合同从()之日起就不具备法律效力。A.确认B.订立C.履行D.谈判【答案】： B 31、建设单位为了贷款，将自己公司的一套房产抵押，对该抵押合同理解正确的是()。A.抵押担保合同属于贷款合同的从合同B.抵押担保合同的效力低于贷款合同的效力C.贷款合同于抵押担保合同各自独立D.担保合同被确认无效，由担保人承担全部责任【答案】： A 32、关于禁止无资质或超资质承揽工程的说法，正确的是（）。( 2015真题 )A.施工总承包单位可以将房屋建筑工程的钢结构工程分包给其他单位 B.总承包单位可以将建设工程分包给包工头 C.联合体承包中，可以以高资质等级的承包方为联合体承包方的业务许可范围 D.劳务分包单位可以将其承包的劳务再分包【答案】： A 33、建设单位支付货款时，不小心把应该支付给甲施工单位的货款支付给了乙施工单位，则，乙施工单位和建设单位形成的是（ ）。A.合同之债B.侵权之债C.不当得利之债D.无因管理之债【答案】： C 34、（2020年真题）根据危险性较大的分部分项工程安全管理规定，对于按照规定需要进行第三方监测的危大工程，建设单位应当委托具有相应（）资质的单位进行监测。A.设计B.监理C.勘察D.地基检测【答案】： C 35、关于民事诉讼证人出庭作证的说法，正确的是（ ）。A. 证人只提交书面证词无须出庭作证B. 数个证人证明同一事实时，可以同时接受询问C. 证人在庭审时应当旁听D. 证人有义务出庭作证【答案】： D 36、（2020年真题）根据行政强制法，法律没有规定行政机关强制执行的，作出行政决定的行政机关应当申请强制执行的机关是（）。A.人民法院B.人民政府C.公安机关D.监察机关【答案】： A 37、 下列关于基本医疗保险的表述，正确的是( )。A.应由用人单位缴纳基本医疗保险费B.参加职工基本医疗保险的个人，达到法定退休年龄时累计缴纳达到国家规定年限的，无须再缴费C.个人跨统筹地区就业的，基本医疗保险关系作废D.基本医疗保险基金支付范围包括应当由公共卫生负担的部分【答案】： B 38、某施工单位在一起工程款纠纷的民事诉讼中，委托律师李某为其诉讼代理人。施工单位向人民法院出具的授权委托书中仅注明李某为“全权代理”，未列举具体权限。根据有关法律规定，李某在诉讼过程中有权（ ）。A.进行和解B.变更诉讼请求C.提起上诉D.提出管辖权异议【答案】： D 39、诉讼时效期间从知道或应当知道权利被侵害时起计算，但是，从权利被侵害之日起超过（）年的，法院不予保护。A.8B.10C.15D.20【答案】： D 40、建设工程因故中止施工一年者，恢复施工时，该建设单位应当()。A.报发证机关核验施工许可证B.重新领取施工许可证C.向发证机关报告D.向发证机关备案【答案】： A 41、依法批准开工报告的建设工程，建设单位应当自开工报告批准之日起（ ）日内，将保证安全施工的措施报送建设工程所在地的县级以上人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案。A. 20B. 30C. 60D. 15【答案】： D 42、下列关于劳动争议解决的说法，正确的是( )。A.经调解达成的劳动争议调解协议具有强制执行效力B.劳动者对仲裁裁决不服的，可自收到仲裁裁决书之日起15日内向人民法院提起诉讼C.根据“一裁终局原则”，劳动者对仲裁裁决不服的，不能向人民法院提起诉讼D.劳动争议申请仲裁的时效期间为3年【答案】： B 43、设备工程师张某就其节水设备及工艺于2004年3月5日向地方专利行政主管部门提出申请，行政主管部门于2004年3月8日收到申请文件，于2004年4月5日核准并颁发专利证书。则该专利权的期限应从()开始计算。A.2004年3月5日B.2004年3月8日C.2004年4月5日D.张某自己声明之日【答案】： B 44、根据城市建设档案管理规定，建设单位应当在工程竣工验收后（ ）内，向城建档案馆送一套符合规定的建设工程档案。A. 6个月B. 3个月C. 9个月D. 1年【答案】： B 45、部门规章由()签署命令予以公布。A.部门首长B.总理C.国家主席D.全国人民代表大会常务委员会代表【答案】： A 46、法律规定，为（ ），在质权人实现质权后，有权向债务人追偿。A. 债权人质押担保的当事人B. 债权人质押担保的第三人C. 债务人质押担保的当事人D. 债务人质押担保的第三人【答案】： D 47、某施工单位在参加投标中有违法行为建设行政主管部：门的处罚决定于5月20日作出， 施工单位5月25日收到。如果施工单位申请行政复议，申请的最后期限为()。A. 6月4日B. 6月9日C. 7月19日D. 7月24日【答案】： D 48、施工单位应当对管理人员和作业人员每年至少进行（ ）安全生产教育培训,其教育培训情况记入个人工作档案。A. 1次B. 2次C. 3次D. 4次【答案】： A 49、根据我国民法典的规定，（ ）的合同属于无效合同。A. 因重大误解订立B. 订立时显失公平C. 损害社会公共利益D. 以欺诈、胁迫手段订立【答案】： C 50、建筑工程一切险和安装工程一切险的保险合同属于()合同。A.财产保险B.人身保险C.责任保险D.意外保险【答案】： A 第二部分 多选题(50题)1、建设法律、行政法规与社会法的关系主要体现在()。A.提供劳动保护B.进行财产补偿C.行政监督管理D.建立劳动关系E.调整人身关系【答案】： AD 2、下列中华人民共和国境内的主体中,属于增值税纳税人的有()。A.销售货物的单位B.销售服务的单位C.销售无形资产的个人D.进口货物的个人E.从事房屋租赁业务的个人【答案】： ABCD 3、在工程建设知识产权承担侵权责任的方式中，适用于人身权的是（ ）。A. 恢复名誉B. 排除妨碍C. 恢复原状D. 消除影响E. 赔礼道歉【答案】： AD 4、涉外商事仲裁裁决生效后，应当向（ ）申请执行。A. 作出裁决的仲裁委员会B. 申请人住所地的中级人民法院C. 被执行人住所地的中级人民法院D. 仲裁委员会所在地的中级人民法院E. 被执行财产所在地的中级人民法院【答案】： C 5、关于工程建设中，施工单位应采用的捎防安全措施，下列说法正确的有（ ）。A.实行防火安全责任制,确定各岗位的消防安全责任人 B.施工过程中，禁止在具有火灾、爆炸危睑的场所使用明火作业 C.要求施工现场消防产品的质量必须符合国家标准或行业标准D.要对职工进行消防安全培训，有火灾危险作亚的人员必须持证上岗E.在设有车间或仓库的建筑物内设簟员工宿舍的，应当立即拆除【答案】： CD 6、关于劳动者延长工作时间的说法，正确的有（）。A.延长工作时间一般每日不得超过 1 小时B.用人单位由于生产经营需要，经工会同意即可延长工作时间C.发生自然灾害需要紧急处理的，延长工作时间每月不得超过 36 小时D.法定节假日安排劳动者工作的用人单位，支付不低于工资 200%的工资报酬E.安排延长工作时间的，用人单位支付不低于工资 150%的工资报酬【答案】： A 7、（2020年真题）关于工程建设国家标准的制定，国务院标准化行政主管部门负责工程建设强制性国家标准的（）。A.项目提出B.组织起草C.立项D.编号和对外通报E.征求意见【答案】： CD 8、既有建筑节能改造，是指对不符合民用建筑节能强制性标准的既有建筑( )等实施节能改造的活动。A.围护结构B.保温结构C.采暖制冷系统D.照明设备E.供水系统【答案】： ACD 9、建设工程保险的索赔证据一般包括()。A.法院的判决书B.建设工程合同C.事故照片D.鉴定报告E.保单以及保单中规定的证明文件【答案】： BCD 10、当事人另有约定的除外，承揽合同的承揽人应当以自己的（ ）完成主要工作。A.设备 B.技术 C.材料 D.资金 E.劳力【答案】： AB 11、最低工资标准所规定的最低工资不包括（ ）。A.延长工作时间工资B.计件工资与奖金C.中班、夜班的津贴D.高温、低温、井下、有毒有害环境的津贴E.法律、法规和国家规定的劳动者福利待遇等【答案】： ACD 12、关于施工合同的义务下列说法正确的是()。A.施工合同的义务包括完成施工任务和支付工程价款B.对于完成施工任务，建设单位是债务人，施工单位是债权人C.对于支付工程价款，建设单位是债权人，施工单位是债务人D.对于支付工程价款，建设单位是债务人，施工单位是债权人E.对于完成施工任务，建设单位是债权人，施工单位是债务人【答案】： AD 13、甲施工企业在银行办理投标保函，银行要求甲提供反担保。则甲提供的以下单证能够质押的是（ ）。A. 存款单B. 仓单C. 房屋所有权证书D. 提单E. 汇票【答案】： ABD 14、关于施工单位的消防施工质量和安全责任，说法正确的有（ ）。A.建设工程的消防设计、施工必须符合国家工程建设消防技术标准B.不得擅自改变消防设计进行施工，降低消防施工质量C.建立施工现场消防安全责任制度，明确消防安全负责人D.保证在完工前消防通道、消防水源、消防设施和器材、消防安全标志等完好有效E.按照经消防设计审核合格或者备案的消防设计文件组织施工【答案】： ABC 15、用人单位不得解除劳动合同的情形有（ ）。A. 女职工在孕期、产假、哺乳期内的B. 患病或者负伤，在规定的医疗期内的C. 法律、行政法规规定的其他情形D. 劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化，致使原劳动合同无法履行E. 患职业病或者因工负伤并被确认丧失或者部分丧失劳动能力的【答案】： ABC 16、某施工企业从事施工活动，但未取得安全生产许可证，因此可能承担的法律责任有()。A.民事责任B.刑事责任C.行政责任D.违宪责任E.国家赔偿责任【答案】： ABC 17、下列法律责任中，属于行政处罚的有()。A.限制人身自由B.罚金C.责令停业执业D.记过E.暂扣许可证【答案】： C 18、关于仲裁协议效力的说法，正确的有（）。A.合同无效，仲裁协议亦无效 B.仲裁协议有效，当事人也可以向法院提出诉讼 C.仲裁委员会有权裁决超出仲裁协议约定范围的争议 D.有效的仲裁协议排除法院的司法管辖权 E.有效的仲裁协议对双方当事人均有约束力【答案】： D 19、建设工程安全生产管理条例规定，施工现场的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件必须（ ）。A. 由专人管理B. 堆放在特定位置C. 定期检查、维修和保养D. 建立相应的资料档案E. 按照国家规定及时报废【答案】： ACD 20、在建设项月施工中，施工单位与其他主体产生合同之债的情形有（）等A.施土单位与材料供应商订立合同B.施工现场的砖块坠落砸伤现场外的行人 C.施工单位将本应汇给甲单检的材料款汇入了乙单位账号D.材料供应商向施工单位交付材料 E.施工单位向材科供应商支付材料款【答案】： AD 21、在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内,禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业,但()除外A.抢险作业B.抢修作业C.监理单位同意的D.因生产工艺上要求必须连续作业的E.因特殊需要必须连续作业的【答案】： ABD 22、根据民法典规定，下列关于诉讼时效中断的说法，正确的有（ ）。A.在诉讼时效期间的最后6个月内，因不可抗力原因，产生诉讼时效中断B.诉讼时效中断，即诉讼时效期间暂时停止计算C.权利人向义务人提出履行请求，产生诉讼时效中断D.权利人提起诉讼或者申请仲裁，产生诉讼时效中断E.诉讼时效中断，从中断终结时起，诉讼时效期间重新起算【答案】： CD 23、在建设工程专利保护中，专利权人有证据证明他人正在实施侵犯专利权的行为，可以在起诉前向人民法院申请采取责令停止有关行为的措施。关于该专利权人向法院申请责令停止有关行为措施的说法，正确的有（）。 2016A.申请人提出申请时，应当提供担保 B.人民法院裁定责令停止有关行为的，应当立即执行 C.人民法院应当自接受申请之时起24小时内作出裁定 D.当事人对人民法院责令停止有关行为的裁定不服的，可以提出上诉 E.申请人自人民法院采取责令停止有关行为的措施之日起15日内不起诉的，人民法院应当解除该措施【答案】： AB 24、下列试块、试件和材料必须实施见证取样和送检的有（）。A.砌筑砂浆试块B.混凝土试块C.用于拌制混凝土和砌筑砂浆的水泥D.用于承重结构的钢筋及连接接头试件E.屋内使用的所有防水材料【答案】： CD 25、以下关于物权效力、物权合同、物权保护的说法中，正确的是()。A.不动产物权经依法登记，发生设立效力B.未经物权登记，不动产交易合同无效C.动产转让的，经合同签字盖章时发生物权效力D.机动车转让的，未经登记，不得对抗善意第三人E.因物权的归属、内容产生争议的，当事人可以请求返还原物【答案】： AD 26、根据全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准，属于施工单位不良行为的有（）。( 2015真题 )A.未履行注册建造师职责造成环境事故的 B.以欺骗手段取得资质证书承揽工程的 C.未在规定期限内办理资质变更手续的 D.不按照与招标人订立的合同履行义务，情节严重的 E.对建筑安全事故隐患不采取措施予以消除的【答案】： BCD 27、关于建设用地使用权的说法，正确的有（）。2018真题A.建设用地使用权自合同生效时设立B.建设用地使用权可以在土地的地表、地上或者地下分别设立C.建设用地使用权人将建设用地使用权转让，可以采用口头约定的形式D.建设用地使用权可以与附着于土地上的建筑物、构筑物及其附属设施分别处分E.住宅建设用地使用权期间届满的，自动续期【答案】： B 28、根据国家有关法规，劳动者可以解除合同的情形是（ ）。A. 在试用期间被证明不符合录用条件的B. 被依法追究刑事责任的C. 未及时足额支付劳动报酬的D. 用人单位的规章制度违反法律、法规的规定，损害劳动者权益的E. 未按照劳动合同约定提供劳动保护或者劳动条件的【答案】： CD 29、关于申请领取施工许可证的说法，正确的有（）。2014A.应当委托监理的工程已委托监理后才能申请领取施工许可证B.领取施工许可证是确定建筑施工企业的前提条件C.法律、行政法规和省、自治区、直辖市人民政府规章可以规定申领施工许可证的其他条件D.在申请领取施工许可证之前需要落实建设资金E.在城市、镇规划区的建筑工程，需要同时取得建设用地规划许可证和建设工程规划许可证后，才能申请办理施工许可【答案】： AD 30、标的可以是（ ）等。A. 工程造价B. 货币C. 劳动条件D. 劳务E. 货物【答案】： BD 31、根据代理权获得的方式不同，代理可分为( )。（2012）A.指定代理B.隐名代理C.委托代理D.居间代理E.法定代理【答案】： C 32、有效的仲裁协议必须同时具有下列内容（）。A.选定的仲裁委员会 B.仲裁事项 C.仲裁地点 D.选定的仲裁员 E.请求仲裁的意思表示【答案】： AB 33、根据民事诉讼法，关于人民法院调解的说法，正确的有（ ）。A. 可以邀请有关单位和个人协助B. 可以用简便方式通知当事人、证人到庭C. 不得由审判员一人主持D. 可以由合议庭主持E.应尽可能就地进行【答案】： ABD 34、甲建筑公司收到了某水泥厂寄发的价目表但无其内容。甲按标明价格提出订购1000吨某型号水泥，并附上主要合同条款，却被告知因原材料价格上涨故原来的价格不再适用，要采用提价后的新价格，则下列说法正确的是（ ）。A.水泥厂的价目表属于要约邀请 B.甲建筑公司的订购表示属于要约 C.水泥厂的价目表属于要约 D.水泥厂新报价属于承诺E.水泥厂新报价属于新要约【答案】： AB 35、劳动者发生下列情形，用人单位可以随时解除劳动合同的有（）。A.在试用期被证明不符合录用条件的 B.不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作的 C.严重违反用人单位规章制度的 D.同时与其他用人单位建立劳动关系，对完成本单位的工作任务造成严重影响的 E.患病，在规定的医疗期满后不能从事原工作，也不能从事由用人单位另行安排的工作的【答案】： ACD 36、关于劳动合同中试用期的约定，下列说法错误的是（ ）。A. 劳动合同期限3个月以下，试用期不得超过1个月B. 劳动合同期限1年以上不满3年的，试用期不得超过3个月C. 无固定期限的劳动合同，试用期不得超过6个月D. 用人单位与同一劳动者可以约定多次试用期，但累计不得超过6个月E. 完成一定工作任务为期限的合同，不得约定试用期【答案】： ABD 37、下列义务中，属于建设工程监理企业安全生产管理主要义务是（ ）。A.安全技术措施审查B.安全设备合格审查C.专项施工方案审查D.施工招标审查E.安全生产事故隐患报告【答案】： AC 38、下列各项中，关于仲裁开庭和裁决，说法正确的有（）。A.仲裁公开进行，但当事人协议不公开的，可以不公开进行，但涉及公共利益的除外B.申请人经书面通知，无正当理由不到庭或未经仲裁庭许可中途退庭的，可视为撤回仲裁申请；被申请人经书面通知，无正当理由不到庭或未经仲裁庭许可中途退庭的，可缺席裁决C.专门问题需要鉴定的，应经当事人申请，可以交由当事人双方约定的鉴定部门鉴定，也可以由仲裁庭指定的鉴定部门鉴定D.当事人申请仲裁后，可以自行和解，达成和解协议的，视为撤回仲裁申请E.仲裁庭在作出裁决前，可以先行调解。调解达成协议的，仲裁庭应当制作调解书或者根据协议结果制作裁决书。调解书与裁决书具有同等法律效力【答案】： B 39、根据民用建筑节能管理规定，关于各单位执行建筑节能强制性标准的说法，正确的有（ ）。A. 经审查不符合民用建筑节能强制性标准的，不得颁发施工许可证B. 对不符合民用建筑节能强制性标准的，不得出具竣工验收合格报告C. 建设单位不得以任何理由要求施工单位修改已经审查合格的节能设计文件D. 施工单位进行施工时，不得违反审查合格的设计文件和建筑节能施工标准E. 民用建筑在改建、扩建时，设计单位不得对原建筑物进行节能改造【答案】： ABCD 40、关于建设工程合同的说法，正确的是（ ）。A.建设工程合同可以采用口头形式订立B.建设工程合同属于实践合同C.建设工程合同不属于承揽合同D.勘察、设计合同属于建设工程合同E.建设工程合同应当采用书面形式【答案】： D 41、下列行为中，属于代理行为的有( )。A.甲公司的法人代表接受公司委托为公司签订合同B.乙公司委托某专家代为签订合同C.乙公司委托某律师代为民事诉讼D.丙公司委托某统计公司统计市场占有率E.丁公司委托某快递公司代为送达投标书【答案】： BC 42、下列民事责任承担方式中,属于违约责任的有()。A.继续履行B.赔礼道歉C.赔偿损失D.恢复原状E.支付违约金【答案】： AC 43、下列属于监理工程师在建设工程施工中的监理形式的是( )。A.旁站B.巡查C.巡视D.重点抽查E.平行检验【答案】： AC 44、施工现场动用明火必须实行严格的消防安全管理,下列说法中,正确的有()。A.禁止在作业区域使用明火B.禁止在具有火灾、爆炸危险的场所使用明火C.电焊、气焊、电工等特殊工种人员必须持证上岗D.确实需要进行明火作业的可由项目经理直接批准E.易燃易爆危险物品和场所应有具体防火防爆措施【答案】： BC 45、某建筑公司为施工需要委派王某外出采购建材，王某接到任务后突发急病，便委托自己的亲属代为采购一批建材。事后，王某将此事如实汇报给公司，公司认为当时可以换人去完成任务因此不予认可。对此案，下列说法正确的是（ ）。A. 王某委托亲属的行为构成指定代理B. 王某委托亲属的行为应事先征得公司同意C. 王某委托亲属的行为事后通知公司即对公司产生约束力D. 王某应对委托亲属的行为承担责任E. 王某的亲属应对此承担责任【答案】： BD 46、施工总承包单位分包工程应当经过建设单位认可，符合法律规定的认可方式有（）。A.总承包合同中约定分包的内容 B.建设单位指定分包人 C.总承包合同没有约定分包内容的，事先征得建设单位同意 D.劳务分包合同由建设单位确认 E.总承包单位在建设单位推荐的分包人中选择【答案】： AC 47、根据中华人民共和国文物保护法，在中华人民共和国境内，受国家保护的文物有（ ）。A.具有科学价值的壁画B.与重大历史事件、革命运动或者著名人物有关的以及具有重要纪念意义、教育意义或者史料价值的古代现代重要石刻C.历史上各时代珍贵的艺术品、工艺美术品D.反映历史上各时代、各民族社会制度、社会生产、社会生活的代表性实物E.具有历史、艺术价值的古脊椎动物化石【答案】： ABCD 48、建设工程竣工前,当事人对工程质量发生争议,经鉴定工程质量合格,关于竣工日期的说法,正确的有（）。A.应当以合同约定的竣工日期作为竣工日期B.应当以鉴定合格日期为竣工日期C.鉴定日期为顺延工期的期间D.应当以申请鉴定日期作为竣工日期E.应当以提交竣工验收报告的日期为竣工日期【答案】： C 49、甲建筑公司收到了某水泥厂寄发的价目表但无其他内容。甲按标明价格提出订购1000吨某型号水泥，并附上主要合同条款，却被告知因原材料价格上涨故原来的价格不再适用，要采用提价后的新价格，则下列说法正确的是（ ）。A. 水泥厂的价目表属于要约邀请B. 甲建筑公司的订购表示属于要约C. 水泥厂的价目表属于要约D. 水泥厂新报价属于承诺E. 水泥厂新报价属于要约【答案】： AB 50、我国承认并以法律形式加以保护的主要知识产权有( )等。A.著作权 B.专利权C.商标权 D.商业秘密E.肖像权【答案】： ABCD