一级建造师之一建工程法规题库大全（实用）.docx

一级建造师之一建工程法规题库大全（实用）第一部分 单选题(50题)1、甲总承包单位与乙分包单位依法签订了专业工程分包合同，在建设单位组织竣工验收时，发现该专业工程质量不合格。关于该专业工程质量责任的说法，正确的是（）。A.乙就分包工程对建设单位承担全部法律责任 B.甲就分包工程对建设单位承担全部法律责任 C.甲和乙就分包工程对建设单位承担连带责任 D.甲对建设单位承担主要责任，乙承担补充责任【答案】： C 2、2004年2月1日某建设单位与某施工单位签订了施工合同，约定开工日期为2004年5月1日，竣工日期为2005年12月31日。2004年2月10日施工单位与保险公司签订了建筑工程 一切险保险合同。施工单位为保证工期，于2004年4月20日将建筑材料运至工地。后因施工设备原因，工程实际开工日为2004年5月10日。该工程保险幵始生效日为（）A.2004年2月10日B.2004年4月20日C.2004年5月1日D.2004年5月10日【答案】： B 3、下列纠纷适用专属管辖的是（）。A.保险合同纠纷B.借款合同纠纷C.承揽合同纠纷D.不动产纠纷【答案】： D 4、下列合同不属于可变更、可撤销合同的是()。A.因重大误解订立的合同B.欺诈胁迫损害对方利益而订立的合同C.乘人之危而订立的合同D.恶意串通损害第三人利益订立的合同【答案】： D 5、根据合同法的规定，具有撤销权的当事人自知道或者应当知道撤销事由之日起（）内没有行使撤销权的撤销权消灭A.1年B.2年C.3年D.5年【答案】： A 6、下列情形中，不属于注册建造师的注册证书和执业印章必然失效的是()。A.聘用单位被吊销营业执照的B.已与聘用单位解除聘用合同关系的C.年龄超过65周岁的D.同时在两个以上单位执业的【答案】： D 7、甲与乙因施工合同纠纷诉至人民法院。在首次开庭前，乙出示了双方订立的有效仲裁协议，此时人民法院应当（ ）。A.驳回起诉B.终止起诉C.继续审理D.将案件移交合同约定的仲裁机构【答案】： A 8、关于施工总包单位与分包单位安全责任的划分，下列表述错误的是（ ）。A. 由总包单位对现场负总责，分包单位对分包工程负责B. 总包单位统一组织编制建设工程生产安全事故应急救援预案C. 总包单位和分包单位统一建立应急救援组织或者配备应急救援人员D. 由总包单位负责上报事故【答案】： C 9、根据房屋建筑工程和市政机场设施工程实行见证取样和送检的规定，下列试块、试件和材料必须实施见证取样和送检的是（）。( 2015真题 )A.用于承重结构的混凝土试块 B.用于墙体混凝土使用的掺加剂 C.用于砌筑结构的钢筋及连接接头试件 D.用于防水工程的水泥制品【答案】： A 10、根据节约能源法规定，以下不属于用能单位能源消费方式的是（ ）。A.分类计量B.包费制C.分类统计D.利用状况分析【答案】： B 11、劳动者的以下伤亡情况，可以认定为工伤的是（ ）。A. 故意犯罪B. 酗酒吸毒C. 上班途中，非劳动者主要责任，交通事故受伤D. 自残自杀【答案】： C 12、甲、乙两公司欲签订一份仲裁协议，仲裁协议的内容可以不包括()。A.选定的仲裁委员会B.仲裁事项C.双方不到法院起诉的承诺D.请求仲裁的意思表示【答案】： C 13、建立安全生产监督机构在检查施工现场时，发现某施工单位在未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍。该集体宿舍（ ）。A.经工程所在地建设安全监督机构同意，可以继续使用B.经工程所在地建设行政主管部门同意，可以继续使用C.所住员工必须无条件迁出D.经工程所在地质量监督机构同意，可以继续使用【答案】： C 14、根据建设工程质量管理条例，下列分包情形中，不属于违法分包的是（ ）。A. 施工总承包合同中有约定，承包单位又未经建设单位认可，就将其全部劳务作业交由劳务单位完成。B. 总承包单位将工程分包给不具备相应资质条件的单位C. 施工总承包单位将工程主体结构的施工分包给其他单位D. 分包单位将其承包的专业工程进行专业分包【答案】： A 15、关于仲裁的说法，正确的是（ ）。A.没有仲裁协议或者仲裁协议无效的，法院对当事人的纠纷应当予以受理B.对于仲裁协议有效的仲裁案件，法院仍具有管辖权C.只要一方当事人申请仲裁，仲裁委员会都应当予以受理D.仲裁裁决作出后，当事人就同一纠纷向法院起诉的，法院应当予以受理【答案】： A 16、下列关于工程分包的表述中，正确的是()。A.工程施工分包是指承包人将中标工程项目分解后分别发包给具有相应资质的企业完成B.专业工程分包是指专业工程承包人将所承包的部分专业工程施工任务发包给具有相应资质的企业完成C.劳务作业分包是指施工总承包企业或专业承包企业将其承包工程中的劳务作业发包给劳务分包企业D.劳务分包企业可以将承包的部分劳务作业任务分包给同类企业【答案】： C 17、关于施工企业资质序列的说法，正确的是（）。2014A.专业承包企业可以将所承接的专业工程再次分包给其他专业承包企业 B.专业承包企业可以将所承接的劳务作业依法分包给劳务分包企业 C.劳务分包企业只能承接施工总承包企业分包的劳务作业 D.劳务分包企业可以承接施工总承包企业或专业承包企业或其他劳务分包企业分包的劳务作业【答案】： B 18、甲建筑公司是某施工项目的施工总承包单位，乙建筑公司是其分包单位。2008年5月5日，乙建筑公司的施工项目发生了生产安全事故，应由()向负有安全生产监督管理职责的部门报告。A.甲建筑公司或乙建筑公司B.甲建筑公司C.乙建筑公司D.甲建筑公司和乙建筑公司【答案】： B 19、根据立法法,地方性法规、规章之间不一致时,由有关机关依照规定的权限作出裁决,关于裁决权限的说法,正确的是（ ）A.同一机关制定的新的一般规定与旧的特别规定不一致时,由制定机关的上级机关裁决B.地方性法规与部门规章之间对同一事项的规定不一致,不能确定如何适用时,应当提请全国人民代表大会常务委员会裁决C.部门规章与地方政府规章之间对同事项的规定不一致时,由部门规章的制定机关进行裁决D.根据授权制定的法规与法律规定不一致,不能确定如何适用时,由全国人民代表大会常务委员会裁决【答案】： D 20、关于人民法院管辖权的说法，正确的是（ ）。 A.有管辖权的人民法院由于特殊原因，不能行使管辖权的，移送上级人民法院直接管辖 B.对人民法院就级别管辖异议作出的裁定，当事人不得上诉 C.人民法院之间因管辖权发生争议，报请共同上级人民法院直接管辖 D.两个以上人民法院都有管辖权的诉讼，原告可以向其中一个人民法院起诉【答案】： D 21、（2020年真题）根据立法法，地方性法规、规章之间不一致时，由有关机关依照规定的权限作出裁决，关于裁决权限的说法，正确的是（）。A.同一机关制定的新的一般规定与旧的特别规定不一致时，由制定机关的上级机关裁决B.地方性法规与部门规章之间对同一事项的规定不一致，不能确定如何适用时，应当提请全国人民代表大会常务委员会裁决C.部门规章与地方政府规章之间对同一事项的规定不一致时，由部门规章的制定机关进行裁决D.根据授权制定的法规与法律规定不一致，不能确定如何适用时，由全国人民代表大会常务委员会裁决【答案】： D 22、施工企业主要负责人对安全生产的责任包括（ ）。A. 工程项目实行总承包的，定期考核分包企业安全生产管理情况B. 督促落实本单位重大危险源的安全管理措施C. 在施工现场组织协调工程项目质量安全生产活动D. 保证本企业安全生产投入的有效实施【答案】： D 23、关于表见代理的错误说法是（）。A.表见代理的行为人没有代理权B.表见代理在本质上不是狭义的无权代理C.表见代理是无效代理D.善意相对人有理由相信行为人有代理权【答案】： C 24、根据最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定，人民法院采取的证据保全措施的方法不包括（ ）。A.先予执行B.查封C.拍照D.制作笔录【答案】： A 25、关于借款合同的说法，正确的是（）。2018真题A.借款合同是实践合同B.对支付利息的期限没有约定的，借款期限1年以上的，应当在每届满1年时支付C.自然人之间的借款合同对支付利息没有约定或约定不明确的，视为支付利息D.借贷双方约定的利率超过年利率24%，则该借款的利息约定无效【答案】： B 26、项目负责人的安全生产责任不包括（）。A.对建设工程项目的安全施工负责 B.确保安全生产费用的有效使用 C.落实安全生产责任制度、安全生产规章制度和操作规程 D.签署危险性较大的工程安全专项施工方案【答案】： D 27、下列情形中,不符合施工现场临时设施安全卫生要求的是()。A.施工现场使用的装配式活动房屋应当具有产品合格证B.在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍C.施工现场的办公、生活区与作业区分开设置D.职工的膳食、饮水、休息场所等应当符合卫生标准【答案】： B 28、2014年2月1日，某建设单位与某施工企业签订了施工合同，约定开工日期为5月1日。2018真题2月10日该施工企业与保险公司签订了建筑工程一切险保险合同。2018真题为保证工期，施工企业于4月20日将建筑材料运至工地。2018真题后因设备原因，工程实际开工日期为5月10日。2018真题该建筑工程一切险的保险生效日为（）。2018真题A.2014年2月10日B.2014年4月20日C.2014年5月1日D.2014年5月10日【答案】： B 29、安全生产监督部门对某大型施工单位进行紧急救援工作情况检查时，提出了以下要求，其中符合安全生产法有关规定的是（ ）。A. 应建立应急救援资金专款专用制度B. 可不建立应急救援组织，但应指定兼职应急救援人员C. 应对应急救援器材进行经常性维护保养D. 各级负责人府兼任应急救援人员【答案】： C 30、对于大型人员密集场所或特殊工程外的一般建设工程，其消防验收方式为（ ）。A. 在验收后应当报公安机关消防机构备案B. 建设单位应当先行备案后进行消防验收C. 可以不经消防验收，由公安机关消防机构进行抽查D. 施工单位应当向公安机关消防机构申请消防验收【答案】： A 31、关于总承包单位将所承包的工程再分包给他人,取得建设单位认可的方式,下列选项中说法正确的是()。A.必须在总承包合同中规定分包的内容B.应当事先征得建设单位的同意C.建设单位可以直接指定分包人D.不得在总承包合同中规定分包的内容【答案】： B 32、根据建设工程质量保证金管理暂行办法，全部或部分使用政府投资的建设项目，按工程价款结算总额（）左右的比例预留保证金。( 2015真题 )A.3% B.5% C.10% D.15%【答案】： A 33、根据建筑施工企业安全生产许可证管理规定，未取得安全生产许可证的企业不得（）。A.进行项目开工B.参与项目投标C.从事建筑施工活动D.办理工程竣工验收【答案】： C 34、关于人民法院对民事上诉案件的二审裁判的说法，正确的是（ ）。A. 原判决认定事实清楚，适用法律正确的，裁定驳回上诉，维持原判决B. 原判决适用法律错误的，裁定撤销原判决，发回原审人民法院重审C. 原判决认定事实不清的，裁定撤销原判决，发回原审人民法院重审，或者查清事实后改判D. 原判决违反法定程序的，依法改判【答案】： C 35、下列建设工程施工合同各项内容中，不属于合同实质性条款的是( )。A.工程造价 B.工程质量C.材料和设备的供应 D.工程保险条款【答案】： D 36、执行政府定价的合同，当事人一方逾期提取货物，遇到政府上调价格时，应当按()价格执行。A.原B.新C.市场D.原价和新价的平均【答案】： B 37、我国法的形式中，()是指由全国人民代表大会和全国人民代表大会常务委员会制定颁布的规范性法律文件。A.部门规章B.宪法C.法律D.行政法规【答案】： C 38、在项目施工中，行为人对自己的行为承担法律责任必须以主观上有过错为前提的是 （）A.项目经理釆购材料设备 B.项目经理组织安排施工C.建设单位支付工程款 D.项目经理为采购材料而进行的谈判【答案】： C 39、根据行政许可法，下列法律法规中，不得设定任何行政许可的是（）。( 2015真题 )A.法律 B.行政法规 C.地方性法规 D.部门规章【答案】： D 40、根据节约能源法，房地产开发企业在销售房屋时，应当向购买人明示所售房屋的节能信息有（）。A.能效标识 B.节能措施 C.质量保修书 D.建筑节能标准【答案】： B 41、下列关于仲裁委员会独立性原则的说法,错误的是( )。A.仲裁委员会与行政机关没有隶属关系B.仲裁委员会之间也没有隶属关系C.仲裁庭进行仲裁,受行政机关的业务指导D.仲裁庭进行仲裁,不受仲裁委员会的干涉【答案】： C 42、全国重点文物保护单位和省级文物保护单位自核定公布之日起()年内，由省、自治区、直辖市人民政府划定必要的保护范围，作出标志说明，建立记录档案，设置专门机构或者指定专人负责管理。A.1B.2C.3D.5【答案】： A 43、施工单位依法对本企业的安全生产工作负全面责任的是（ ）。A. 技术负责人B. 法定代表人C. 安全管理部门负责人D. 项目负责人【答案】： B 44、根据建设工程生产管理条例，建设单位在编制（ ）时，应当确定建设工程作业环境及施工措施所需费用。A.工程预算B.工程估算C.工程决算D.工程概算【答案】： D 45、某劳务公司异地承接劳务工程，完工后，木工队长王某没有把公司下发的工资足额发给工人就离去，劳务公司补发工人工资后准备起诉王某，得知王某从原籍出来后已有两年没回去。在以下选项当中，有管辖权的法院是（ ）。A. 王某经常居住地基层法院B. 王某户籍所在地基层法院C. 劳务公司住所地基层人民法院D. 劳务公司住所地中级人民法院【答案】： A 46、甲公司与乙公司签订了多台成套电子装置采购合同。为按期投产，双方约定分批交货。乙未能如期交付K06电子装置，致使其后各批交付的电子装置不能如期安装、投产。对此，甲公司()。A.可以解除K06和其后各批电子装置的采购合同B.只能解除K06电子装置的采购合同C.只能继续履行合同D.解除采购合同应获得乙的同意【答案】： A 47、当事人对合同变更的内容约定不明确的，()。A.按国家标准变更B.可以协议补充C.由权利方确定D.推定为未变更【答案】： D 48、当事人未申请行政复议，直接向法院提起行政诉讼的，除法律另有规定的以外，应当在知道作出具体行政行为之日起()个月内提出。A.1B.2C.3D.6【答案】： D 49、甲公司与乙公司就合作开发某商业地产项目签订合作开发合同书，其中约定了仲裁条款。以下可能导致原仲裁条款失效的情形是()。A.合作开发合同书无效B.双方重新达成新的仲裁协议C.合作开发合同书解除D.双方就利益分配事宜达成补充协议【答案】： B 50、关于建造师执业岗位范围的表述，错误的是( )。A.发包方与注册建造师受聘企业已解除承包合同，可以更换施工项目负责人B.承包方同意更换项目负责人的，可以更换施工项目负责人C.因非承包方原因致使工程项目停工超过120天，经建设单位同意，建造师可以同时担任两个建设工程施工项目负责人D.同一工程相邻分段发包的，建造师可以同时担任两个建设工程施工项目负责人【答案】： B 第二部分 多选题(50题)1、根据建设工程质量管理条例，属于建设工程竣工验收应当具备的条件有（ ）。A.施工单位签署的工程保修书B.工程监理日志C. 完成建设工程设计和合同约定的各项内容D. 完整的技术档案和施工管理资料E.工程使用的主要建筑材料、建筑够配件和设备的进场试验报告【答案】： ACD 2、某施工企业与甲订立了材料买卖合同，却误将货款支付给乙，随后该施工企业向乙索回货款，并支付给甲。关于该案中施工企业、甲和乙之间债发生根据的说法，正确的有（）。A.施工企业与甲之间形成合同之债B.甲、乙之间不存在债的关系C.乙与施工企业之间形成不当得利之债D.施工企业与乙之间形成合同之债E.乙与施工企业之间形成无因管理之债【答案】： ABC 3、根据民法典，下列各项财产抵押的，抵押权自登记时设立的有（ ）。A. 交通运输工具B. 建筑物C. 生产设备、原材料D. 正在建造的船舶E. 建设用地使用权【答案】： B 4、工程建设标准批准部门应当对工程项目执行强制性标准情况进行监督检查，其检查内容包括()。A.工程作业人员是否熟悉强制性标准B.规划、勘察、设计、施工、验收等是否符合强制性标准的规定C.采用的材料、设备是否符合强制性标准的规定D.采用的导则、指南、手册、计算机软件的内容是否符合强制性标准的规定E.工程安全、质量是否使用了强制性标准【答案】： BCD 5、关于工程竣工验收的说法，正确的有（ ）。A. 工程竣工验收合格的，以承包人送交竣工验收报告之日为竣工日期B. 承包人送交竣工验收报告后，当事人对工程质量发生争议，工程质量经鉴定合格的，以承包人送交竣工验收报告之日为竣工日期C. 工程按发包人要求修改后经竣工验收合格的，以承包人首次送交竣工验收报告之日为竣工日期D. 承包人送交竣工验收报告后，发包人拖延验收的，以承包人送交竣工验收报告之日为竣工日期E. 建设工程未经验收，发包人擅自使用的，以建设工程转移占有之日为竣工日期【答案】： ABD 6、关于投标人资格审查的说法，正确的有（）。2018真题A.资格审查分为资格预审、资格中审和资格后审B.资格预审结束后，评标委员会应当及时向资格预审申请人发出资格预审结果通知书C.招标人采用资格预审的应当发布资格预审公告D.国有资金占控股或主导地位的依法必须招标的项目，招标人应当组建资格审查委员会E.资格后审在开标后由招标人按照招标文件的标准和方法对投标人资格进行审查【答案】： CD 7、甲施工企业承揽了一个工程项目。采购员张某持项目经理部盖章的书面授权委托书到乙建材公司购买一批 425号硅酸盐水泥，但乙建材公司将货发到后，项目经理声称项目上需要的是 325 号水泥，且授权书中并没有自己签字，拒绝支付货款。关于本案，正确的是( )。A.委托书应当经项目经理签字并由项目部盖章方为有效B.委托书中应当载明代理事项和权限C.委托书授权不明的，委托书无效D.施工企业对乙建材公司承担责任，张某负连带责任E.乙建材公司可以以项目经理部为被告提起诉讼【答案】： BD 8、当事人对合同质量约定不明确的，（ ）。A. 有国家标准的，按国家标准执行B. 没有国家标准，有行业标准的，按行业标准执行C. 没有国家标准、行业标准，有地方标准的，按地方标准执行D. 没有国家标准、行业标准或地方标准的新产品，按新产品鉴定的标准执行E. 国家鼓励企业采用国际质量标准【答案】： AB 9、下列对于部门规章的表述正确的有()。A.没有法律或者国务院的行政法规、决定、命令的依据，部门规章不得设定减损公民、法人和其他组织权利B.部门规章由全国人民代表大会常务委员会制定C.部门规章签署公布后，及时在国务院公报D.部门规章规定的事项应当属于执行法律或者国务院的行政法规、决定、命令的事项E.涉及两个以上国务院部门职权范围的事项，应当提请国务院制定行政法规【答案】： ACD 10、（2020年真题）根据住房城乡建设部办公厅等关于开展工程建设领域专业技术人员职业资格“挂证”等违法违规行为专项整治的通知，下列关于“挂证”的说法，正确的有（）。A.建造师注册证书不可以租借使用B.建造师注册单位与实际工作单位不一致的属于“挂证C.人力资深服务机构可以提供建造师租借信息服务D.违规使用“挂证”人员的单位，将被予以通报，记入不良行为记录，并列入建筑市场主体“黑名单”E.人力资源服务机构因工作需要扣押建造师注册证书属于“挂证”【答案】： AB 11、下面关于施工单位对建设工程质量最低保修期限说法正确的是()。A.有防水要求的卫生间为2年B.给水排水管道为5年C.电气设备安装工程为2年D.供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期E.装修工程为2年【答案】： CD 12、根据环境噪声污染防治法的规定，噪声的来源有()。A.工业生产B.农业生产C.交通运输D.社会生活E.建筑施工【答案】： ACD 13、关于法的形式和效力层级的说法，正确的是（ ）。A.法的形式是指法律的外部表现形式 B.同一个级别的地方性法规的效力高于地方政府规章 C.重庆市建设工程造价管理规定效力高于招标公告发布暂行办法 D.行政法规由国家总理签署国务院令颁布 E.宪法是我国的根本大法【答案】： BD 14、在员工出现下列情形时，施工企业可随时解除劳动合同的有（ ）。A.在试用期间被证明不符合录用条件B.严重失职给本单位造成重大损失C.严重违反施工企业规章制度D.被依法追究民事责任E.被依法追究刑事责任【答案】： ABC 15、甲委托乙装修公司对自己所有的6号别墅进行装修，但乙装修公司误将9号别墅当作6号别墅装修完毕。9号别墅业主丙发觉后起诉乙，要求部分恢复原状。乙反诉丙要求就已完工部分作出补偿。甲要求乙赔偿误工损失。本案中发生的债的种类有()。A.侵权B.合同C.不当得利D.无因管理E.公益服务【答案】： ABC 16、以下能够引起债的发生法律事实的有()。A.债务相互抵消B.行为人不法侵害他人的财产权C.无因管理D.不当得利E.提存【答案】： BCD 17、根据生产安全事故报告和调查处理条例，事故分级要素包括（ ）。A. 事故发生地点B. 人员伤亡数量C. 直接经济损失数额D. 事故发生时间E. 社会影响程度【答案】： BC 18、根据民法典律制度，关于抵押的说法，正确的有（ ）。A. 抵押人将已登记的抵押物出卖给受让人的，物权不发生转移B. 除受让人代为清偿债务以外，抵押人未通知抵押权人转让抵押物的，物权不发生转移C. 抵押人转让抵押物的价款明显低于其价值的，抵押权人有权要求抵押人提供相应的担保D. 抵押物灭失后，抵押人须另行提供抵押担保E. 抵押人转让抵押物所得价款超过债权数额的部分，归抵押人所有【答案】： ABC 19、按照固体废弃物污染环境防治法规定,转移固体废物出省、自治区、直辖市行政区域贮存、处置的,应当( )。A.向固体废物移出地的省、自治区、直辖市人民政府环境保护行政主管部门提出申请B.经途经地的省、自治区、直辖市人民政府环境保护行政主管部门同意C.经接受地的省、自治区、直辖市人民政府环境保护行政主管部门同意D.制定意外事故的防范措施和应急预案,并向所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门备案E.禁止将危险废物与旅客在同一运输工具上载运【答案】： ACD 20、关于民事纠纷解决方式的说法，正确的有( )。（2012）A.调解只能在民事诉讼阶段进行B.和解可以在民事纠纷的任何阶段进行C.仲裁机构受理案件的管辖权来自于当事人双方的协议D.仲裁实行一裁终局制E.民事诉讼实行两审终审制【答案】： BCD 21、下列情形中,属于转包工程的有( )。A.施工总承包单位未在施工现场设立项目管理机构,未对该工程的施工活动进行管理的B.专业承包单位不履行管理义务,只向实际施工、采购的单位或个人收取管理费用的C.劳务分包单位计取的是除上缴给施工总承包单位“管理费”之外的全部工程价款的D.施工总承包单位以合作、个人承包等名义将所承包的全部工程交由其他单位或个人完成的E.专业分包人将其中的劳务作业任务分包给他人完成的【答案】： ABCD 22、 下列施工合同履行过程中发生的情形中，当事人可以解除合同的有（ ）。A.建设单位延期支付工程款，经催告后同意B.未经建设单位同意施工企业擅自更换了现场技术员的C.施工全业已完成的建设工程质量不合格，并拒绝修复的D.施工过程中，施工企业不满建设单位的指令，将全部工人和施工机械撤离现场，并开始了其他工程建设的E.施工企业施工组织不力，导致工期一再延误，使该工程项目已无投产价值的【答案】： CD 23、在某大型基础设施工程的招标投标活动中，存在下述现象，其中属于投标人与招标人串通投标的行为有（ ）。 A.招标人组织投标人踏勘项目现场B.招标人向其中的某投标人透露标底 C.招标人在幵标前，开启了标书厂并将投标情况透露给了某投标人D.招标人与投标人商定，在招标投标时压低标价，中标后再给投标人一定的额外补偿E.招标人在要求某投标人就其投标文件澄清时，故意作引导性提问，促使其中标【答案】： BCD 24、（2020年真题）根据建设工程质量保证金管理办法，关于缺陷责任期的说法，正确的有（）。A.缺陷责任期由发、承包双方在合同中约定B.缺陷责任期从工程通过竣工验收之日起计C.缺陷责任期中的缺陷包括建设工程质量不符合承包合同的约定D.缺陷责任期届满，承包人对工程质量不再承担责任E.由于发包人原因导致工程无法按规定期限进行竣工验收的，缺陷责任期从实际通过竣工验收之日起计【答案】： ABC 25、（2020年真题）根据招标投标法实施条例，国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，可以邀请招标的有（）。A.技术复杂，只有少量潜在投标人可供选择的项目B.国务院发展改革部门确定的国家重点项目C.受自然环境限制，只有少量潜在投标人可供选择的项目D.采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大的项日E.省、自治区、直辖市人民政府确定的地方重点项目【答案】： ACD 26、法津规定当事人因（ ）而订立的合同，受损害一方有权请求人民法院或者仲裁机构变更或撤销。A. 重大误解B. 显失公平C. 期诈、胁迫D. 变更、修正E. 乘人之危【答案】： ABC 27、根据我国民法典的相关规定，下列施工合同履行过程中发生的情形，当事人可以解 除劳动合同的有（ ）。A.发生泥石流将拟建工厂选址覆盖B.由于报价失误,施工单位在订立合同后表示无力履行C.建设单位延期支付工程款，经催告后同意提供担保 D.施工单位施工组织不力，导致工程工期延误，使该项目已无投产价值E.施工单位未经建设单位同意，擅自更换了现场技术人员【答案】： ABD 28、甲建设单位发包某大型工程项目，乙是总承包单位，丙是具有相应专业承包资质的施工 单位，丁是具有劳务分包资质的施工单位，下列关于该项目发包、分包的说法中，正 确的有（ ）。 A. 乙可以将专业工程分包给丙B. 丙可以将劳务作业分包给丁C. 乙可以将劳务作业分包给丁D. 甲可以将专业工程发包给丙E. 甲可以将劳务作业分包给丁【答案】： ABCD 29、投标人认为招标投标活动不符合法律规定，可以向有关行政监督部门投诉，对于行政监督部门的处理，下列说法正确的有（ ）。A.行政监督部门应当自收到投诉之日起30个工作日内决定是否受理投诉B.行政监督部门自受理投诉之日起30个工作日内作出书面处理决定C.投诉人以非法手段取得证明材料进行投诉的，行政监督部门应当予以驳回D.行政监督部门处理投诉，有权查阅、复制有关文件、资料，调查有关情况E.行政监督部门的工作人员对监督检查过程中知悉的国家秘密，应当依法予以保密【答案】： BCD 30、根据建筑工程施工许可管理办法，不需要办理施工许可证的建筑工程有（ ）。A. 建筑面积200平方米的房屋B. 城市大型立交桥C. 抢险救灾工程D. 实行开工报告审批制度的建筑工程E. 城市居住小区【答案】： ACD 31、工程监理单位的义务包括()。A.依法承担工程监理业务B.对有隶属关系或其他利害关系的回避C.依法对设计文件进行技术交底D.依法参与建设工程质量事故分析E.依法实行工程监理【答案】： AB 32、关于建设工程保险的说法，正确的有( )。（2012）A.工程开工前，承包商应为建设工程办理保险，支付保险费用B.建筑工程一切险的被保险人可以是业主，也可以是承包商或者分包商C.工程开工前，业主应为施工现场从事危险作业的施工人员办理意外伤害保险D.建筑工程一切险的保险期限可以超过保险单明细表中列明的保险生效日和终止日15天E.安装工程一切险的保险期内，一般应包括一个试车考核期【答案】： B 33、下列财产中，哪些可以设定抵押（ ）。A.建设用地使用权B.所有权不明的财产C.生产设备、原材料、成品、半成品D.以招标方式取得的荒地等土地承包经营权E.公立学校的教育设施【答案】： ACD 34、根据建设工程质量管理条例的规定，建设单位必须向()等单位提供与建设工程有关的原始资料。A.设计B.施工C.工程监理D.勘验E.勘察【答案】： ABC 35、施工单位的下列做法中，违反国家有关环境保护法律规定的有（ ）。A. 在施工现场附近的河流中清洗油桶B. 将施工垃圾处理后倒入附近河流C. 转运施工废弃物时未对其进行掩盖D. 居民区附近的高架桥施工时未设置声屏障E. 工程抢修工作一直持续到22点【答案】： ABCD 36、根据工程建设项目招标范围和规模标准规定的规定，关系社会公共利益、公众安全的公用事业项目的范围包括（ ）。A. 生态环境保护项目B. 体育、旅游等项目C. 城市垃圾处理设施D. 教育项目E. 电信枢纽项目【答案】： BD 37、建设工程竣工前,当事人对工程质量发生争议,经鉴定工程质量合格,关于竣工日期的说法,正确的有（）。A.应当以合同约定的竣工日期作为竣工日期B.应当以鉴定合格日期为竣工日期C.鉴定日期为顺延工期的期间D.应当以申请鉴定日期作为竣工日期E.应当以提交竣工验收报告的日期为竣工日期【答案】： C 38、建筑施工企业取得安全生产许可证应当具备的安全生产条件包括()。A.保证本单位安全生产条件所需资金的投入B.为现场从事危险作业的人员办理意外伤害险C.专职安全生产管理人员经企业对安全知识考核合格D.特种作业人员取得特种作业操作资格证书E.为作业人员配备符合国家标准或者行业标准的安全防护用具和安全防护服装【答案】： ABD 39、根据工伤保险条例，建筑施工企业职工有下列情况可以认定为工伤的有（）。A.出差途中，由于工作原因遭遇车祸受伤 B.在施工现场斗殴受伤 C.在施工现场因工作原因受到事故伤害 D.施工期间醉酒坠落致残 E.在办公场所内因劳资纠纷自杀【答案】： AC 40、 出卖人应当按照约定的地点交付标的物,当事人没有约定或约定不明确的,下列各项中正确的认定方式有()A.标的物需要运输的,出卖人应当将标的物交付给第一承运人B.标的物不需要运输的,买卖双方订立合同时已知标的物的所在地,为交付地点C.标的物不需要运输的,且不知标的物所在地的,应在出卖人订立合同时的营业地交付D.标的物不需要运输的,且不知标的物所在地的,应在出卖人履行合同时的营业地交付E.标的物不需要运输的,出卖人和买受人在订立合同时知道标的物所在地的,出卖人应在该标的物所在地交付【答案】： ABC 41、关于诉讼时效的说法，正确的是（ ）。A.诉讼时效期间自权利人受到损害之日起计算B.当事人约定同一债务分期履行的，诉讼