最新一级造价师之建设工程计价题库题库大全精品（典优）.docx

最新一级造价师之建设工程计价题库题库大全精品（典优）第一部分 单选题(50题)1、建设工程工程量清单计价规范（GB 50500-2013）规定，招标时用于合同约定调整因素出现时的工程材料价款调整的费用应计入（ ）中。A.分部分项综合单价B.材料暂估价C.暂列金额D.总承包服务费【答案】： C 2、关于法律法规政策变化引起合同价款调整的说法，正确的是（ ）。A.因国家法律、法规、规章和政策发生变化影响合同价款的风险，发承包双方可以在合同中约定共同承担。B.因国家法律、法规、规章和政策发生变化影响合同价款的风险，发承包双方可以在合同中约定由承包人承担。C.建设工程一般以建设工程施工合同签订前的第28天作为基准日。D.如果有关价格（如人工、材料和工程设备等价格）的变化已经包含在物价波动事件的调价公式中，则不再予以调整。【答案】： D 3、下列关于材料运杂费的说法，正确的是（）。 A.材料运杂费不包括调车和驳船费、装卸费、运输费及附加工作费等B.若运输价格为含税价格，只能按“两票制”进行调整C.采用“两票制”，运杂费以接受交通运输与服务适用税率9%扣除增值税进项税额D.采用“两票制”支付方式，材料供应商就收取的货物销售价款向建筑企业分别提供货物【答案】： C 4、某工程采购一台国产非标准设备，制造厂生产该设备的材料费、加工费和辅助材料费合计20万元，专用工具费率为2%，废品损失率为8%，外购配套件费2万，利润率为10%，增值税率为13%。假设不再发生其他费用，则该设备的销项税额为（）万元。A.3.15B.3.41C.4.11D.4.12【答案】： B 5、用水泥砂浆砌筑2 m3砖墙，标准砖（240mm×115mm×53mm）的总耗用量为1113 块。已知砖的损耗率为5%，则标准砖、砂浆的净用量分别为（ ）。A.1060块、0.449m3B.1057块、0.372m3C.1057块、0.454m3D.1060块、0.372m3【答案】： A 6、当初步设计深度不够，设备清单不完备仅有成套设备重量时，编制单位工程概算宜采用（ ）。A.扩大单价法B.概算指标法C.类似工程预算法D.综合单价法【答案】： A 7、建设工程预算编制中的总预算由（ ）组成。A.综合预算和工程建设其他费、预备费B.预备费、建设期利息及铺底流动资金C.综合预算和工程建设其他费、铺底流动资金D.综合预算和工程建设其他费、预备费、建设期利息及铺底流动资金【答案】： D 8、关于招标文件的编制，下列说法中错误的是()。A.当未进行资格预审时招标文件应包括招标公告B.应规定重新招标和不再招标的条件C.招标控制价应在招标时（或在招标文件中）一并公布D.投标人须知前附表与投标人须知正文内容有抵触的以投标人须知前附表为准【答案】： D 9、关于土地征用及拆迁补偿费的说法，正确的是（ ）。A.征用林地、牧场的土地补偿费标准为该地被征用前三年平均年产值的610 倍B.拆迁补偿的方式可以实行货币补偿C.地上附着物及青苗补偿费归农村集体所有D.每公顷被征用耕地的安置补助费最高不超过被征用前三年平均年产值的30 倍【答案】： B 10、（2021年真题）某一砖半厚混水墙，采用规格为240×115×53的烧结煤矸石普通砖砌筑，灰浆厚度为10mm，每10m3该种墙体砖的净用量为（ ）千块。A.5.148B.5.219C.6.374D.6.462【答案】： B 11、投标人投标时要仔细研究招标文件，忽视以下做法将影响投标文件的完整性的是（ ）。A.忽视监理作用B.忽视合同条款中工程变更的规定C.忽视合同条款中工期奖罚D.忽视技术标准的要点【答案】： D 12、为编制招标工程量清单，在拟定常规的施工组织设计时，正确的做法是（）。A.根据概算指标和类似工程估算整体工程量时，仅对主要项目加以估算 B.拟定施工总方案时需要考虑施工步骤 C.在满足工期要求的前提下，施工进度计划应尽量推后以降低风险 D.在计算工、料、机资源需要量时，不必考虑节假日、气候的影响【答案】： A 13、某项目发承包双方，根据建设工程施工合同（示范文本）GF20130201 的规定签订承包合同，双方约定承包人承担的材料价格风险系数为 5%。则下列有关物价变化的表述，正确的是（）。A.某材料基准单价为2000 元/t，投标报价为2100 元/t，合同履行期间，材料单价为2200 元/t 时，单价应予调整B.某材料基准单价为2000 元/t，投标报价为1800 元/t，合同履行期间，材料单价为2050 元/t 时，单价应予调整C.某材料基准单价为2000 元/t，投标报价为2100 元/t，合同履行期间，材料单价为1900 元/t 时，单价应予调整D.某材料基准单价为2000 元/t，投标报价为1800 元/t，合同履行期间，材料单价为1700 元/t 时，单价应予调整【答案】： D 14、项目建议书阶段投资估算额度的偏差率一般控制在（）以内。A.±5%B.±10%C.±20%D.±30%【答案】： D 15、有关投标文件的递交，说法正确的是（）。A.投标保证金不应作为其投标文件的组成部分B.投标人不按要求提交投标保证金的，其投标文件应被否决C.联合体投标的，投标保证金只能由牵头人提交D.一般项目投标有效期为3060天【答案】： B 16、根据建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）。关于计日工的编制和计价，下列说法正确的是（ ）。A.承包人完成发包人提出的工程合同范围以外的零星项目或工作，按合同中约定的总价计价的一种方式B.计日工适用于工程量清单中没有的额外工作，尤其是事先能商定价格的额外工作C.计日工对完成零星工作所消耗的人工工日、材料数量、施工机具台班进行计量D.计日工单价由投标人自主确定，并按计日工表中所列数量结算【答案】： C 17、下列关于本周期合计完成的合同价款包括的内容，不正确的是（）。A. 本周期已完成单价项目的金额B. 本周期应支付的总价项目的金额C. 本周期已完成的计日工价款D. 本周期应减少的金额【答案】： D 18、通常情况下建筑周长系数越低，设计（ ）。A.越昂贵B.越经济C.与该指标无关D.一样【答案】： B 19、按照建设工程价款结算暂行办法规定的程序，发包人不按约定预付：程款 的，承包人可采取的行为是（ ）。A.在超越约定预付时间14天后停止施工B.在约定开工日期后7天内向发包人发出要求预付的通知C.在约定预付时间到期后10天内向发包人发出要求预付的通知D.在约定预付时间到期后14天内停止施工【答案】： C 20、（2020年真题）下列定额中，定额水平应反映社会平均先进水平的是（）。A.施工定额B.预算定额C.概算定额D.概算指标【答案】： A 21、根据最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释，工程欠款利息支付时，利息的起算日应首先选择（ ）。A.建设工程交付之日B.应付工程价款之日C.提交竣工结算文件之日D.当事人起诉之日【答案】： B 22、根据建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013），一般不作为安全文明施工费计算基础的是（ ）。A.定额人工费B.定额人工费定额材料费C.定额人工费定额施工机具使用费D.定额人工费定额材料费定额施工机具使用费【答案】： B 23、下列有关中标公示的说法，正确的是（）。A.招标人应当自收到评标报告之日起3 日内公示中标候选人，公示期不少于5 日B.公示的项目范围是依法必须进行招标的项目，其他招标项目是否公示中标候选人由招标人自主决定C.公示期从公示的当天开始算起D.公示的内容包含投标人业绩情况和投标人的各评分要素的得分情况【答案】： B 24、根据国家发改委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知（发改价格2015299号）文件的规定，下列各项费用中应采用市场调节价的是（ ）。A.联合试运转费B.专项评价费 C.场地准备及临时设施费D.工程保险费【答案】： B 25、关于工程建设其他费用中场地准备及临时设施费的内容，下列说法中正确的是()。A.场地准备费是指建设项目为达到开工条件进行的场地平整和土方开挖费用B.建设单位临时设施费用包括了施工期间专用公路的养护、维护等费用C.新建和改扩建项目的场地准备和临时设施费可按工程费用的比例计算D.建设场地的大型土石方工程计入场地准备费【答案】： B 26、下列关于法律法规政策变化引起合同价款调整的规定，正确的是（）。 A.实施招标的建设工程，一般以建设工程施工合同签订前的第28天作为基准日B.如果政策规定的人工费变化已包含在物价波动事件的调值公式中，则不再予以考虑C.承包人原因导致的工期延误期间由于行政法规变化导致合同价款增加的，予以调整D.不可抗力原因导致的工期延误期间由于行政法规变化导致合同价款减少的，价款不予调整【答案】： B 27、关于共同延误的处理原则，下列说法中正确的是（ ）。A.初始延误者负主要责任，并发延误者负次要责任B.初始延误者属发包人原因的，承包人可得工期补偿，但无经济补偿C.初始延误者属客观原因的，承包人可得工期补偿，但很难得到费用补偿D.初始延误者属发包人原因的，承包人可获得工期和费用补偿，但无利润补偿【答案】： C 28、当招标人要求对分包的专业工程进行总承包管理和协调，并同时要求提供配合服务时，总承包服务费通常按（ ）计算。A.专业工程暂估价的3%5%B.专业工程暂估价的1.5%C.分包的专业工程估算造价的3%5%D.分包的专业工程估算造价的1.5%【答案】： C 29、施工企业投标报价时可以自主确定人工费，但最低日工资单价不得低于工程所在地人力资源和 社会保障部门所发布的最低工资标准：普工（）倍、一般技工（）倍、高级技工（）倍。 A.1.3；2.5；3.5B.1.5；2.5；3.5C.1.3；2；3D.1.5；2；3【答案】： C 30、关于进口设备到岸价的构成及计算，下列公式中正确的是（）。 A.到岸价=离岸价+运输保险费B.到岸价=离岸价+进口从属费C.到岸价=运费在内价+运输保险费D.到岸价=运输在内费+进口从属费【答案】： C 31、根据建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013），招标控制价的综合单价组价工作包括：确定工、料、机单价；确定所组价定额项目名称；计算组价定额项目的合价；除以工程量清单项目工程量；计算组价定额项目工程量，下列工作排序正确的是（）。A. B. C. D.【答案】： A 32、（2016年真题）关于工程定额，下列说法正确的是（）。A.劳动定额主要表现形式为时间定额，机械消耗定额主要表现形式为产量定额B.企业定额是企业内部使用的预算定额C.补充定额只能在指定范围内使用D.地区统一定额应根据地区工程技术特点、施工生产和管理水平独立编制【答案】： C 33、采用成本计算估价法计算非标准设备原价时，下列表述中正确的是（）。A.专用工具费=（材料费+加工费）×专用工具费率B.加工费=设备总重量×（1+加工损耗系数）×设备每吨加工费C.包装费的计算基数中不应包含废品损失费D.利润的计算基数中不应包含外购配套件费【答案】： D 34、根据计时观测资料得知：每 m2标准砖墙勾缝时间为 15min，辅助工作时间占工序作业时间的比例为5%，准备结束时间、不可避免中断时间、休息时间占工作班时间的比例分别为 7%、3%、15%。则每立方米砌体 1 标准砖厚的砖墙勾缝的产量定额为（）m3/工日。A.9.621B.8.772C.6.174D.5.464【答案】： D 35、根据我国现行建筑安装工程费用项目组成的规定，下列有关费用的表述中不正确的是（）。A.人工费是指支付给直接从事建筑安装工程施工作业的生产工人和附属生产单位工人的各项费用B.材料费中的材料单价由材料原价、材料运杂费、材料损耗费、采购及保管费五项组成C.材料费包含构成或计划构成永久工程一部分的工程设备费D.施工机具使用费包含仪器仪表使用费【答案】： B 36、某施工合同约定人工工资为200元/工日，窝工补贴按人工工资的25%计算，在施工过程中发生了如下事件：出现异常恶劣天气导致工程停工2天，人员窝工20个工日；因恶劣天气导致场外道路中断，抢修道路用工20个工日；几天后，场外停电，停工1天，人员窝工10个工日。承包人可向发包人索赔的人工费为（）元。A.1500 B.2500 C.4500 D.5500【答案】： C 37、（2013年真题）已知每m2砖墙的勾缝时间为8min，则每m3一砖半厚墙所需的勾缝时间为（）min。A.12.00B.21.92C.22.22D.33.33【答案】： B 38、关于联合体投标，下列说法中正确的是（）。 A.联合体中应当至少有一方具备承担招标项目的相应能力B.由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较高的单位确定资质等级C.联合体内部应当签订共同投标协议，并将共同投标协议连同投标文件一并提交招标人D.联合体中标的，联合体应当指定一方与招标人签订合同【答案】： C 39、依据建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013），一般不作为安全文明施工费计算基础的是（ ）。A.定额人工费B.定额人工费+定额材料费C.定额人工费+定额施工机具使用费D.定额人工费+定额材料费+定额施工机具使用费【答案】： B 40、FIDK合同条件下，某施工合同约定，人员窝工补贴为15元/工日。在基础工程施工期间，因暴雨导致基坑淹水而停工2天，人员窝工20个工日，在主体工程施工期间， 因重大公共活动政府通知停工2天，人员窝工30个工日。为此，承包人可向业主索赔工 期和费用分别为（）。A. 4 天；750 元 B. 4天；450 无C. 4天；0元 D. 2天;0元【答案】： C 41、.某建设项目，建设期贷款本金总额为1000万元，建设期贷款利息总额为200万 元。按照贷款协议，采用等额还本、利息照付的方式分5年还清。若年利率为8%，则项 目投产后的第3年应还本金和第3年应付利息分别是（ ）万元。A. 200； 97. 6 . B. 200； 64. 0C. 240； 57.6 D. 240; 38.4【答案】： C 42、某新建项目投资估算中的建筑安装工程费、设备及工器具购置费、工程建设其他费分别30000W、20000W、10000W。若基本预备费率5%，则基本预备费（ ）。A.1500WB.2000WC.2500WD.3000W【答案】： D 43、招标控制价中暂列金额的大小一般可以按照分部分项工程费用的百分比参考值是（）。A. 510B. 515C. 1015D. 1520【答案】： C 44、某项目建设期为2年，分年均衡进行贷款，在建设期第一年贷款2000万元，第2年贷款3000万元，贷款年利率为8%，建设期内利息只计息不支付，则该项目第二年的建设期贷款利息估算为（ ）万元。A.80.4B.286.4C.160D.240【答案】： B 45、采用"一票制"、“二票制"支付方式采购材料的，在进行增值税进项税抵扣的，正确的做法是（ ）。A.'一票制'下，构成材料价格的所有费用均按货物销售适用的税率进行抵扣B.“一票制'下，材料原价按货物销售适用税率进行抵扣，运杂费不再进行抵扣C.'二票制'下，材料原价按货物销售适用税率、运杂费按交通运输适用税率进D.'二票制'下，材料原价按货物销售适用税率，运杂费、运输损耗和采购保【答案】： C 46、根据建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2008），关于材料和专业工程暂估价的说法中，正确的是()。A.材料暂估价表中只填写原材料、燃料、构配件的暂估价B.材料暂估价应纳入分部分项工程量清单项目综合单价C.专业工程暂估价指完成专业工程的建筑安装工程费D.专业工程暂估价由专业工程承包人填写【答案】： B 47、下列属于工程建设其他费用中建设期计列的生产经营费的是（ ）。A.引进技术和引进设备其他费B.人员培训及提前进场费C.建设单位管理费D.工程监理费【答案】： B 48、下列工程造价信息中，最能体现市场机制下信息动态性变化特征的是（ ）。A.工程价格信息B.政策性文件C.计价标准和规范D.工程定额【答案】： A 49、在施工过程中，工序的特点是（ ）。A.劳动者.劳动对象.劳动工具均不变B.劳动者.劳动对象不变，劳动工具变换C.劳动对象.劳动工具不变，劳动者变化D.劳动者.劳动对象.劳动工具均变换【答案】： A 50、已知某进口设备，在进口环节中缴纳的关税为35万元，若该进口设备适用的关税税率为18%，增值税率为15%，则应缴纳的增值税为()万元。A. 29. 17B. 34. 31C. 34. 42D. 40. 49【答案】： C 第二部分 多选题(50题)1、关于工程设计对造价的影响，下列说法中正确的有()。A.周长与建筑面积比越大，单位造价越高B.流通空间的减少，可相应地降低造价C.层数越多，则单位造价越低D.房屋长度越大，则单位造价越低E:结构面积系数越小，设计方案越经济【答案】： AB 2、关于测定时间消耗的工作日写实法的特点的说法中，正确的有()。A.工作日写实法用于检查定额执行情况时，需要测定34次B.能够获得整个工作班内各种工时的消耗量C.需要记录产品数量和影响工时消耗的各种因素D.记录时间时需要将有效工作时间分成不同组成部分E:应按工时消耗的性质分类记录各类工时消耗量【答案】： BC 3、下列关于招标工程量清单的描述，说法正确的有（ ）。A.招标工程量清单是招标文件的组成部分，可以由招标人委托的工程造价咨询人编制B.招标人对工程量清单中各分部分项工程工程量的准确性和完整性负责C.由于措施项目投标人可自行选择，因此招标人无须对措施项目工程量的准确性和完整性负责D.招标工程量清单编制前也要进行现场踏勘E.招标工程量清单编制时需进行先进施工组织设计方案的编制，以提高施工水平【答案】： ABD 4、下列关于预付款和安全文明施工费预付的说法，正确的是（）。A.发包人应在开工后的28天内预付安全文明施工费B.安全文明施工费的预付额度不低于当年安全文明施工费总额的60%C.其余部分的安全文明施工费按照同期安排的原则进行分解，与进度款一起支付D.发包人在付款期满后14天内仍未支付的，发生安全事故承担连带责任E.预付款为签约合同价的10%30%【答案】： AB 5、关于场地准备及临时设施费，下列阐述正确的是（）。 A.是指施工单位为满足工程项目建设、生活、办公的需要的费用B.凡可回收材料的拆除工程采用以料抵工方式冲抵拆除清理费C.场地准备及临时设施应尽量与永久性工程统一考虑D.改扩建项目的场地准备和临时设施费应根据实际工程量估算E.由建设单位组织进行的场地平整等发生的费用【答案】： BC 6、（2018年真题）下列估算方法中，不适用于可行性研究阶段投资估算的有（）。A.生产能力指数B.比例估算法C.系数估算法D.指标估算法E.混合法【答案】： ABC 7、（2019年真题）下列费用中，承包人可以索赔的有（）。A.法定增长的人工费B.承包人原因导致工效降低增加的机械使用费C.承包人垫资施工的垫资利息D.发包人拖延支付工程款的利息E.发包人错误扣款的利息【答案】： ACD 8、关于预付款担保，下列说法中正确的有（ ）。A.预付款担保应在施工合同签订后、预付款支付后提供B.预付款担保可以采用银行保函的形式C.承包人中途毁约，中止工程，发包人有权从预付款担保金额中获得预付款补偿D.发包人应在预付款扣完后将预付款保函退还承包人E.在预付款全部扣回之前，预付款保函应始终保持有效，且担保金额应始终保持不变【答案】： BCD 9、关于联合体投标，下列说法正确的有（）。 A.招标人接受联合体投标并进行资格预审的，联合体应当在提交资格预审申请文件前组成，资格预审后联合体增减、更换成员的，应重新申请B.由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级C.联合体各方在同一招标项目中以自己名义单独投标或者参加其他联合体投标的，相关投标均无效D.联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书E.联合体投标的，只能以联合体中牵头人的名义提交投标保证金【答案】： BCD 10、为了便于措施项目费的确定和调整，通常采用分部分项工程量清单方式编制的措施项目有（ ）。A.脚手架工程B.垂直运输工程C.二次搬运工程D.已完工程及设备保护E.大型机械设备进出场及安拆费【答案】： AB 11、采用装运港船上交货价，下列属于卖方的责任有（）。 A.在规定的期限内，负责租船并在合同规定的装运港口将货物装上买方指定的船只B.负责办理出口手续C.支付运费D.负担货物在装运港装上船为止的一切费用和风险E.办理运输途中最低级别的保险，并支付保险费【答案】： BD 12、制定工程量清单的项目设置规则是为了统一工程量清单的（ ）。 A.项目编码 B.项目名称C.项目特征 D.工程内容E.计量单位【答案】： AB 13、根据标准设计施工总承包招标文件（2012年版）的规定，关于变更，下列说法正确的有（）。A.根据变更产生的原因不同，变更的提出包括“发包人要求”改变的变更、监理人文件内容构成的变更和承包人合理化建议构成的变更B.承包人提出的合理化建议降低了合同价格、缩短了工期或者提高了工程经济效益的，发包人可在通用合同条款中约定给予奖励C.变更指示只能由监理人发出D.变更指示只能由发包人发出E.监理人应与合同当事人商定或确定变更价格，变更价格应包括合理的利润，需考虑承包人提出的合理化建议【答案】： AC 14、（2014年真题）下列有关安全文明施工费的说法中，正确的有（）。A.安全文明施工费包括临时设施费B.现场生活用洁净燃料费属于环境保护费C.“三宝”、“四口”、“五临边”等防护费用属于安全施工费D.消防设施与消防器材的配置费用属于文明施工费E.施工现场搭设的临时文化福利用房的费用属于文明施工费【答案】： AC 15、关于设备运杂费的构成及计算的说法中，正确的有()。A.运费和装卸费是由设备制造厂交货地点至施工安装作业面所发生的费用B.进口设备运杂费是由我国到岸港口或边境车站至工地仓库所发生的费用C.原价中没有包含的、为运输而进行包装所支出的各种费用应计入包装费D.采购与仓库保管费不含采购人员和管理人员的工资E:设备运杂费为设备原价与设备运杂费率的乘积【答案】： BC 16、工程造价咨询人在进行工程造价鉴定时，应自行收集而非由委托人提供的鉴定资料有（）。A.适用于鉴定项目的规章、规范性文件和定额B.鉴定项目同期同类型工程的技术经济指标C.鉴定项目施工过程中的施工组织、质量、工期等工程资料D.鉴定项目的施工合同及补充协议E.鉴定项目所涉及实物标的的现场勘验资料【答案】： AB 17、能够用作为计算单位的措施项目包括（ ）。A.垂直运输费B.施工排水、降水费C.超高施工增加费D.场地平整费E.已完工程及设备保护费【答案】： AC 18、关于合同价款纠纷的处理，下列说法中正确的有()。A.借用有资质的建筑施工企业名义与他人签订建设工程施工合同的行为无效B.当事人对垫资利息有约定且约定的利息高于同期同类贷款利率的应予支持C.当事人对建筑工程的计价标准或计价方法有约定的按约定结算工程价款D.对于阴阳合同，其价款结算应以备案的中标合同作为依据E:建设工程未交付，工程价款也未结算的，则工程欠款的计息日为当事人的起诉之日【答案】： ACD 19、下列费用项目中，计算施工机械台班单价时应考虑的有()。A.购置机械的资金成本B.机械报废时回收的残值C.随机配备工具的摊销费D.机械设备的财产损失保险费E:大型机械安拆费【答案】： BC 20、下列投标报价的一般规定中，正确的有（）。A.投标报价可以由投标人自己编制B.投标人只能委托具有相应资质的工程造价咨询人编制投标报价C.投标报价不得低于工程成本D.投标人可以依据计价规范的规定自主确定投标报价E.投标人可以按自拟清单填报价格【答案】： ACD 21、关于投资估算指标反映的费用内容和计价单位，下列说法中正确的有（ ）。A.单位工程指标反映建筑安装工程费，以每m2、m3、m、座等单位投资表示B.单项工程指标反映工程费用，以每m2、m3、m、座等单位投资表示C.单项工程指标反映建筑安装工程费，以单项工程生产能力投资表示D.建设项目综合指标反映项目固定资产投资，以项目综合生产能力单位投资表示E.建设项目综合指标反映项目总投资，以项目综合生产能力单位投资表示【答案】： A 22、土地使用权的取得方式影响竣工结算新增资产的核定，下列土地使用权的作价应作为无形资产核算的有()。A.通过支付土地出让金取得的土地使用权B.通过行政划拨取得的土地使用权C.通过有偿转让取得的出让土地使用权D.以补交土地出让价款，作价入股的土地使用权E.租借房屋的土地使用权【答案】： ACD 23、下列施工工作时间分类选项中，属于工人有效工作时间的有（ ）。A.基本工作时间B.休息时间C.辅助工作时间D.准备与结束工作时间E.不可避免的中断时间【答案】： ACD 24、下列文件中，属于建设项目总概算文件中的有（ ）。A.总概算表B.单项工程综合概算表C.工程建设其他费用概算D.主要建筑安装材料汇总表E.分年投资计划表【答案】： ABCD 25、下列关于新增无形资产价值确定的表述中，正确的有（ ）。A.自创专利权的价值主要包括其研制成本和交易成本B.专利权的转让价格按成本估价C.自创的非专利技术按自创过程中发生的费用作价计人无形资产账户D.自创的商标权一般不作为无形资产人账E.划拨土地使用权以其取得费用作价计入无形资产账户【答案】： AD 26、关于建设用地取得及费用，下列说法中正确的有（）。A.通过出让获得国有土地使用权的方式有招标、拍卖、挂牌和协议B.工业、商业、旅游、娱乐用地的土地使用权出让最长年限为40年C.以划拨方式取得的土地使用权，因企业改制不再符合划拨用地目录，应实行有偿使用D.通过市场机制获得的土地使用权，不再承担征地补偿费或拆迁补偿费E.搬拆补助费的标准，由各省、自治区、直辖市人民政府规定【答案】： AC 27、下列属于招标工程量清单编制原则的是（ ）。A.风险共担B.实体净量C.量价分离D.自主报价E.不低于成本【答案】： BC 28、 下列属于安装工程费的有（）。A.购置设备的费用B.设备装配的费用C.设备基础施工费用D.单机试运转E.有负荷联合试运转费【答案】： BD 29、根据建设工程施工合同（示范文本）（GF-2017-0201）；下列事项应纳入工程变更范围的 有（）。 A.改变工程的标高B.改变工程的实施顺序C.提高合同中的工作质量标准D.将合同中的某项工作转由他人实施E.工程设备价格的变化【答案】： ABC 30、（2014年真题）按我国现行建筑安装工程费用项目组成的规定，下列属于企业管理费内容的有（）。A.企业管理人员办公用的文具、纸张等费用B.企业施工生产和管理使用的属于固定资产的交通工具的购置、维修费C.对建筑以及材料、构件和建筑安装进行特殊鉴定检查所发生的检验试验费D.按全部职工工资总额比例计提的工会经费E.为施工生产筹集资金、履约担保所发生的财务费用【答案】： AD 31、关于联合体投标的规定，下列说法正确的有（）。 A.联合体各方签订共同投标协议后，可以再以自己名义单独投标B.资格预审后联合体增减、更换成员的，其投标无效C.联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务D.以联合体中牵头人名义提交的投标保证金，对联合体各成员具有约束力E.由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级【答案】： BCD 32、下列费用项目中，属于安装工程费用的有()。A.被安装设备的防腐、保温等工作的材料费B.设备基础的工程费用C.对单台设备进行单机试运转的调试费D.被安装设备的防腐、保温等工作的安装费E:与设备相连的工作台、梯子、栏杆的工程费用【答案】： ACD 33、根据工程建设项目施工招标投标办法的规定，在投标过程中，视为投标人串通投标报价的是（）。A. 投标人之间相互约定抬高投标报价B. 投标人之间相互约定压低投标报价C. 不同投标人的投标文件相互混装D. 投标人之间先进行内部竞价，内定中标人，然后再参加投标E. 不同投标人的投标文件由一个人编制【答案】： C 34、下列属于招标工程最清单编制依据的是（ ）。A.工程计量规范B.建设工程设计文件C.施工现场情况、工程特点D.常规施工方鉴E.工程造价管理机构发布的工程造价信息【答案】： ABCD 35、关于施工合同履行过程中暂估价的确定，下列说法中正确的是（）。A.不属于依法必须招标的材料，以承包人自行采购的价格取代暂估价B.属于依法必须招标的暂估价设备，由发承包双方以招标方式选择供应商，以中标价取代暂估价C.不属于依法必须招标的暂估价专业工程，不应按工程变更确定工程价款而应另行签订补充协议确定工程价款D.属于依法必须招标的暂估价专业工程，承包人不得参加投标E.对于依法必须招标的项目，若承包人不参加投标，应由承包人作为招标人，与组织招标工作有关的费用应当被认为已经包括在承包人的签约合同价中【答案】： B 36、（2018年真题）关于工程量清单计价的基本程序和方法，下列说法正确的有（）。A.单位工程造价通过直接费、间接费、利润汇总B.计价过程包括工程量清单的编制和应用两个阶段C.项目特征和计量单位的确定与施工组织设计无关D.招标文件中划分的由投标人承担的风险费用应隐含在综合单价中E.工程量清单计价活动伴随竣工结算而结束【答案】： BD 37、依法必须招标的工程，对投标保证金的退还，下列处置方式正确的有（ ）。A.中标人无正当理由拒签合同的，投标保证金不予退还B.投标人无正当理由拒签合同的，应向中标人退还投标保证金C.招标人与中标人签订合同的，应在合同签订后向中标人退还投标保证金D.招标人与中标人签订合同的，应向未中标人退还投标保证金及利息E.未中标人的投标保证金，应在中标通知书发书同时退还【答案】： AD 38、国产非标准设备按其成本估算其原价时，下列计算式中正确的有()。A.材料费=材料净重*每吨材料综合价B.加工费=设备总重量*设备每单位重量加工费C.辅助材料费=设备总重量*辅助材料费指标D.增值税=进项税额-当期销项税额E:当期销项税额=销售额*适用增值税率【答案】： BC 39、根据建设项目工程总承包合同示范文本GF-2011-0216，以下情形中，属于应对合同价款进行调整的有()。A.合同变更B.法律法规变化影响的合同价格增减C.工程造价管理部门公布的价格调整造成工程成本增减D.一周内停水、停电等造成累计停工超过8小时E:发包人批准的变更估算的增减【